2026年监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺卷

2026年监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺卷一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，关于委托合同终止情形的说法，正确的是（）。A.委托人或者受托人死亡的，委托合同当然终止B.因委托事务处理不当，委托人解除合同的，应当赔偿受托人的损失C.受托人转委托的，委托合同自动终止D.委托合同终止的，受托人应当继续处理委托事务，直至找到新的受托人2.某施工合同履行过程中，因发包人原因导致工程暂停，承包人要求撤离施工机械。关于机械停滞费用的承担，说法正确的是（）。A.发包人承担全部机械停滞费B.承包人自行承担机械停滞费C.双方各承担一半D.视机械是否为自有而定3.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后的（）日内，完成对最终结清申请单的审批和支付。A.7B.14C.28D.304.在建设工程施工合同中，关于缺陷责任期的起算点，下列说法正确的是（）。A.从工程竣工验收合格之日开始计算B.从工程实际交付之日开始计算C.从承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算D.从发包人签发工程接收证书之日开始计算5.某工程项目采用公开招标方式，资格预审文件中要求提交的证明材料不包括（）。A.营业执照B.资质证书C.类似项目业绩D.投标保证金6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），关于争议评审的说法，错误的是（）。A.合同当事人可以约定争议评审委员会B.争议评审委员会由3名或1名争议评审员组成C.争议评审员在合同双方当事人同意的情况下可以由发包人指定D.争议评审裁决具有合同约束力7.在建设工程材料设备采购招标中，对于技术复杂、有特殊要求的项目，评标方法通常采用（）。A.经评审的最低投标价法B.综合评估法C.最低投标价法D.性价比法8.监理人在施工合同履行中，发现工程设计存在重大缺陷，应（）。A.直接通知设计人修改B.指示承包人修改C.报告发包人要求发包人通知设计人修改D.自行修改后通知承包人9.根据《民法典》，下列关于保证方式的表述，正确的是（）。A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任C.连带责任保证的保证人享有先诉抗辩权D.同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证份额平均承担保证责任10.某涉及国家安全的抢险救灾工程，适合采用的合同类型是（）。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.可调单价合同11.在建设工程监理合同中，关于附加工作酬金的计算，说法正确的是（）。A.附加工作酬金=（善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金）/协议书约定的监理服务期B.附加工作酬金=双方协商确定C.附加工作酬金按实际增加的工作量乘以单价计算D.附加工作酬金不再支付12.根据《标准施工招标文件》，监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告后，应审查报告内容。认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后（）日内通知承包人，指出需要修改的内容。A.14B.28C.30D.5613.在建设工程施工合同履行过程中，承包人提出工程变更的，应向监理人提交（）。A.变更意向书B.变更建议书C.变更通知书D.变更确认书14.关于建设工程施工合同中隐蔽工程验收的程序，下列说法正确的是（）。A.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人要求重新检验的，无论结果如何，费用均由承包人承担B.监理人未按时到场检验，也未提出延期要求的，承包人可自行覆盖，事后监理人有权要求重新检验C.重新检验结果表明质量合格时，由此增加的费用和工期延误由发包人承担D.重新检验结果表明质量不合格时，由此增加的费用和工期延误由发包人承担15.某大型设备采购招标，招标文件规定投标有效期为60天。投标人A在投标截止日前2天提交了投标文件，并在投标截止日后1天提交了投标保证金。对此，评标委员会应当（）。A.视为有效投标B.要求投标人A补正C.按废标处理D.要求投标人A延长投标有效期16.根据《建设工程设计合同（示范文本）》，设计人配合施工工作的义务不包括（）。A.设计交底B.参加竣工验收C.解决施工中出现的设计问题D.负责施工设备的采购17.在FIDIC《施工合同条件》中，关于工程师（Engineer）角色的描述，正确的是（）。A.工程师是发包人的雇佣人员，代表发包人全权处理合同事宜B.工程师在行使职权前必须与发包人和承包商协商一致C.工程师有权根据合同规定发布变更指令D.工程师的任何指示都需发包人批准后才生效18.某工程因发包人违约导致合同解除。关于已完工程价款的结算，说法正确的是（）。A.发包人只支付已完工程合格部分的价款B.发包人应支付已完工程价款，并扣除因发包人违约给承包人造成的损失C.发包人应支付全部合同价款D.发包人应支付已完工程价款及承包人的撤离费用19.根据《标准施工招标文件》，关于投标有效期的说法，错误的是（）。A.投标有效期从投标截止之日起算B.招标文件应当载明投标有效期C.在投标有效期内，投标人不得撤销投标D.投标人同意延长投标有效期的，可以修改投标文件的实质性内容20.建设工程材料设备采购合同履行中，对于交付时间约定不明确的，应（）。A.由出卖人随时交付B.由买受人随时要求交付C.由出卖人在合同成立后随时交付，但要给买受人必要的准备时间D.按照交易习惯确定21.在建设工程施工合同中，关于暂列金额的使用，下列说法正确的是（）。A.暂列金额用于必然发生但暂时不能确定价格的工作B.暂列金额的余额归发包人所有C.暂列金额由承包人自主使用，无需监理人指示D.暂列金额在工程结算前必须全部用完22.某工程招标过程中，共有5家单位通过资格预审。根据《招标投标法实施条例》，如发生（）情形，评标委员会可以否决所有投标。A.有效投标不足3个B.投标报价均高于招标控制价C.所有投标文件均由同一单位编制D.投标人未按要求提交投标保证金23.根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，发包人未按合同约定时间提供勘察场地，导致勘察人停工，其停工时间超过（）天，勘察人有权解除合同。A.7B.14C.28D.3024.在建设工程监理合同中，监理人利用行使委托职便谋取私利，给发包人造成损失的，应当（）。A.承担全部赔偿责任B.承担连带赔偿责任C.承担部分赔偿责任D.不予赔偿，由发包人自行承担25.关于建设工程施工合同中不可抗力后果的承担，下列说法正确的是（）。A.工程本身的损害由发包人承担B.承包人的人员伤亡由发包人承担C.停工期间承包人机械设备的待机费用由发包人承担D.工程所需的清理、修复费用由承包人承担26.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中属于施工阶段的设计文件，应经（）确认后方可使用。A.发包人B.监理人C.设计人D.质量监督机构27.某建设项目采用邀请招标，邀请招标的对象最少应为（）家。A.2B.3C.5D.728.在建设工程施工合同中，关于竣工付款证书的签发，说法正确的是（）。A.监理人收到竣工付款申请单后14天内完成核查B.发包人应在收到监理人出具的竣工付款证书后14天内支付C.竣工付款证书签发后，即表明发包人已无权提出异议D.承包人对竣工付款证书有异议的，有权拒绝签认29.根据《民法典》，关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.承包人优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.承包人优先受偿权的期限为6个月C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权30.在建设工程材料设备款结算中，当事人约定违约金过高或过低的，当事人可以请求（）予以调整。A.仲裁机构B.人民法院C.监理人D.造价咨询机构31.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程计量的说法，正确的是（）。A.单价合同的计量只需按图纸计算净量B.总价合同的计量必须以工程变更文件为依据C.监理人未在约定时间内进行计量，承包人报告中开列的工程量即视为被确认D.承包人未在约定时间内提交计量申请，监理人有权自行计量32.某工程招标控制价为5000万元，中标人投标报价为4800万元。在施工中，因工程变更导致工程量增加，且该增加部分超过招标工程量清单的15%。对于超出15%部分的综合单价调整原则是（）。A.执行投标报价中的综合单价B.执行招标控制价中的综合单价C.双方协商确定新的综合单价D.按照成本加利润原则确定33.在FIDIC《施工合同条件》中，关于暂定金额（ProvisionalSums）的使用，说法正确的是（）。A.暂定金额只能用于指定分包商的工作B.工程师有权决定暂定金额的使用C.暂定金额的支付无需工程师指示D.暂定金额包含在合同价格内，但属于发包人的备用金34.根据《标准施工招标文件》，关于承包人违约的情形，下列不属于违约的是（）。A.承包人私自将合同的全部或部分权利转让给他人B.承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作C.承包人未能按期竣工D.监理人要求整改，承包人整改后仍不合格35.建设工程设计合同履行中，设计人对设计文件所作的修改，应当（）。A.由发包人报原审批机关批准B.由设计人自行负责，无需批准C.视修改内容决定是否需要批准D.由监理人审核36.某工程施工过程中，监理人发现承包人使用的施工工艺不符合规范要求，可能影响工程质量。监理人应（）。A.签发工程暂停令B.签发整改通知单C.报告质量监督部门D.直接要求承包人更换施工工艺37.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于预付款的扣回，说法正确的是（）。A.预付款在工程进度款支付中按约定比例扣回，直至扣完B.预付款在工程竣工结算时一次性扣回C.预付款一般不予扣回D.预付款由发包人决定是否扣回38.在建设工程施工合同中，关于分包的说法，正确的是（）。A.承包人可以将全部工程转包给有资质的单位B.承包人可以将主体结构工程分包给其他单位C.分包单位不得将分包工程再次分包D.分包工程的质量由分包单位对发包人负责39.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在收到进度付款申请单后的（）日内完成审批并支付。A.7B.14C.28D.3040.某工程因地震导致停工。复工后，承包人发现一台塔吊倒塌。该损失应由（）承担。A.发包人B.承包人C.塔吊租赁方D.双方各承担一半41.在建设工程监理合同中，正常工作酬金是指（）。A.监理人完成附加工作获得的酬金B.监理人完成正常工作范围获得的酬金C.监理人完成额外工作获得的酬金D.监理人完成善后工作获得的酬金42.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.5B.10C.15D.2043.在建设工程施工合同中，关于竣工验收重新检验的说法，正确的是（）。A.发包人要求重新检验，检验结果合格的，费用由发包人承担B.发包人要求重新检验，检验结果不合格的，费用由发包人承担C.无论结果如何，重新检验的费用均由承包人承担D.重新检验必须由承包人提出申请44.某材料采购合同约定由出卖人代办托运。合同履行中，因运输公司原因导致货物逾期到达。对此，买受人应（）。A.要求出卖人承担违约责任B.要求运输公司承担违约责任C.要求出卖人和运输公司承担连带责任D.自行承担损失45.根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，勘察工作完成后，发包人应在收到勘察成果资料后（）日内提出意见。A.3B.5C.7D.1046.在FIDIC《施工合同条件》中，关于竣工检验的说法，错误的是（）。A.承包商应提前21天将可进行竣工检验的日期通知工程师B.工程师应在该日期后14天内进行检验C.如果工程通过了检验，工程师应签发接收证书D.如果工程师未能按时检验，承包商应自行检验并签发接收证书47.建设工程施工合同中，关于质量保证金的预留比例，说法正确的是（）。A.不得高于工程价款结算总额的3%B.不得高于工程价款结算总额的5%C.不得低于工程价款结算总额的3%D.由双方自由约定48.某招标项目，评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，专家4人。该评标委员会的组成中，技术、经济等方面的专家人数至少应为（）人。A.2B.3C.4D.549.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的专业工程分包，说法正确的是（）。A.必须由承包人作为招标人组织招标B.必须由发包人和承包人共同作为招标人组织招标C.必须由发包人作为招标人组织招标D.可以直接发包给指定分包人50.在建设工程施工合同中，承包人按合同约定提交了最终结清申请单，但发包人未在约定时间内支付。承包人有权（）。A.停止施工B.留置工程C.催告支付，逾期不支付可寻求法律途径D.解除合同二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.根据《民法典》，导致合同无效的情形包括（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.因重大误解订立的合同52.建设工程材料设备采购合同履行中，关于交货检验的说法，正确的有（）。A.约定由买受人自提的，出卖人在交付地点检验B.约定由出卖人送货的，买受人在交付地点检验C.约定由出卖人代办托运的，买受人在到货地点检验D.检验期限未约定的，买受人应在合理期限内检验E.检验发现数量不符的，买受人应在收到货物后10天内通知出卖人53.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工进度控制的说法，正确的有（）。A.承包人应按专用合同条款约定的日期，向监理人提交施工进度计划B.监理人应在收到进度计划后7天内审查确认C.发包人原因导致工期延误，承包人有权要求延长工期D.承包人原因导致工期延误，应支付逾期竣工违约金E.异常恶劣气候条件导致的工期延误，可以顺延工期54.在建设工程监理合同中，监理人的义务包括（）。A.编制监理规划B.编制监理实施细则C.审查施工组织设计D.参与工程竣工验收E.确认工程结算价款55.根据《标准施工招标文件》，工程变更的范围包括（）。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施56.关于建设工程施工合同中索赔程序的说法，正确的有（）。A.索赔事件发生后28天内，承包人应向监理人提交索赔意向通知书B.索赔意向通知书提交后，承包人应每隔28天提交一次中间索赔报告C.索赔事件结束后28天内，承包人应提交最终索赔通知书D.监理人收到索赔通知书后，应商定或确定追加的付款和延长的工期E.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出结果后28天内支付57.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制58.在FIDIC《施工合同条件》中，关于指定分包商（NominatedSubcontractor）的说法，正确的有（）。A.指定分包商由工程师指定，承包商不得拒绝B.指定分包商的工作是承包商合同工作的一部分C.指定分包商应对承包商承担合同义务D.承包商对指定分包商的行为向业主承担连带责任E.指定分包商的工程款由业主直接支付59.建设工程设计合同履行中，发包人的义务包括（）。A.提供设计依据资料B.提供现场的工作条件C.外部协调工作D.按时支付设计费E.审查设计成果60.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程重新检验的说法，正确的有（）。A.无论监理人是否进行检验，其均有权要求对已覆盖的部位进行重新检验B.重新检验结果合格的，发包人承担由此增加的费用和工期延误C.重新检验结果合格的，承包人承担由此增加的费用D.重新检验结果不合格的，承包人承担由此增加的费用和工期延误E.重新检验导致工期延误的，工期应予顺延61.某工程招标中，评标委员会发现某投标文件存在细微偏差，可以要求投标人在评标结束前补正的情形包括（）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中投标函未加盖公章C.投标文件中关键施工方案缺失D.投标文件中遗漏了某项暂列金额E.投标文件中项目经理资质证书过期62.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人设计责任的说法，正确的有（）。A.承包人应按照法律规定、国家/行业标准和合同约定进行设计B.承包人应负责所有设计文件的审批工作C.承包人应保证设计文件符合发包人的要求D.承包人设计责任自合同签订开始，至缺陷责任期届满结束E.承包人应配合施工，解决施工中的设计问题63.在建设工程施工合同中，关于发包人供应的材料设备的说法，正确的有（）。A.发包人应向承包人提供材料设备清单B.发包人供应的材料设备，承包人应承担保管费C.发包人供应的材料设备与约定不符时，承包人可以拒收D.发包人供应的材料设备交付前，发包人承担保管责任E.发包人供应的材料设备进场后，由发包人负责检验64.根据《民法典》，关于合同解除的说法，正确的有（）。A.当事人协商一致，可以解除合同B.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同C.在履行期限届满前，当事人明确表示不履行主要债务的，对方可以解除合同D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以解除合同E.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失65.建设工程监理合同的暂停与解除情形包括（）。A.监理人无正当理由未履行义务，发包人可发出暂停监理通知B.监理人接到暂停通知后，应立即安排停止工作C.暂停监理服务期限超过56天，监理人有权解除合同D.因非监理人原因导致暂停，监理人有权获得附加工作酬金E.监理人违约，发包人有权解除合同66.根据《标准施工招标文件》，关于不可抗力解除合同的说法，正确的有（）。A.因不可抗力导致合同无法履行，发包人有权解除合同B.因不可抗力导致合同无法履行，承包人有权解除合同C.合同解除后，承包人应将已订购的材料设备退货D.合同解除后，发包人应支付承包人已完工程价款E.合同解除后，双方互不承担违约责任67.在建设工程施工合同中，关于竣工结算的说法，正确的有（）。A.承包人应在工程竣工验收合格后28天内提交竣工结算申请单B.监理人应在收到申请单后14天内完成核查C.发包人应在收到监理人核实结果后28天内完成审批D.竣工结算书是工程竣工造价结算的依据E.发包人未在约定时间内支付结算款的，应按同期银行贷款利率支付违约金68.关于建设工程招标投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力C.联合体各方必须都具备招标文件规定的资质等级D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级E.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任69.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于安全文明施工费的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费由发包人承担B.安全文明施工费由承包人承担C.安全文明施工费在工程量清单中单独列项D.发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%E.承包人应对安全文明施工费专款专用70.在FIDIC《施工合同条件》中，关于工程进度款支付证书（InterimPaymentCertificate）的说法，正确的有（）。A.承包商应在每个月末提交进度款申请报表B.工程师应在收到申请报表后28天内签发支付证书C.支付证书是业主付款的依据D.如果工程师认为承包商的工作未达到要求，可以扣发支付证书E.业主应在收到支付证书后56天内支付71.建设工程勘察合同履行中，勘察人主要义务包括（）。A.进行现场踏勘B.编制勘察纲要C.出具勘察成果文件D.办理勘察许可手续E.解决施工中的勘察问题72.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于缺陷责任期与质量保证金的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.质量保证金用于担保承包人在缺陷责任期内的维修义务D.缺陷责任期满后，承包人应申请返还保证金E.发包人在返还保证金后，仍可要求承包人承担质量责任73.某工程招标文件规定，投标保证金为10万元。在投标截止时间前，投标人（）。A.可以撤回投标文件，并收回投标保证金B.可以修改投标文件，但不得撤回C.可以撤回投标文件，但无权收回投标保证金D.可以修改投标文件，包括修改报价E.撤销投标文件的，招标人可以不予退还投标保证金74.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于发包人提供现场条件的说法，正确的有（）。A.发包人应向承包人提供施工现场及毗邻区域地下管线资料B.发包人应确定水准点与坐标控制点C.发包人应提供通水、通电、通讯等接口D.发包人应负责办理施工许可证E.发包人提供的资料有误，导致承包人损失的，发包人应赔偿75.在建设工程施工合同中，关于承包人违约解除合同的说法，正确的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的，发包人可以解除合同B.承包人迟延履行主要义务，经催告后仍未履行的，发包人可以解除合同C.承包人将工程转包的，发包人可以解除合同D.承包人违约解除合同后，发包人有权扣除履约保证金E.承包人违约解除合同后，发包人应支付承包人已完工程价款76.根据《民法典》，关于定金与违约金的说法，正确的有（）。A.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款B.定金合同自实际交付定金时成立C.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%D.收受定金的一方不履行债务，应当双倍返还定金E.定金罚则与违约金可以同时适用77.建设工程材料设备采购合同中，关于价格调整的说法，正确的有（）。A.固定总价合同，一般不调整价格B.交货期内非因买受人原因导致材料价格上涨，可以调整C.双方可以约定价格调整的公式D.价格调整必须经过监理人批准E.价格调整机制应在合同专用条款中约定78.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于争议解决条款的说法，正确的有（）。A.发生争议时，双方应首先友好协商B.协商不成的，可以提请争议评审委员会评审C.争议评审委员会作出的裁决具有终局性D.对评审裁决不服的，可以向仲裁机构申请仲裁E.对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼79.在建设工程监理合同履行中，监理人享有（）。A.选择工程总承包人的建议权B.选择工程分包人的认可权C.工程设计变更的审批权D.施工组织设计的审批权E.工程实际竣工日期的签认权80.根据《标准施工招标文件》，关于施工合同条款中“法律”的含义，正确的有（）。A.包括中华人民共和国法律B.包括行政法规C.包括部门规章D.包括地方性法规E.包括工程所在地的地方法规三、案例分析题（共6题，每题20分）案例一某工程项目，发包人通过公开招标方式选定了承包人，并签订了《建设工程施工合同》。合同约定采用固定总价合同，暂列金额为100万元，工期为180天。合同履行过程中发生如下事件：事件1：在基础工程施工中，由于发包人未及时提供地下管线资料，导致基坑开挖时挖断了供水管道，造成现场停工10天，承包人提出费用索赔和工期索赔。事件2：在主体结构施工中，由于设计变更，导致工程量增加，且增加的工程量超过了招标工程量清单中该项目工程量的15%。承包人要求调整综合单价。事件3：在装修工程阶段，发包人要求将原设计的普通地砖更换为高档大理石，双方约定大理石的价格采用发包人确认的市场价，该变更导致工期增加5天。事件4：工程竣工验收时，发现承包人施工的某分项工程存在质量缺陷，监理人要求承包人修复。修复后经检验合格，但因此导致工期延误3天。问题：1.事件1中，监理人应如何处理承包人的索赔？简要说明理由。2.事件2中，综合单价应如何调整？请说明调整原则。3.事件3中，此项变更应如何计价？工期是否应顺延？4.事件4中，工期延误和修复费用应由谁承担？为什么？案例二某大型基础设施项目采用设计施工总承包（EPC）模式发包。发包人发布了《标准设计施工总承包招标文件》，并在合同中约定了风险分担机制。合同工期为24个月。在项目实施过程中，发生了以下情况：情况1：承包人提交的初步设计文件经发包人组织审查后，发包人提出重大修改意见，导致设计周期延长2个月。情况2：施工过程中，遭遇百年一遇的特大暴雨，导致施工现场被淹，部分已完工程受损，施工机械停滞。情况3：项目所在地政府颁布了新的环保法规，要求施工现场必须安装更高标准的扬尘处理设备，承包人因此增加了额外的费用支出。情况4：承包人为了加快进度，自行决定将部分非主体工程分包给具有相应资质的分包人，但未在合同约定的分包名单中。问题：1.针对情况1，承包人是否可以索赔工期和费用？请说明理由。2.针对情况2，特大暴雨造成的损失应如何分担？请依据合同原理进行分析。3.针对情况3，因环保法规变化导致的费用增加，应由谁承担？为什么？4.针对情况4，承包人的分包行为是否合法？监理人应如何处理？案例三某住宅楼工程，发包人委托监理单位实施监理。工程开工前，发包人提供了满足施工需要的场地和图纸。施工过程中发生如下事件：事件1：承包人发现图纸中存在尺寸错误，立即向监理人报告。监理人指示承包人暂停施工，并通知发包人。发包人联系设计单位修改图纸，历时5天。事件2：承包人采购的钢筋进场后，向监理人报验。监理人见证取样送检，检测结果不合格。承包人将该批钢筋退场，并重新采购，导致工期延误3天，费用损失2万元。事件3：隐蔽工程验收时，监理人因故未按时到场，也未提出延期要求。承包人自行进行了覆盖。事后监理人要求对覆盖部位进行剥离检查。检查结果符合质量要求，剥离及覆盖费用为1万元，工期延误2天。事件4：工程竣工结算时，发包人发现承包人投标报价中某项措施费报价明显偏低，且低于成本价，要求扣减该项费用。问题：1.事件1中，承包人是否有权索赔工期和费用？请说明理由。2.事件2中，工期延误和费用损失应由谁承担？为什么？3.事件3中，检查结果符合质量要求，相关的费用和工期应如何处理？4.事件4中，发包人的要求是否合理？为什么？案例四某设备采购合同，约定由出卖人代办铁路运输，交货地点为买受人所在地的火车站。合同总价款为50万元，约定定金5万元，违约金为合同总额的5%。合同履行中发生如下情形：情形1：买受人按约定支付了定金5万元。情形2：出卖人按合同约定时间将货物交付给铁路运输部门，但运输途中因山体滑坡导致列车脱轨，货物全部损毁。情形3：买受人未能按期收到货物，导致生产线停工，损失8万元。情形4：事后查明，山体滑坡属于不可抗力。问题：1.本案中，货物毁损、灭失的风险应由谁承担？为什么？2.针对货物损毁，买受人可以主张哪些权利？请计算具体的金额。3.如果出卖人迟延交货（非不可抗力原因），买受人主张违约金和定金罚则，能否同时适用？应如何主张更有利？4.假设山体滑坡是由于铁路部门运输不当造成的，买受人应向谁主张违约责任？案例五某监理合同履行过程中，发生了以下争议：争议1：发包人认为监理人未履行对施工质量的严格监督职责，导致工程出现返工，要求监理人承担赔偿责任。争议2：监理人认为，根据合同约定，其只对施工质量承担监理责任，不承担施工质量本身的责任，且返工是由于承包人施工工艺不当造成的，监理人已及时下达了整改通知。争议3：在监理服务过程中，因不可抗力导致监理人无法正常开展监理工作，暂停服务30天。恢复工作后，监理人要求发包人支付附加工作酬金，发包人拒绝。争议4：合同约定正常工作酬金为100万元，监理服务期为12个月。实际监理服务期延长了2个月，且非监理人原因。问题：1.关于争议1和争议2，监理人是否应承担返工的赔偿责任？请说明理由。2.关于争议3，监理人是否有权获得附加工作酬金？请说明理由。3.关于争议4，监理人应获得多少附加工作酬金？请列出计算公式（如有）。4.如果发包人未按约定支付监理酬金，监理人可以采取什么措施？案例六某必须招标的工程项目，招标人于2026年2月1日发布招标公告，规定投标截止时间为2026年2月25日。共有A、B、C、D、E五家单位领取了招标文件。投标人A在投标截止时间前2天，发现招标文件中某技术参数有误，书面通知招标人修改。招标人于2月23日修改了招标文件，并通知所有投标人。投标人B在投标截止时间前1天，提交了投标文件，但未提交投标保证金。投标人C与投标人D属于同一母公司下的全资子公司。投标人E在投标截止时间后，撤回了投标文件。评标委员会由5人组成，其中招标人代表2人，从专家库中随机抽取3人。问题：1.招标人修改招标文件的时间是否妥当？投标截止时间是否需要顺延？如需顺延，应至少顺延多少天？2.针对投标人B、C、E的行为，评标委员会应如何处理？3.评标委员会的组成是否存在问题？请说明理由。4.假设评标过程中，发现投标人A的投标报价明显低于其他投标报价，且无法提供合理说明和证明材料，评标委员会应如何处理？答案与解析一、单项选择题1.B【解析】A错误，委托人或者受托人死亡、终止的，委托合同终止，但是当事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的除外。C错误，转委托经同意的，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任，合同不自动终止。D错误，委托合同终止的，受托人应当继续处理委托事务，直到委托人、继承人或清算人能够接手，而非直至找到新受托人。B正确，因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由外，应当赔偿损失。2.A【解析】因发包人原因导致工程暂停，承包人有权要求发包人承担由此增加的费用（包括机械停滞费）和（或）延误的工期。3.B【解析】根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在收到最终结清申请单后的14日内，完成审批并向承包人支付。4.D【解析】缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。由于签发工程接收证书是工程通过竣工验收的标志，故D最准确。A项“竣工验收合格之日”在实务中往往以签发证书为准。5.D【解析】投标保证金是在投标阶段提交的，资格预审阶段通常不需要提交投标保证金。6.C【解析】争议评审员由发包人和承包人各提名1名，商定第3名；或者双方共同委托某机构指定。不能由发包人单方指定。7.B【解析】技术复杂、有特殊要求的项目，不宜采用经评审的最低投标价法，一般采用综合评估法。8.C【解析】监理人发现设计存在重大缺陷，无权直接指示修改，也无权直接通知设计人，应报告发包人，由发包人处理。9.B【解析】《民法典》规定，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任（A错误）。一般保证人享有先诉抗辩权（B正确，C错误）。同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证份额或者约定承担责任，未约定保证份额的视为连带共同保证，而非平均承担（D错误）。10.C【解析】抢险救灾工程由于时间紧迫、技术方案可能随情况变化，适合采用成本加酬金合同。11.A【解析】附加工作酬金=（附加工作天数×正常工作酬金）/协议书约定的监理服务期。12.B【解析】监理人应在收到竣工验收申请报告后28天内审查，认为不具备条件的，应在28天内通知承包人。13.B【解析】承包人提出变更，应提交变更建议书。14.C【解析】A错误，监理人要求重新检验且结果合格的，费用由发包人承担。B错误，监理人未到场也未提出延期，承包人可自行覆盖，但事后监理人有权要求重新检验，并非无权。C正确，重新检验合格，费用和工期由发包人承担。D错误，不合格则由承包人承担。15.C【解析】投标保证金应在投标截止时间前提交。A在截止后1天提交，属于未按要求提交投标保证金，应按废标处理。16.D【解析】设计人配合施工义务包括设计交底、解决施工问题、参加竣工验收。施工设备采购是承包人的义务。17.C【解析】FIDIC条件下，工程师是受业主委托，独立行事的第三方，有权发布变更指令。A错误，不是雇佣人员，是咨询顾问。B错误，工程师有权根据合同独立决定。D错误，除特定条款外，工程师指示无需业主批准。18.D【解析】因发包人违约解除合同，发包人应支付已完工程价款、撤离费用及赔偿损失。19.D【解析】投标人同意延长投标有效期的，应不得修改投标文件的实质性内容。20.C【解析】履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间。21.B【解析】暂列金额用于必然发生但暂时不能确定价格的工作（A错误）。余额归发包人所有（B正确）。必须经监理人指示才能使用（C错误）。未用完的余额归发包人（D错误）。22.A【解析】有效投标不足3个的，评标委员会可以否决所有投标。23.B【解析】发包人未提供场地导致停工超过14天，勘察人有权解除合同。24.B【解析】监理人与承包人串通或利用职权谋私，给发包人造成损失的，应当与承包人承担连带赔偿责任。25.A【解析】不可抗力后果：工程本身损害、清理修复费用由发包人承担（A正确，D错误）；人员伤亡分别归属；承包人机械停滞费用由承包人承担（C错误）。26.B【解析】承包人文件（施工阶段设计）应经监理人确认。27.B【解析】邀请招标至少向3家以上具备条件的潜在投标人发出邀请。28.B【解析】A错误，监理人核查期限为14天，但发包人支付期限为收到证书后14天。C错误，签发证书后，发包人仍有权提出异议并在支付时扣除。D错误，承包人无权拒绝签认，只能提出异议。29.C【解析】A错误，自发包人应当给付之日起算。B错误，期限为18个月（新规）。C正确，消费者优先权优于承包人优先权。D错误，优先受偿权优于抵押权，但劣于消费者购房款。30.B【解析】违约金调整由人民法院或仲裁机构决定。31.C【解析】A错误，需考虑变更、损耗等。B错误，总价合同计量按约定，不一定非要变更。C正确，监理人未按时计量，视为认可承包人报告。D错误，承包人未申请，监理人通常不主动计量，除非合同另有约定。32.C【解析】工程量增加超过15%部分，综合单价由双方协商调整（或调低），通常C选项为合同通用原则。33.B【解析】FIDIC中，暂定金额由工程师控制使用（B正确），用于指定分包、不可预见等。34.D【解析】D属于整改，不属于根本违约的解除情形，除非拒绝整改且严重影响质量。35.C【解析】设计修改分为重大修改（需报批）和一般修改（不需报批）。36.B【解析】工艺不符合规范，通常先签发整改通知单，如拒不整改或严重隐患，再发暂停令。37.A【解析】预付款在进度款中按比例扣回。38.C【解析】A转包违法；B主体结构分包违法；C正确；D分包单位对承包人负责，承包人对发包人负责（连带）。39.C【解析】发包人应在收到进度付款申请单后28日内完成审批并支付。40.B【解析】地震属于不可抗力。工程本身损害发包人承担，但承包人自有机械设备损坏由承包人自己承担。41.B【解析】正常工作酬金指完成合同约定的正常工作范围获得的酬金。42.D【解析】最短不得少于20日。43.A【解析】A正确，发包人要求重新检验，合格则发包人承担费用。B错误，不合格则承包人承担。C错误，视结果而定。D错误，发包人或监理人均可要求。44.A【解析】代办托运，风险在交付给第一承运人时转移给买受人。但违约责任方面，因运输公司原因导致逾期，属于出卖人未按约定时间交付（代办托运视为出卖人履行义务的一部分），买受人应向出卖人主张违约责任。45.B【解析】发包人应在收到勘察成果后5日内提出意见。46.D【解析】D错误，如果工程师未能按时检验，承包商应视为通过检验，但并非自行签发接收证书，而是视为已被业主接收。47.A【解析】质量保证金预留比例不得高于3%。48.B【解析】评标委员会中，专家人数不得少于成员总数的三分之二。5人委员会中，专家至少4人（含招标人代表若是专家？通常招标人代表不算在随机抽取的专家中，但总数5人，专家至少3人（不含招标人代表）或者总数5人，专家（含招标人代表）至少4人？题目中招标人代表1人，专家4人，符合要求。题目问“技术、经济等方面的专家人数”，通常指外部专家。如果总数5人，外部专家至少4人才符合2/3？不对，5*2/3=3.33，即至少4人。题目中外部专家4人，符合。若问的是纯专家，即4人。若问的是“至少应为”，则应为4人。选项C是4人。等等，题目是“该评标委员会的组成中，技术、经济等方面的专家人数至少应为（）人”。如果问的是理论要求，5人委员会，专家至少4人。如果问的是当前组成，当前是4人。题目似乎在问当前组成是否合规及合规标准。题目问“该评标委员会的组成中...至少应为”，意指理论下限。应为4人。选C。）49.B【解析】暂估价中的专业工程，必须招标的，应由发包人和承包人共同招标。50.C【解析】发包人未支付最终结清款，承包人应催告，逾期可支付违约金或提起诉讼，不能直接停工（工程已竣工）或留置（无留置权）。二、多项选择题51.ABCD【解析】E属于可撤销合同，非无效。52.BCD【解析】A错误，买受人自提，出卖人在交付地（通常出卖人所在地）检验，但买受人应在交付时检验。B正确。C正确。D正确。E错误，应在约定期限内，无约定则合理期限内。53.ACDE【解析】A正确。B错误，监理人审查期限未强制规定7天，通常为7-14天。C正确。D正确。E正确。54.ABCD【解析】E错误，确认工程结算价款通常不是监理人的最终决定权（除非有明确授权），监理人通常进行审核并提出意见，最终由发包人确认。55.ABCE【解析】E错误，被取消的工作如果转由发包人或其他人实施，属于变更；如果取消后不再实施，也属于变更。但标准文本通常强调“不能转由发包人或其他人实施”是为了防止发包人通过变更把工作拿回来自己做从而压价，实际上取消即变更。标准文本描述为“改变合同中任何一项工作的...质量...时间...取消...”。E选项后半句是限制条件，前半句是变更内容。通常E被视为正确，即取消工作属于变更，但限制条件是“不能转由他人实施”。实际上标准施工合同通用条款15.1.5规定：取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。所以E选项整体表述正确。56.ACD【解析】A正确。B错误，中间报告是“每隔28天提交一次持续影响情况的说明”，非中间索赔报告。C正确。D正确。E错误，时间不是28天，是按约定。57.ABCE【解析】D属于视为串通投标，但D选项描述的是“按照该组织要求协同投标”，这也属于串通投标。所以ABCDE全对？根据条例，ABCE明确列为串通投标。D属于“视为串通投标”。题目问“属于投标人串通投标的情形”，D也算。但通常考试中会将“视为”与“属于”分开。不过严格来说，D也是。但ABCE是核心。如果多选，全选。如果少选，选ABCE。根据标准答案习惯，通常包含D。58.BCD【解析】A错误，承包商有权反对指定分包商。E错误，工程款通常通过承包商支付，由承包商对指定分包商付款。59.ABCD【解析】E错误，审查设计成果通常是由第三方或政府主管部门进行，发包人负责接收和确认，而非“审查”这一技术动作。60.ABD【解析】A正确。B正确。C错误。D正确。E正确（既然费用发包人承担，工期自然顺延）。61.AD【解析】细微偏差指算术错误、遗漏非关键信息等。B、C、E属于重大偏差或废标情形。62.ACE【解析】B错误，审批通常由发包人负责或协助。D错误，设计责任至缺陷责任期结束，但并非所有设计文件都负责到那时，主要是施工阶段配合。63.AC【解析】A正确。B错误，保管费通常包含在合同单价或由发包人承担，或约定由承包人承担（视合同）。通常发包人供应的材料，承包人承担保管费（含在单价或另计）。C正确。D正确。E错误，进场后由承包人负责检验（监理见证）。64.ABDE【解析】C错误，应是“明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务”。65.ACDE【解析】A正确。B错误，监理人应立即安排将工作与善后。C正确。D正确。E正确。66.ABDE【解析】A正确。B正确。C正确，退货费用由谁承担？不可抗力解除，双方各自承担损失。退货费用可能涉及运费，通常谁买谁承担。E正确。67.ABDE【解析】A正确。B正确。C错误，发包人审批时间通常较长，不一定是28天。D正确。E错误，应按专用条款约定利率。68.ABDE【解析】C错误，联合体各方只需具备承担相应部分的资质，不必须都具备招标文件规定的所有资质（除非招标文件强制要求）。69.CDE【解析】A错误，费用包含在合同价款中。B错误。C正确。D正确，50%。E正确。70.AC【解析】A正确。B错误，工程师应在28天内签发，但并非每次都能签发。C正确。D错误，扣发不是不签发，是扣除款项。E错误，业主应在收到证书后56天内支付（红皮书），但不同版本有差异，通常是中期的28天或56天。71.ABC【解析】D错误，勘察许可通常由发包人办理。E错误，解决施工中的勘察问题属于后续服务，是义务但不是主要工作阶段的“主要义务”。72.ACD【解析】B正确，最长2年。E正确，返还保证金不免除质量责任。73.AE【解析】A正确，撤回（截止前）可退保证金。B错误，可修改也可撤回。C错误，截止前撤回可退。D正确。E正确，撤销（截止后）不退。74.ABCE【解析】D错误，施工许可证通常由发包人办理，但合同中约定的是发包人提供条件，办理许可证是发包人义务，但题目问“提供现场条件”，许可证属于行政许可，不完全等同于“现场条件”，但广义上算。不过D选项“办理施工许可证”是发包人的法定义务，属于提供施工条件的一部分。通常选ABCE。75.ABCD【解析】E正确，解除合同后，应支付已完工程价款。76.ABCD【解析】E错误，定金与违约金二选一。77.ACE【解析】B错误，固定总价一般不调，除非约定。D错误，无需监理批准，按合同约定。78.ABDE【解析】C错误，争议评审不是终局的，不服可仲裁或诉讼。E错误，或裁或审，不能仲裁后又诉讼。79.ABDE【解析】C错误，设计变更通常由发包人/设计人决定，监理人有建议权或审批权（视授权），但通常不