2026年公路监理师《合同管理》模拟试题附答案

2026年公路监理师《合同管理》模拟试题附答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某公路工程招标文件规定“投标截止后30日内完成评标”，投标人甲在投标截止前提交投标文件，评标工作实际于投标截止后35日完成。根据《招标投标法》及相关规定，该情形应认定为（）。A.评标程序违法，中标无效B.评标时间超出合理期限，但不影响中标效力C.招标人需向所有投标人支付逾期评标违约金D.投标人可主张重新组织评标答案：B2.关于公路工程合同文件优先解释顺序，正确的是（）。A.中标通知书＞专用合同条款＞图纸＞已标价工程量清单B.合同协议书＞通用合同条款＞技术规范＞中标通知书C.已标价工程量清单＞技术规范＞专用合同条款＞图纸D.技术规范＞图纸＞通用合同条款＞中标通知书答案：A3.承包人因施工机械故障导致关键线路上的分项工程延误10日，同期因发包人未按约定提供施工场地导致延误15日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工期顺延应为（）。A.0日B.10日C.15日D.25日答案：C4.监理人收到承包人提交的变更估价申请后，应在（）内审查完毕并报送发包人。A.3日B.7日C.14日D.28日答案：B5.某公路项目采用单价合同，施工中发现招标文件工程量清单中“桥梁桩基”数量为800根，实际施工中因设计变更增加至950根。根据合同约定，工程量偏差超过15%部分的综合单价应予调整。若原综合单价为12000元/根，调整后单价为11000元/根，则应支付的桩基工程款为（）。A.1080万元B.1105万元C.1120万元D.1140万元答案：B（计算：800×1.15=920根按原价，950-920=30根按调整价，总价=920×12000+30×11000=1105万元）6.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），工程师发布暂停施工指示后，若暂停时间超过（），承包人可要求工程师同意复工或发出终止合同通知。A.28天B.56天C.84天D.140天答案：B7.下列情形中，属于承包人可索赔利润的是（）。A.发包人延迟提供图纸导致窝工B.不可抗力导致已完工程损坏C.监理人错误指示导致返工D.异常恶劣气候条件导致工期延误答案：C8.某分包合同约定“分包人须服从承包人转发的监理人指令”，后监理人直接向分包人发出停工指令，分包人未执行导致工期延误。责任应由（）承担。A.分包人B.承包人C.监理人D.发包人与监理人连带答案：B（承包人未及时转发指令，应承担管理责任）9.合同履行中，发包人要求承包人提前3个月竣工，承包人提出需增加赶工措施费200万元。根据《建设工程工程量清单计价规范》，赶工费用应（）。A.由发包人承担，按承包人实际支出支付B.由发包人承担，按不低于赶工费用总额的70%支付C.由承包人与发包人协商分担D.因赶工要求超出合同约定，承包人可拒绝答案：A10.关于合同解除，正确的是（）。A.承包人未按约定提交履约保证金，发包人可立即解除合同B.因不可抗力导致合同目的无法实现，双方均可解除合同C.监理人可根据发包人授权直接解除与承包人的合同D.合同解除后，承包人只需移交已完工程，无需承担质量责任答案：B11.某公路项目招标文件规定“投标保证金为投标报价的2%”，投标人乙报价5000万元，提交保证金80万元。评标时，该投标应（）。A.按废标处理B.要求补正保证金C.视为有效投标D.扣除差额部分作为违约金答案：A（保证金不足2%即100万元，不符合要求）12.监理人发现承包人使用不合格钢筋，要求停工整改，承包人未执行。监理人应（）。A.直接通知发包人解除合同B.报告发包人并要求承包人承担违约责任C.自行更换钢筋并向承包人追偿D.记录违约行为，不影响后续计量支付答案：B13.根据《民法典》，下列合同中属于实践合同的是（）。A.勘察设计合同B.材料采购合同C.借款合同（自然人之间）D.监理服务合同答案：C14.某工程合同约定“进度款按月支付，支付比例为已完工程价款的80%”，承包人某月完成产值300万元，其中包含甲供材料50万元。该月应支付进度款为（）。A.200万元（(300-50)×80%）B.240万元（300×80%）C.160万元（(300-50)×80%扣除甲供材）D.190万元（300×80%-50）答案：A（甲供材料不计入承包人产值，进度款基数为250万元）15.承包人将部分路基工程分包给具备相应资质的丙公司，分包合同未报监理人备案。该分包行为（）。A.无效，因未履行备案程序B.有效，但承包人需承担额外管理责任C.效力待定，需发包人追认D.有效，备案非分包合同生效要件答案：D16.因发包人原因导致工程停建，承包人按合同约定提交结算报告后，发包人逾期6个月未审核。根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人可主张（）。A.按同期银行贷款利率支付利息B.按结算报告金额直接支付C.要求发包人承担双倍利息D.解除合同并要求赔偿损失答案：B17.FIDIC合同条件下，关于缺陷责任期，正确的是（）。A.自工程接收证书中写明的竣工日期起算B.最长不超过24个月C.缺陷责任期内承包人无需承担维修义务D.缺陷责任期届满后退还全部保留金答案：A18.某合同约定“争议解决方式为仲裁或诉讼”，后双方因价款纠纷提起诉讼。法院应（）。A.不予受理，因约定了仲裁B.受理，因仲裁协议无效C.要求双方先仲裁D.按约定由当事人选择答案：B（仲裁或诉讼约定不明确，仲裁协议无效）19.监理人在合同履行中发现设计文件存在重大错误，应（）。A.直接要求设计单位修改B.报告发包人并建议暂停施工C.通知承包人按原设计施工D.自行修改设计并通知相关方答案：B20.承包人提交的竣工结算文件经发包人审核后，双方对部分子目单价争议未决。根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定机构应（）。A.按承包人报价计算争议部分B.按发包人审核价计算争议部分C.依据合同约定或相关计价规定确定D.驳回鉴定申请，要求双方协商答案：C二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列属于无效合同的情形有（）。A.承包人未取得相应资质承揽工程B.因重大误解订立的合同C.恶意串通损害国家利益的合同D.违反招投标程序订立的合同E.显失公平的合同答案：ACD22.公路工程施工合同中，属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地范围内地下管线资料B.办理施工许可证C.编制施工组织设计D.提供测量基准点、基准线E.负责施工安全防护答案：ABD23.关于索赔程序，正确的有（）。A.承包人应在索赔事件发生后28日内提交索赔意向通知书B.监理人收到索赔报告后14日内完成审核C.索赔事件持续影响的，承包人应按28日周期提交中间索赔报告D.发包人逾期未答复索赔报告，视为认可E.索赔金额超过一定限额需经造价咨询机构审核答案：ACD24.FIDIC《施工合同条件》中，属于雇主风险的有（）。A.战争、敌对行动B.工程设计错误（由承包人设计的部分除外）C.承包人雇员罢工D.地震、海啸等自然灾害E.发包人提供的材料不合格答案：ABD25.下列情形中，监理人可签发工程接收证书的有（）。A.工程基本完工，仅剩少量收尾工作不影响使用B.承包人已按要求提交竣工资料C.工程存在的质量缺陷已修复D.消防验收尚未通过E.发包人已实际占用部分工程答案：ABCE26.关于合同价款调整，符合《建设工程工程量清单计价规范》的有（）。A.法律变化引起的调整，基准日期后发生的由发包人承担B.市场价格波动超过合同约定风险幅度的，超过部分由发包人承担C.工程量偏差超过15%时，增加部分的综合单价应予调低D.因承包人原因导致工期延误，期间材料价格上涨的，按原价格调整E.计日工按发包人实际签证确认的数量和单价计算答案：ACDE27.分包合同管理中，监理人的职责包括（）。A.审查分包人资质B.批准分包合同C.监督分包工程质量D.协调分包人与承包人的纠纷E.直接向分包人支付工程款答案：ACD28.下列属于承包人可提出工期和费用索赔的情形有（）。A.发包人延迟提供施工场地B.监理人错误指令导致返工C.异常恶劣的气候条件D.承包人施工机械故障E.发包人提供的材料延迟到货答案：ABE29.关于合同争议解决，正确的有（）。A.和解协议具有法律约束力B.调解达成的协议可申请司法确认C.仲裁裁决书自作出之日起生效D.诉讼时效期间为3年，自争议发生之日起算E.涉外合同可约定适用外国法律答案：BCE30.公路工程合同终止的情形包括（）。A.合同已按约定履行完毕B.双方协商一致解除合同C.承包人破产无法继续履行D.工程因政府规划调整停建E.监理人发出终止合同指令答案：ABCD三、案例分析题（共3题，每题20分）案例一：某二级公路项目采用《公路工程标准施工招标文件》（2018版）签订合同，合同工期24个月，签约合同价8000万元。施工过程中发生以下事件：事件1：施工至第6个月，因发包人未按约定支付进度款（累计拖欠500万元），承包人暂停施工15日，导致关键线路上的涵洞工程延误10日。事件2：第8个月，监理人发现K3+200-K3+500段路基填料不符合设计要求，要求承包人返工。经调查，该问题因承包人未按试验段参数施工所致，返工增加费用80万元，延误工期20日。事件3：第12个月，遭遇百年一遇暴雨，导致桥梁基础冲毁，修复费用120万元，延误工期30日。承包人提出索赔：修复费用120万元、工期30日、停工期间工人工资20万元。问题：1.事件1中，承包人是否可索赔工期和费用？说明理由。2.事件2中，返工费用和工期延误责任如何承担？说明理由。3.事件3中，承包人的索赔是否成立？分别说明理由。答案：1.可索赔工期10日和费用（包括利息）。理由：发包人未按约定支付进度款构成违约，承包人有权暂停施工，由此导致的工期延误和费用增加（如财务费用）应由发包人承担。因暂停施工发生在关键线路，延误10日应顺延工期。2.返工费用80万元和工期延误20日由承包人承担。理由：路基填料不符合要求是承包人未按试验段参数施工的责任（承包人应确保施工质量），由此产生的返工费用和工期延误属于承包人自身原因，无权向发包人索赔。3.可索赔工期30日，修复费用120万元由发包人承担，停工期间工人工资20万元不予支持。理由：百年一遇暴雨属于不可抗力，因不可抗力导致的工程损坏修复费用由发包人承担，工期顺延。但停工期间工人工资属于承包人自身损失（不可抗力造成的人员窝工由承包人自行承担），故不予赔偿。案例二：某高速公路项目，发包人与承包人签订总额为1.2亿元的固定总价合同，约定“合同履行期间材料价格波动风险由承包人承担”。施工中期，主要材料（钢材、水泥）价格较投标时上涨35%（超过投标时市场价格的25%），承包人提出调整合同价款，理由是“情势变更”。发包人认为合同有明确约定，拒绝调整。双方争议至法院。问题：1.固定总价合同中材料价格风险由承包人承担的约定是否有效？2.承包人主张“情势变更”是否成立？说明法律依据。3.法院应如何处理？答案：1.有效。根据《民法典》，合同双方可约定风险分担条款，固定总价合同中物价波动风险由承包人承担的约定不违反法律强制性规定，合法有效。2.不成立。情势变更需满足“合同成立后发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化”。材料价格上涨35%虽超过预期，但未超出一般商业风险范畴（投标时应预估价格波动），且合同已明确约定风险由承包人承担，故不构成情势变更。3.法院应驳回承包人调整合同价款的请求，认定双方应按合同约定履行。案例三：监理人在某项目合同履行中发现：（1）承包人将隧道防水工程分包给无防水资质的丁公司；（2）发包人未按约定时间提供桥涵设计图纸，导致承包人窝工损失40万元；（3）承包人未按合同约定提交每月进度报告，已累计5次逾期。问题：1.针对事件（1），监理人应采取哪些措施？2.针对事件（2），承包人可提出哪些索赔？监理人应如何处