2026年监理工程师资格考试试卷及答案（共三套）

2026年监理工程师资格考试试卷及答案（共三套）2026年监理工程师资格考试试卷及答案（一）一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程监理的性质不包括（）A.服务性B.公正性C.强制性D.独立性2.下列不属于建设工程监理工作基本制度的是（）A.监理旁站制度B.监理巡视制度C.监理报告制度D.施工单位自检制度3.总监理工程师代表的职责由（）授权。A.建设单位B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.专业监理工程师4.工程质量控制中，事后控制的重点是（）A.施工准备控制B.施工工序控制C.竣工质量验收D.质量隐患排查5.施工单位未经监理工程师签字，不得进行的工作是（）A.施工放线B.隐蔽工程验收C.材料进场D.工程计量6.一般工程质量事故的直接经济损失标准是（）A.100万元以下B.100万元以上1000万元以下C.1000万元以上5000万元以下D.5000万元以上7.工程进度控制的核心是控制（）A.施工准备阶段进度B.施工阶段进度C.关键线路进度D.非关键线路进度8.工程投资控制的事前控制重点是（）A.审核工程概算、预算B.控制工程变更C.审核工程量计量D.审核竣工结算9.监理工程师在审核施工方案时，应重点审核（）A.施工进度计划B.施工工艺和安全措施C.工程量计算D.费用控制措施10.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.7B.15C.30D.6011.监理规划应在（）编制完成并经批准。A.施工准备阶段B.施工阶段初期C.工程开工前D.监理合同签订后12.分部工程验收应由（）组织。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目经理13.工程计量应遵循的原则不包括（）A.合同约定原则B.实际完成原则C.公平公正原则D.随意计量原则14.建设工程质量保修制度中，基础设施工程的最低保修期限为（）A.2年B.5年C.设计文件规定的该工程的合理使用年限D.10年15.监理工程师初始注册的有效期为（）年。A.2B.3C.4D.516.监理单位的综合资质可承担（）类建设工程监理业务。A.对应专业B.所有C.3类及以下D.1类及以下17.施工单位未按监理工程师要求整改质量问题，监理工程师应采取的措施是（）A.签发工程暂停令B.上报建设单位C.扣除工程款D.要求施工单位赔偿损失18.工程竣工验收的前提是（）A.工程完工B.施工单位提交竣工验收申请C.监理单位出具质量评估报告D.所含分部工程均验收合格19.下列属于不可补偿工程延期的是（）A.不可抗力导致的工期延误B.建设单位原因导致的工期延误C.施工单位自身原因导致的工期延误D.设计变更导致的工期延误20.进场材料的检验应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位质量员21.建设工程监理的服务对象是（）A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.政府主管部门22.监理工作“三控”不包括（）A.质量控制B.进度控制C.安全控制D.投资控制23.工程质量事中控制的关键是（）A.施工准备控制B.施工工序控制C.质量验收控制D.质量隐患控制24.工程竣工结算应由（）编制。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位25.监理实施细则应在（）编制完成。A.施工准备阶段B.相应分部工程施工前C.工程开工前D.监理规划批准后26.工程安全控制的首要任务是（）A.审核安全施工方案B.落实安全责任制C.预防安全事故发生D.排查安全隐患27.监理工程师延续注册的条件不包括（）A.完成继续教育B.受聘于监理单位C.具有3年以上监理工作经验D.无不良执业记录28.建设工程施工合同中，违约金的数额一般不得超过合同价款的（）A.5%B.10%C.20%D.30%29.工程变更价款的确定，若合同中无类似工程价格，应（）A.按合同约定价格执行B.参照类似工程价格执行C.由双方协商确定D.按政府指导价执行30.监理档案应在（）整理归档完成。A.工程竣工后B.监理合同终止后C.工程竣工验收合格后D.工程保修期满后31.施工单位未按规定配备安全管理人员，监理工程师应采取的措施是（）A.要求施工单位整改B.签发工程暂停令C.上报政府主管部门D.扣除工程款32.监理日志应由（）编制。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.监理单位技术负责人33.工程投资控制的核心目标是（）A.节约投资B.控制投资在批准的概算范围内C.降低工程造价D.减少工程变更34.建设工程监理的独立性体现在（）A.独立于建设单位B.独立于施工单位C.独立履行监理职责，不受其他单位干预D.独立于政府主管部门35.监理工程师在控制工程质量时，应重点控制（）A.关键工序B.非关键工序C.装饰装修工程D.附属工程36.工程质量问题处理的首要步骤是（）A.查明问题原因B.制定处理方案C.实施处理措施D.验收处理结果37.工程投资事中控制的关键是（）A.审核工程概算、预算B.控制工程变更和工程量计量C.审核竣工结算D.优化设计方案38.监理规划的核心内容是（）A.监理工作目标和措施B.监理工作范围C.监理工作制度D.监理人员配置39.施工单位将主体结构工程分包给其他单位，监理工程师应（）A.要求施工单位终止分包合同B.认可分包行为C.协商处理D.上报建设单位40.工程竣工验收的核心是（）A.工程质量符合设计和规范要求B.工程完工C.施工单位提交竣工验收申请D.监理单位出具质量评估报告41.监理工程师的义务不包括（）A.履行监理职责B.保守工程秘密C.对施工单位进行处罚D.提交监理报告42.建设工程质量控制的基本方法包括（）A.旁站监理B.自主施工C.自行检测D.自行验收43.工程预付款的支付条件是（）A.工程开工后B.施工单位提交预付款申请C.工程竣工验收合格后D.施工准备工作完成后44.监理单位与施工单位的关系是（）A.委托与被委托关系B.监理与被监理关系C.领导与被领导关系D.隶属关系45.工程进度控制的组织措施包括（）A.建立进度控制体系B.优化施工方案C.对工期提前给予奖励D.加强进度检查46.下列属于监理工作制度的是（）A.施工进度管理制度B.施工质量管理制度C.监理会议制度D.安全生产管理制度47.竣工结算的审核时限，合同中约定的，应按合同约定执行，无约定的，大中型工程应在收到竣工结算文件后（）日内审核完毕。A.30B.60C.90D.12048.设计变更的审批主体是（）A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位49.监理工程师在执业过程中，应遵守的职业道德不包括（）A.公正廉洁B.诚实守信C.徇私舞弊D.爱岗敬业50.建设工程监理的核心任务是（）A.质量控制B.安全管理C.进度控制D.投资控制二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.建设工程监理的工作范围包括（）A.施工阶段B.设计阶段C.勘察阶段D.保修阶段2.总监理工程师的职责包括（）A.编制监理规划B.审批监理实施细则C.签发工程暂停令和复工令D.签署工程竣工报告3.工程质量事前控制的措施包括（）A.审核施工方案B.检查施工准备工作C.审核进场材料质量D.旁站监理4.建设单位的质量责任和义务包括（）A.提供真实、准确的设计资料B.组织工程竣工验收C.委托具备相应资质的监理单位D.对工程质量承担终身责任5.监理工程师在进度控制中的职责包括（）A.审核施工进度计划B.监督施工进度执行C.批准工程延期D.调整施工进度计划6.工程投资控制的措施包括（）A.技术措施B.组织措施C.合同措施D.经济措施7.监理规划的主要内容包括（）A.监理工作目标B.监理工作范围C.监理工作措施D.监理人员配置8.工程质量验收的层次包括（）A.检验批验收B.分项工程验收C.分部工程验收D.单位工程验收9.工程签证的类型包括（）A.工程量签证B.费用签证C.工期签证D.质量签证10.工程变更的原因包括（）A.建设单位需求变更B.设计单位设计变更C.施工单位施工变更D.不可抗力导致的变更11.工程质量事故的处理程序包括（）A.事故报告B.事故调查C.事故处理D.事故验收12.工程工程量计量的依据包括（）A.施工图纸B.工程量清单C.工程变更文件D.施工日志13.监理工程师初始注册的条件包括（）A.持有监理工程师职业资格证书B.受聘于监理单位C.无不良执业记录D.完成继续教育14.监理单位的资质等级包括（）A.综合资质B.专业资质C.事务所资质D.暂定资质15.工程延期的审批条件包括（）A.非施工单位自身原因导致B.工期延误影响总工期C.施工单位提交延期申请D.有完整的证明材料16.工程安全隐患的排查内容包括（）A.安全防护设施B.施工人员资质C.安全施工方案D.施工现场环境17.监理工程师在安全管理中的职责包括（）A.审核安全施工方案B.检查安全防护设施C.排查安全隐患D.上报安全事故18.工程投资控制的经济措施包括（）A.控制工程价款支付B.审核工程量计量C.优化设计方案D.加强合同管理19.监理月报的主要内容包括（）A.工程进度情况B.工程质量情况C.安全管理情况D.投资控制情况20.工程竣工验收的依据包括（）A.施工图纸B.工程建设标准C.施工合同D.质量验收规范21.工程质量保修的范围包括（）A.主体结构工程B.防水工程C.设备安装工程D.装饰装修工程22.监理单位的义务包括（）A.履行监理职责B.保守工程秘密C.提交监理报告D.对工程质量承担责任23.工程变更的审批程序包括（）A.变更提出B.变更审核C.变更批准D.变更实施24.监理档案的主要内容包括（）A.监理合同B.监理规划、监理实施细则C.监理日志、监理月报D.工程验收资料25.施工单位的质量责任和义务包括（）A.建立质量管理制度B.落实质量责任制C.对工程质量进行自检D.提交质量保修书26.工程安全事故的处理程序包括（）A.事故报告B.事故调查C.事故处理D.事故总结27.合法分包的条件包括（）A.分包给具备相应资质的单位B.经建设单位和监理单位批准C.不分包主体结构工程D.分包单位不得再分包28.监理工程师的职业道德包括（）A.公正廉洁B.诚实守信C.爱岗敬业D.保守秘密29.建设工程监理的作用包括（）A.提高工程质量B.控制工程进度C.节约工程投资D.保障工程安全30.监理工作的原则包括（）A.质量第一B.公正独立C.服务至上D.预防为主三、案例分析题（共6题，每题20分，共120分）案例一某建设工程，建设单位委托某监理单位承担施工阶段监理任务，监理合同约定，总监理工程师负责全面监理工作，专业监理工程师负责分管专业的监理工作。施工过程中发生以下事件：事件1：施工单位进场一批钢筋，提交了出厂合格证和检验报告，专业监理工程师审核时发现，钢筋的规格型号与设计图纸不符，且检验报告中的检测项目不完整，专业监理工程师要求施工单位将该批钢筋退场，施工单位以钢筋质量合格、仅规格型号略有差异为由，拒绝退场。事件2：工程施工至主体结构阶段，施工单位未按施工方案施工，导致某分项工程质量不符合设计要求，总监理工程师要求施工单位整改，施工单位整改后，专业监理工程师复核时发现，整改后的工程质量仍未达到设计要求，施工单位以工期紧张为由，要求继续施工。事件3：工程进度控制过程中，施工单位提交的施工进度计划不符合合同约定的工期要求，专业监理工程师审核后，要求施工单位调整进度计划，施工单位调整后，总监理工程师审核确认，但施工单位未按调整后的进度计划施工，导致工程进度滞后。问题：1.事件1中，专业监理工程师的做法是否正确？说明理由。施工单位的行为应如何处理？进场钢筋质量检验的关键要求是什么？2.事件2中，总监理工程师应采取哪些措施？施工单位要求继续施工的请求是否合理？工程质量整改的核心要求是什么？3.事件3中，监理单位的做法是否到位？说明理由。施工单位未按调整后进度计划施工的行为应如何处理？工程进度计划的审核要点有哪些？案例二某建设工程，合同工期为18个月，工程总投资为3000万元，建设单位与施工单位签订单价合同，监理单位承担施工阶段监理任务。施工过程中发生以下事件：事件1：工程施工过程中，施工单位未按安全施工方案搭设脚手架，监理工程师发现后，要求施工单位整改，施工单位整改后，监理工程师复核时发现，脚手架搭设仍不符合规范要求，存在安全隐患，施工单位以施工人员不足为由，要求暂缓整改。事件2：工程施工至屋面工程阶段，遭遇暴雨袭击，导致屋面工程施工延误1个月，施工单位提出工程延期1个月，并要求建设单位补偿人员窝工费用6万元、机械闲置费用3万元，监理工程师审核后，发现暴雨属于不可抗力，但施工单位未采取有效措施减少损失。事件3：工程竣工后，施工单位提交了竣工结算价款为3200万元，监理工程师审核后，发现施工单位存在工程量多计、费用计算错误等问题，遂将结算价款调整为2950万元，施工单位对调整后的结算价款有异议，拒绝签字确认。问题：1.事件1中，监理工程师的做法应是什么？说明理由。施工单位要求暂缓整改的请求是否合理？脚手架搭设的整改要求是什么？2.事件2中，监理工程师应如何处理施工单位的延期申请和费用补偿申请？说明理由。不可抗力导致的损失分担原则是什么？3.事件3中，施工单位的做法是否正确？说明理由。竣工结算价款争议的解决方式有哪些？监理工程师应如何处理该争议？案例三某建设工程，监理单位在实施监理过程中，发现以下质量、安全和投资问题：1.施工单位浇筑的混凝土楼板，出现裂缝现象，经检测，该裂缝影响结构承载力，需返工处理，产生额外费用8万元，工期延误1个月。2.施工现场的临时用电未按规定进行布置，监理工程师要求施工单位整改，施工单位以临时用电不影响工程质量为由，拒绝整改。3.工程投资控制过程中，施工单位提交的进度款支付申请中，存在工程量漏计的情况，专业监理工程师审核时发现该问题，要求施工单位调整支付申请，施工单位调整后，总监理工程师审核确认，建设单位按审核后的金额支付了进度款。问题：1.针对问题1，监理工程师应采取哪些措施？混凝土楼板裂缝的返工处理方法是什么？返工完成后应如何验收？2.针对问题2，监理工程师应采取哪些措施？施工现场临时用电的布置要求是什么？施工单位拒绝整改的后果是什么？3.针对问题3，监理单位的做法是否正确？说明理由。施工单位工程量漏计的行为应如何处理？进度款支付的审核要点有哪些？案例四某建设工程，工程竣工后，建设单位组织竣工验收，监理单位出具了工程质量评估报告，验收过程中，发现部分分项工程质量不符合验收标准，建设单位要求施工单位整改，施工单位整改后，再次组织验收，验收合格，办理了工程交付手续。事件1：工程交付使用后3年，墙面出现开裂现象，建设单位要求施工单位维修，施工单位认为墙面开裂属于装饰装修工程，保修期限为2年，拒绝维修。事件2：监理单位在整理监理档案时，发现部分监理实施细则缺失，建设单位要求监理单位补充完善，监理单位以监理实施细则由专业监理工程师编制、已离职为由，拒绝补充。事件3：工程质量保修期满后，建设单位未按合同约定返还质量保修金，施工单位多次催要无果，双方产生争议。问题：1.事件1中，施工单位的做法是否正确？说明理由。装饰装修工程的最低保修期限是多少年？墙面开裂的维修责任应由谁承担？2.事件2中，监理单位的做法是否正确？说明理由。监理实施细则的编制和保管要求是什么？缺失监理实施细则应如何处理？3.事件3中，建设单位的做法是否正确？说明理由。质量保修金返还的条件是什么？双方争议的解决方式有哪些？案例五某建设工程，施工单位将机电安装工程分包给具备相应资质的专业分包单位，双方签订了专业分包合同，但未报监理单位和建设单位备案。施工过程中发生以下事件：事件1：专业分包单位在施工过程中，未按设计要求进行机电安装施工，导致机电设备无法正常运行，需返工处理，产生额外费用10万元，工期延误0.5个月，施工单位要求专业分包单位承担该部分费用和工期延误责任，专业分包单位认为施工单位未提供明确的施工要求，拒绝承担责任。事件2：监理工程师对专业分包单位的施工进行巡视检查时，发现专业分包单位的施工设备未按规定进行检修，便要求专业分包单位停止使用施工设备，并进行检修，专业分包单位以施工设备正常、不影响施工为由，拒绝停止使用和检修。事件3：工程竣工后，专业分包单位未按合同约定提交竣工资料，导致工程无法办理竣工验收手续，施工单位要求专业分包单位补充提交，专业分包单位拒绝补充。问题：1.事件1中，专业分包单位的理由是否成立？说明理由。额外费用和工期延误应由谁承担？监理工程师应采取哪些措施？2.事件2中，专业分包单位的做法是否正确？说明理由。施工设备的检修要求是什么？监理工程师应如何处理专业分包单位拒绝停止使用和检修的行为？3.事件3中，专业分包单位的做法是否正确？说明理由。竣工资料的提交要求是什么？监理工程师应如何处理该问题，确保工程顺利办理竣工验收手续？案例六某建设工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务，监理合同约定，监理单位应严格履行监理职责，若因监理失职导致工程质量问题或投资损失，监理单位应承担相应的赔偿责任。施工过程中发生以下事件：事件1：施工阶段，监理工程师未按规定进行平行检验，导致施工单位在铺设防水卷材时，出现卷材搭接不严密现象，后续检测发现，该部分防水工程质量不符合规范要求，需返工处理，产生额外费用7万元，工期延误0.5个月。事件2：工程施工过程中，施工单位提交的安全施工方案存在严重安全隐患，监理工程师审核时未发现该隐患，便批准了施工方案，施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失共计15万元。事件3：工程进度款支付过程中，监理工程师审核施工单位提交的工程量计量报告时，未发现工程量多计问题，导致多支付进度款5万元，建设单位发现后，要求监理单位赔偿该部分损失。问题：1.事件1中，监理工程师的做法是否存在失职？说明理由。监理单位应承担什么责任？平行检验的核心要求是什么？2.事件2中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。安全施工方案审核的核心要点是什么？监理单位应承担什么责任？3.事件3中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。多支付进度款的责任应由谁承担？监理单位应如何加强工程量计量的审核工作？四、答案部分（一）单项选择题答案1.C2.D3.B4.C5.B6.B7.C8.A9.B10.B11.C12.A13.D14.C15.B16.B17.A18.D19.C20.A21.B22.C23.B24.A25.B26.C27.C28.B29.C30.C31.A32.C33.B34.C35.A36.A37.B38.A39.A40.A41.C42.A43.B44.B45.A46.C47.C48.A49.C50.A（二）多项选择题答案1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABC5.ABC6.ABCD7.ABCD8.ABCD9.ABC10.ABCD11.ABCD12.ABCD13.ABC14.ABC15.ABCD16.ABCD17.ABCD18.AB19.ABCD20.ABCD21.ABCD22.ABC23.ABCD24.ABCD25.ABCD26.ABCD27.ABCD28.ABCD29.ABCD30.ABCD（三）案例分析题答案案例一1.专业监理工程师的做法正确。理由：进场钢筋的规格型号与设计图纸不符，且检验报告检测项目不完整，无法证明钢筋质量符合设计和规范要求，专业监理工程师有权要求施工单位将该批钢筋退场，施工单位拒绝退场，违反了工程质量控制相关规定。施工单位行为的处理方法：①专业监理工程师再次责令施工单位停止使用该批钢筋，限期将钢筋退场；②若施工单位仍拒不执行，总监理工程师签发工程暂停令，停止相关部位施工；③上报建设单位，由建设单位责令施工单位整改；④若施工单位整改后，重新进场的钢筋符合要求，签署验收记录，允许用于工程施工；⑤若施工单位拒不整改，建设单位有权解除施工合同，施工单位承担全部损失；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。进场钢筋质量检验的关键要求：①钢筋的规格型号、生产日期、批号符合设计图纸和规范要求；②质量证明文件齐全、有效，包括出厂合格证、检验报告，检测项目完整、检测结果合格；③必须进行抽样检验，抽样比例、检验项目符合规范要求，检验结果合格；④钢筋的外观质量符合要求，无锈蚀、裂纹、弯曲等缺陷；⑤检验合格后，方可用于工程施工；⑥不合格钢筋严禁用于工程施工，需及时退场；⑦检验记录需完整、规范，由监理工程师签字确认。2.总监理工程师应采取的措施：①签发工程暂停令，停止相关部位施工，责令施工单位重新制定整改方案，明确整改工艺、材料和质量标准；②要求施工单位加大整改力度，增加人力、物力投入，确保整改方案落实到位；③加强对整改过程的监督检查，安排专业人员现场监督，及时发现并纠正整改过程中的问题；④整改完成后，组织专业监理工程师进行复核，确认整改后的工程质量达到设计和规范要求后，签署复工令，允许恢复施工；⑤上报建设单位，说明工程质量问题和施工单位的违规行为，由建设单位追究施工单位的违约责任；⑥若施工单位仍拒不整改或整改后仍不符合要求，协助建设单位按合同约定解除施工合同。施工单位要求继续施工的请求不合理。理由：整改后的工程质量仍未达到设计和规范要求，若继续施工，会导致工程质量隐患，影响工程结构安全和使用功能，违反了工程质量控制相关规定，因此施工单位的请求不合理。工程质量整改的核心要求：①整改方案必须经专业监理工程师审批，明确整改目标、工艺、材料和质量标准；②整改过程必须严格按整改方案执行，确保整改工艺符合规范要求，材料质量合格；③整改完成后，必须经监理工程师复核合格，确认达到设计和规范要求后，方可恢复施工；④整改记录需完整、规范，包括整改方案、施工记录、验收记录等，作为工程质量追溯的依据；⑤对整改不合格的，必须重新整改，直至验收合格。3.监理单位的做法不到位。理由：监理单位仅审核确认了施工单位调整后的进度计划，但未加强对进度计划执行情况的监督检查，未能及时发现施工单位未按调整后进度计划施工的行为，导致工程进度滞后，未能完全履行进度控制职责。施工单位未按调整后进度计划施工的行为的处理方法：①总监理工程师签发监理通知单，责令施工单位限期调整施工进度，严格按调整后的进度计划施工；②要求施工单位分析进度滞后原因，制定补充赶工方案，报监理单位审核确认后执行；③加强对施工进度的日常监督检查，每日核对实际进度与调整后进度计划的偏差，及时督促施工单位调整；④上报建设单位，说明进度滞后情况和施工单位的违规行为，由建设单位追究施工单位的违约责任；⑤若施工单位仍不按调整后进度计划施工，总监理工程师签发工程暂停令，停止相关部位施工，直至施工单位整改到位。工程进度计划的审核要点：①进度计划符合合同约定的工期目标，总工期和各分项工程工期合理；②进度计划与施工方案、资源配置计划相匹配，人力、物力、财力投入合理；③关键线路清晰，关键工序的工期安排合理，无冲突；④进度计划的可行性强，符合工程实际施工条件，能够顺利实施；⑤进度计划的调整措施合理，能够应对可能出现的进度滞后问题；⑥进度计划的编制依据合法、完整，包括施工图纸、施工合同、施工方案等。案例二1.监理工程师的做法：立即签发工程暂停令，停止脚手架相关部位施工，责令施工单位立即整改脚手架搭设问题，整改完成并经监理工程师复核合格后，方可恢复施工。理由：脚手架搭设不符合规范要求，存在安全隐患，若继续施工，可能引发安全事故，监理工程师有权签发工程暂停令，要求施工单位整改。施工单位要求暂缓整改的请求不合理。理由：脚手架是保障施工安全的关键设施，不符合规范要求的脚手架无法保障施工人员安全，必须立即整改，施工单位以施工人员不足为由要求暂缓整改，违反了安全管理相关规定，可能导致安全事故发生，因此请求不合理。脚手架搭设的整改要求：①脚手架的搭设应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等相关规范要求，搭设高度、立杆间距、横杆步距、剪刀撑设置等符合规定；②脚手架的材料质量合格，钢管、扣件等无锈蚀、裂纹、变形等缺陷，且具有质量证明文件；③脚手架搭设完成后，必须经监理工程师复核合格后，方可投入使用；④整改过程中，应设置警示标志，禁止施工人员进入脚手架作业区域；⑤整改完成后，提交整改报告，经监理工程师复核确认，签署复工令后，方可恢复施工；⑥脚手架搭设人员必须具备相应的操作资质，持证上岗。2.监理工程师应批准工程延期1个月，不批准费用补偿申请。理由：暴雨属于不可抗力，符合工程延期的审批条件，因此应批准工程延期1个月；但施工单位未采取有效措施减少损失，根据不可抗力损失分担原则，施工单位未采取有效措施导致的损失扩大，由施工单位自行承担，因此不批准费用补偿申请。不可抗力导致的损失分担原则：①工程本身的损失、因工程损坏导致第三方人员伤亡和财产损失、运至施工现场用于施工的材料和设备的损失，由建设单位承担；②施工单位人员伤亡和财产损失、施工机械闲置损失、人员窝工损失，由施工单位承担；③因不可抗力导致工期延误，工期相应顺延；④施工单位已采取有效措施减少损失的，可要求建设单位补偿合理的损失；⑤施工单位未采取有效措施导致损失扩大的，扩大的损失由施工单位自行承担。3.施工单位的做法不正确。理由：监理工程师审核后的竣工结算价款2950万元，是根据施工图纸、施工合同和相关规范审核确定的，符合合同约定和相关规定，施工单位对调整后的结算价款有异议，应提交异议说明和相关证据，而不是拒绝签字确认，其行为违反了竣工结算的相关规定。竣工结算价款争议的解决方式：①双方协商解决，施工单位提交异议说明和相关证据，与建设单位、监理单位共同协商，达成一致意见；②若协商不成，可申请工程造价咨询机构调解；③调解不成的，可按合同约定的仲裁条款申请仲裁，或向人民法院提起诉讼；④若合同中未约定仲裁条款，可直接向人民法院提起诉讼。监理工程师应采取的处理措施：①要求施工单位提交异议说明和相关证据，明确对结算价款调整的异议点；②组织建设单位和施工单位进行协商，针对异议点进行核实，结合施工图纸、施工合同和相关规范，给出合理的解释和调整建议；③若双方协商一致，调整竣工结算价款，重新签署审核意见；④若协商不成，出具竣工结算审核意见，明确审核依据和结果，告知双方争议解决方式；⑤留存相关证据，作为后续处理争议的依据。案例三1.针对问题1，监理工程师应采取的措施：①立即签发工程暂停令，停止混凝土楼板相关部位施工，责令施工单位提交裂缝返工处理方案，明确返工工艺、材料和质量标准，方案经专业监理工程师审批后，方可实施；②监督施工单位按返工方案执行，安排专业人员现场监督，确保返工工艺符合规范要求，材料质量合格；③返工完成后，组织施工单位进行验收，邀请第三方检测机构进行检测，确认混凝土楼板强度和裂缝处理符合设计和规范要求；④签署验收记录，允许恢复施工；⑤上报建设单位，说明工程质量问题和处理情况，由建设单位追究施工单位的违约责任；⑥留存返工方案、施工记录、检测报告、验收记录等相关资料，作为工程质量追溯的依据。混凝土楼板裂缝的返工处理方法：①清除裂缝部位的松动混凝土和杂物，直至露出坚实的混凝土基层，若裂缝较深，需采用压力灌浆方式处理；②用清水冲洗裂缝部位，保持基层湿润；③按设计要求配置修补材料，修补材料的强度等级不低于原混凝土强度等级；④将配置好的修补材料均匀填充在裂缝部位，压实、抹平，确保与原混凝土结合紧密；⑤对返工后的部位进行养护，养护时间符合规范要求；⑥养护完成后，对混凝土楼板进行强度检测和裂缝检查，确保无裂缝、强度符合要求。返工完成后的验收要求：①施工单位提交返工处理报告、施工记录、材料质量证明文件、第三方检测报告等相关资料；②监理工程师组织施工单位、建设单位进行现场验收，检查返工部位的外观质量，确认无裂缝、表面平整、光滑；③第三方检测机构出具的检测报告显示，混凝土强度和裂缝处理符合设计和规范要求；④验收合格后，签署验收记录；⑤验收不合格的，责令施工单位重新返工，直至验收合格。2.针对问题2，监理工程师应采取的措施：①立即签发工程暂停令，停止临时用电相关部位施工，责令施工单位立即整改临时用电布置问题；②要求施工单位提交临时用电整改方案，明确整改措施和整改期限，方案经专业监理工程师审批后，方可实施；③监督施工单位按整改方案执行，安排专业人员现场监督，确保临时用电布置符合规范要求；④整改完成后，组织专业人员进行复核，确认临时用电布置合格后，签署复工令，允许恢复施工；⑤上报建设单位和政府主管部门，说明施工单位的违规行为，由相关部门追究施工单位的违约责任和行政处罚；⑥若施工单位仍拒不整改，协助建设单位按合同约定解除施工合同。施工现场临时用电的布置要求：①临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》等相关规范要求，采用TN-S接零保护系统；②临时用电线路应架空敷设，严禁拖地、埋地敷设，线路绝缘良好，无破损、老化等缺陷；③配电箱、开关箱应安装牢固，防雨、防尘，配备漏电保护器，且漏电保护器参数符合规定；④临时用电设备的接线规范，严禁私拉乱接；⑤临时用电操作人员必须具备相应的操作资质，持证上岗；⑥临时用电应定期进行检查和维护，确保用电安全。施工单位拒绝整改的后果：①监理工程师签发工程暂停令，导致工期延误；②建设单位追究施工单位的违约责任，扣除相应工程款；③受到政府主管部门的行政处罚，罚款、责令停工整顿等；④若发生临时用电安全事故，由施工单位承担全部责任，监理单位承担相应的监理责任；⑤建设单位有权解除施工合同，施工单位承担全部损失。3.监理单位的做法正确。理由：专业监理工程师审核时发现施工单位提交的进度款支付申请中存在工程量漏计问题，要求施工单位调整支付申请，施工单位调整后，总监理工程师审核确认，符合工程投资控制的职责要求，监理单位已完全履行审核职责。施工单位工程量漏计的行为的处理方法：①责令施工单位补充提交漏计工程量的计量报告和相关证明材料；②专业监理工程师对漏计工程量进行核实，确认符合合同约定和施工图纸要求后，纳入下次进度款支付申请；③告知施工单位加强工程量计量管理，避免再次出现漏计、多计现象；④若施工单位多次出现工程量漏计问题，监理单位应上报建设单位，由建设单位追究施工单位的违约责任。进度款支付的审核要点：①工程量计量准确，符合合同约定和施工图纸要求，无多计、漏计现象；②费用计算正确，符合合同约定的计价标准，无计算错误；③付款申请资料完整，包括工程量计量报告、质量验收记录、费用计算清单、材料质量证明文件等；④施工进度符合施工进度计划要求，已完成工程质量合格；⑤审核过程中，应对工程量和费用进行核实，确保准确无误；⑥若存在工程量调整，需有完整的调整依据和审批手续。案例四1.施工单位的做法不正确。理由：装饰装修工程的最低保修期限为2年，工程交付使用后3年，已超过保修期限，但墙面开裂若属于主体结构|2026年监理工程师资格考试试卷及答案（二）一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于建设工程监理委托方式的说法，正确的是（）A.平行承发包模式下，监理单位只能委托一家监理单位B.施工总承包模式下，监理单位应委托多家监理单位C.项目总承包模式下，监理单位需对项目全过程进行监理D.委托监理单位时，建设单位无需考虑监理单位资质等级2.专业监理工程师的职责不包括（）A.编制监理实施细则B.审核进场材料质量C.签发工程暂停令D.参与分项工程验收3.工程质量控制中，事前控制的核心是（）A.审核施工单位资质B.控制施工准备工作质量C.审核施工方案D.预防质量隐患4.施工单位提交的施工组织设计，应由（）审核批准后实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位技术负责人5.隐蔽工程验收时，监理工程师应在（）到场见证。A.施工单位自检合格后B.施工单位提交验收申请后C.隐蔽前24小时D.隐蔽施工过程中6.重大工程质量事故的直接经济损失标准是（）A.100万元以下B.100万元以上1000万元以下C.1000万元以上5000万元以下D.5000万元以上7.工程进度计划的表达形式不包括（）A.横道图B.网络图C.直方图D.进度曲线8.工程投资控制中，事中控制的核心是（）A.控制工程变更B.审核工程概算C.审核竣工结算D.优化设计方案9.监理工程师在巡视检查时，发现施工单位违规操作，应立即（）A.签发工程暂停令B.要求施工单位整改C.上报建设单位D.扣除工程款10.建设工程竣工验收应由（）组织。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.专业监理工程师D.施工单位项目经理11.监理实施细则应根据（）编制。A.监理合同B.监理规划C.施工组织设计D.施工图纸12.分项工程验收应由（）组织。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位质量员13.工程计量的主体是（）A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位14.建设工程质量保修书中，不应明确的内容是（）A.保修范围B.保修期限C.保修责任D.保修费用15.监理工程师延续注册的有效期为（）年。A.2B.3C.4D.516.监理单位的专业资质分为（）个等级。A.1B.2C.3D.417.施工单位未按设计图纸施工，监理工程师应采取的措施是（）A.要求施工单位整改B.签发工程暂停令C.上报建设单位D.要求施工单位赔偿损失18.工程竣工验收合格后，施工单位应在（）日内提交竣工报告。A.7B.15C.30D.6019.下列属于可补偿工程延期的是（）A.施工单位自身原因导致的工期延误B.不可抗力导致的工期延误C.施工单位管理不善导致的工期延误D.施工单位设备故障导致的工期延误20.进场材料的抽样检验应由（）负责实施。A.专业监理工程师B.施工单位质量员C.第三方检测机构D.建设单位代表21.建设工程监理的核心职责是（）A.质量控制B.进度控制C.投资控制D.安全管理22.监理工作“三管”不包括（）A.合同管理B.安全管理C.信息管理D.投资管理23.工程质量事中控制的重点是（）A.施工工序质量控制B.施工准备质量控制C.竣工质量验收D.质量隐患排查24.工程竣工结算的审核主体是（）A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.工程造价咨询机构25.监理规划的编制主体是（）A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位项目负责人26.工程安全控制的核心是（）A.预防安全事故B.审核安全施工方案C.排查安全隐患D.落实安全责任制27.监理工程师初始注册的条件不包括（）A.具有完全民事行为能力B.持有监理工程师职业资格证书C.具有5年以上监理工作经验D.受聘于监理单位28.建设工程施工合同中，定金的数额一般不得超过合同价款的（）A.5%B.10%C.20%D.30%29.工程变更价款的确定，若合同中已有类似工程价格，应（）A.按合同约定价格执行B.参照类似工程价格执行C.由双方协商确定D.按政府指导价执行30.监理档案的保管期限分为（）类。A.2B.3C.4D.531.施工单位未按规定进行安全技术交底，监理工程师应采取的措施是（）A.要求施工单位整改B.签发工程暂停令C.上报政府主管部门D.扣除工程款32.监理月报应由（）编制。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.监理单位技术负责人33.工程投资控制的最终目标是（）A.控制投资在批准的概算范围内B.节约投资C.降低工程造价D.减少工程变更34.建设工程监理的公正性体现在（）A.独立于建设单位和施工单位B.维护建设单位的合法权益C.维护施工单位的合法权益D.公平、公正地处理各方利益关系35.监理工程师在控制工程质量时，应优先采用的控制方法是（）A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.动态控制36.工程质量问题处理的核心是（）A.查明问题原因B.制定处理方案C.确保处理后质量符合要求D.验收处理结果37.工程投资事后控制的重点是（）A.审核竣工结算B.控制工程变更C.审核工程量计量D.审核工程概算38.监理实施细则的核心内容是（）A.监理工作流程B.监理工作方法和措施C.监理工作范围D.监理人员职责39.施工单位将非主体结构工程分包给其他单位，应（）A.经建设单位和监理单位批准B.自行分包C.仅经建设单位批准D.仅经监理单位批准40.工程竣工验收的依据不包括（）A.施工图纸B.工程建设标准C.施工单位的施工记录D.施工合同41.监理工程师的权利不包括（）A.签发工程暂停令B.审核工程变更C.对施工单位进行处罚D.签署工程付款凭证42.建设工程质量控制的核心是（）A.施工阶段质量控制B.设计阶段质量控制C.勘察阶段质量控制D.保修阶段质量控制43.工程预付款的支付比例一般不超过合同价款的（）A.10%B.20%C.30%D.40%44.监理单位与建设单位的关系是（）A.委托与被委托关系B.监理与被监理关系C.领导与被领导关系D.隶属关系45.工程进度控制的技术措施包括（）A.建立进度控制体系B.优化施工方案C.对工期提前给予奖励D.加强进度检查46.下列不属于监理工作制度的是（）A.监理旁站制度B.监理巡视制度C.施工质量管理制度D.监理报告制度47.竣工结算的审核时限，合同中约定的，应按合同约定执行，无约定的，小型工程应在收到竣工结算文件后（）日内审核完毕。A.30B.60C.90D.12048.设计变更的提出主体不包括（）A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位49.监理工程师在执业过程中，应遵守的职业准则不包括（）A.公正廉洁B.诚实守信C.弄虚作假D.爱岗敬业50.建设工程监理的服务性质体现在（）A.为建设单位提供专业服务B.为施工单位提供专业服务C.为政府主管部门提供专业服务D.为设计单位提供专业服务二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.建设工程监理的委托方式包括（）A.平行承发包模式下的委托B.施工总承包模式下的委托C.项目总承包模式下的委托D.分包模式下的委托2.专业监理工程师的职责包括（）A.编制监理实施细则B.审核进场材料、设备质量C.参与分项、分部工程验收D.签发工程暂停令和复工令3.工程质量事前控制的内容包括（）A.审核施工单位资质B.审核施工组织设计和施工方案C.审核进场材料、设备质量D.控制施工工序质量4.施工单位的质量责任和义务包括（）A.建立健全质量管理制度B.落实质量责任制C.对工程质量进行自检D.提交质量保修书5.监理工程师在进度控制中的工作内容包括（）A.审核施工进度计划B.监督施工进度执行C.分析进度偏差原因D.调整施工进度计划6.工程投资控制的技术措施包括（）A.优化设计方案B.审核施工方案C.控制工程变更D.加强合同管理7.监理实施细则的主要内容包括（）A.监理工作流程B.监理工作方法和措施C.监理工作要点D.监理人员职责8.工程质量验收的依据包括（）A.施工图纸B.工程建设标准C.施工合同D.质量验收规范9.工程签证的审核要点包括（）A.签证事由真实B.签证依据充分C.签证内容完整D.签证程序合法10.工程变更的分类包括（）A.设计变更B.施工变更C.进度变更D.费用变更11.工程质量事故的分类包括（）A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故12.工程工程量计量的原则包括（）A.合同约定原则B.实际完成原则C.公平公正原则D.准确计量原则13.监理工程师延续注册的条件包括（）A.完成继续教育B.受聘于监理单位C.无不良执业记录D.持有监理工程师职业资格证书14.监理单位的资质条件包括（）A.有足够数量的专业技术人员B.有健全的管理制度C.有必要的工程试验检测设备D.有良好的信誉15.工程延期的分类包括（）A.可补偿延期B.不可补偿延期C.关键线路延期D.非关键线路延期16.工程安全隐患的处理措施包括（）A.立即整改B.限期整改C.停工整改D.上报整改17.监理工程师在安全管理中的工作内容包括（）A.审核安全施工方案B.检查安全防护设施C.排查安全隐患D.处理安全事故18.工程投资控制的合同措施包括（）A.加强合同管理B.控制工程变更C.审核工程价款支付D.优化设计方案19.监理日志的主要内容包括（）A.施工进度情况B.工程质量情况C.安全管理情况D.监理工作情况20.工程竣工验收的程序包括（）A.施工单位提交竣工验收申请B.监理单位出具质量评估报告C.建设单位组织验收D.签署竣工验收报告21.工程质量保修的责任包括（）A.施工单位的保修责任B.监理单位的保修责任C.建设单位的保修责任D.设计单位的保修责任22.监理单位的权利包括（）A.签发工程暂停令和复工令B.审核工程变更C.签署工程付款凭证D.对施工单位进行处罚23.工程变更的审批程序包括（）A.变更提出B.变更审核C.变更批准D.变更实施24.监理档案的主要内容包括（）A.监理合同和委托监理合同B.监理规划和监理实施细则C.监理日志和监理月报D.工程验收资料和工程签证资料25.建设单位的质量责任和义务包括（）A.提供真实、准确的设计资料B.委托具备相应资质的施工单位C.组织工程竣工验收D.对工程质量承担终身责任26.工程安全事故的分类包括（）A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故27.违法分包的情形包括（）A.分包给不具备相应资质的单位B.未经建设单位和监理单位批准分包C.分包主体结构工程D.分包单位再分包28.监理工程师的职业道德包括（）A.公正廉洁B.诚实守信C.爱岗敬业D.保守秘密29.建设工程监理的特点包括（）A.服务性B.公正性C.独立性D.科学性30.监理工作的方法包括（）A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.见证取样三、案例分析题（共6题，每题20分，共120分）案例一某建设工程采用平行承发包模式，建设单位委托甲监理单位承担整个工程的监理任务，甲监理单位组建了项目监理机构，配备了总监理工程师1名、专业监理工程师5名、监理员3名。施工过程中发生以下事件：事件1：建设单位将主体结构工程发包给A施工单位，将装饰装修工程发包给B施工单位，A施工单位在施工过程中，未按施工组织设计施工，导致主体结构出现质量隐患，专业监理工程师发现后，要求A施工单位整改，A施工单位以建设单位未支付工程进度款为由，拒绝整改。事件2：B施工单位进场一批装饰材料，提交了出厂合格证和检验报告，专业监理工程师审核时发现，该批材料的品牌与施工合同约定不符，专业监理工程师要求B施工单位将该批材料退场，B施工单位认为材料质量合格，品牌差异不影响工程质量，拒绝退场。事件3：工程进度控制过程中，A施工单位提交的施工进度计划符合合同约定的工期要求，总监理工程师审核确认后，A施工单位未按进度计划施工，导致主体结构工程工期滞后2个月，影响了B施工单位的装饰装修工程施工进度，B施工单位向监理单位提出工期补偿申请。问题：1.事件1中，专业监理工程师的做法是否正确？说明理由。A施工单位拒绝整改的理由是否成立？应如何处理A施工单位的行为？2.事件2中，专业监理工程师的做法是否正确？说明理由。材料品牌与合同约定不符的处理原则是什么？B施工单位拒绝退场的行为应如何处理？3.事件3中，B施工单位的工期补偿申请是否合理？说明理由。监理单位应如何处理该工期补偿申请？A施工单位工期滞后的责任应如何追究？案例二某建设工程，合同工期为24个月，工程总投资为4000万元，建设单位与施工单位签订总价合同，监理单位承担施工阶段监理任务。施工过程中发生以下事件：事件1：工程施工至基础工程阶段，施工单位未按安全施工方案进行基坑开挖，监理工程师发现后，要求施工单位立即停止基坑开挖，整改安全隐患，施工单位整改后，监理工程师复核时发现，基坑开挖仍不符合规范要求，存在坍塌隐患，施工单位以工期紧张、基坑开挖已完成大部分为由，要求继续施工。事件2：工程施工至主体结构阶段，遭遇台风袭击，导致主体结构施工延误1.5个月，施工单位提出工程延期1.5个月，并要求建设单位补偿人员窝工费用8万元、机械闲置费用4万元，监理工程师审核后，发现台风属于不可抗力，且施工单位已采取有效措施减少损失。事件3：工程竣工后，施工单位提交了竣工结算价款为4300万元，监理工程师审核后，发现施工单位存在工程量多计、费用计算错误等问题，遂将结算价款调整为3900万元，施工单位对调整后的结算价款无异议，签署了竣工结算审核意见，但建设单位以结算价款过高为由，拒绝支付竣工结算款。问题：1.事件1中，监理工程师的做法应是什么？说明理由。施工单位要求继续施工的请求是否合理？基坑开挖的整改要求是什么？2.事件2中，监理工程师应如何处理施工单位的延期申请和费用补偿申请？说明理由。不可抗力导致的工期延期和费用补偿的审核要点是什么？3.事件3中，建设单位的做法是否正确？说明理由。竣工结算款的支付条件是什么？监理工程师应如何处理建设单位拒绝支付竣工结算款的行为？案例三某建设工程，监理单位在实施监理过程中，发现以下质量、安全和投资问题：1.施工单位浇筑的梁体，出现蜂窝、麻面现象，经检测，该缺陷不影响结构承载力，可进行修补处理，产生修补费用2万元，工期延误0.5个月。2.施工现场的消防设施未按规定配置，监理工程师要求施工单位整改，施工单位以消防设施不影响工程施工为由，拒绝整改。3.工程投资控制过程中，建设单位提出设计变更，增加一项分项工程，施工单位提交了变更工程价款申请，专业监理工程师审核后，确认变更工程价款为15万元，总监理工程师审核确认后，建设单位以变更工程价款过高为由，拒绝支付该部分费用。问题：1.针对问题1，监理工程师应采取哪些措施？梁体蜂窝、麻面的修补处理方法是什么？修补完成后应如何验收？2.针对问题2，监理工程师应采取哪些措施？施工现场消防设施的配置要求是什么？施工单位拒绝整改的后果是什么？3.针对问题3，监理单位的做法是否正确？说明理由。建设单位拒绝支付变更工程价款的行为应如何处理？设计变更价款的审核要点有哪些？案例四某建设工程，工程竣工后，建设单位组织竣工验收，监理单位出具了工程质量评估报告，验收过程中，发现部分分项工程质量不符合验收标准，建设单位要求施工单位整改，施工单位整改后，再次组织验收，验收合格，办理了工程交付手续。事件1：工程交付使用后2年，屋面出现渗漏现象，建设单位要求施工单位维修，施工单位认为屋面渗漏属于防水工程，保修期限为5年，同意维修，但要求建设单位承担维修费用。事件2：监理单位在整理监理档案时，发现部分工程签证资料缺失，建设单位要求监理单位补充完善，监理单位以工程签证资料由施工单位提交、监理单位仅负责审核为由，拒绝补充。事件3：工程质量保修期满后，施工单位要求建设单位返还质量保修金，建设单位以工程存在质量隐患为由，拒绝返还质量保修金，双方产生争议。问题：1.事件1中，施工单位的做法是否正确？说明理由。防水工程的最低保修期限是多少年？屋面渗漏的维修费用应由谁承担？2.事件2中，监理单位的做法是否正确？说明理由。工程签证资料的编制和保管要求是什么？缺失工程签证资料应如何处理？3.事件3中，建设单位的做法是否正确？说明理由。质量保修金返还的流程是什么？双方争议的解决方式有哪些？案例五某建设工程，施工单位将幕墙工程分包给具备相应资质的专业分包单位，双方签订了专业分包合同，并报监理单位和建设单位备案。施工过程中发生以下事件：事件1：专业分包单位在施工过程中，未按设计要求进行幕墙安装施工，导致幕墙与主体结构连接不牢固，存在安全隐患，需返工处理，产生额外费用12万元，工期延误1个月，施工单位要求专业分包单位承担该部分费用和工期延误责任，专业分包单位认为施工单位未提供足够的施工场地，拒绝承担责任。事件2：监理工程师对专业分包单位的施工进行平行检验时，发现专业分包单位的施工质量不符合规范要求，便要求专业分包单位整改，专业分包单位以施工单位未支付分包工程款为由，拒绝整改。事件3：工程竣工后，专业分包单位按合同约定提交了竣工资料，监理工程师审核时发现，竣工资料不完整，要求专业分包单位补充提交，专业分包单位拒绝补充，导致工程无法办理竣工验收手续。问题：1.事件1中，专业分包单位的理由是否成立？说明理由。额外费用和工期延误应由谁承担？监理工程师应采取哪些措施？2.事件2中，专业分包单位的做法是否正确？说明理由。专业分包单位拒绝整改的行为应如何处理？平行检验的作用是什么？3.事件3中，专业分包单位的做法是否正确？说明理由。竣工资料的完整要求是什么？监理工程师应如何处理该问题，确保工程顺利办理竣工验收手续？案例六某建设工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务，监理合同约定，监理单位应严格履行监理职责，若因监理失职导致工程质量问题或投资损失，监理单位应承担相应的赔偿责任。施工过程中发生以下事件：事件1：施工阶段，监理工程师未按规定进行见证取样，导致施工单位使用了不合格的水泥，后续检测发现，该部分水泥浇筑的混凝土强度不符合设计要求，需返工处理，产生额外费用9万元，工期延误1个月。事件2：工程施工过程中，施工单位提交的安全施工方案存在轻微安全隐患，监理工程师审核时发现该隐患，要求施工单位整改，施工单位未按要求整改，监理工程师未进一步采取措施，施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失共计12万元。事件3：工程进度款支付过程中，监理工程师审核施工单位提交的工程量计量报告时，未发现工程量漏计问题，导致少支付进度款6万元，施工单位发现后，要求监理单位赔偿该部分损失。问题：1.事件1中，监理工程师的做法是否存在失职？说明理由。监理单位应承担什么责任？见证取样的核心要求是什么？2.事件2中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。安全施工方案审核的流程是什么？监理单位应承担什么责任？3.事件3中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。少支付进度款的责任应由谁承担？监理单位应如何加强工程量计量的审核工作？四、答案部分（一）单项选择题答案1.C2.C3.D4.D5.A6.C7.C8.A9.B10.B11.B12.B13.B14.D15.B16.B17.A18.B19.B20.C21.A22.D23.A24.B25.A26.D27.C28.C29.B30.B31.A32.B33.A34.D35.C36.C37.A38.B39.A40.C41.C42.A43.C44.A45.B46.C47.A48.B49.C50.A（二）多项选择题答案1.ABC2.ABC3.ABC4.ABCD5.ABC6.AB7.ABCD8.ABCD9.ABCD10.ABCD11.ABCD12.ABCD13.ABC14.ABCD15.AB16.ABCD17.ABCD18.AB19.ABCD20.ABCD21.AC22.ABC23.ABCD24.ABCD25.ABCD26.ABCD27.ABCD28.ABCD29.ABCD30.ABCD（三）案例分析题答案案例一1.专业监理工程师的做法正确。理由：A施工单位未按施工组织设计施工，导致主体结构出现质量隐患，违反了工程质量控制相关规定，专业监理工程师有权要求A施工单位整改。A施工单位拒绝整改的理由不成立。理由：建设单位未支付工程进度款与工程质量整改是两个独立的法律关系，施工单位不能以未支付进度款为由拒绝整改工程质量隐患，其行为违反了施工合同约定和工程质量控制相关规定。A施工单位行为的处理方法：①专业监理工程师再次责令A施工单位限期整改，明确整改期限和质量标准；②若A施工单位仍拒不整改，总监理工程师签发工程暂停令，停止主体结构相关部位施工；③上报建设单位，说明A施工单位的违规行为，由建设单位责令A施工单位整改，并追究其违约责任；④若A施工单位整改后，经专业监理工程师复核合格，签署复工令，允许恢复施工；⑤若A施工单位拒不整改，建设单位有权解除施工合同，A施工单位承担全部损失；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。2.专业监理工程师的做法正确。理由：进场装饰材料的品牌与施工合同约定不符，违反了施工合同约定，即使材料质量合格，也不符合合同要求，专业监理工程师有权要求B施工单位将该批材料退场。材料品牌与合同约定不符的处理原则：①严格按施工合同约定执行，材料的品牌、规格、型号等必须与合同约定一致；②若材料品牌与合同约定不符，即使质量合格，也应责令施工单位退场，重新进场符合合同约定的材料；③若建设单位同意使用该批材料，需出具书面确认文件，明确材料品牌差异不影响工程质量，并调整材料价款（若有差异）；④施工单位未按合同约定使用材料，应承担违约责任。B施工单位拒绝退场行为的处理方法：①专业监理工程师再次责令B施工单位停止使用该批材料，限期将材料退场；②若B施工单位仍拒不执行，总监理工程师签发工程暂停令，停止装饰装修相关部位施工；③上报建设单位，由建设单位责令B施工单位整改；④若B施工单位整改后，重新进场的材料符合合同约定，签署验收记录，允许用于工程施工；⑤若B施工单位拒不整改，建设单位有权解除与B施工单位的施工合同，B施工单位承担全部损失；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。3.B施工单位的工期补偿申请合理。理由：A施工单位未按进度计划施工，导致主体结构工程工期滞后，影响了B施工单位的装饰装修工程施工进度，属于A施工单位自身原因导致的工期延误，B施工单位无过错，因此其工期补偿申请合理。监理单位的处理措施：①审核B施工单位提交的工期补偿申请，核实工期延误的时间和原因，确认补偿金额和补偿工期；②组织A施工单位和B施工单位进行协商，明确A施工单位应承担的工期补偿责任；③若双方协商一致，签署工期补偿协议，A施工单位承担B施工单位的工期损失；④若协商不成，出具监理意见，明确工期补偿的依据和结果，告知双方争议解决方式；⑤上报建设单位，由建设单位协调处理，追究A施工单位的违约责任；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。A施工单位工期滞后责任的追究方式：①建设单位追究A施工单位的违约责任，扣除相应的工程款；②要求A施工单位制定赶工方案，加快施工进度，弥补工期滞后的损失；③若A施工单位无法按期完成主体结构工程，建设单位有权解除施工合同，A施工单位承担全部损失；④监理单位加强对A施工单位施工进度的监督检查，督促其按进度计划施工。案例二1.监理工程师的做法：立即签发工程暂停令，停止基坑开挖施工，责令施工单位重新制定基坑开挖整改方案，明确整改工艺、安全措施和整改期限，方案经专业监理工程师审批后，方可实施；同时安排专业人员现场监督整改过程，确保整改到位。理由：基坑开挖不符合规范要求，存在坍塌隐患，若继续施工，可能引发安全事故，威胁施工人员生命安全，监理工程师有权签发工程暂停令，要求施工单位整改。施工单位要求继续施工的请求不合理。理由：基坑开挖存在坍塌隐患，不符合安全施工要求，即使工期紧张、基坑开挖已完成大部分，也必须先整改安全隐患，消除坍塌风险后，方可继续施工，施工单位的请求违反了安全管理相关规定，可能导致安全事故发生。基坑开挖的整改要求：①基坑开挖应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》等相关规范要求，开挖坡度、开挖深度符合设计和规范规定；②基坑支护措施到位，根据基坑深度和地质条件，设置有效的支护结构（如土钉墙、排桩等）；③基坑周边设置防护栏杆，悬挂警示标志，禁止人员靠近；④做好基坑降水措施，防止基坑积水导致坍塌；⑤整改过程中，安排专业人员进行监测，实时掌握基坑变形情况；⑥整改完成后，提交整改报告，经监理工程师复核确认，签署复工令后，方可恢复施工；⑦基坑开挖人员必须具备相应的操作资质，持证上岗。2.监理工程师应批准工程延期1.5个月，批准费用补偿申请（人员窝工费用8万元、机械闲置费用4万元）。理由：台风属于不可抗力，符合工程延期和费用补偿的审批条件；且施工单位已采取有效措施减少损失，根据不可抗力损失分担原则，施工单位的人员窝工损失和机械闲置损失应由建设单位承担，因此应批准工期延期和费用补偿申请。不可抗力导致的工期延期和费用补偿的审核要点：①审核不可抗力事件的真实性，是否属于不可抗力范畴（如自然灾害、战争等），需有相关证明材料（如气象部门的台风预警、政府部门的通知等）；②审核工期延期的合理性，确认工期延误是由不可抗力直接导致的，且影响总工期；③审核费用补偿的合理性，确认费用损失是由不可抗力直接导致的，且施工单位已采取有效措施减少损失；④审核施工单位提交的延期申请和费用补偿申请资料是否完整，包括延期申请报告、费用计算清单、证明材料等；⑤结合施工合同约定，确认工期延期和费用补偿的范围和标准。3.建设单位的做法不正确。理由：监理工程师审核后的竣工结算价款3900万元，是根据施工图纸、施工合同和相关规范审核确定的，符合合同约定和相关规定，施工单位已签署竣工结算审核意见，建设单位以结算价款过高为由拒绝支付竣工结算款，违反了施工合同约定和竣工结算相关规定。竣工结算款的支付条件：①工程竣工验收合格，已办理工程交付手续；②施工单位提交完整的竣工结算资料，且经监理工程师审核确认；③双方已签署竣工结算审核意见，对结算价款无异议；④施工单位已提交竣工结算款支付申请；⑤质量保修金已按合同约定预留（若有）。监理工程师的处理措施：①要求建设单位说明拒绝支付竣工结算款的理由，并提交相关证据；②组织建设单位和施工单位进行协商，针对结算价款争议进行核实，结合施工图纸、施工合同和相关规范，给出合理的解释和建议；③若双方协商一致，建设单位按审核后的竣工结算价款支付款项；④若协商不成，出具监理意见，明确竣工结算价款的审核依据和结果，告知双方争议解决方式（协商、调解、仲裁、诉讼）；⑤上报建设行政主管部门，由相关部门协调处理；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。案例三1.针对问题1，监理工程师应采取的措施：①责令施工单位提交梁体蜂窝、麻面修补处理方案，明确修补工艺、材料和质量标准，方案经专业监理工程师审批后，方可实施；②监督施工单位按修补方案执行，安排专业人员现场监督，确保修补工艺符合规范要求，材料质量合格；③修补完成后，组织施工单位进行验收，检查修补部位的外观质量，确认无蜂窝、麻面，与原梁体结合紧密；④签署验收记录，允许恢复施工；⑤上报建设单位，说明工程质量问题和处理情况，由建设单位决定是否追究施工单位的违约责任；⑥留存修补方案、施工记录、验收记录等相关资料，作为工程质量追溯的依据。梁体蜂窝、麻面的修补处理方法：①清除蜂窝、麻面部位的松动混凝土和杂物，直至露出坚实的混凝土基层；②用清水冲洗修补部位，保持基层湿润；③按设计要求配置修补材料（如水泥砂浆、细石混凝土等），修补材料的强度等级不低于原混凝土强度等级；④将配置好的修补材料均匀填充在蜂窝、麻面部位，压实、抹平，确保与原混凝土结合紧密；⑤对修补后的部位进行养护，养护时间符合规范要求；⑥养护完成后，检查修补部位的外观质量，确保无裂缝、无蜂窝、麻面，表面平整、光滑。修补完成后的验收要求：①施工单位提交修补处理报告、施工记录、材