2026年监理工程师(建设工程合同管理)试题与答案

2026年监理工程师(建设工程合同管理)试题与答案一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后（）天内完成审核并提出修改意见，否则视为认可。A.14  B.28  C.42  D.56答案：B2.某项目采用《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），关于“发包人要求”的错误表述是（）。A.属于合同组成部分  B.承包人可对其提出优化建议C.其内容变更须经监理人批准  D.其优先级低于“承包人建议书”答案：D3.依据《民法典》合同编，建设工程合同无效但工程已竣工验收合格，承包人请求参照合同约定折价补偿的，人民法院应（）。A.不予支持  B.支持  C.酌情支持50%  D.支持但应扣减利润答案：B4.监理人对隐蔽工程重新检查，若经检验证明工程质量符合合同要求，则由此增加的费用和延误的工期由（）承担。A.承包人  B.发包人  C.监理人  D.设计人答案：B5.根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，其金额不得超过中标合同金额的（）。A.2%  B.5%  C.10%  D.15%答案：C6.在FIDIC《施工合同条件》（2017版）中，因异常气候导致竣工时间延误，承包人可索赔（）。A.费用+利润  B.费用+工期  C.工期  D.费用答案：C7.某施工合同约定采用“价格指数调差法”调整物价波动引起的合同价格变化，其调差公式中固定系数一般取（）。A.0.05  B.0.10  C.0.15  D.0.20答案：C8.根据《保障农民工工资支付条例》，分包单位拖欠农民工工资的，由（）先行清偿。A.建设单位  B.施工总承包单位  C.监理单位  D.人社部门答案：B9.在工程总承包模式下，承包人完成设计文件后应提交（）审查。A.发包人  B.监理人  C.施工图审查机构  D.住建部门答案：B10.依据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%  B.3%  C.5%  D.10%答案：B11.监理人发出的暂停施工指示未指明暂停原因，承包人应在暂停后（）小时内向监理人提交书面通知要求说明原因。A.12  B.24  C.48  D.72答案：B12.根据《标准施工招标文件》（2007年版），发包人提供基准资料错误导致承包人返工，由此增加的费用由（）承担。A.承包人  B.发包人  C.监理人  D.设计人答案：B13.某项目因疫情导致停工，根据《建设工程施工合同（示范文本）》的“不可抗力”条款，停工期间照管工程的费用由（）承担。A.承包人  B.发包人  C.双方各50%  D.保险公司答案：B14.采用“合理低价法”评标时，招标人应设置（）。A.最高投标限价  B.最低投标限价  C.标底  D.基准价答案：A15.根据《民法典》，建设工程合同的解除权自知道或应当知道解除事由之日起（）年内不行使而消灭。A.1  B.2  C.3  D.5答案：A16.在EPC合同中，承包人提交“竣工试验申请报告”后，发包人应在（）天内组织竣工试验。A.7  B.14  C.21  D.28答案：C17.某项目因征地拆迁延误导致开工日期推迟，承包人可提出（）。A.费用+利润+工期  B.费用+工期  C.工期  D.费用答案：B18.监理人审查承包人提交的“费用索赔申请表”后，应在收到后（）天内将审查结果报送发包人。A.7  B.14  C.21  D.28答案：B19.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在收到承包人提交的“最终结清申请单”后（）天内完成审批。A.14  B.21  C.28  D.56答案：C20.某项目采用“固定总价合同”，下列风险应由承包人承担的是（）。A.地质条件变化  B.法律法规变化  C.工程量清单漏项  D.不可抗力答案：C二、多项选择题（每题2分，共20分。每题有两个或两个以上正确答案，多选、少选、错选均不得分）21.依据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列文件属于合同协议书组成部分的有（）。A.中标通知书  B.投标函及其附录  C.技术标准和要求  D.图纸  E.已标价工程量清单答案：ABCDE22.根据《民法典》，建设工程合同无效的情形包括（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质  B.必须招标而未招标C.中标无效  D.发包人未办理施工许可证  E.违法分包答案：ABCE23.监理人签发暂停施工指示的情形有（）。A.发包人违约  B.承包人质量事故  C.不可抗力D.设计变更  E.监理人认为必要答案：ABCE24.依据《标准施工招标文件》，承包人可提出工期顺延的情形有（）。A.发包人未按时提供图纸  B.监理人未按时批复文件C.承包人设备故障  D.异常恶劣气候  E.发包人提供基准资料错误答案：ABDE25.根据《保障中小企业款项支付条例》，机关、事业单位延迟支付中小企业工程款的，应当（）。A.支付逾期利息  B.利息按同期贷款市场报价利率（LPR）计算C.利息自应付之日起算  D.双方可另行约定利率  E.利率不得低于LPR答案：ABCE26.采用“价格指数调差法”时，可调因子通常包括（）。A.人工  B.钢材  C.水泥  D.机械台班  E.暂估价材料答案：ABCD27.根据FIDIC《施工合同条件》（2017版），承包人可索赔利润的事件有（）。A.发包人未能按时提供现场  B.变更指令  C.不可抗力D.发包人暂停工程  E.考古发现答案：ABD28.工程总承包模式下，承包人提交的设计文件审查程序包括（）。A.承包人自审  B.监理人审查  C.发包人批准D.施工图审查机构审查  E.住建部门备案答案：BCDE29.根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金返还程序包括（）。A.承包人申请  B.发包人核实  C.监理人出具质量评估报告D.银行出具保函  E.发包人14日内返还答案：ABCE30.下列关于“争议评审”的说法正确的有（）。A.评审组由三名专家组成  B.费用由双方各承担50%C.评审意见具有强制约束力  D.任何一方可拒绝执行E.拒绝执行方可直接提起诉讼答案：ABDE三、填空题（每空1分，共10分）31.根据《招标投标法》，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于________日。答案：2032.《民法典》规定，建设工程承包人优先受偿权的行使期限为________个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。答案：1833.依据《标准施工招标文件》，发包人逾期支付进度款超过________天的，承包人有权暂停施工。答案：5634.FIDIC《施工合同条件》中，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后________天内提交索赔通知。答案：2835.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期自工程________之日起计算。答案：竣工验收合格36.监理人应在收到承包人提交的“变更估价申请”后________天内完成审查并报送发包人。答案：737.采用“工程量清单计价”时，安全文明施工费属于________项目费。答案：措施38.依据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应开设________账户，专项用于支付农民工工资。答案：农民工工资专用39.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在收到承包人提交的“最终结清申请单”后________天内完成审批。答案：2840.在EPC合同中，承包人提交“履约证书”申请后，发包人应在________天内签发。答案：21四、简答题（共30分）41.（封闭型，6分）简述《建设工程施工合同（示范文本）》中“不可抗力”条款对工期和费用的处理原则。答案：（1）工期：因不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延；（2）费用：①工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；②发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；④停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担。42.（开放型，8分）结合实践，分析“固定总价合同”模式下承包人面临的主要风险及防范措施。答案：主要风险：（1）工程量清单漏项或工程量偏差风险；（2）物价上涨风险；（3）地质条件变化风险；（4）法律法规变化风险；（5）发包人要求变更风险。防范措施：（1）投标阶段认真复核工程量及图纸，对疑项及时提出澄清；（2）在报价中计入适当风险费；（3）对可调价差条款争取写入合同；（4）购买工程保险转移部分风险；（5）加强现场地质补勘，提前制定应对措施；（6）通过索赔条款约定发包人承担不可预见风险。43.（封闭型，6分）列出《标准施工招标文件》中承包人可提出工期顺延的五种情形。答案：（1）发包人未能按合同约定提供图纸或开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付预付款、进度款；（3）监理人未按合同约定提供所需指令、批准；（4）设计变更和工程量增加；（5）不可抗力。44.（开放型，10分）试述工程总承包（EPC）模式下监理人的合同管理职责与传统施工总承包模式的差异，并提出监理工作改进建议。答案：差异：（1）介入阶段：EPC模式监理需在设计阶段介入，传统模式多在施工阶段；（2）审查内容：EPC监理需审查承包人设计文件，传统模式仅审查施工图；（3）变更管理：EPC变更范围更大，监理需评估设计优化与成本平衡；（4）风险分配：EPC承包人承担更多设计、采购风险，监理需熟悉全产业链；（5）验收节点：EPC增加设计审查、采购验收等节点。改进建议：①监理单位应配备设计、采购、造价复合型人才；②建立设计阶段监理实施细则；③引入BIM技术进行全过程协同；④编制EPC专用监理规划，明确设计、采购、施工接口管理；⑤强化合同前期风险识别，设置预警机制。五、应用题（共40分）45.（计算题，12分）某市政道路工程采用单价合同，合同约定采用价格指数调差法调整材料价差。已知：（1）基准期钢材价格指数为100，结算期为110；（2）钢材占可调部分权重为0.35，固定系数0.15；（3）可调部分占合同价比例为60%；（4）钢材清单合价为1200万元；（5）结算工程量与招标工程量一致。求：钢材价格调整增加费用。答案：调差公式：ΔP=P0×(A+B×It/I0−1)其中：P0=1200万元A=固定系数=0.15B=钢材权重=0.35It/I0=110/100=1.1ΔP=1200×(0.15+0.35×1.1−1)=1200×(0.15+0.385−1)=1200×(−0.465)=−558万元因结果为负，表示钢材价格上调，应增加费用：增加费用=1200×0.465=558万元46.（分析题，14分）某房屋建筑工程，合同工期400天，开工后发生以下事件：事件1：发包人延迟提供施工现场10天；事件2：承包人因塔吊故障停工3天；事件3：监理人指令增加一层地下室，关键线路增加工期25天；事件4：连续暴雨（不可抗力）停工7天；事件5：发包人独立分包之幕墙工程延迟插入，导致关键线路延误12天。问题：（1）承包人可索赔工期多少天？（2）若承包人实际完工历时430天，请计算工期奖罚款（合同约定提前每天奖励1万元，延误每天罚款1.5万元）。答案：（1）可索赔工期：事件1：10天（发包人责任）；事件3：25天（变更）；事件4：7天（不可抗力）；事件5：12天（发包人分包延误）；事件2：3天属承包人风险，不予索赔；合计可索赔工期=10+25+7+12=54天（2）合同工期400天，可顺延54天，应竣工工期454天；实际完工430天，提前454−430=24天；工期奖励=24×1=24万元。47.（综合题，14分）某城市轨道交通项目采用工程总承包（EPC）模式，合同价30亿元，其中设计费2亿元、设备购置费12亿元、建安费16亿元。合同专用条款约定：（1）设计优化节约投资，按节约额的30%奖励承包人；（2）设备采购节余，按节余额的20%奖励承包人；（3）项目实际竣工结算价28亿元，其中设计优化节约投资1.2亿元，设备采购节余0.8亿元，建安费无节余。问题：（1）计算发包人应支付承包人的奖励金额；（2）说明奖励支付对最终结算价款的影响；