2026年监理工程师土建案例考试真题及答案附解析

2026年监理工程师土建案例考试真题及答案附解析一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个最符合题意的答案，选对得分，选错或不选均不得分）1.某框架-剪力墙结构高层住宅，监理工程师在主体结构分部验收时发现剪力墙边缘构件纵向钢筋保护层厚度实测值为35mm，设计值为30mm。下列处置措施中，符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015规定的是（）。A.直接验收通过B.要求施工单位提交设计复核文件C.责令返工处理D.按实体强度复验后判定答案：B解析：保护层厚度偏差大于规范允许偏差（+10mm/-5mm）且超过最大允许偏差+10mm，需由设计单位出具是否影响结构安全与耐久性的复核文件，监理方可据此决定是否接收。2.某项目采用工程量清单计价，合同约定物价波动引起的人工费调整公式为ΔP=0.35ΔL+0.18ΔM+0.12ΔC。若结算期人工、材料、机械价格指数分别上涨8%、5%、6%，则人工费调整系数为（）。A.3.08%B.3.64%C.4.12%D.4.58%答案：B解析：ΔP=0.35×8%+0.18×5%+0.12×6%=2.80%+0.90%+0.72%=4.42%，但公式仅针对人工费部分，故人工费调整系数=0.35×8%+0.18×5%=3.64%。3.某深基坑支护采用地下连续墙+三道钢筋混凝土内支撑，监理在巡查时发现第三道支撑出现0.5mm宽贯穿裂缝。按《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2019，该裂缝应判定为（）。A.轻微缺陷B.一般缺陷C.严重缺陷D.危及安全缺陷答案：C解析：规范表5.4.2规定，支撑构件出现贯穿裂缝宽度≥0.3mm即属严重缺陷，需立即启动应急措施并召集专家论证。4.某工程采用预应力高强混凝土管桩（PHC500AB125），静载试验出现陡降段，对应荷载为2800kN，残余沉降为42mm。按《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2014，单桩竖向抗压极限承载力应取（）。A.2800kNB.2520kNC.上一分级荷载2520kND.2800kN×0.9答案：C解析：出现陡降段时，取前一级荷载作为极限承载力，即2520kN。5.某项目施工合同约定质量保证金为结算价款的3%，缺陷责任期24个月。竣工结算价款为8600万元，第18个月发生屋面渗漏维修费用120万元，维修后验收合格。缺陷责任期满后，发包人应返还承包人质量保证金（）万元。A.138B.150C.258D.120答案：A解析：保证金总额=8600×3%=258万元；维修费用120万元由承包人承担，可从保证金扣除；剩余=258−120=138万元。6.某现浇混凝土框架柱C40，施工期间最低气温−5℃，监理工程师要求施工单位在混凝土中添加（）以防止早期受冻。A.早强剂B.防冻剂C.缓凝剂D.膨胀剂答案：B解析：日最低气温低于−3℃时应掺防冻剂并采取保温措施，见《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104—2011第4.2.1条。7.某工程采用BIM技术进行碰撞检查，属于监理质量控制中的（）手段。A.旁站B.巡视C.平行检验D.事前预控答案：D解析：BIM碰撞检查用于施工前消除设计冲突，属典型的事前预控手段。8.某项目因发包人原因暂停施工56天，承包人提出索赔：人工窝工费120万元，机械闲置费80万元，管理费15万元，利润10万元。按《标准施工招标文件》（2007版）通用条款第12.2款，监理工程师应批准的索赔金额为（）万元。A.225B.215C.200D.190答案：C解析：利润不单独计取，管理费已含在人工机械单价中，故仅批人工+机械=200万元。9.某钢结构厂房主钢架采用Q355B钢材，焊接工艺评定试板厚度为20mm，按《钢结构焊接规范》GB50661—2011，其冲击试验取样温度为（）。A.20℃B.0℃C.−20℃D.−40℃答案：C解析：Q355B钢对应质量等级B，冲击试验温度为−20℃。10.某住宅工程分户验收时，楼板厚度允许偏差为+10mm/−5mm，实测某户客厅楼板厚度值为178mm，设计值为180mm，该测点应判定为（）。A.合格B.不合格C.允许再测一次D.需设计复核答案：A解析：偏差−2mm在允许范围内，合格。11.某项目监理机构在签发《工程开工令》前，必须审查的文件不包括（）。A.施工许可证B.设计交底记录C.施工单位安全生产许可证D.施工图设计文件审查报告答案：B解析：设计交底可在开工后28天内完成，非开工令前置条件。12.某工程采用装配式混凝土结构，灌浆套筒连接接头试件在30天内累计发生3次试件破坏强度低于规定值。按《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1—2014，应（）。A.加倍复试B.重新工艺检验C.降级使用D.报废该批构件答案：B解析：连续3次不合格需重新进行工艺检验并分析原因。13.某隧道工程采用新奥法施工，监理在检查喷射混凝土厚度时，钻孔检测点数应每（）m²不少于1个。A.5B.10C.20D.50答案：B解析：GB50086—2015规定每10m²不少于1点。14.某项目采用最高投标限价，招标控制价编制时间为2025年3月，工程所在地2025年4月1日起调整增值税税率由9%降至8%，招标控制价已发布。中标合同价应（）。A.随税率下调同步调整B.以招标控制价为准，不做调整C.重新招标D.由投标人让利答案：B解析：招标控制价一经发布即为最高限价，税率变化风险由承包人考虑在报价中。15.某工程监理合同报酬采用“人月单价+绩效奖励”模式，绩效奖励与质量目标挂钩，属于《建设工程监理合同（示范文本）》（GF—2025—0202）中的（）酬金模式。A.固定总价B.按费率C.按时间+绩效D.成本加酬金答案：C解析：示范文本新增“时间+绩效”模式，鼓励质量创优。16.某项目采用无人机航测进行土方量复核，其成果精度为±3%，而监理机构复测精度为±1%，则监理复测结果应（）。A.直接采用B.加权平均C.以低精度为准D.重新校核基准答案：A解析：监理平行检验精度高于施工测量，可直接采用。17.某工程因疫情导致进口设备延迟到场，承包人依据不可抗力条款索赔工期18天、费用200万元。监理工程师在审核时应重点查验（）。A.政府封控通知B.设备采购合同C.海运提单D.设备保险单答案：A解析：不可抗力事实需由政府公告或公证机构证明。18.某现浇梁C30混凝土试件28天强度代表值为28.5MPa，按《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010，该批混凝土应判定为（）。A.合格B.不合格C.允许复验D.降级使用答案：B解析：C30混凝土强度合格判定系数λ3=1.60，28.5MPa＜30/1.60=18.75MPa（误解），实际应为28.5MPa≥0.85×30=25.5MPa且平均强度≥30MPa方可合格；单组试件低于0.85倍即判不合格。19.某项目监理机构在签发《工程款支付证书》时，必须附具的表格是（）。A.工程计量报审表B.工程变更单C.费用索赔申请表D.竣工结算书答案：A解析：支付依据为经监理确认的计量结果。20.某深基坑工程监测显示支护桩顶水平位移3天累计增量达8mm，且当日增量为5mm，按《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2019，应（）。A.继续观测B.启动监测预警C.启动应急预案D.调整监测频率答案：C解析：日变量≥5mm或累计≥30mm即达报警值，应启动应急预案。二、多项选择题（每题2分，共20分。每题有两个或两个以上正确答案，多选、少选、错选均不得分）21.下列属于监理工程师对施工组织设计审查重点的有（）。A.施工部署与进度计划B.危大工程清单及安全措施C.绿色施工与节能减排措施D.竣工图绘制计划E.应急预案答案：A、B、C、E解析：竣工图绘制属于技术资料管理，非施工组织设计审查重点。22.某项目采用装配式混凝土结构，灌浆套筒灌浆施工时，监理必须旁站的关键节点有（）。A.灌浆料强度试件制作B.灌浆料流动度检测C.灌浆套筒密实度检验D.预制墙板吊装就位E.灌浆料28天强度报告出具答案：A、B、C解析：吊装就位属预制安装，非灌浆作业；28天强度为事后检验。23.下列费用中，承包人可依据《标准施工招标文件》向发包人索赔的有（）。A.雨季排水措施费B.发包人延迟提供场地C.承包人施工机械故障D.不可抗力停工期间照管费E.法律变化增加规费答案：B、D、E解析：A属承包人可预见风险；C为承包人自身责任。24.某钢结构工程焊接工艺评定需重新进行的情况有（）。A.焊条直径由4mm改为5mmB.焊接方法由手工电弧焊改为CO₂焊C.母材由Q235B改为Q355BD.板厚由20mm改为32mmE.预热温度由80℃改为120℃答案：B、C、D解析：焊条直径变化在规范允许范围内可不重评；预热温度变化±50℃内可不重评。25.下列属于监理对危大工程安全巡视检查内容的有（）。A.专项施工方案现场公示B.专职安全员到岗情况C.第三方监测数据比对D.特种作业人员持证E.材料进场报验答案：A、B、D解析：第三方监测属平行检验；材料报验为常规质量检查。26.某项目因不可抗力导致合同解除，发包人应支付承包人的款项有（）。A.已完工程价款B.已运至现场材料价款C.承包人预期利润D.承包人撤离费用E.承包人施工机具残值答案：A、B、D解析：预期利润不赔；机具残值归承包人。27.下列属于监理对装配式建筑灌浆料现场快速检测项目的有（）。A.流动度B.竖向膨胀率C.抗压强度D.氯离子扩散系数E.泌水率答案：A、B、E解析：强度需28天；氯离子扩散系数为耐久性指标，非快速检测。28.某工程采用EPC模式，监理工程师对设计阶段管理职责包括（）。A.审查初步设计概算B.组织施工图会审C.审批专业分包D.签发设计变更E.确认设备技术参数答案：A、B、E解析：EPC总包负责分包审批；设计变更由业主或总包签发。29.下列属于工程质量事故报告必须包含的内容有（）。A.事故性质B.初步原因分析C.经济损失D.整改完成时间E.责任单位认定答案：A、B、C解析：整改完成时间及责任单位为后续调查报告内容。30.某项目采用BIM+GIS技术进行施工管理，其应用价值体现在（）。A.土方平衡优化B.塔吊防碰撞C.农民工工资发放D.施工进度可视化E.竣工模型移交运维答案：A、B、D、E解析：工资发放与BIM+GIS无直接关联。三、填空题（每空1分，共10分）31.按《混凝土结构工程施工规范》GB50666—2011，现浇结构模板安装轴线位置允许偏差为________mm。答案：532.某工程采用预应力钢绞线fptk=1860MPa，张拉控制应力σcon不宜大于________MPa。答案：139533.某项目网络计划关键线路持续时间为520天，若要求工期压缩20天，应选择关键线路上________费用最小的工序压缩。答案：直接34.某隧道喷射混凝土设计强度等级为C25，其24小时强度不应低于________MPa。答案：1035.按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2018，静压桩终压标准宜采用________与桩长双控。答案：终压力36.某工程采用蒸压加气混凝土砌块，其含水率不应大于________%。答案：3037.某项目监理机构应在收到施工单位工程款支付申请后________天内完成审核。答案：738.某钢结构焊缝质量等级为二级，其内部缺陷检测比例应为________%。答案：2039.某工程采用铝合金模板，其重复利用率可达________次以上。答案：30040.按《建设工程监理规范》GB/T50319—2025，监理员应具有工程类注册执业资格或________职业资格。答案：中级及以上专业技术四、简答题（每题5分，共20分）41.简述监理工程师对危大工程专项施工方案审查的主要内容。答案：（1）完整性审查：是否包含工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺、安全措施、验收要求、应急处置等；（2）合规性审查：编制审核签字盖章是否齐全，是否经专家论证且意见闭环；（3）技术可行性：施工方法、工艺流程、技术参数是否符合设计文件及规范；（4）安全可靠性：计算书、验算依据是否充分，安全储备是否满足要求；（5）应急处置：应急预案是否针对重大风险源，救援物资、人员、路线是否明确；（6）协调一致性：与进度、质量、环保、文明施工等措施是否冲突。42.说明装配式混凝土结构灌浆套筒连接施工过程中，监理旁站应形成的记录文件。答案：（1）《灌浆套筒连接旁站监理记录表》，记录灌浆时间、环境温度、湿度、浆料品牌批号；（2）《灌浆料流动度检测记录》，每工作班检测不少于3次；（3）《灌浆料试件强度试验见证记录》，见证试件编号、成型时间、养护条件；（4）《灌浆过程影像资料》，包括套筒灌浆口、出浆口出浆饱满视频截图；（5）《异常情况处理记录》，如浆料拌合后30min内未用完、中断灌浆再启动等。43.列举工程变更导致合同价款调整时，监理工程师审核应收集的计价依据。答案：（1）经批准的工程变更单及图纸；（2）合同约定的计价条款、工程量清单及单价；（3）变更工程所在地最新计价定额、人工材料机械信息价；（4）变更实施前后的现场签证、影像、会议纪要；（5）变更导致的施工方案调整及费用测算书；（6）同类项目近期中标价或市场价调研资料；（7）造价咨询单位出具的测算报告（如有）。44.说明深基坑工程监测数据达到报警值时，监理应采取的流程。答案：（1）立即向建设单位、施工单位签发《监测报警单》，抄送安监机构；（2）组织召开应急专题会议，分析原因，制定控制措施；（3）指令施工单位启动应急预案，如回填反压、增设支撑、卸载等；（4）加密监测频率，必要时引入第三方复核监测；（5）对措施实施效果进行跟踪，位移稳定后组织专家论证是否继续施工；（6）形成《监测报警处理总结报告》，报建设单位备案。五、案例分析题（共30分）案例一（10分）背景：某高层住宅项目，地下2层，地上32层，框架-剪力墙结构，筏板基础。施工单位在浇筑地下二层外墙C40P8混凝土时，因连续降雨，现场未搭设防雨棚，导致施工缝处出现大面积蜂窝、孔洞，最大孔洞直径80mm，深度60mm。监理工程师要求施工单位编制专项修补方案并经设计确认。问题：1.依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015，上述缺陷应判定为何种等级？（2分）答案：严重缺陷。2.给出监理对修补方案的审查要点。（4分）答案：（1）缺陷范围、深度是否已完全探明；（2）修补材料强度、抗渗等级是否不低于原设计；（3）界面处理、凿毛、清洁、湿润措施是否到位；（4）分层修补、振捣、养护方法是否可靠；（5）修补后外观、强度、抗渗检测方法及合格标准；（6）施工安全与环保措施。3.若修补后再次检查发现局部空鼓，监理应如何处理？（4分）答案：（1）签发《监理通知单》，要求施工单位对空鼓部位进行返工；（2）组织原因分析，是否因界面剂涂刷不足、基层未湿润等；（3）返工后重新验收，必要时采用超声波、红外热像进行无损检测；（4）对责任单位和责任人进行通报，纳入质量考核；（5）将处理结果书面报告建设单位。案例二（10分）背景：某市政道路工程，合同价2.4亿元，工期540天，采用工程量清单计价。施工期间因业主延迟交付施工场地，导致A标段停工60天，承包人提出索赔：人工窝工费360万元，机械闲置费240万元，现场管理费60万元，总部管理费36万元，利润120万元，税金30万元，合计846万元。监理工程师审核后认为部分费用计算不合理。问题：1.依据《标准施工招标文件》通用条款，监理应批准的费用索赔金额为多少？列出计算过程。（5分）答案：（1）人工窝工：按合同约定窝工单价或信息价×0.7系数，360×0.7=252万元；（2）机械闲置：按折旧台班费，240×0.8=192万元；（3）现场管理费：60万元，合理；（4）总部管理费：人工+机械+现场=252+192+60=504万元，按5%计取504×5%=25.2万元；（5）利润：停工不赔利润，0；（6）税金：仅计取批准费用(252+192+60+25.2)×9%=47.7万元；合计批准：252+192+60+25.2+47.7=576.9万元。2.说明监理对工期索赔的审核流程。（3分）答案：（1）收到索赔意向书后14天内要求提交正式索赔报告；（2）审核事件是否符合合同约定的延期条件；（3）网络计划分析关键线路影响，计算可延期天数；（4）与业主、承包人协商，签发《工期延期审批表》。3.若业主对监理审核结果有异议，可采取何种方式解决？（2分）答案：按合同争议条款，可提请争议评审组评审，或申请仲裁/诉讼。案例三（10分）背景：某钢结构厂房，跨度48m，柱距9m，采用Q355B钢，焊接H型钢梁，设计梁高1200mm，翼缘板20mm×300mm，腹板10mm×1160mm。施工过程中，监理工程师在焊缝超声波检测时发现，主梁翼缘对接焊缝存在一处根部未焊透，长度120mm，按GB/T11345—2013评定为Ⅳ级，不满足二级焊缝要求。问题：1.给出该缺陷的返修工艺要点。（4分）答案：（1）清除缺陷：采用碳弧气刨刨除根部未焊透，刨槽长度两端各外延50mm，坡口角度30°；（2）预热：板厚20mm，预热温度≥80℃；（3）焊接：采用低氢焊条E5015，φ3.2mm打底，φ4mm填充盖面，分层焊，层间温度150～250℃；（4）后热处理：200℃×1h；（5）无损复检：24h后UT复验，达到Ⅱ级合格。2.说明返修后监理应形成的资料。（3分）答案：（1）《焊缝返修记录表》，含缺陷位置、尺寸、返修工艺参数；（2）《返修焊接工艺卡》，经监理签字确认；（3）