建设工程合同与合同管理同步练习试卷1

建设工程合同与合同管理同步练习试卷

第1套

一、单项选择题（本题共16题，每题1.0分，共16

分。）

1、关于建设工程施工合同分析，下列说法错误的是（）。

A、合同分析主要由企业的合同管理部门或项目中的合同管理人员负责

B、合同分析与招标投标过程中对招标文件的分析在目的和侧重点两方面基本类似

C、合同分析的作用包括合同任务分解和落实、分析合同风险并定制风险对策等

D、合同分析的内容包括合同的法律基础、合同价格、验收移交和保修等

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

2、合同分析工作中属于承包人责任的是（）。

A、明确工程变更索赔的有效期

B、及时做出承包人履行合同所必需的决策

C、提供设计资料等施工条件

D、按合同规定及时支付工程款

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

3、对建设工程施工合同中发包人的责任进行分析时，主要分析其（）。

A、报批责任

B、监督责任

C、合作责任

D、组织责任

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

4、（）不属于合同价格分析的内容。

A、合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围

B、工程计量程序，工程款结算（包括进度付款、竣工结算、最终结算）方法和程序

C、合同价格的调整，即费用索赔的条件，价格调整方法，计价依据，索赔有效期

规定

D、违约合同责任

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

5、关于施工合同分析，下列说法中正确的是（）,

A、合同分析就是分析合同中的漏洞，发现索赔的机会

B、合同分析中对于发包人，主要分析发包人的监督责任

C、工程变更的补偿范围越大，承包人风险就越小

D、对于拖欠工程款的合同责任的分析是合同价格分析的重点内容

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

6、合同分析时，对于“违约责任”，并不分析（）。

A、承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款

B、由于不可抗力造成对方人员和财产损失的赔偿条款

C、由于预谋或故意行为造成对方损失的处罚和赔偿条款等

D、由于承包人不履行或不能正确地履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

7、施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员（）。

A、参与起草合同条款

B、参与合同谈判和合同签订

C、研究分析合同中的不妥之处

D、学习合同的主要内容和合同分析结果

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

8、针对承包的工程任务，合同跟踪以（）等方面为对象。

A、工程质量、工程进度、工程数量、工程成本

B、工程质量、工程进度、工程成本

C、工程质量、工程数量、工程成本

D、工程质量、工程进度、工程环境、工程成本

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

9、承包单位对施工合同实施偏差进行分析，其内容包括：产生合同偏差的原因分

析，合同实施偏差的责任分析及（）。

A、不同项目合同偏差的对比

B、合同实施趋势分析

C、偏差的跟踪情况分析

D、业主对合同偏差的态度分析

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

10、合同控制措施中，不包括（）。

A、技术措施

B、经济措施

C、组织措施

D、法律措施

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

11、下列有关施工分包管理的表述正确的是（）。

A、在我国，业主不允许指定分包单位

B、建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种

C、分包单位的选择应该经过严格考察，需经业主认可，而无需工程监理机构认可

D、只要经过业主同意，工程的任何部位都可以专业分包

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

12、某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进

行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督管理的第一责任主体是（）。

A、建设行政主管部门

B、施工总承包单位

C、幕墙设计单位

D、建设单位

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

13、专业分包人须在进场前，将其承包范围内的施工组织设计报技术部，由（）

后方可依照施工。

A、项目经理审核、公司总工审批

B、项目经理审核、公司技术部审批

C、项目总工审核、公司技术部审批

D、公司总工审核、项目经理审批

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

14、诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信

信息平台上统一公布，不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年，对于企业

整改确有实效的，可缩短公布期限，但最短不得少于（）

个月

A、6

月

个

B、3

年

C、I

年

D、2

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

15、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所

规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求。

A、拖延工期后

B、遭受损失后

C、产生分歧后

D、提起公诉后

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

16、索赔按照当事人分类不包括（）。

A、承包人与发包人之间的索赔

B、承包人与分包人之间的索赔

C、分包人和发包人之间的索赔

D、承包人和保险人之间的索赔

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

二、多项选择题（本题共6题，每题7.0分，共6分。）

17、进行合同分析的原因是（）。

标准答案：A、B、D、E

知识点解析：暂无解析

18、合同分析，一般要分析的内容包括（）。

标准答案：A、B、C、D

知识点解析：暂无解析

19、施工合同交底是合同管理的一项重要工作，合同交底的目的和任务包括

（）O

标准答案：A、B、E

知识点解析：暂无解析

20、施工合同签订后，承包人应对施工合同进行跟踪，跟踪的对象包括（）等。

标准答案：A、B、D、E

知识点解析：暂无解析

21、违法分包中不具备相应资质条件的单位是指（）。

标准答案：B、D

知识点解析：暂无解析

22、下列有关施工合同履行过程中诚信自律的表述正确的是（）。

标准答案：C、D

知识点解析：暂无解析

建设工程合同与合同管理同步练习试卷

第2套

一、单项选择题（本题共18题，每题1.0分，共18

分。）

1、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF20030213）,以下不属于

承包商责任义务的是（）。

A、组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底

B、负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间

的交叉配合

C、随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道，满足施工运

输需要

D、提供专业分包合同专用条款中约定保修与试车，并承担因此发生的费用

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

2、有关分包人与发包人的关系，正确的描述包括（）。

A、分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令

B、在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系

C、分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师

D、当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

3、根据《建设工程施工专业分包合同（示范义本）》（GF—2003--02I3）,分包人经

承包人同意，可再进行分包的工程或作业是（）。

A、劳务作业

B、专业工程

C、设备安装

D、装饰装修

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

4、按照建筑企业资质管理规定，（）属于劳务分包的承包资质认定。

A、建筑防水

B、消防设施

C、木工作业

D、防腐保温

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

5、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF_2003-0214）,下列说法正

确的是（）。

A、劳务分包人在施工开始前，为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办

理保险，保险费由劳务分包人支付

B、分包人负责编制劳务分包合同项下的施工组织设计

C、分包人未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系

D、分包人可以把劳务分包合同项下的劳务作业转包

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

6、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人的义务包括（）。

A、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系

B、完成水、电、热、通信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所

需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求

C、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施

工，确保工程质量达到约定的标准

D、对工程的工期和质量向发包人负责

标准答案.C

知识点而析：暂无解析

7、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF土时-2003〜0214）,劳务分包

人的义务之一是（）。

A、编制劳务分包项目的施工组织设计

B、搭建生活和生产用临时设施

C、与监理、设计及有关部门建立工作联系

D、做好已完工程的产品保护工作

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

8、运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备，由（）办理或获得保险,

A、发包人

承包人

C、分包人

D、工程师

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

9、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本））），下列属于劳务报酬所采用的方

式的是（）。

A、固定劳务报酬加奖金

B、约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算，再加一定比例的管理费

C、约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量来计算，再加一定比例的管理

费

D.固定劳务报酬（含管理费）

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

10、约定按不同工作成果计件单价支付报酬的施工劳务分包合同履行过程中，总承

包人应承担违约责任的情况是（）3

A、不按时支付劳务报酬

B、增加预计的工作数量

C、减少预计的工作数量

D、增加新的工作内容

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

II、业主方把建设工程预目的（）进行综合委托的模式称为建设工程项目总承

包。

A、设计任务与物资采购任务

B、工程前期准备工作与施工任务

C、设备采购和施工任务

D、设计任务和施工任务

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

12、采用工程总承包模式的建设项目，发包人可以将（）等一系列工作全部发包

给一家承包单位。

A、勘察、设计、施工和监理

B、设计、施工、材料和设备采购

C、资金筹措、设计、股理

D、可行性研究、资金筹措、勘察设计

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

13、某建设工程项目承发包双方签订了设计〜施工总承包合同，下列属于承包人工

作范围的是（）。

A、落实项目资金

B、办理规划许可证

C、办理施工许可证

D、完成设计文件

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

14、建设工程项目总承包与施工总承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责

（）O

A、承建项目的投料试生产

B、全部或部分工程的设计

C、总价包干

D、而有的主体工程、工艺和设备等的施工与安装

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

15、在建设工程项目总承包模式下，设计人员或者设计分包者如属项目总承包合同

中未指定者，则其能否承担相应工程的设计须事先征得（）的同意。

A、项目施工单位

B、业主代表

C、质量监督机构

D、设计主管部门

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

16、建设工程项目总承包模式下，由承包人完成的工作是（）。

A、编制项目可行性研究报告

B、进行并负责工程设计

C、办理项目规划许可证

D、负责项目的征地拆迁

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

17、下列关于建设工程预口总承包商责任和义务的说法，错误的是（）。

A、承包商应保证其设计人员在合同期限内的所有合理事件，随时参加业主代表的

讨论

B、承包商应在业主每次确认设计文件后若干时间内，向业主提供若干套修改后的

设计文件以备查，并收取设计成本费用

C、承包商购买材料必须符合工程技术的标准及建设实施要求、工程材料及设备可

选清单

D、承包商拟提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的工作，均需按照合同规

定的方法制造加工

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

18、下列文件中能作为建设工程监理合同文件的是（）。

A、监理招标文件

13、工程图纸

C、规范

D、中标通知

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

二、多项选择题（本题共4题，每题7.0分，共4分。）

19、按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（）。

标准答案：A、C

知识点解析：暂无解析

20、施工承包合同中，承包人一般应承担的义务包括（）。

标准答案：C、D

知识点解析：暂无解析

21、下列关于物资采购合同的交货期限的说明，正确的是（）。

标准答案：B、C、E

知识点解析：暂无解析

22、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003—0214）,需由劳务

分包人承担的保险费用有（）。

标准答案：A、D、E

知识点解析：暂无解析

建设工程合同与合同管理同步练习试卷

第3套

一、单项选择题（本题共19题，每题1.0分，共19

分。）

1、根据《中华人民共和国招标投标法》，以下可以不采用法定招标方式确定承包

人的项目是（）。

A、涉及国家安全或者抢险救灾的项目

B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

C、使用国际组织或外国政府资金的项目

D、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

2、建设工程招标的方式不包括（）。

A、公开招标

B、无限竞争性招标

C、邀请招标

D、无限招标

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

3、下列不属于公开招标的缺点的是（）。

A、资格审查和评标的工作量大

B、耗时长

C、可能因把关不严导致鱼目混珠

D、招标人的选择范围太大

标准答案：A

知识点解析：却无解析

4、下列各种情形中，经批准可以采用邀请招标的是（）。

A、项目技术复杂的

B、公开招标的费用与项目价值相比不值得的

C、虽然涉及国家安全，但适宜招标的

D、投资额特别大的

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

5、根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人采用邀请招标方式，应当向至少

（）个具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标

邀请书。

A、2

B、3

C、4

D、5

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

6、下列关于招标信息发布的说法，错误的是（）,

A、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提

交投标文件截止时间至少15前发出

B、自招标文件或者资格预审文件出售之口起至停止出售之口止，最短不得少于5

个工作日

C、招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告

D、招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项R的招标公

告的内容应当相同

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

7、根据我国相关规定，自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日

止，最短不得少于（）个工作日。

A、5

B、15

C、20

D、30

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

8、依法必须进行招标的建设工程项目，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄

清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前发出。

A、3

B、5

C、10

D、15

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

9、（）是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审，

A、评标的准备

B、初步评审

C、详细评审

D、编写评标报告

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

10、在对标书详细评审中，技术评审的主要内容包括投标书的技术方案、技术措

施、组织机构、进度及（）等进行分析评价。

A、支付条件

B、人员配备

C、取费标准

D、保险及优惠条件

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

II、投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是（）O

A、审核工程量清单

B、编制施工方案或施工组织设计

C、进行各项调查

D、研究招标文件

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

12、建设工程施工投标的程序中，进行各项调查研究后所应进行的工作是（）。

A、复核工程量

B、选择施工方案

C、投标计算

D、确定投标策略

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

13、某按工程量清单计，'介的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与

设计文件和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式是（）。

A、自行调整清单数量，在附录中加以说明，并按调整后的数量投标

B、根据清单数量和投标人复核的数量分别报价，供业主选择

C、以适当的方式要求业主澄清，视结果进行投标

D、不予理会，按照招标文件提供的清单数量进行投标

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

14、施工方案应由投标人的（）主持制定，主要应考虑施工方法、主要施工机具

的配置、各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡、施工进度及分批竣工的安

排、安全措施等。

A、技术负责人

B、法人代表

C、总工程师

D、总监理工程师

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

15、投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后，就可以向招标人正式提

交投标文件，标书的基本要求是（）。

A、签章、密封

B、签字、密封

C、签字、盖章

D、签字或盖章、密封

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

16、下列建设工程项目召标投标活动中，属于合同要约行为的是（）。

A、提交投标文件

B、订立承包合同

C、发出中标通知书

D、发布招标公告

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

17、下列建设工程项目召标投标活动中，属于合同承诺行为的是（）。

A、发布招标公告

B、发出招标文件

C、提交投标文件

D、发出中标通知书

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

18、招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风

险，一般通过（）约定风险承担方式。

A、调整投标价格

B、价格调整条款

C、调整中标价格

D、调整工作范围

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

19、下列关于维修保函和保留金的说明，正确的是（）。

A、与保留金相比，维修保函对发包人有利

B、与保留金相比，维修保函对承包人有利

C、维修保函对业主有一定的风险

D、对于发包人，应争取拒绝承包人以维修保函代替保留金的要求

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

二、多项选择题（本题共3题，每题7.0分，共3分0）

20、根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件包括（）。

标准答案：A、B、C

知识点解析：暂无解析

21、下列关于招标信息的说明，正确的有（）。

标准答案：D、E

知识点解析：暂无解析

22、关于招标信息的修正，下列描述正确的是（）。

标准答案：A、B、C

知识点解析：暂无解析

建设工程合同与合同管理同步练习试卷

第4套

一、单项选择题（本题共8题，每题1.0分，共8分。）

1、国际工程承包合同的工程项目，（）是整个项目管理的核心。

A、合同管理

B、工期管理

C、成本管理

D、质量管理

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

2、国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式。

A、协商

B、调解

C、仲裁

D、诉讼

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

3、在国际建设工程承包合同中，（）应根据合同规定，进行全部或部分永久工程

的设计，并对其所设计的永久工程负责

A、承包商

B、工程师

C、设计单位

D、专业设计人员

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

4、HD1C合同条件中，合同计价方式只采用单价合同的是（）。

A、永久设备和设计一建造合同条件

B、EPC交钥匙合同条件

C、施工合同条件

D、简明合同条件

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

5、FIDIC系列合同条件中，（）主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋

建筑工程和土木工程”

A、施工合同条件

B、永久设备和设计一建造合同条件

C、EPC交钥匙项目合同条件

D、简明合同格式

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

6、FIDIC合同条件中的“新黄皮书”适用于（）。

A、发包人设计的房屋建筑工程

B、私营的房屋建筑工程

C、承包商做绝大部分设计的工程项目

D、交钥匙项目

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

7、FIDIC系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时

才能调整的合同是（）。

A、施工合同条件

B、EPC交钥匙项目合同条件

C、永久设备和设计〜建造合同条件

D、简明合同格式

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

8、美国建筑师学会（AIA）的合同条件主要用于（）工程。

A^铁路和公路

B、房屋建筑

C、石油化工

D、大型基础设施

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

二、多项选择题（本题共“题，每题分，共77

分。）

9、常见的建设工程施工索赔有（）。

标准答案：A、C、D、E

知识点解析：暂无解析

10、某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分

包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。

在此情况下，（）可以提出索赔。

标准答案：A、D

知识点解析：暂无解析

11、下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（）。

标准答案：A、B、D、E

知识点解析：暂无解析

12、下列各项资料，可作为索赔依据的有（）。

标准答案：A、B、C、E

知识点解析：暂无解析

13、索赔意向通知应该包括的内容有（）。

标准答案：A、B、C

知识点解析：暂无解析

14、施工现场当地流行畤染病期间，依据当地政府部门的规定施工被迫70暂停，

则按照施工合同对索赔程序的规定，承包人应（）。

标准答案：A、B、C

知识点解析：暂无解析

15、承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括（）。

标准答案：A、B、C、D

知识点解析：暂无解析

16、索赔文件包括（）。

标准答案：A、B、C、D

知识点解析：暂无解析

17、在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括（）。

标准答案：B、C、E

知识点解析：暂无解析

18、在索赔款项的计算中，具体利率的确定方法有（）。

标准答案：A、B、C、D

知识点解析：暂无解析

19、下列各个事件中，可以计人利润的索赔事件有（）。

标准答案：A、B、D、E

知识点解析：暂无解析

20、工程项目施工过程中发生索赔事项，其索赔费用的计算方法有（）等。

标准答案：A、B、E

知识点解析：暂无解析

21、关于工期索赔，下列说法正确的是（）

标准答案：A、C、E

知识点解析：暂无解析

22、工期索赔的计算方法有（）。

标准答案：A、C

知识点解析：暂无解析

23、与诉讼方式比较，采用仲裁方式解决合同争议的特点有（）。

标准答案：A、C、D、E

知识点解析：暂无解析

24、FIDIC出版的新合同条件包括（）。

标准答案：A、B、C、D

知识点解析：暂无解析

25、FIDIC1999年出版的《施工合同条件》（新红皮书）主要用于（）的施工。

标准答案：A、C、E

知识点解析：暂无解析

建设工程合同与合同管理同步练习试卷

第5套

一、单项选择题（本题共23题，每题1.0分，共23

分。）

1、工程施工过程中，由于战争、敌对行动、入侵等风险造成合同无法继续履行而

引起的索赔，属于（）。

A、因合同文件引起的索赔

B、工程暂停的索赔

C、人力不可抗拒灾害的索赔

D、特殊风险的索赔

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

2、施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引

起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则（）。

A、工期和费用索赔均不能成立

B、工期索赔成立，费用索赔不能成立

C、工期索赔不能成立，费用索赔能成立

D、工期和费用索赔均能成立

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

3、反索赔的工作内容是（）。

A、防止对方提出索赔，而向对方索赔

B、反对对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求

C、防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求

D、反对对方提出索赔，而向对方索赔

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

4、索赔成立的前提条件不包括（）。

A、与合同对照，事件已经造成承包人实际损失

B、造成损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任

C、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

D、索赔额计算正确

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

5、下列关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是（）。

A、导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立

B、只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立

C、只要索贿事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立

D、不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

6、下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（）。

A、合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议

B、承包人与分包人签订的分包合同

C、承包人安全交底会议纪要

D、承包人技术交底纪要

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

7、工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。

A、向监理工程师提交索赔证据

B、提出索赔意向通知

C、提交索赔报告

D、与业主就索赔事项进行谈判

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

8、索赔资料准备阶段的主要工作不包括（）。

A、跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过

B、提交索赔意向通知和索赔报告

C、损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值

D、分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

9、下列关于建设工程索赔程序的说法正确的是（）。

A、设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知

B、索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告

C、索赔意向通知发出后14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料

D、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承

包人进一步要求，视为该索赔已被认可

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

10、（）是索赔报告的关键部分。

A、索赔款项（和/或工期）计算部分

B、证据部分

C、论证部分

D、总述部分

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

11、下列承包商向业主提出的关于材料费的索赔中，工程师不予支持的是（）。

A、索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

B、客观原因材料价格大幅度上涨

C、业主责任工程延期导致的材料价格上涨

D、仓库管理人员管理不善导致的材料损坏

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

12、下列承包商向业主提出的关于施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是

（）O

A、由于完成额外工作增加的机械使用费

B、非承包商责任工效降低增加的机械使用费

C、承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费

D、业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费

标准答案.C

知识点而析：暂无解析

13、对于承包商自有的施工机械，当发生索赔事件时，其费用索赔通常按照（）

进行计算。

A、台班折旧费

B、台班费

C、设备使用费

D、台班折旧费+调进调出费

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

14、在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（）。

A、工程扣款

B、工程延期

C、工程变更

D、逾期支付

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

15、下列各项可能引起索赔的事件中，承包商可以索赔利润的情况是（）。

A、工程暂停

B、工期延期

C、工程变更

D、材料价格上涨

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

16、索赔利润的款额计算通常按照（）。

A、由监理工程师计算报业主确认的利润额计算

B、采用承包商总部平均利润百分率计算

C、由承包商与业主双方协商确定的利润率计算

D、采用与原报价单中一致的利润百分率计算

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

17、下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是（）。

A、实际费用法

B、修正的实际费用法

C、总费用法

D、修正的总费用法

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

18、采用实际费用法计算索赔费用时，（）即是承包商应得的索赔金额。

A、直接费的额外费用

B、宜接费的额外费用+应得的利润

C、直接费的额外费用+应得的间接费

D、直接费的额外费用+应得的间接费和利润

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

19、关于工期索赔的下列说法中，正确的是（）。

A、所有的关键线路延误都是可索赔延误

B、所有的非关键线路延误都是不可索赔延误

C、非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差，业主一般既给予工期顺

延，也给予费用补偿

D、可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

2。、关于工期索赔，下列说法正确的是（）。

A、单一延误是可索赔延误

B、共同延误是不可索赔延误

C、交叉延误可能是可索赔延误

D、非关键线路延误是不可索赔延误

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

21、非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的

总时差，则对此项延误的补偿是（）.

A、业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿

B、业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿

C、业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿

D、业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

22、某工程基础施工中出现了意外情况，导致了工程量由原来的2800m。增加到

3500m3,原定工期是40天，则承包商可以提出的工期索赔值是（）。

A、5天

B、6天

C、8天

D、10天

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

23、某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生

变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。

A、1.5

B、0.9

C、1.2

D、3.6

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

建设工程合同与合同管理同步练习试卷

第6套

一、单项选择题（本题共72题，每题7.0分，共72

分。）

1、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人的义务包括（）。

A、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系

B、完成水、电、热、通信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所

需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求

C、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施

工，确保工程质量达到约定的标准

D、对工程的工期和质量向发包人负责

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

2、运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备，由（）办理或获得保险，

A、冬包人

B、承包人

C、分包人

D、工程师

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

3、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本））y下列属于劳务报酬所采用的方

式的是（）。

A、固定劳务报酬加奖金

B、约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算，再加一定比例的管理费

C、约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量来计算，再加一定比例的管理

费

D、固定劳务报酬（含管理费）

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

4、约定按不同工作成果计件单价支付报酬的施工劳务分包合同履行过程中，总承

包人应承担违约责任的情况是（）。

A、不按时支付劳务报酬

B、增加预计的工作数量

C、减少预计的工作数量

D、增加新的工作内容

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

5、业主方把建设工程项目的（）进行综合委托的模式称为建设工程项目总承包。

A、设计任务与物资采购任务

B、工程前期准备工作与施工任务

C、设备采购和施工任务

D、设计任务和施工任务

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

6、采用工程总承包模式的建设项目，发包人可以将（）等一系列工作全部发包给

一家承包单位。

A、勘察、设计、施工和监理

B、设计、施工、材料和设备采购

C、资金筹措、设计、监理

D、可行性研究、资金筹措、勘察设计

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

7、某建设工程项目承发包双方签订了设计〜施工总承包合同，下列属于承包人工

作范围的是（）。

A、落实项目资金

B、办理规划许可证

C、办理施工许可证

D、完成设计文件

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

8、在建设工程项目总承包模式下，设计人员或者设计分包者如属项目总承包合同

中未指定者，则其能否承担相应工程的设计须事先征得（）的同意。

A、项目施工单位

B、业主代表

C、质量监督机构

D、设计主管部门

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

9、建设工程项目总承包模式下，由承包人完成的工作是（）。

A、编制项目可行性研究报告

B、进行并负责工程设计

C、办理项目规划许可证

D、负责项目的征地拆迁

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

10、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程

分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是（）。

A、未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系

B、分包人可以直接致函发包人或工程师

C、分包人可以直接接受发包人或工程师的指令

D、分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

11、下列关于建设工程项目总承包商责任和义务的说法，错误的是（）。

A、承包商应保证其设计人员在合同期限内的所有合理事件，随时参加业主代表的

讨论

B、承包商应在业主每次确认设计文件后若干时间内，向业主提供若干套修改后的

设计文件以备查，并收取设计成本费用

C、承包商购买材料必须符合工程技术的标准及建设实施要求、工程材料及设备可

选清单

D、承包商拟提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的工作，均需按照合同规

定的方法制造加工

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

12、下列文件中能作为建设工程监理合同文件的是（）。

A、监理招标文件

B、工程图纸

C、规范

D、中标通知

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

二、多项选择题（本题共9题，每题7.0分，共9分。）

13、按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（）。

标准答案：A、C

知识点解析：暂无解析

14、施工承包合同中，承包人一般应承担的义务包括（）。

标准答案：C、D

知识点解析：暂无解析

15、下列关于物资采购合同的交货期限的说明，正确的是（）。

标准答案：B、C、E

知识点解析：暂无解析

16、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214）,需由承

包人承担的保险费用有（）。

标准答案：B、C

知识点解析：暂无解析

17、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003—0214）,需由劳务

分包人承扣的保险费用有（）.

标准答案：A、D、E

知识点解析：暂无解析

18、下列关于劳务分包合同的说明，正确的是（）。

标准答案：B、D、E

知识点解析：暂无解析

19、下列关于建设工程顼目总承包的说明，正确的是（）

标准答案：C、D

知识点解析：暂无解析

20、在建设工程监理合同中，属于监理人的义务的是（）。

标准答案：A、D、E

知识点解析：暂无解析

21、按照我国相关规定，监理工程师具有的权利包括（）。

标准答案：B、D、E

知识点解析：暂无解析

建设工程合同与合同管理同步练习试卷

第7套

一、单项选择题（本题共16题，每题1.0分，共16

分。）

1、对于单价合同计价方式，确定结算工程款的依据是（）。

A、实际工程量和实际单价

B、合同工程量和合同单价

C、实际工程量和合同单价

D、合同工程量和实际单价

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

2、对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权

先做修改再评标，当总，介和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。

A、分别调整单价和总价

B、按市场价调整单价

C、以总价为准调整单价

D、以单价为准调整总价

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

3、业主和承包商都不存在工程量方面的风险的合同是（）。

A、单价合同

B、固定总价合同

C、变动总价合同

D、成本加酬金合同

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

4、在单价合同中，如发包人没有明确工程量变更的限度，则承包人应与发包人共

同确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，（）。

A、分包商有权要求对工程单价进行调整

B、工程师有权批准对工程单价进行调整

C、业主可以直接批准对工程单价进行调整

D、承包人有权要求对工程单价进行调整

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

5、固定单价合同适用于（）的项目。

A、工期长、工程量变化幅度很大

B、工期长、工程量变化幅度不太大

C、工期短、工程量变化幅度不太大

D、工期短、工程量变化幅度很大

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

6、下列关于总价合同特点的表述不正确的是（）,

A、发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价

B、承包人将承担较多的风险

C、评标时易于迅速确定最低报价的投标人

D、在施工进度上不能调动承包人的积极性

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

7、下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同是（）。

A、固定单价合同

B、成本加固定费用合同

C、最大成本加费用合同

D、固定总价合同

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

8、某土石方工程实行混合计价。其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石

方工程实行单价合同。该工程有关工程量和价格资料如下表。则该工程结算价款为

（）万兀。

牯计工横包♦价4元

土方工程40004200—

石方工n28003000120

A、47.6

B、48.3

C、50.0

D、50.7

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

9、在国际匕采用固定总价合同，在业主和承包商都无法预测风险的条件下和可

能有工程变更的情况下，（）o

A、承包商承担了较少的风险，业主的风险较大

B、业主承担了全部风险

C、承包商承担了较大的风险，业主的风险较小

D、承包商承担了全部风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

10、在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）。

A、全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险

B、全部工程量和通货膨胀的风险

C、工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

D、通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

11、关于固定总价合同适用性，下列说法不正确的是（）。

A、工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理

B、工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确

C、工程结构和技术简单，风险小

D、合同条件中有对承包商单方面保护的条款

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

12、业主方承担全部工程量和价格风险的合同是（）。

A、变动总价合同

B、固定总价合同

C、成本加酬金合同

D、变动单价合同

标准答案：C

知识点解暂无解析

13、下列关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。

A、采用该计价方式对业主的投资控制很不利

B、成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程

C、成本加酬金合同不宜用于项目管理合同

D、对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高，利润无保证

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

14、对业主而言，以下不属于采用成本加酬金合同的优点的是（）。

A、通过施工缩短工期，不必等所有施工图完成才开始招标开工

B、在合同签订时就可基本上确定项目的成本，对投资控制有利

C、可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理

D、可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

15、下列各类型的合同中，承包商承担风险最小的是（）。

A、单价合同

固定总价合同

C、成本加酬金合同

D、变动总价合同

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

16、在非代理型（风险型）CM模式的合同中，一般采用成本加酬金合同的形式是

（）0

A、最大成本加费用合同

B、成本加奖金合同

C、成本加固定比例费用合同

D、成本加固定费用合同

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

二、多项选择题（本题共7题，每题1.0分，共7分。）

17、下列关于建设工程预目总承包的说明，正确的是（）

标准答案：C、D

知识点解析：暂无解析

18、建设工程项目总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的

（）等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

标准答案：A、B、C、D

知识点解析：暂无解析

19、在建设工程监理合同中，属于监理人的义务的是（）。

标准答案：A、D、E

知识点解析：暂无解析

20、按照我国相关规定，监理工程师具有的权利包括（）。

标准答案：B、D、E

知识点解析：暂无解析

21、当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时，合同中可以约定合同单

价调整的情况有（）。

标准答案：A、D、E

知识点解析：暂无解析

22、对于总价合同，承包商为了减少风险，可以在合同中约定重大变更或其他特殊

条件下对合同价格进行调整，但需要在合同中明确（）

标准答案：A、R、C、D

知识点解析：暂无解析

23、按照我国相关规定，变动总价合同可以调整总价的情况包括（）。

标准答案：A、B、D

知识点解析：暂无解析

建设工程合同与合同管理同步练习试卷

第8套

一、单项选择题（本题共18题，每题7.0分，共18

分。）

1、根据《中华人民共和国合同法》，下列合同属于建设工程合同的是（）。

A、监理合同

B、咨询合同

C、勘察设计合同

D、代理合同

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

2、施工合同文件通常包括：①投标书及其附件；②专用合同条款；③协议书；

④工程量清单；⑤通用合同条款；⑥中标通知书等。通用条款中规定合同文件解

释的优先顺序是（）.

A、⑥③①②⑤

B、

C、③⑥①②⑤

D、⑥③②⑤①

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

3、除专用条款另有约定外，组成合同的文件的优先解释顺序正确的是（）。

A、协议书，中标通知书，本合同通用条款，本合同专用条款

B、本合同专用条款，本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，图纸

C、’工程量清单，图纸，标准、规范及有关技术文件；中标通知书

D、图纸、标准、规范及有关技术文件，工程量清单，投标书及其附件

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

4、下列关于施工合同条款中发包人责任和义务描述，错误的是（）。

A、提供具备条件的现场和施工用地，以及水、电、通信线路在内的施工条件

B、提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，并对承包商关于资料的提问做书

面答复

C、”办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地等的申请批准手续

D、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物的保护工作，承担相关

费用

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

5、根据《建设工