2026新疆红星建设咨询管理有限公司第1次招聘3人笔试历年常考点试题专练附带答案详解

2026新疆红星建设咨询管理有限公司第1次招聘3人笔试历年常考点试题专练附带答案详解一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、下列哪项不属于招标方式？

A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.直接发包2、工程质量保修期从何时起算？

A.合同签订日B.竣工结算日C.竣工验收合格之日D.交付使用日3、关于安全生产许可证，下列说法正确的是？

A.有效期2年B.无需延期C.有效期3年D.永久有效4、下列哪项属于不可抗力？

A.暴雨B.地震C.罢工D.材料涨价5、监理单位发现安全事故隐患，应要求施工单位？

A.立即停工B.整改C.报告建设单位D.罚款6、建设工程施工合同示范文本中，通用条款主要规定？

A.具体工程参数B.双方权利义务一般规则C.专用数据D.报价明细7、依法必须招标的项目，评标委员会成员人数应为？

A.3人以上单数B.5人以上单数C.7人以上双数D.任意人数8、关于分包，下列说法错误的是？

A.主体结构的施工必须由总承包单位自行完成B.分包单位需具备相应资质C.分包可再分包D.总包对分包工程向业主负责9、工程造价中，暂列金额主要用于？

A.必然发生的费用B.尚未确定或不可预见的费用C.专业工程分包D.计日工10、根据《民法典》，建设工程合同不包括以下哪种类型？

A.工程勘察合同

B.工程设计合同

C.工程施工合同

D.工程监理合同11、招标人应当自确定中标人之日起多少日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告？

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日12、下列哪项不属于工程造价咨询企业的业务范围？

A.建设项目建议书及可行性研究投资估算编制

B.工程竣工决算报告编制

C.工程施工总承包管理

D.工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁咨询13、因不可抗力导致建设工程工期延误，承包人有权主张什么？

A.仅顺延工期

B.仅赔偿费用

C.顺延工期并赔偿费用

D.顺延工期，费用各自承担14、监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，应当报告谁要求设计单位改正？

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.主管部门15、下列关于投标保证金的说法，正确的是？

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.招标人可以挪用投标保证金

D.未中标人的投标保证金应在中标通知书发出后5日内退还16、建设工程竣工验收合格的条件中，不包括以下哪项？

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有施工单位签署的工程保修书

D.有建设单位签署的工程结算书17、在双代号网络图中，虚箭线表示什么？

A.实际工作

B.工作持续时间

C.工作之间的逻辑关系

D.关键路径18、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第几责任人？

A.第一责任人

B.主要责任人

C.直接责任人

D.连带责任人19、下列哪种情形下，发包人有权解除建设工程施工合同？

A.承包人将部分专业工程分包

B.承包人延误工期，经催告后在合理期限内仍未履行

C.承包人提出的索赔要求未被批准

D.承包人更换了项目经理20、根据《招标投标法》，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10B.15C.20D.3021、在建设工程监理工作中，监理规划应由（）主持编制。

A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位代表22、下列费用中，属于建筑安装工程费中“规费”的是（）。

A.环境保护费B.住房公积金C.临时设施费D.办公费23、建设工程施工合同示范文本中，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书。

A.7B.14C.28D.5624、在网络计划技术中，关键线路是指（）的线路。

A.持续时间最长B.工作数量最多C.自由时差最小D.总时差为零25、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作（）。

A.负领导责任B.负全面责任C.负直接责任D.负次要责任26、工程质量事故处理程序中，事故调查组提出事故处理意见后，下一步工作是（）。

A.事故处理B.制定事故处理方案C.事故处理鉴定验收D.提交处理报告27、下列不属于建设单位质量责任和义务的是（）。

A.依法发包工程B.提供原始资料C.送审施工图设计文件D.对施工质量进行检验28、采用单价合同时，最终结算价款通常依据（）计算。

A.招标工程量清单中的工程量B.实际完成的合格工程量C.合同约定的固定总价D.估算工程量29、根据《民法典》，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但除外情形不包括（）。

A.法律上不能履行B.事实上不能履行C.债务标的不适于强制履行D.履行费用过低30、下列哪项不属于招标人的权利？

A.自行选择招标代理机构B.编制招标文件C.确定中标人D.强制要求投标人组成联合体二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、下列属于招标投标活动中禁止行为的有？

A.投标人相互串通投标B.招标人与投标人串通投标C.以他人名义投标D.联合体共同投标32、工程造价构成中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有？

A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.工程排污费33、下列关于建设工程监理职责的说法，正确的有？

A.代表建设单位实施监督B.审查施工组织设计C.签发工程款支付证书D.直接指挥施工单位作业34、施工合同履行中，承包人可提出工期索赔的情形包括？

A.发包人未按期提供图纸B.不可抗力事件C.承包人施工机械故障D.设计变更导致工程量增加35、下列文件中，属于建设工程施工合同组成部分的有？

A.中标通知书B.投标函及其附录C.专用合同条款D.工程量清单36、关于安全生产许可证的管理，下列说法正确的有？

A.有效期为3年B.期满前3个月办理延期C.遗失需在公众媒体声明作废D.转让安全生产许可证合法37、下列情形中，用人单位可以单方解除劳动合同且无需支付经济补偿的有？

A.劳动者严重违反规章制度B.劳动者严重失职给单位造成重大损害C.劳动者患病医疗期满后不能从事原工作D.劳动者被依法追究刑事责任38、建设工程质量管理中，属于竣工验收必备条件的有？

A.完成设计和合同约定内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有主要建筑材料的进场试验报告D.有施工单位签署的工程保修书39、关于投标保证金，下列说法正确的有？

A.不得超过招标项目估算价的2%B.有效期应与投标有效期一致C.必须以现金形式提交D.中标人无正当理由拒签合同，保证金不予退还40、根据《招标投标法》，下列属于必须招标的项目有：

A.大型基础设施项目

B.全部使用国有资金投资的项目

C.使用国际组织贷款的项目

D.私人投资的商业住宅

E.涉及国家安全的项目41、建设工程监理的主要工作内容包括：

A.质量控制

B.进度控制

C.成本控制

D.合同管理

E.施工操作42、下列属于建设工程合同特征的有：

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.合同形式的非要式性

E.国家管理的特殊性43、关于安全生产许可证制度，下列说法正确的有：

A.未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动

B.安全生产许可证有效期为3年

C.企业破产后，许可证可转让给其他企业

D.期满需延期的，应于期满前3个月办理

E.许可证由建设主管部门颁发44、下列情形中，招标人可以没收投标保证金的有：

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.中标人无正当理由不与招标人订立合同

C.投标人未按招标文件要求提交投标保证金

D.中标人未按招标文件要求提交履约保证金

E.投标人串通投标45、根据《民法典》，建设工程合同包括哪些类型？

A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程施工合同D.工程监理合同三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、工程咨询单位在编制可行性研究报告时，应坚持独立、公正、科学的原则，不受委托方不当干预。（对/错）A.对B.错47、根据《招标投标法》，所有国有资金占控股地位的项目必须进行公开招标，不得采用邀请招标。（对/错）A.对B.错48、监理工程师发现施工现场存在严重安全事故隐患时，应立即下达停工令，并同时报告建设单位。（对/错）A.对B.错49、工程造价中的“静态投资”包含建设期利息和涨价预备费。（对/错）A.对B.错50、建设工程施工合同中，承包人未在约定时间内提出索赔意向通知书，则丧失索赔权利。（对/错）A.对B.错51、环境影响评价文件未经批准，建设单位不得开工建设。（对/错）A.对B.错52、关键线路上的工作总时差一定为零，自由时差也一定为零。（对/错）A.对B.错53、政府采购项目中，采购人可以随意指定品牌或供应商。（对/错）A.对B.错54、工程质量事故处理完成后，无需进行验收即可恢复施工。（对/错）A.对B.错55、注册造价工程师在每个注册有效期内，必须完成规定的继续教育学时。（对/错）A.对B.错

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】《招标投标法》规定招标分为公开招标和邀请招标。竞争性谈判属于政府采购或非招标采购方式，直接发包适用于特定情形下的非招标项目，但“招标方式”法定仅指公开和邀请两种。故C不属于招标方式。2.【参考答案】C【解析】《建设工程质量管理条例》第四十条规定，建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。这是法定起算点，旨在确保工程在通过质量检验后进入保修阶段。故选C。3.【参考答案】C【解析】《安全生产许可证条例》第九条规定，安全生产许可证的有效期为3年。有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原颁发管理机关办理延期手续。故选C。4.【参考答案】B【解析】不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。地震属于典型自然灾害，符合不可抗力特征。一般暴雨若未达灾害级别通常不视为不可抗力；罢工和材料涨价属于商业风险或社会事件，通常不作为法定不可抗力免责事由（除非合同另有约定）。故选B。5.【参考答案】B【解析】《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。一般隐患首选整改。故选B。6.【参考答案】B【解析】施工合同示范文本由协议书、通用条款和专用条款组成。通用条款是根据法律法规，对承发包双方权利义务作出的普遍性、一般性规定，具有通用性。具体工程参数和报价通常在专用条款或附件中约定。故选B。7.【参考答案】B【解析】《招标投标法》第三十七条规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。故选B。8.【参考答案】C【解析】《建筑法》第二十九条规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。主体结构必须由总包自行完成，分包需有资质，总包与分包就分包工程对建设单位承担连带责任。故C说法错误。9.【参考答案】B【解析】暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更等。故选B。10.【参考答案】D【解析】《民法典》第七百八十八条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。工程监理合同属于委托合同范畴，不属于建设工程合同的法定分类。因此，本题正确答案为D。考生需区分建设过程中的不同法律关系，监理方受业主委托提供监督管理服务，而非直接参与工程建设实体工作。11.【参考答案】C【解析】根据《招标投标法》第四十七条规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告这一规定旨在加强行政监督，确保招投标过程的公开、公平和公正。考生需注意“15日”这一法定时限，区别于其他环节如中标通知书发出后30日内签订合同的规定。因此，本题正确答案为C。12.【参考答案】C【解析】工程造价咨询企业主要从事工程造价确定与控制咨询服务，包括投资估算、概预算编制、结算及决算审核、纠纷鉴定等。工程施工总承包管理属于施工企业的核心业务，涉及现场组织、进度、质量及安全管控，远超造价咨询的服务范畴。依据《工程造价咨询企业管理办法》，造价企业不得同时从事工程施工活动。因此，本题正确答案为C。13.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及相关法律规定，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，通常原则是“工期顺延，费用各自承担”，除非合同另有约定或法律另有规定。因此，本题正确答案为D。14.【参考答案】B【解析】根据《建筑法a>第三十二条规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。监理单位与设计单位无直接合同关系，无权直接指令设计单位修改，必须通过建设单位协调。因此，本题正确答案为B。15.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例第二十六条规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，故A错误；投标保证金有效期应当与投标有效期一致，故B正确；招标人不得挪用投标保证金，故C错误；招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标人退还投标保证金及银行同期存款利息，故D错误。因此，本题正确答案为B。16.【参考答案】D【解析】根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。工程结算书是竣工后的经济文件，非验收法定必要条件。因此，本题正确答案为D。17.【参考答案】C【解析】在双代号网络图中，实箭线表示实际工作，既消耗时间又消耗资源；虚箭线表示虚工作，既不消耗时间也不消耗资源，其主要作用是正确表达工作之间的逻辑关系，如联系、区分和断路作用。关键路径是由总持续时间最长的线路决定的，可能包含实工作和虚工作，但虚箭线本身不代表关键路径。因此，本题正确答案为C。18.【参考答案】A【解析】《中华人民共和国安全生产法》第五条明确规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。这一规定强化了主要负责人的领导责任，确立了“一把手”负总责的安全管理体系。因此，本题正确答案为A。19.【参考答案】B【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第八条，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。合法的专业分包和正常的项目经理更换不构成解除理由。因此，本题正确答案为B。20.【参考答案】C【解析】依据《中华人民共和国招标投标法》第二十四条规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。这是为了保障投标人有足够的时间研究招标文件、现场踏勘及编制高质量的投标文件，确保公平竞争。故选C。21.【参考答案】B【解析】根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。它应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后，由总监理工程师组织专业监理工程师编制，并需经监理单位技术负责人审批。专业监理工程师负责编制监理实施细则，而非监理规划。故选B。22.【参考答案】B【解析】建筑安装工程费中的规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。主要包括：社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育保险）和住房公积金。A、C项属于措施项目费，D项属于企业管理费。故选B。23.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款第19.1条规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。故选C。24.【参考答案】A【解析】关键线路是网络计划中总持续时间最长的线路。在双代号网络计划和单代号网络计划中，关键线路上的工作称为关键工作。虽然关键工作的总时差在某些特定条件下（如计算工期等于计划工期）为零，但定义的关键在于其持续时间决定了整个项目的工期。若计划工期大于计算工期，关键工作总时差可能不为零，但其所在线路依然是持续时间最长的。故选A。25.【参考答案】B【解析】《中华人民共和国安全生产法》第五条明确规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。这一规定强化了主要负责人的法定职责，确保安全生产责任制落实到位。故选B。26.【参考答案】B【解析】工程质量事故处理的一般程序包括：事故调查、事故原因分析、制定事故处理方案、事故处理、事故处理的鉴定验收、提交处理报告。在事故调查组完成调查并提出处理意见后，需要根据意见制定具体的技术处理方案，经原设计单位或具有相应资质的单位审核后方可实施。故选B。27.【参考答案】D【解析】根据《建设工程质量管理条例》，建设单位的质量责任包括依法发包、提供真实准确的原始资料、送审施工图等。而“对施工质量进行检验”主要是施工单位的质量责任（自检）以及监理单位的职责（平行检验、旁站等）。建设单位主要通过委托监理和组织竣工验收来把控质量，不直接进行施工过程中的质量检验。故选D。28.【参考答案】B【解析】单价合同的特点是“量变价不变”。合同中约定的单价是固定的，但工程量是暂估的。在工程竣工结算时，应根据承包人实际完成的、且经监理工程师验收合格的工程量，乘以合同约定的单价来计算最终价款。这与总价合同不同，总价合同通常以合同总价为基础，除变更外一般不调整。故选B。29.【参考答案】D【解析】《中华人民共和国民法典》第五百八十条规定，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未请求履行。选项D“履行费用过低”不属于除外情形，反而应当履行。故选D。30.【参考答案】D【解析】招标人有权自行选择招标代理机构，编制招标文件，并依法确定中标人。但招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，也不得限制投标人之间的竞争。强制组建联合体违反了招投标活动的自愿和公平原则。故选D。31.【参考答案】ABC【解析】《招标投标法》第三十二条、三十三条明确规定，投标人不得相互串通投标报价，不得与招标人串通投标，不得以他人名义投标或弄虚作假骗取中标。联合体共同投标是法律允许的合法投标形式，只要符合相关规定即可。因此，D项不属于禁止行为。本题旨在考察对招投标合规性的理解，重点识别违法串通及挂靠行为，故选ABC。32.【参考答案】ABC【解析】根据现行建筑安装工程费用项目组成，措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费等。工程排污费已纳入规费中的社会保险费和住房公积金之外的其他规费或税金范畴（具体视最新文件调整，通常归入规费或税金，不再单独列为措施费）。在常规考点中，前三者典型属于措施费。故正确答案为ABC。33.【参考答案】ABC【解析】监理单位受建设单位委托，依据法律法规及合同实施监理。其职责包括审查施工组织设计、签发支付证书、验收隐蔽工程等。但监理人员不得直接指挥施工单位作业，应通过监理工程师通知单等形式要求整改，指挥权属于施工单位项目经理。因此，D项错误。监理的核心是“监”而非“代管”，故正确答案为ABC。34.【参考答案】ABD【解析】工期索赔的前提是非承包人原因导致的延误。发包人未提供图纸、不可抗力、设计变更均属于发包人或客观原因，承包人有权索赔工期。而承包人施工机械故障属于其自身管理不善或资源配备问题，风险由承包人承担，不可索赔。因此，C项排除。考生需掌握索赔成立的因果关系原则，故选ABD。35.【参考答案】ABCD【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同文件组成包括：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。上述选项均列明在合同文件组成顺序中，具有法律效力。因此，ABCD全选。考生应熟悉合同文件的优先解释顺序及组成内容。36.【参考答案】ABC【解析】《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期为3年。企业应于期满前3个月向原颁发机关办理延期手续。证件遗失应在公众媒体上声明作废后申请补办。严禁转让、冒用或使用伪造的安全生产许可证，转让行为违法。因此，D项错误。本题考察证照管理的时效性与合规性，故选ABC。37.【参考答案】ABD【解析】《劳动合同法》第三十九条规定，劳动者严重违反规章制度、严重失职造成重大损害、被追究刑事责任等，用人单位可解除合同且不支付补偿。C项属于第四十条情形，需提前三十日通知或支付代通知金，并支付经济补偿。因此，C项不符合题意。本题重点区分过失性辞退与非过失性辞退的法律后果，故选ABD。38.【参考答案】ABCD【解析】《建设工程质量管理条例》第十六条规定，竣工验收应具备：完成设计和合同内容；有完整技术档案和施工管理资料；有主要材料、构配件和设备进场试验报告；有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。四项均符合法定条件，故ABCD全选。39.【参考答案】ABD【解析】《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过项目估算价的2%，有效期应与投标有效期一致。中标人无正当理由拒签合同，保证金不予退还。保证金可采用现金、银行保函等多种形式，并非必须为现金。因此，C项错误。考生需掌握保证金的比例、形式及没收情形，故选ABD。40.【参考答案】ABC【解析】《招标投标法》第三条规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，必须进行招标。私人投资且非公共利益项目通常无需强制招标。涉及国家安全、秘密等特殊情况，经批准可不招标。因此，A、B、C项符合法定必须招标情形，D项属自主招标范围，E项属豁免情形。本题旨在考察对强制招标范围的准确界定。41.【参考答案】ABCD【解析】建设工程监理的核心职能通常概括为“三控两管一协调”，即质量控制、进度控制、成本控制（投资控制）、合同管理、信息管理以及组织协调。监理单位受建设单位委托，对施工过程进行监督管理，不直接参与具体的施工操作。施工操作由施工单位负责。因此，A、B、C、D项均属于监理主要工作内容，E项属于施工单位职责。考生需区分监理的管理职能与施工单位的执行职能，避免混淆角色定位。42.【参考答案】ABCE【解析】建设工程合同具有显著特征：主体需具备相应资质，体现严格性；标的是不动产工程，具有特殊性；工程复杂，履行期限长；因涉及公共利益和安全，受到国家严格监管。此外，《民法典》规定建设工程合同应当采用书面形式，属于要式合同，而非非要式合同。因此，D项错误。A、B、C、E项准确描述了建设工程合同在法律属性和实际履行中的特点，符合相关法律规定及行业惯例。43.【参考答案】ABDE【解析】《安全生产许可证条例》规定，国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度，未取得许可证不得从事生产活动，A正确。许可证有效期为3年，B正确。期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原颁发管理机关办理延期手续，D正确。许可证由省级以上建设主管部门颁发，E正确。安全生产许可证严禁转让、冒用或伪造，企业破产后许可证应注销，不得转让，C错误。本题重点考察许可证的管理规范及法律效力。44.【参考答案】ABD【解析】根据《招标投标法实施条例》，投标人在投标有效期内撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金，A正确。中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，B、D正确。未提交投标保证金通常导致投标被否决，不涉及没收已交保证金的问题（因未交），C排除。串通投标属于违法行为，除没收保证金外还面临行政处罚，但在常规合同违约语境下，ABD为典型的没收情形。45.【参考答案】ABC【解析】《民法典》第七百八十八条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。监理合同属于委托合同范畴，不属于建设工程合同的法定分类。考生需区分主合同与附属服务合同的性质，掌握法律对建设流程核心环节的界定。46.【参考答案】A【解析】独立性、公正性和科学性是工程咨询行业的核心职业道德准则。咨询单位必须依据国家法律法规、技术标准和规范，客观分析问题，提供真实可靠的数据和建议，不