2026年监理工程师建设工程合同管理考前冲刺卷

2026年监理工程师建设工程合同管理考前冲刺卷一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，关于合同相对性原则的说法，正确的是（）。A.合同仅对当事人具有法律约束力，对第三人无效B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向第三人承担违约责任C.合同债权人在行使代位权时，可以直接向第三人主张权利D.合同保全制度是合同相对性原则的体现2.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应支付工程结算款。但在施工过程中，发包人因经营不善破产，导致无法支付工程款。承包人有权主张（）。A.撤销权B.代位权C.解除权D.不安抗辩权3.根据《民法典》，当事人一方行使解除权解除合同的，应当（）。A.经对方当事人同意B.通知对方当事人C.由仲裁机构裁决D.由人民法院判决4.关于招标投标活动中的资质审查，下列说法正确的是（）。A.资格预审一般在开标后进行B.资格后审一般在投标前进行C.资格预审文件中不得载明资格审查的标准和方法D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标5.某施工项目招标，招标文件要求提交投标保证金为10万元。甲投标人提交了12万元的保证金，乙投标人提交了由银行出具的10万元保函。根据《招标投标法实施条例》，下列说法正确的是（）。A.甲多交的2万元不予退还，作为违规处理B.甲多交的2万元应在退还保证金时一并退还C.乙提交的保函无效，必须提交现金D.乙提交的保函金额不足，视为废标6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.缺陷责任期内，承包人仅负责修复由于承包人原因造成的缺陷D.缺陷责任期届满，承包人即免除了全部质量责任7.在建设工程施工合同履行过程中，因发包人提供的材料不合格导致工程质量缺陷。该责任应由（）。A.承包人承担，费用自行承担，工期不予顺延B.承包人承担，费用由发包人承担，工期不予顺延C.承包人承担，费用由发包人承担，工期予以顺延D.发包人承担，费用自行承担，工期予以顺延8.某工程由于设计变更导致工程量增加，且该增加的工程量超出原合同约定的15%。根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于综合单价的调整，下列说法正确的是（）。A.综合单价不予调整，执行原单价B.综合单价由发包人重新确定C.综合单价由承包人提出，发包人确认D.综合单价按成本加利润方式确定9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程验收的说法，错误的是（）。A.隐蔽工程在覆盖前，承包人应通知监理人验收B.监理人不能按时进行验收，应在验收前24小时向承包人提交延期要求C.监理人未按要求进行验收，承包人可自行覆盖，后续监理人要求重新剥露检查的，费用由发包人承担D.无论监理人是否验收，隐蔽工程覆盖后，如发现质量问题，均由承包人承担责任10.某工程项目，发包人延误支付工程进度款。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应承担的违约责任不包括（）。A.支付逾期付款利息B.承包人有权暂停施工C.承包人有权解除合同D.赔偿承包人因此造成的停工损失11.关于建设工程材料设备采购合同，交货日期的确定，下列说法正确的是（）。A.供货方负责送货的，以货发出日期为准B.供货方负责送货的，以采购方接收货物的签收日期为准C.采购方自提的产品，以供货方通知的提货日期为准D.委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准12.根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费用支付的说法，正确的是（）。A.定金通常为设计估算总额的10%B.设计工作完成50%时，支付至设计费总额的50%C.设计文件通过审查后，支付剩余设计费D.发包人未按约定支付设计费的，设计人有权暂停工作并要求支付逾期利息13.在工程总承包（EPC）合同中，关于风险分担的说法，正确的是（）。A.不可预见的现场地质条件风险由发包人承担B.不可预见的现场地质条件风险由承包人承担C.工程设计风险由发包人承担D.发包人提供数据准确性风险由承包人承担14.FIDIC施工合同条件中，关于工程师职权的说法，正确的是（）。A.工程师拥有发布变更指令的绝对权力，无需商定B.工程师是发包人的雇佣人员，代表发包人全权处理合同事宜C.工程师在行使职权前，应与双方进行充分协商D.工程师的任何口头指示均无效，必须书面确认15.某工程发生争议，双方约定提交仲裁委员会仲裁。仲裁裁决作出后，一方当事人不履行的，另一方当事人可以（）。A.向仲裁委员会申请强制执行B.向人民法院申请强制执行C.向另一仲裁委员会申请重新仲裁D.向建设行政主管部门申请强制执行16.根据《民法典》，建设工程合同无效，但建设工程经验收合格的，承包人可以请求（）。A.按照合同约定支付工程价款B.按照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法支付工程价款C.按照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价标准支付工程价款D.发包人赔偿实际损失17.关于联合体投标，下列说法正确的是（）。A.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任B.联合体中标的，联合体各方分别与招标人签订合同C.联合体各方资质等级可以不同，以资质等级最低的单位确定联合体资质等级D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标18.某工程招标过程中，招标人发出招标文件后，需要修改招标文件的时间。根据《招标投标法》，招标人应当在投标截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A.5B.10C.15D.2019.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于暂列金额的说法，正确的是（）。A.暂列金额用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购B.暂列金额在施工过程中由承包人自主使用，无需发包人批准C.暂列金额的余额归发包人所有D.暂列金额的余额归承包人所有20.承包人在工程变更确定后（）天内，应向工程师提出变更工程价款的报告。A.7B.14C.28D.3021.某工程由于地震导致停工，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工期顺延的说法，正确的是（）。A.工期不予顺延，费用由承包人承担B.工期予以顺延，费用由发包人承担C.工期予以顺延，费用由承包人承担D.工期是否顺延由发包人决定22.在施工合同中，关于竣工验收的说法，错误的是（）。A.承包人完成全部工程内容后，应向发包人申请竣工验收B.发包人收到竣工验收申请后28天内不组织验收，视为验收合格C.竣工验收合格的，发包人应签发工程接收证书D.竣工验收不合格的，承包人应进行整改，整改后重新申请验收23.根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金的预留比例一般为工程价款结算总额的（）。A.1%B.3%C.5%D.10%24.关于建设工程施工合同中的索赔程序，下列说法正确的是（）。A.索赔事件发生后28天内，承包人应向工程师提交索赔意向通知书B.索赔意向通知书提交后，承包人无需再提交索赔报告C.工程师应在收到索赔报告后28天内予以答复D.承包人接受索赔处理结果的，索赔事件即结束25.某工程项目，发包人要求缩短工期。承包人采取措施赶工，成功将工期提前10天。关于提前竣工奖，下列说法正确的是（）。A.发包人应支付提前竣工奖，奖金计算方式按合同约定B.提前竣工是承包人的义务，发包人无需支付奖金C.提前竣工奖由工程师根据实际情况确定D.提前竣工奖包含在综合单价中，不另行支付26.根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于勘察成果验收的说法，正确的是（）。A.勘察成果由发包人自行组织验收B.勘察成果由监理人组织验收C.勘察文件质量不合格的，勘察人应无偿给予补充完善D.勘察文件质量不合格的，发包人可拒付勘察费27.在建设工程物资采购合同履行中，关于数量验收的说法，正确的是（）。A.数量验收主要依据运输单据进行B.散装货物只能采用理论换算法计算数量C.包装货物可以采用点数法计算数量D.验收数量与合同数量不符时，一律由供货方负责28.FIDIC合同条件中，关于工程进度款的支付程序，称为（）。A.期中支付B.竣工结算C.最终支付D.预付款支付29.某工程采用成本加酬金合同，这种合同形式通常适用于（）。A.工程量不大、工期较短、技术简单的项目B.工程量一时不能确定的工程C.紧急抢险工程D.公开招标的工程30.根据《民法典》，债权人转让权利的，应当（）。A.通知债务人B.经债务人同意C.通知债权人D.经债权人同意31.关于建设工程施工合同中“不可抗力”的后果承担，下列说法正确的是（）。A.工程本身的损害由发包人承担B.承包人的人员伤亡由发包人承担C.停工期间承包人设备的损坏由发包人承担D.工程所需的清理、修复费用由承包人承担32.某工程招标，评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，从专家库中随机抽取4人。下列说法正确的是（）。A.评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二B.评标委员会成员与投标人有利害关系的，应当回避C.评标委员会可以要求投标人对投标文件进行澄清，但澄清内容不得超出投标文件范围D.评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人33.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（）。A.安全文明施工费由承包人自主使用B.发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费C.安全文明施工费应专款专用D.承包人未按约定投入安全文明施工费的，发包人可直接扣除相应费用34.在工程索赔中，共同延误的处理原则是（）。A.优先考虑发包人原因造成的延误B.优先考虑承包人原因造成的延误C.优先考虑客观原因造成的延误D.根据初始延误者承担责任35.某工程合同约定采用固定总价合同。在施工过程中，发生重大设计变更导致工程量大幅增加。关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.固定总价合同，总价不予调整B.应对变更部分的工程量进行调价C.应对整个工程价款进行重新核算D.由发包人决定是否调价36.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程预付款的扣回，下列说法正确的是（）。A.预付款在工程竣工结算时一次性扣回B.预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.预付款按合同约定的扣款方式在工程进度款中陆续扣回D.预付款由承包人提出申请，经发包人同意后扣回37.关于建设工程施工合同中的保险，下列说法正确的是（）。A.工程一切险由承包人办理，发包人支付费用B.工程一切险由发包人办理，费用包含在工程价款中C.承包人的人员意外伤害保险由发包人办理D.第三方责任险属于强制保险38.FIDIC施工合同条件中，指定分包商的特点是（）。A.指定分包商由工程师选定B.指定分包商与承包人签订合同C.指定分包商的工作内容是承包人无法完成的D.指定分包商的违约责任由发包人承担39.某工程竣工验收合格后，承包人提交了结算文件。发包人在收到结算文件后（）天内未予以答复，视为认可结算文件。A.14B.28C.30D.4540.根据《民法典》，建设工程竣工后，发包人未按照约定支付价款，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，承包人可以（）。A.将工程直接拍卖B.申请人民法院将该工程依法拍卖C.将工程折价D.申请人民法院将该工程依法折价二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.根据《民法典》，导致合同无效的情形包括（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定42.关于建设工程合同中的违约责任，承担违约责任的方式主要有（）。A.继续履行B.采取补救措施C.支付违约金D.赔偿损失E.定金罚则43.根据《招标投标法》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制44.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于发包人违约的情形包括（）。A.因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知B.因发包人原因未能按合同约定支付预付款、进度款C.发包人自行派驻的人员不具备相应资质或能力D.发包人提供的材料设备不符合合同要求E.发包人造成工期延误的其他原因45.在建设工程施工合同履行过程中，发生工程变更时，确定变更价款的原则包括（）。A.合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人确定变更价格E.工程变更导致工程量增减超过15%时，综合单价可予调整46.关于建设工程质量保修，下列说法正确的有（）。A.质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.基础设施工程保修期限为设计文件规定的合理使用年限C.供热与供冷系统保修期为2个采暖期、供冷期D.屋面防水工程保修期为5年E.质量保修期内，因非承包人原因造成的质量缺陷，承包人也应负责维修47.根据《建设工程设计合同（示范文本）》，设计人的主要义务包括（）。A.按照合同约定的标准、规范、规程进行设计B.按合同约定的进度要求提交设计文件C.对设计文件质量负责D.配合施工，解决施工中的设计问题E.参与工程竣工验收48.在工程总承包（EPC）模式下，承包人的工作范围包括（）。A.工程设计B.材料设备采购C.工程施工D.试运行E.项目前期可行性研究49.FIDIC施工合同条件中，关于工程移交的说法，正确的有（）。A.工程移交证书由工程师颁发B.承包人收到工程移交证书后，应尽快向工程师提交竣工报表C.工程移交证书颁发后，承包人即解除全部合同义务D.缺陷责任期从工程移交证书颁发之日起算E.工程移交证书颁发前，业主不得使用工程50.建设工程施工合同索赔成立的条件包括（）。A.索赔事件造成了实际的费用增加或工期损失B.索赔事件是由于非承包人的原因造成的C.索赔事件造成了发包人的损失D.承包人按合同约定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告E.索赔事件具有可预见性51.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于暂估价的说法，正确的有（）。A.暂估价是指在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额B.材料设备属于依法必须招标的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商C.材料设备不属于依法必须招标的，由承包人采购，经发包人确认单价后计价D.专业工程属于依法必须招标的，由发包人招标E.专业工程不属于依法必须招标的，由发包人、承包人分别在工程量清单中列项52.关于建设工程施工合同中不可抗力条款的约定，下列说法正确的有（）。A.合同双方应在专用条款中约定不可抗力的范围B.不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理人和发包人C.不可抗力事件持续发生的，承包人应每隔7天提交一次中间报告D.不可抗力事件结束后28天内，承包人应提交最终报告及有关资料E.不可抗力后果的承担原则是：各自损失各自承担，工期予以顺延53.根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计单位不得（）。A.转让所承揽的工程勘察、设计业务B.允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务C.超越资质等级许可的范围承揽工程D.以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务E.将所承揽的业务全部转包给他人54.在材料设备采购合同中，如果供货方交付货物数量多于合同约定，采购方的处理方式正确的有（）。A.拒绝接收多交部分B.接收多交部分，并按合同价格支付货款C.接收多交部分，按市场价格支付货款D.要求供货方承担多交部分的保管费用E.要求供货方退回多交部分55.关于建设工程施工合同中争议解决条款的约定，下列说法正确的有（）。A.双方可以在合同中选择仲裁或者诉讼作为争议解决方式B.仲裁实行一裁终局制度C.诉讼实行两审终审制度D.仲裁委员会由当事人协议选定E.仲裁裁决作出后，当事人不服的，可以向人民法院起诉56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工进度控制的说法，正确的有（）。A.承包人应按专用合同条款约定的日期编制施工进度计划B.工程师应在收到进度计划后7天内予以确认或提出修改意见C.承包人修改进度计划应报工程师确认D.发包人原因造成工期延误，工程师应批准工期顺延E.承包人原因造成工期延误，应支付逾期竣工违约金57.工程师在工程变更管理中的主要职责包括（）。A.根据合同约定发布变更指令B.与承包人协商确定变更价格C.审核承包人提交的变更实施方案D.记录变更实施的实际情况E.决定是否批准变更58.FIDIC合同条件中，关于指定分包商的付款，说法正确的有（）。A.指定分包商的工程款由承包人支付B.承包人收到发包人支付的款项后，再向指定分包商支付C.如果承包人未向指定分包商付款，发包人可以直接向指定分包商支付D.发包人向指定分包商支付的款项，应从承包人的工程款中扣除E.指定分包商的付款申请需经承包人审核59.建设工程合同管理中，风险防范的主要措施包括（）。A.风险回避B.风险转移（如保险、担保）C.风险自留D.风险控制E.风险利用60.根据《民法典》，关于建设工程合同解除的说法，正确的有（）。A.发包人未按约定支付工程价款，致使承包人无法施工，承包人可以解除合同B.承包人将建设工程转包，发包人可以解除合同C.承包人将建设工程违法分包，发包人可以解除合同D.合同解除后，已完成工程质量合格的，发包人应支付相应工程价款E.合同解除后，有过错的一方应赔偿对方损失三、参考答案与解析1.【答案】A【解析】本题考查合同相对性原则。合同相对性是指合同主要在特定的合同当事人之间发生法律约束力，只有合同当事人一方能基于合同向另一方提出请求或提起诉讼，而不能向与其无合同关系的第三人提出合同上的请求，也不能擅自为第三人设定合同上的义务。A选项正确。B选项中，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任，而不是向第三人承担，当事人与第三人之间的纠纷依照法律规定或按照约定解决，故B错误。C选项中，合同债权人在行使代位权时，是以自己的名义向第三人主张权利，而非直接向第三人主张，且代位权是合同相对性的例外，故C错误。D选项中，合同保全制度（代位权、撤销权）正是为了突破合同相对性而设立的，故D错误。2.【答案】C【解析】本题考查合同解除权。发包人因经营不善破产，导致无法支付工程款，这属于发包人根本违约，致使承包人无法继续施工或合同目的无法实现。根据《民法典》及相关司法解释，承包人有权请求解除合同。A撤销权针对的是债务人放弃债权、无偿转让财产等危害债权的行为；B代位权针对的是债务人怠于行使到期债权；D不安抗辩权针对的是应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有丧失履行能力情形的，可以中止履行。本题情形符合法定解除条件，故选C。3.【答案】B【解析】本题考查合同解除的程序。根据《民法典》第五百六十五条，当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。因此，行使解除权只需通知对方，无需对方同意或裁判机构裁决（除非对方提出异议并诉诸法院/仲裁）。故选B。4.【答案】D【解析】本题考查资格审查。资格预审是在投标前进行的，资格后审是在开标后评标前进行的，故A、B错误。资格预审文件中必须载明资格审查的标准和方法，否则无法进行审查，故C错误。根据《招标投标法实施条例》第十九条，通过资格预审的申请人少于3个的，招标人应当重新招标，故D正确。5.【答案】B【解析】本题考查投标保证金。招标文件要求提交10万元，甲提交12万元，属于多交。多交的部分应当退还，不视为违规，故A错误，B正确。乙提交银行保函符合规定，金额为10万元，符合要求，故C、D错误。6.【答案】B【解析】本题考查缺陷责任期。根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，故A正确（注：此处A选项描述也是正确的，但B选项关于期限的规定也是核心考点，需对比题目选项。GF-2020-0201中缺陷责任期一般为1年、2年，最长不超过2年，具体由双方在专用合同条款中约定，通常为6个月、12个月或24个月。A选项中“从工程通过竣工验收之日起计算”是标准定义，B选项也是常见约定。若单选，需看哪个更符合“说法正确”的全面性。但在GF-2020-0201中，缺陷责任期具体指承包人承诺的完成工程缺陷修复的期限，通常为12个月或24个月。A选项描述准确，B选项也是标准说法。但若考察“责任”，C选项中“仅负责修复由于承包人原因造成的缺陷”有误，缺陷责任期内，承包人应负责修复由于承包人原因造成的缺陷，如果是发包人原因，发包人承担费用，承包人配合修复。D选项中，缺陷责任期届满，承包人免除了质量保证金返还义务，但并不免除全部质量责任（如防水工程最低保修期5年）。因此，A和B都是对期限定义的描述，但B选项列出了常见时长，更符合“关于缺陷责任期的说法”这一题干对内容的概括，且A选项中“通过竣工验收”与实际操作中“签发工程接收证书”的细微差别。通常教材中强调缺陷责任期一般为6、12、24个月。故B为最佳答案）。修正：根据最新规范，A选项表述也是正确的。但在单选题中，若A和B都看似正确，需仔细甄别。A选项“从工程通过竣工验收之日起计算”是法规定义。B选项“一般为6个月、12个月或24个月”是行业惯例。通常考试中，若A为绝对定义，B为补充说明，选A的可能性大。但本题中，C、D明显错误。让我们重新审视A。GF-2020-0201规定：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。A正确。B也是正确的。这属于题目设置问题。但在实际考试中，往往侧重于“期限长短”或“起算点”。若必须选一个，B选项涵盖了“一般”情况，更具描述性。但A是定义。根据标准题库，通常选A。不过，本题中B选项也是常考点。考虑到“冲刺卷”特性，可能考察对B的记忆。但根据严谨性，A是定义。此处判定A为正确答案，B也是正确描述，但A更基础。若题目为多选则AB。单选情况下，优先选定义A。再次修正：题目问“正确的是”。A是定义。B是常见数值。C是责任范围（错误，承包人负责修复所有缺陷，但费用由责任方承担）。D是责任免除（错误，有最低保修期）。因此A和B都正确。但在某些教材中，缺陷责任期一般为1年、2年。6个月较少见。若B选项中的“6个月”被视为不典型，则选A。若B被视为包含常见情况，则B。根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。未提6个月。因此B选项可能有瑕疵（6个月）。故选A。最终答案：A7.【答案】C【解析】本题考查质量缺陷责任承担。发包人提供的材料不合格，属于发包人违约。承包人应承担修复义务（因为是承包人施工），但费用由发包人承担，且因此导致的工期延误应予顺延。故选C。8.【答案】C【解析】本题考查工程变更价款确定原则。根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量增加超过15%时，增加部分的工程量的综合单价应予调低。通常由承包人提出，发包人确认。故选C。9.【答案】D【解析】本题考查隐蔽工程验收。D选项错误，因为如果监理人未验收且承包人自行覆盖，后续若发现质量问题，如果是由于承包人原因造成的，承包人承担责任；如果是由于其他原因（如地质条件等），责任划分不同。但更重要的是，如果监理人要求重新剥露，且检查结果证明质量合格（即非承包人原因导致的问题或本身没问题），则费用、工期由发包人承担。如果检查结果证明质量不合格（承包人原因），则费用、工期由承包人承担。D选项称“均由承包人承担责任”过于绝对，忽略了监理人未验收的过错或质量本身合格的情况。故选D。10.【答案】C【解析】本题考查发包人违约责任。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人逾期支付进度款，应支付违约金（或利息），承包人有权暂停施工。如果暂停施工超过一定期限（如56天），承包人有权解除合同。但C选项“承包人有权解除合同”不是立即发生的权利，是在逾期付款且暂停施工持续一定时间后才享有的权利。A、B、D均为直接后果或合理权利。C选项表述不严谨，未包含时间条件。故选C。11.【答案】B【解析】本题考查交货日期。供货方负责送货的，以采购方接收货物的签收日期为准；采购方自提的，以供货方通知的提货日期为准；委托运输的，以发运时承运单位签发的日期为准。故选B。12.【答案】D【解析】本题考查设计费支付。定金通常为设计估算总额的20%，故A错误。支付比例通常按进度（如方案设计、初步设计、施工图设计）分期支付，B选项“完成50%支付50%”过于笼统，且通常最后留有一部分尾款。设计文件通过审查后，通常支付大部分款项，但非全部“剩余”，一般留有结算尾款，故C错误。D选项正确，发包人未支付设计费，设计人有权暂停工作并索赔。13.【答案】B【解析】本题考查EPC合同风险分担。EPC（设计-采购-施工）总承包合同中，承包人承担绝大部分风险，包括不可预见的现场地质条件风险、设计风险等。发包人主要承担“不可抗力”和法律政策变化的风险。故选B。14.【答案】C【解析】本题考查FIDIC中工程师的职权。工程师行使职权前，应与双方进行充分协商，尽量达成一致，但并非必须协商一致才能行使权力，在某些情况下可单方面决定（如变更），但应尽量协商。A选项“无需商定”过于绝对，虽然有权决定，但通常伴随商定过程。B选项错误，工程师在合同中是独立的一方，并非单纯代表发包人，需行为公正。D选项错误，口头指示在合同履行中是允许的，但需书面确认。C选项最能体现工程师在处理合同事务时的常规原则。故选C。15.【答案】B【解析】本题考查仲裁裁决执行。仲裁裁决具有强制执行力，一方不履行的，另一方可以向人民法院申请强制执行。仲裁机构本身无强制执行权。故选B。16.【答案】A【解析】本题考查无效合同处理。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款。故选A。17.【答案】A【解析】本题考查联合体投标。A选项正确，必须签订共同投标协议。B选项错误，联合体应共同与招标人签订合同。C选项错误，联合体资质等级以资质等级最低的单位确定。D选项错误，联合体各方不得再以自己名义单独投标。18.【答案】C【解析】本题考查招标文件澄清修改时间。招标人应当在投标截止时间至少15日前修改招标文件。故选C。19.【答案】C【解析】本题考查暂列金额。暂列金额用于必然发生但暂时不能确定价格的项目。A选项正确。B选项错误，必须经发包人批准。C选项正确，余额归发包人。D选项错误。故选C。20.【答案】B【解析】本题考查变更价款报告时间。承包人在工程变更确定后14天内，应向工程师提出变更工程价款的报告。故选B。21.【答案】B【解析】本题考查不可抗力后果。地震属于不可抗力。不可抗力导致工期延误，工期予以顺延。费用方面，工程本身的损害、清理修复费用由发包人承担；人员伤亡、设备损坏由各自承担。题目问的是“工期顺延”和“费用承担”。B选项“工期予以顺延，费用由发包人承担”中，费用由发包人承担通常指工程本身的修复费用等，这是不可抗力下发包人的主要新增费用。C选项费用由承包人承担通常指承包人自身的人员设备损失。由于地震导致停工，通常伴随工程损坏，故B更符合不可抗力对发包人的主要影响。故选B。22.【答案】B【解析】本题考查竣工验收。B选项错误，发包人收到竣工验收申请后28天内不组织验收，视为验收合格（GF-2020-0201规定为28天，旧版为14天，注意版本差异，但通常28天视为认可）。此处B选项描述为“视为验收合格”，看似正确。但需注意，GF-2020-0201规定：发包人收到竣工验收申请报告后28天内未组织验收的，……视为验收合格。所以B选项说法本身是正确的。让我们检查其他选项。A正确。C正确。D正确。题目问“错误的是”。似乎B是正确的。是否存在其他错误？复核：根据GF-2020-0201第13.2.3条，发包人收到……28天内……不组织验收……视为验收合格。B选项无误。再检查D：竣工验收不合格的，承包人整改后重新申请，正确。A正确。C正确。可能题目考察的是旧版教材？旧版（1999版或2013版）中，发包人收到验收报告后28天内无正当理由不组织验收，视为验收合格。B选项无误。重新审视：是否有细微差别？A选项“承包人完成全部工程内容后”，如果还有甩项工程，是否算“全部”？通常竣工指合同约定的内容。B选项“视为验收合格”是法律后果。修正：可能B选项中“28天”在某些特定语境下有误，或者题目意图考察“组织验收”的主体。如果监理人组织验收，发包人批准。GF-2020-0201中，由监理人审查，发包人组织。B选项说“发包人……不组织”，实际上是由监理人组织，发包人批准。如果B选项表述为“发包人未组织”，可能被理解为发包人未履行“组织”职责（尽管实际操作中监理人组织）。但这有点咬文嚼字。另一种可能：选项B中的“28天”是否应为“14天”？根据2013版示范文本，是14天。根据2020版，是28天。2026年考试应依据2020版。再检查D选项：“承包人应进行整改”，如果是发包人原因导致不合格，整改责任可能在发包人。故D选项“承包人应进行整改”过于绝对，未排除发包人原因。因此D选项说法错误。故选D。23.【答案】B【解析】本题考查质量保证金比例。根据《建设工程质量保证金管理办法》，保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。故选B。24.【答案】A【解析】本题考查索赔程序。A选项正确，索赔意向通知书应在事件发生后28天内提交。B选项错误，还需提交索赔报告。C选项正确，工程师应在收到索赔报告后28天内答复。D选项正确，接受处理结果即结束。题目问“正确的是”，单选。A是第一步，最核心的程序起点。故选A。25.【答案】A【解析】本题考查提前竣工奖。发包人要求缩短工期，承包人采取措施提前竣工的，发包人应按合同约定支付提前竣工奖。故选A。26.【答案】C【解析】本题考查勘察成果验收。C选项正确，勘察文件质量不合格的，勘察人应无偿给予补充完善。A选项错误，通常由发包人组织或委托第三方审查。B选项错误。D选项错误，通常先要求完善，若仍不合格可拒付部分或全部费用。故选C。27.【答案】C【解析】本题考查数量验收。C选项正确，包装货物可以采用点数法。A错误，主要依据合同和实物。B错误，散装货物也可采用检斤法。D错误，需查明原因，如属供货方多发则拒收或补款，如属短少则供货方补齐。故选C。28.【答案】A【解析】本题考查FIDIC支付。每月的工程进度款支付称为期中支付。故选A。29.【答案】C【解析】本题考查成本加酬金合同适用范围。成本加酬金合同适用于工程内容、技术经济指标尚未明确、紧急抢险、灾后恢复等工程。C选项紧急抢险工程是其典型应用。故选C。30.【答案】A【解析】本题考查债权转让。债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知，该转让对债务人不发生效力。无需债务人同意。故选A。31.【答案】A【解析】本题考查不可抗力后果。A选项正确，工程本身的损害由发包人承担。B错误，承包人人员伤亡由承包人承担。C错误，承包人设备损坏由承包人承担。D错误，清理修复费用由发包人承担。故选A。32.【答案】D【解析】本题考查评标委员会。A选项正确，专家不得少于三分之二。B选项正确，应回避。C选项正确，澄清不得超出范围。D选项正确，应提交书面评标报告并推荐中标候选人。题目问“正确的是”，单选。D是评标委员会的最终任务。故选D。33.【答案】C【解析】本题考查安全文明施工费。C选项正确，应专款专用。A错误，发包人承担，按约定拨付。B错误，通常在开工后7天或按约定预付。D错误，发包人可要求整改，直至暂停支付，但“直接扣除”表述不严谨，通常从进度款中扣除或不予支付。故选C。34.【答案】D【解析】本题考查共同延误。原则是“初始延误者承担责任”。即先判断是谁先造成的延误，就由谁承担责任。故选D。35.【答案】B【解析】本题考查固定总价合同调价。虽然合同是固定总价，但发生重大设计变更属于合同约定的变更范围，应对变更部分的工程量进行调价。故选B。36.【答案】C【解析】本题考查预付款扣回。C选项正确，按合同约定的扣款方式（如起扣点公式）在进度款中陆续扣回。A错误。B选项是起扣点的定义，不是扣回方式本身。D错误。故选C。37.【答案】B【解析】本题考查保险。B选项正确，工程一切险通常由发包人办理（或委托承包人办理，费用由发包人承担），费用包含在工程价款中。A错误，若由承包人办理，费用也是发包人出。C错误，承包人人员保险由承包人办理。D错误，第三方责任险不是强制险，但通常包含在一切险中。故选B。38.【答案】B【解析】本题考查指定分包商。B选项正确，指定分包商与承包人签订合同，由承包人管理和协调。A错误，由发包人（或工程师）指定，承包人认可。C错误，不一定是无法完成，可能是专业性要求。D错误，违约责任由承包人承担，因为合同是承包人签的。故选B。39.【答案】B【解析】本题考查结算文件认可。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。通常约定期限为28天（通用条款约定）。故选B。40.【答案】D【解析】本题考查工程价款优先受偿权。承包人可以催告，逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。故选D。41.【答案】ABDE【解析】本题考查合同无效情形。根据《民法典》，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的（A），无效（若仅损害对方利益，为可撤销）。恶意串通（B）、以合法形式掩盖非法目的（C）、损害社会公共利益（D）、违反法律行政法规强制性规定（E），均无效。故选ABDE。42.【答案】ABCD【解析】本题考查违约责任方式。包括继续履行、补救措施、赔偿损失、支付违约金。定金罚则（E）属于担保方式，也是一种责任形式，但在建设工程合同主条款中，主要体现为前四种。不过广义上定金罚则也是违约责任的一种。但通常教材列举违约责任方式为：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金。定金是合同担保方式。故选ABCD。（若题目包含定金，则ABCDE，但通常主合同违约责任不强调定金，定金适用于定金合同）。43.【答案】ABCD【解析】本题考查串通投标。根据《招标投标法实施条例》第三十九条，属于投标人串通投标的情形包括：A、B、C、D。E选项属于视为串通投标的情形。故选ABCD。44.【答案】ABCE【解析】本题考查发包人违约。根据GF-2020-0201，发包人违约情形包括：A（未按时下达开工通知）、B（未按时支付）、C（人员不具备资质）、E（造成工期延误）。D选项“提供的材料设备不符合要求”通常属于发包人违约，但通用条款中具体列举的违约情形侧重于资金、许可、指令等。不过，D选项本质也是违约。但根据教材列举的“发包人违约”情形，通常指：因发包人原因未按计划开工、未按约定支付、人员无资质、擅自停工等。D选项属于具体履行中的问题，可能归入E或单独处理。对比之下，A、B、C、E更符合教材对“违约情形”的定义条款。故选ABCE。45.【答案】ABCE【解析】本题考查变更价款确定。原则为：有适用按适用（A），有类似参照类似（B），无适用由承包人提出发包人确认（C）。工程量增减超过15%时，综合单价可调整（D选项表述为“可予调整”是对的，但E选项表述为“可予调整”也是对的，且E更具体）。故选ABCE。46.【答案】ABCD【解析】本题考查质量保修。A、B、C、D均为法定或约定的保修范围和期限。E选项错误，非承包人原因造成的质量缺陷，属于保修范围，但费用应由责任方承担，承包人负责维修，费用由发包人（或责任方）支付。故选ABCD。47.【答案】ABCD【解析】本题考查设计人义务。包括按标准规范设计（A）、按进度提交（B）、质量负责（C）、配合施工（D）。参与工程竣工验收（E）通常是承包人的义务，设计人参与验收主要针对设计部分，并非全过程的竣工验收义务。故选ABCD。48.【答案】ABCD【解析】本题考查EPC承包人范围。包括设计、采购、施工、试运行。E选项项目前期可行性研究通常不包括在内。故选ABCD。49.【答案】ABD【解析】本题考查FIDIC工程移交。A正确，工程师颁发。B正确，承包人提交竣工报表。C错误，缺陷责任期结束才解除主要义务，移交后还有缺陷责任期。D正确，缺陷责任期从移交证书日起算。E错误，业主提前使用需经工程师同意，且不影响移交程序。故选ABD。50.【答案】ABD【解析】本题考查索赔成立条件。A（实际损失）、B（非承包人原因）、D（按程序提交）。C错误，造成发包人损失不是索赔成立的必要条件（承包人索赔是为了弥补自己的损失）。E错误，不可预见性是某些索赔的理由，但不是所有索赔成立的条件。故选ABD。51.【答案】ABC【解析】本题考查暂估价。A、B、C正确。D选项错误，专业工程属于依法必须招标的，由发包人和承包人以招标方式选择专业分包人，不一定是发包人单独招标（通常联合招标或由承包人招标，发包人认可）。E选项错误，不属于依法招标的，由承包人实施，发包人确认价格。故选ABC。52.【答案】ABCE【解析】本题考查不可抗力。A、B、C、E正确。D选项错误，不可抗力结束后28天内，承包人应提交最终报告及清理修复费用的估算。但根据GF-2020-0201，是“不可抗力事件结束后28天内”提交最终报告。D选项描述也是正确的。故选ABCDE。修正：根据GF-2020-0201第17.2条，不可抗力结束后28天内提交最终报告。D选项正确。故全选。53.【答案】ABCDE【解析】本题考查勘察设计禁止行为。A、B、C、D、E均为法律禁止的行为。故选ABCDE。54.【答案】AB【解析】本题考查多交货物处理。采购方可以拒绝接收多交部分（A），也可以接收多交部分并按合同价格支付（B）。故选AB。55.【答案】ABCD【解析】本题考查争议解决。A、B、C、D正确。E错误，仲裁一裁终局，不能向法院起诉。故选ABCD。56.【答案】ACDE【解析】本题考查施工进度控制。A正确。B错误，工程师应在收到进度计划后7天内（或专用条款约定时间）予以确认，但7天是通用条款约定。C正确。D正确。E正确。故选ACDE。57.【答案】ABCE【解析】本题考查工程师变更职责。A、B、C、E正确。D选项记录实际情况通常由承包人做，工程师审核。故选ABCE。58.【答案】ACDE【解析】本题考查指定分包商付款。A错误，指定分包商的工程款由发包人支付（通过承包人）。B错误，发包人直接支付或通过承包人支付。C正确，承包人未付，发包人可直接付。D正确，从承包人款中扣除。E正确，需经承包人审核（中间计量）。故选ACDE。59.【答案】ABCD【解析】本题考查风险防范措施。包括回避、转移、自留、控制。E“风险利用”通常不作为标准防范措施分类，更多是投机风险。故选ABCD。60.【答案】ABCDE【解析】本题考查合同解除。A、B、C均为法定解除条件。D、E为解除后的法律后果。故选ABCDE。四、案例分析题（计算题与综合分析）（一）某工程项目，发包人与承包人签订了施工合同，合同工期为120天。合同约定，采用工程量清单计价方式，综合单价为300元/。因发包人原因导致工程暂停施工10天；因异常恶劣气候导致停工2天；因承包人设备故障导致停工3天。最终工程实际竣工时间为第135天。问题：1.承包人可以索赔的工期为多少天？请说明理由。2.若合同约定，窝工人工费为100元/工日，机械闲置费为200元/台班。承包人窝工人工共50工日，机械闲置共10台班。请计算承包人可以索赔的费用总额（不考虑管理费和利润）。【答案与解析】1.索赔工期：10天。理由：发包人原因导致停工10天，属于发包人违约，工期顺延10天。异常恶劣气候导致停工2天，属于不可抗力，工期顺延2天。承包人设备故障导致停工3天，属于承包人自身原因，工期不予顺延。总工期索赔=10+2=12天。实际延误=135-120=15天。承包人可索赔工期为12天。但由于实际延误为15天，承包人需承担3天的工期延误违约责任。题目问“可以索赔的工期”，即应批准顺延的天数，故为12天。注：若题目问“承包人可获得的工期补偿是多少”，则填12天。2.索赔费用总额：7000元。计算过程：发包人原因导致的费用索赔：人工费：50工日×100元/工日=5000元机械费：10台班×200元/台班=2000元小计：5000+2000=7000元。异常恶劣气候（不可抗力）导致的费用：人员窝工费：承包人自己承担。机械闲置费：承包人自己承担。故不可抗力部分费用不予索赔。承包人设备故障：自行承担。因此，承包人可以索赔的费用总额为7000元。（二）某工程采用工程量清单招标，中标价为500万元（不含税）。合同约定：工程预付款为合同额的10%，扣回方式为：当工程进度款支付达到合同额的60%时，开始起扣，按每次进度款中应扣回的比例计算。材料费占工程款的比例为60%。问题：1.请计算工程预付款的数额。2.请计算起扣点。3.若某月完成工程量为80万元（含变更），累计完成工程量为320万元。请计算当月应支付的工程进度款（假设无保留金扣除，且不考虑其他调整）。【答案与解析】1.工程预付款数额：P=2.起扣点（T）：根据公式：T其中：P为合同额（500万元），M为预付款数额（50万元），N为材料比例（60%）。T=注：或者使用另一种常用公式：起扣点=合同额×(1-预付款比例/主材比例)=500×(1-10%/60%)=416.67万元。3.当月应支付的工程进度款：累计完成工程量：320万元。起扣点：416.67万元。由于320万元<416.67万元，本月累计进度款未达到起扣点，因此本月不扣回预付款。当月应支付进度款=当月完成工程量=80万元。（补充情境：若累计完成工程量为450万元，本月完成80万元，则计算如下）累计完成450万元>起扣点416.67万元。超过起扣点的金额=450-416.67=33.33万元。本月应扣回预付款=(本月完成工程量-(起扣点-上月累计完成))×材料比例。假设上月累计为370万元。本月达到起扣点的部分=416.67-370=46.67万