建筑施工安全合同

建筑施工安全合同

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民

事关系，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。拟定合同的注意事项有许

多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的建筑施工安全合同，供大家参考借

鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建筑施工安全合同1

根据建设工程施工现场管理条例和城建安发布《关于加强安全生产管理强制性

规定的通知》精神，为了明确汽车式、轮胎式起重机（以下简称汽车吊）在施工过

程中各方的责任和义务，也为使承租方在使用设备前，能充分的了解起重机的性

能，确保汽车吊在使用过程中的正常运转和安全生产。明确设备的出租方（简称甲

方）和承租方（简称乙方）的责任，特制定如下安全协议：

一、甲方职责：

1、严格遵守和执行道路交通规定，负责车辆道路行车安全。

2、提供汽车吊的性能、力矩和技术交底等资料。

3、提供技术状况良好，各功能齐全、有效的起重设备，夜间具有照明和胃尖

警示灯。汽车吊司机必须熟知设备构造和技术性能及安全操作规程。

4、负责配备大钩以下的扁担、吊索具、卸夹、小吊钩等日常用具。

5、根据甲乙双方的合同内容或协商结果，如由甲方指派信号工，应负责信号

指挥过程中的安全责任。

6、指派汽车吊司机，并要负责司机的安全教育、思想教育及上级行业会议精

神的传达，以及司机全过程行为的'控制。进入施工现场的汽车吊司机同时应遵守

以下条款和应该享有的权利：

①进入现场严格遵守施工现场的有关规定，严禁从汽车吊上往下扔烟头、杂

物，或饮食及有碍安全的行为。

②严禁司机带病上车、疲劳驾驶和酒后作.业，日常严格执行“三检”制度（即

工作班前、工作班中、工作班后）。

③汽车吊司机必须持证上岗，严格遵守操作规程，在施工中对违反“十不吊”

（即：被吊物重量超过机械性能允许范围；信号不清；吊物下方有人；吊物上站

人；埋在地下物；斜拉斜牵物；散物捆绑不牢；立式构件、大模板等不用卡环；零

碎物无容器；吊装物重量不明等。）的行为有权拒吊和不吊。

④严禁汽车吊带故障作业，遇有汽车吊故障立即停驶，及时修理。

⑤作业区域内遇有高压线，不在安全范围内，严禁吊车作业。安全范围即：1

千伏------垂直葭5米（水平1米）：1〜16千伏------垂直3米（水平L5

米）；20〜40千伏-----垂直4米（水平2米）；60〜110千伏-----垂直5米

（水平4米）；220千伏------垂直、水平均大于6米。.

二、乙方职责:

1、要根据施工现场条件、任务及周边情况，给甲方汽车吊司机做好安全和任

务交底。

2、要有足够支放吊车的场地。根据所吊物支放汽车吊的场地和存放物支放汽

车吊的场地，有无地下管道、暗沟、电缆管线等情况，及时通知吊车司机，如地基

有缺陷的，需要处理方案。

3、严禁领导违章指挥，应指派有汽车吊指挥操作证的信号工指挥汽车吊作

业，信号工必须遵守汽车吊作业“十不吊”的规定，杜绝无证或违章指挥。

4、严禁无关人员在吊车作业半径内停留、玩耍，与本作业无关的其它工作。

5、遇庞大物体、超高、深基坑或特殊环境作业，要有吊装方案。

6、遇物体庞大或超重物，需要两台起重机抬吊作业时，应制定相应的抬吊方

案，选择两台性能应相近起重机，单机载荷不得大于额定起重量的80乐作业时必

须统一指挥，动作一致。

三、事故处理：

1、由于甲方责任造成机械设备事故，乙方作业人员或甲、乙方以外人员伤亡

的，甲方应参照国家现行规定给予乙方一次性经济补偿，并配合乙方处理一切善后

事宜。

2、由于乙方或乙方作业人员个人责任造成的伤、残、亡事故，由乙方参照国

家现行规定负责处理，并负责乙方作业人员个人及家属的全部经济补偿。

3、本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，抄报甲、乙双方上级主管业务部

门一份，有效期自签字盖章之日起至设备退场之日止。

汽车吊出租方汽车吊承租方

（签字盖章）：（签字盖章）；

年月日

建筑施工安全合同2

甲方：_______________

法定代表人：

联系电话：

乙方：_______________

法定代表人：

联系电话：

为加强合作意识，明确责任，本着“安全第一、预防为主”的目的，让安全隐

患消灭在萌芽中，经甲、乙双方协商，签订如下合同：

一、工程项目期限：

自____年—月____日起开工至_____年_月_____日止完工。.

二、甲方安全责任

1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符

合建设工程安全生产法律、法规的要求。

2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。

3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

4、指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响

安全施工的问题。

5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙

方制订安全措施并监督熨施。

6、监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单位安全检查

考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有

权停止其施工作业至整改验收合格为止。

三、乙方安全责任

1、乙方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

2、乙方的特种作业人员耍依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全

工作。

3、施工中，乙方因操作不当人为造成的事故，由乙方负全贡。甲方有权制止

乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操

作，甲方有权终止合同。

4、施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处

理，保护好现场，并立即启动应急预案。

5、乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

6、乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规

程》，凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。

7、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制

度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，

配备合格的劳动防护用品、安全用具。

8、在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。

9、乙方对工程施工对象的.质量安全终身负责，除不可预知或自然灾害发生，

乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。

四、施工安全保证金

甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金,乙方在施工过程中未发生人身

重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过

程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

1、发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；

2、发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金；

3、乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

五、违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损

失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并

由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对

甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设

计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机

械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由

此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；

特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

六、该合同一式一份，甲乙双方各持份。签字之日起生效，工程线止后

本协议即告终止。

甲方：一

法定代表人:

年月日

乙方：

法定代表人:

—年月日

建筑施工安全合同3

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲方将工程项目发（分）包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方

针。根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建

筑劳务工程合同的同时，签订本协议。

一、承包工程项目

1、工程项目名称：

2、工程地址：_____

承包范围：

4、承包方式：

二、工程项目期限

本合同暂定自—年期月_____日至—年月日全部结束（发

包方可根据工程实际情况提前结束合同，并不承担任何补贴）。

三、协议内容

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、市和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发

的有关安全生产，消防、综合治理工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法

规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制包括抓安全生产的领导，各级专职和兼

职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级

安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

3、乙方在进场一周以内办理入场许可证，并提供以下资料：

（1）企业资质证书、营业执照和安全生产许可证；

（2）参与本工程的管理人员及通信联络表

（3）参加本工程项目人员的简历、管理人员的证件，项目经理证书（建造师

证书及B类证书）安全员、质量员的证书原件，技术人员的职称证书

（4）入场人员花名册（必须盖有单位公章）及其身份证。所有进场人员必须

办理上海市建筑业务工人员信息卡或当地相关证件。

（5）负责本项目施工的特种工人的《特种作业操作证》复印件（机械工、电

工、电气焊工、架子工、起重工等）

（6）本单位员工身体检查表复印件

（7）进场的机械机具一览表，及其安全证明（如合格证）.

（8）进场的电缆（注明长度、型号等）电箱（配接线图）一览表

（9）安全防护的物资进场前必须向总包单位安全部提供《物资一览表》，经

总包安全部门确认后方可使用。总包方有权根据项目部有关规定对分包队伍进行处

罚。

（10）所提交资料必须真实有效，否则后果自负。

4、施工期间，乙方必须按照建质20xx[91]号文件配备专职安全管理人员，指

派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系，检查督促

乙方执行有关安全、防火规定。乙方专兼职安全员应每周参加由甲方组织的定期安

全检查和安全例会，相互协助和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事

故发生。

劳务分包单位项目经理部施工人员在50人以下至少1人

50—200人至少2人

200人以上至少3人

施工专业承包不少于1人

5、施工期间，乙方必须为每一个班组指派班组长和安全协管员，其班组长和

安全协管员有义务每天对班组进场人员进行考勤并对班组安全生产情况检查巡视,

按照规定记录活动，每周上报总包单位安全部门。

班组；班组长：.安全协管员:

班组;班组长：_—安全协管员:

班组;班组长：—安全协管员:

班组；班组长：安全协管员:

班组；班组长：—―安全协管员:

班组；班组长；安全协管员：

6、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经

省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后待证上岗，并按规定定期审

证；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装

作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章无证操作；严禁不懂电器、机械设备

的人，擅自操作使用电器、机械设备。

7、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

(1)工程项目应由甲方编制施工组织总设计；

(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；并制定有针对性

的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

8、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术

知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促

职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。.

9、施工前，甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育、介

绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理，施工人员安全生产

教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章

制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。根据工程项目内

容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二

份，由甲乙双方各执一份。

10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规

定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及

督促检查的‘义务。对于查出的隐患，乙方必须限期整改。对甲方违反安全生产规

定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应该认真整改。

11、在生产操作过程的个人防护用品，由各方自理，甲、乙双方都应督促施工

现场人员自觉穿戴好防于用品。

12、甲、乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具

用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施

工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符

合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事

故后果负责。

13、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，

甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经

验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概有擅自使用方负责。

14、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备，乙方自行

带入的各种设备以及工具，甲方应对其进行检查检验，并做好书面记录。如甲、乙

双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全

使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必

须进行检查检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维

修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程，在使用过程中，用于设备工具

因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

15、甲、乙双方的人员，对施工的现场脚手架，各类安全防护设施、安全标志

和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人

和甲、乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆

除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果均由该方人员及其单位负责。

16、甲、乙双方必须严格执行各类防火防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟及动

用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定输动火审批手续，严格

遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施

时，应取得防火主管理人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记

录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使

用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负

责。

18、贯彻先订合同后施工的原则，甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任

务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

19、甲、乙双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地

下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和

有关部门联系，采取保批措施。

20、乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向地区（县）劳动局劳动保护

监察科（股）等有关部门办理开工报告手续。

21、贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡（火

警）火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤

亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及有关事故报告规定

在事故发生后立刻报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有

关机构。事故的损失和善后处理费用，在10万元以下由乙方自行承担；10万元以

上，按照责任划分双方各承担50机

22、本协议订立的各项规定适用于立协议单位双方。如遇有同国家和市有关法

规不符者按国家和市的有关规定执行。

23、本协议经立协议单位双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件，一式六

份，甲、乙双方各执二份，送区（县）劳动局劳动保护监察科（级），及有关部门

各一份备案。

24、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行。由于违反本

协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲方；乙方：—

法定代表人：法定代表人：

代表：_________，'弋表：____________.

I也址：地址：r

电话：电话：

日期：—日期：

建筑施工安全合同4

总包方：建设有限公司

分包方：_________建设工程有限公司

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动

保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从

严治理施工现场，确保预目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特

与建设单位分包方签订本合约。

根据本工程实际情况，总包单位只对分包单位进行工作中的协调管理，在施工

工程总分包合同的执行上，本合约具有优先权。

一、管理目标：

1.杜绝重大安全事故，工伤事故为零；

2.重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下；

3.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%,杜绝现场重大隐患

的出现；

4.现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100M

5.不发生重大中毒事故以及群发性的传染病;

6.必须保证施工现场创建安全施工工地；

7.确保总包企业形象的要求。

二、安全责任及生产要求：

1.分包方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施

不力而造成自身及他人的安全事故责任和因此发生的费用由分包方全部承担。.

2.分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及

相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁发

实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有

关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。.

3.分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理

方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

4.分包方必须执行卜列安全管埋制度：

4.1安全技术方案米批制度：分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和

安全技术方案。分包方自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可

执行，若改变原方案必须重新报批，但此批准并不减轻分包方的安全责任。

4.2分包方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制

度，并做好跟踪检查管理工作。

4.3分包方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。

4.3.1分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合

格后办理分包单位安全资格审查认证后方可组织施工。

4.3.2分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理

人员等部门负责人须接受安全技术培训、必须持《安全生产资格证书》上岗。

4.3.3分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件（原

籍地、市级劳动部门颁发）和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上

岗。

4.3.4分包方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育。

4.3.5分包方必须执行周一安全活动一小时制度。

4.4分包方必须执行总包方的安全检查制度。

4.4.1分包方必须虚心接受总包方以及上级主管部门和各级政府、各行业主管

部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方承担。.

4.4.2分包方必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查

制度，并且严格贯彻文施。

4.4.3分包方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长

跟班检查制度和班组自检制度。

4.5分包方必须严格执行检查整改制度。

4.6分包方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检

查制度。

4.6.1分包方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械

性能良好、各种安全防批装置齐全、灵敏、可靠。

4.6.2分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门

验收，合格后方可使用。

4.6.3分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，

接受专职部门的专业验收，分包方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性

能，设备履历档案记忆防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足总包方所在地

方政府有关规定。

4.7分包方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

4.8分包方必须执行本企业和当地政府行业主管部门对劳动防护用品的定点采

购制度。

4.9分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

4.10分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

4.11分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度。

4.12分包方必须执行安全工作奖罚制度：分包方要教育和约束自己的职工严

格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章

指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

4.13分包方必须执行安全防范制度。

4.13.1分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责，上班前对外架、脚

手架板等进行检查，符合安全要求后方可使用。

4.13.2分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工

作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人

员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

4.13.3分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适

用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款。

4.13.4施工现场内，分包方必须按总包方的要求，在工人可能经过的‘每一个

工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备。

4.13.5总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又

不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无

论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意。

4.13.6施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文

明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作

业、违章指挥。

4.13.7对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改

使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除。

4.13.8分包方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安

全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、绝缘手套等的个人人身防护设备。

4.13.9分包方应在合同签约后15天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采

取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，以报总包方批

准，但此批准并不减轻分包方的安全责任。

4.13.10分包方应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措

施得到实施。

三、消防保卫工作要求：

1、必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有

关治安、消防、交通安全管理规定及条例，分包方应严格按总包方消防保卫制度以

及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查，对总

包方多签发的隐患整改通知，分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期

不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚。

2分包方须配备至少一名专（兼）职消防保串管理人员，负责本单位的消防保

卫工作：分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、

交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的

善后处理均由分包方独刍承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，

总包方可对其处罚。

四、现场文明施工及人员行为管理：

1、分包方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布

置、人员管理等方面要符合总包方要求，按总包方的规定执行，在施工过程中，对

其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理。

2、分包方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安

的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由

此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责。

3、分包方应按照总包方要求建立全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保

卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，必须按照要求，采取有效

的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。

4、分包方必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文

明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌、切忌上班喝酒、寻衅闹事。.

5、分包方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务

人员的安全、卫生、健康，并且采取适当的措施以预防传染病，给工人提供应有的

福利和卫生条件。

6、分包方作业人员不的擅自拆除安全围护设施，发现一次罚款500元；作业

人员不佩戴安全帽，高空作业不戴安全带每次罚款200元。工地现场内煮饭者罚款

500元/一次。

五、争议的处理。

当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门

调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

六、其他补充条款

七、本协议书一式两份，由双方各持一份。.

八、有效期：自一年月日生效至合同书的截止期同时截止

总包方：（公章）分包方：（公章）.

法定代表人：______法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

建筑施工安全合同5

甲方：_____

乙方：_____

因甲方工程需要乙方在临近既有线段落内施工，为了明确甲乙双方的安全责

任、权利和义务，确保双方作业人身安全和施工生产正常进行，根据《铁路技术管

理规程》、《铁路工务安全规则》和《玉蒙铁路新铺工程线施工安全管理办法》等

规章制度要求，经甲乙双方协商签订本协议，并共同遵照执行。

一、工程概况：

1、施工项目：

二、施工项目：

三、施工期限

施工时间：一一年一一月一一口至一一月一一口

四、甲乙双方安全责任、权利和义务:

(-)甲乙双方共同的安全职责和义务

1、甲乙双方必须把确保工程运输安全放在首位，坚持“安全第一、预防为

主、综合治理”的方针，严格遵守铁道部、滇南公司各项规章制度及本协议约定。

2、当施工与安全发生矛盾时、要严格遵守“安全第一”的原则，服从安全生

产的需要，杜绝违章、盲目施工。

(二)甲方的安全职责和义务

1、在保证既有线施工安全需要的前提下，甲方尽量为乙方施工提供施工便利

条件。

2、甲方安全负责人应积极受理乙方的施工请求，加强与乙方施工负责人、驻

站防护员的联系和沟通，确保施工生产正常进行，如因甲方施工原因不能满足乙方

作业要求时，甲方人员应做好解释，作。

3、甲方建立、健全安全生产组织机构，下设安全质量监察室。对施工生产实

施全过程安全监控。

4、落实安全生产岗位责任制，制定安全管理的各项规章制度以及各项安全技

术措施。

5、在完善实施性施工组织设计的同时，编制详细的安全操作规程。

6、开展安全教育，上岗前组织全体人员认真学习有关施工安全规定和安全技

术操作规程，提高全员安全生产意识。核实乙方特种作业人员是否具有相应的有效

的特种作业操作证。

7、实行安全生产检查制度，包括由安全生产领导组组织进行的安全生产大检

查和由甲方安检工程师进行的日常检查。

8、甲方必须严格按有关法律、法规及规章制度对乙方进行监督检查。

9、甲方有权对乙方施工现场的安全防护和安全质量管理工作进行监督，并提

出整改要求，乙方必须积极配合整改。

（三）乙方的安全职责和义务

1、乙方是施工的主体，承担施工安全的主体责任。

2、乙方在线路上使用小平车、单轨车等轨行设备，须按照《铁路技术管理规

程》和《玉蒙铁路新铺工程线施工安全管理办法》要求，制定切实可行的防溜措施

报公司安质部，施工现场应由施工负责人专人落实、监控。

3、乙方施工必须在施工前一天一一前向甲方安全负责人提报次日施工计划，

内容包括施工地点（具体里程及线路）施工作业内容、计划施工时间、施工负责人

及联系电话、安全防护员。尤其是使用小平车等作业前必须重点说明使用地点和用

途。

4、乙方一切人员需认真重点学习《铁路工务安全规则》、《玉蒙铁路新铺工

程线施工安全管理办法》和甲方制定的安全卡控措施等规章制度，作业人员不得在

钢轨上、道心里、灰枕头坐卧休息，严禁在列车接近时抢越线路，施工材料、工具

不得侵限，遇列车接近时必须按《铁路工务安全规则》相关规定提前下道避车，确

保人身安全和工程运输安全。

6、因乙方施工安全管理、防护不到位或作业人员违章操作以及机具侵限而发

生的一切事故均由乙方承担事故责任和损失。因乙方原因损坏管理单位设备时，由

乙方赔偿所有损失。

7、对甲方检查发现的安全隐患必须及时整改落实，否则甲方严惩不贷。

8、乙方必须严格按照本单位下发的安全技术交底等施工。

9、乙方必须在甲方的指导下严格按规范施工，遵守施工协议和施工要求，牢

固树立“安全第一、预防为主”的思想，严格执行国家和铁路行业的有关法令、法

规及操作规程，杜绝违章作业及违反劳动纪律的现象发生。严格服从甲方的安全组

织管理，严禁违章作业或违章指挥。现场设专人指挥、调度。对甲方发现的问题应

及时处理，堵塞漏洞，消除隐患。对存在问题严重的或提出整改问题限期内仍未整

改的，视具体情况处以一一元罚款。

10、乙方设专职安全员，生产班组设兼职群众安全员，协助甲方安检工程师进

行日常和定期安全检查。乙方必须严格遵守甲方有关安全方面的施工耍求，服从甲

方的指挥与调遣，做好工地的防洪防汛及文明施工工作，对于不听从指挥、违章作

业以及野蛮施工人员，甲方有权停止其施工，并做出相应处罚。

11、施工人员作业时必须按规定正确佩带安全帽，安全带。由于违章作业造成

的.人员伤亡和财产损失，由乙方负责承担全部处理费用和损失，甲方概不负担任

何责任，一切后果均由乙方自己承担。

12、加强环境保护意识，采取有效措施避免对自然环境、水源、植被造成污染

和破坏。

13、开展安全教育，所有特种作业人员经过严格训练，持证上岗，严格遵守操

作规程，严禁违章作业,

14、所有机械设备、机具定期保养，使其保持良好的工作状态，并设放机械安

全操作规程牌及具备合理有效的安全装置。

15、加强劳动保护，根据国家劳动保护的相关法规，为施工生产人员发放劳保

用品。施工生产人员必须按规定正确佩带劳动保护和防护用品。因劳保用品发放不

全或未正确使用劳保用品而造成安全事故的，乙方应承担全部责任。.

16、乙方要保证所有参加施工人员熟知本工种的技术操作规程和安全操作规

程。

17、对一些机电设备、电力、电路、电线等设施，在没有经过甲方同意之前严

禁动用、使用时要加装保护套。

18、乙方必须根据甲方和施工图纸要求，做好各项安全防范措施，保证工程施

工始终处于安全状态。在施工中，乙方要根据现场实际情况和耍求制定相应的安全

施工措施，设置安全警示标志，高空作业要挂安全带，设安全网，交叉作业必须戴

安全帽，并在一切需要防护的地段区域按规定设置好施工防护。搭设脚手架、作业

平台一定要按规定要求施工，以确保人身及施工安全。

19、乙方必须针对工程施工中的各种不安全因素，编制相应的预防及应急措

施，并储备一定规模的应急物资，预防事故发生时，能够快速有效的进行应急救

援，并避免事故的扩大，尽最大能力确保人员、物资的安全。

20、乙方须向甲方提供乙方所有人员名单（人员签名、年龄、性别），并附

后，同时乙方必须与自身队伍内所有施工作业人员签订安全施工协议，确保全员安

全。

五、发生责任事故的处理办法:

在施工期间发生责任行车事故、设备损坏事故等影响正常运输、人身安全时，

双方木真以事实为依据，以《铁路交通事故调查处理规则》和协议约定及现行有关

规定为准绳的原则，进行定责、赔偿处理。.

六、双方安全负责人及施工协调负责人：r

甲方安全负责人：一一电话：一一

甲方现场负责人：——电话：一—.

七、其他事项：

1、本协议自甲乙双方签字盖章后生效，施工全部结束乙方退出后自行废止。

2、在协议执行期间如果发生施工条件改变，双方可根据实际情况签订补充协

议，补充协议与本协议具有同等效力。

3、本协议一式三份，甲方两份、乙方一份，。,

甲方：_____（盖章）乙方：_____（盖章）

甲方负责人：乙方负责人：_____

日期：年月日日期：年月日.

建筑施工安全合同6

发包单位：_________________

承包单位：_________________

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工

安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概况：

1、工程名称:

2、工程地址

3、分包工程范围和内容：

4、分包形式：劳务承包

二、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有

关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职

和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各

级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安

全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识

教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵

守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人

员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施

工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方承包人同志负责本工程项目的有关安全、防火工作第一负

责人，全面负责安全施工、管理、监督以及安全事故事后妥善处理负责人；甲方指

派陈发年同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经

常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规

定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及

督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规

定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促

施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用

具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施

To一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具

等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，

甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或

验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双

方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出

的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备

和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借

入使用方来承担责任，负责赔偿。

12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和

警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和

甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一

方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。.

13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办

法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定

定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起

重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、

机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、中乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用

明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火

审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须

持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘铝灯

照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺

在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用，甲方应

创造条件为乙方使用提供便利。

15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规

定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经

甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任

务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。

17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地

下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和

有关部门联系，采取保于措施。

18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理

暂住登记手续，并向鄂壬克前旗区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保

护检察部门办理施工登汜手续。

二、责任承担及处理

1、甲乙双方违反本合同约定，但未造成事故的，违约方应承担违约责任。

（违约方所承担的违约责任应与主合同约定保持一致，包括但不限于支付违约金、

停工整改、赔偿损失等。）

2、发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的'义务，所发生的费用由责任方

承担。

3、乙方组织施工时，不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、

设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪等，否则，由此引发的事故由乙方承担

全部责任。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任。

5、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并

报告甲方；由于乙方工程质量导致的事故，由乙方承担责任。

6、甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规

定追究有关人员责任。

7、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，经查证属实，乙方

每次应向甲方支付违约金5000元。情节严重的，取消其进入甲方市场资格。

8、乙方招用的分包商，应经甲方认可，并具备承担工程服务项目的施工资质

和安全资格，从事特种作业的工程人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证

书，乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担。

9、乙方应当承担由于其施工期间发生环境污染事故、纠纷或受到政府环境主

管部门处罚的一切费用和责任。

10、若乙方施工过程中所控制或使用的甲方财产出现损坏、丢失等情况，乙方

应及时报告甲方，并承祖由此所造成的一切损失。

11、乙方未按甲方发出的《隐患整改通知单》要求按期整改的，乙方每次应向

甲方支付违约金1000元，乙方支付违约金后仍未整改的，甲方可责令乙方停工整

改。由于乙方停工导致第三方被动停工，造成第三方的全部损失由乙方全部承担。

12、乙方未按本合同规定向甲方报告工程动态、生产、安全信息的，乙方每

次应向甲方支付违约金500元-

13、由于乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担全部经济赔偿责任，赔偿款

从乙方工程款中扣除。乙方未履行本合同相关环境保护有关规定，应向甲方支付工

程费用5%违约金。

14、因甲、乙方或第三方造成的事故责任，造成人身伤害或财产损失的，由责

任方赔偿他方经济损失及本合同相关规定处理。

15、如果乙方未按甲方安全生产及环保规定组织生产，每出现一次，乙方应向

甲方支付违约金1000元。如发生事故，由乙方承担所有损失。.

16、乙方施工中需要运输设备、设施及材料的，其设备、设施及材料运输中的

安全风险和责任由乙方负责和承担。

四、保险

乙方合同项目施工作业人员的工伤保险由其自行承担。

五、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，按甲乙双方签订的主合同中相关的约定方式

进行解决，如解决不成，可选择下列第（二）种方式解决：.

（-）向/仲裁委员会申请仲裁；

（二）依法向发包人所在地人民法院提起诉讼。

六、合同效力

本合同是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力，经甲乙双方授权代

表人签字并加盖单位合同专用章或单位公章后生效。

七、其他事宜

1、本合同未尽事宜双方另订补充协议，与国家有关规定相悖的，按有关规定

执行。

2、本合同正本三份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方：_________________

单位名称：_________________

委托代表人：_________________

地址：_________________

联系电话：_________________

乙方：_________________

单位名称：_________________

乙方承包人身份证号码：.

日期：_________________

联系电话：_________________

日期：_________________

建筑施工安全合同7

甲方：____________

乙方：

为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全

生产，人人有责，特签定本协议书。

一、工程概况：

1、工程名称：____________

2、工程范围：____________

3、工程地点：________________

二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安

全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

三、乙方要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并对其

职工进行安全教育，现场对施工安全进行检杳（特别是施工前教育检查），且和职

工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员。

五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、

病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，

甲方不承担任何责任。

六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；保证

进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特

殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有

违反，全部责任均由乙方承担

七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的.一切后果由

乙方个人自负。

八、乙方在施工期内要要求个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大

小事故均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本条适用于由乙方自身各种原因引起

的安全事故）

九、在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部

责任。

十、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，

并且甲方将按《工地文明施工规定》进行处罚。

十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方

概不负责。

十二、本责任书一式两份，甲乙双方各一份做为工程承包合同附件。

十三、若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。

甲方（签字盖章）：

联系电话：________________

______年______月______日

乙方（签字盖章）：

联系电话：________________

年月日

建筑施工安全合同8

甲方：________________

乙方：________________

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产

管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（46—88）《建筑施工安全

检查标准》（59—99）,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安

全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务:

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙

方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行

安全检查与指导。

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查

处。

对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意

见，并监督落实情况。

6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。

发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。

并监督整改落实情况。

9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责

任制和安全生产管理制度。

严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规

程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管埋贡任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责

任。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

三、协议内容：

1、登高上架要求

（1）施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负

责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐

项查验，并应有验收记录。

（2）高空作业时，严禁立体交叉作业。

水平作业时，各工位间必须有一定的'距离，伦业人员必须配备相应劳动保护

用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施

_L作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

（3）进入施工现场的人员必须佩带安全帽。

凡在2以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

（4）工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，

并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

（5）特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证

件及上岗证的专业人员操作。

2、用电要求

（1）配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以

防失误操作。

（2）配电装置均应配锁，并有专人负贡开启和关闭上锁。

（3）电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工

具。

（4）施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上

锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装

置也应断电上锁。

（5）配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接

其他用电设备。

（6）配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳

正常才可继续使用c

（7）用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。

（8）使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。

（9）现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按46—88《施工

现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

3、电焊机使用要求

（1）操作人员应具有上岗证书，严禁无证操借。

（2）所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。

焊接的金属和结构本身接地。

（3）电焊机一次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝

缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

（4）遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨

雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

（5）焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

（6）各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种

设备的防护罩必须齐全。

4、室外吊篮施工要求

（1）施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和

生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

（2）上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢

丝绳稳固连接。

（3）吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2

桶，并用结实的绳索或珪钩固定在吊篮上。.

（4）进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严

禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

（5）吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。

5、文明施工要求

（1）进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻

者消除现场，重者送执法机关依法处埋。

（2）寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二

天的工作精神状况。

（3）严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休

息，以保证所有施工人员的人身安全。

（4）施工现场严禁随地大小便。

（5）严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并

视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

（6）施工现场严禁容留一切不明身份的非工伦人员，更不准带小孩进入施工

现场。

6、施工现场环境要求

（1）施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的

砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。

（2）施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入

库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

（3）施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到

不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。.

（4）施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对

强噪声机械采取封闭措施。

（5）在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除

尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。.

7、工程质量的要求工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安

全技术标准）以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定

的优良以上等级。

因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全

技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此

造成之材料浪费及经济员失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。.

本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式一份，甲乙双方各保

存一份，签定施工合同的同时签定本协议。

施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方：（签字）乙方：（签字）.

联系电话：联系电话：.

______年月日年月______日

建筑施工安全合同9

发包单位：

承包单位：

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工

安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概述：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、分包形式：

二、工程项目期限：

自XX年月日起开工至XX年______月日止完

工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发

的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法

规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职

和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各

级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计：

(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的

安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识

教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉

遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人

员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促

施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、安全措施的落实以

及防火工作等；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、安全措

施以及防火等的落实情况。甲乙方双方应经常联系，进行项目安全检查等工作，共

同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定，接

受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查

的'义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改。.

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促

施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用

具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施

工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具

等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由乙方提供的巩械设备、脚手架等设咨，在搭设、安装完毕提交使用前，

甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或

验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双

方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出

的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备

和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借

入使用方来承担责任，负责赔偿。

12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和

警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和

甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一

方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办

法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定

定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起

重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、

机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用

明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩意，损坏偷盗。动用明火必须有三级动

火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必

须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘

鸨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、

电炒锅等电热器具应到指定的专间集中使用。