2026年工程合同管理法规考核试题及完整答案

2026年工程合同管理法规考核试题及完整答案一、单项选择题（共20题，每题1.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国民法典》合同编，建设工程合同应当采用书面形式。若双方当事人未采用书面形式，但一方已经履行主要义务，对方接受的，则该合同状态为（）。A.无效B.可撤销C.成立D.效力待定2.某大型基础设施项目依法必须进行招标。招标人于2026年3月1日发布招标公告，确定投标截止时间为2026年3月22日。根据相关法规，招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.5日B.10日C.15日D.20日3.在建设工程施工合同履行过程中，发包人未按约定支付工程进度款，承包人停工。根据《民法典》规定，承包人享有的抗辩权属于（）。A.先履行抗辩权B.同时履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权4.关于建设工程施工合同中发包人解除合同权的情形，下列说法中正确的是（）。A.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的，发包人即可解除合同B.承包人将承包的工程全部转包的，发包人需催告后才能解除合同C.承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的，发包人有权解除合同D.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的，发包人只能要求赔偿，不能解除合同5.某工程项目采用了工程量清单计价模式。在施工过程中，由于设计变更导致工程量清单中的某分部分项工程量偏差超过15%，且该变更导致工程造价增加。关于该部分综合单价的调整，下列说法正确的是（）。A.综合单价不予调整B.综合单价由承包人提出，发包人确认C.当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低D.当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调高6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），关于缺陷责任期的起算日期，下列说法正确的是（）。A.从工程实际竣工日期起计算B.从工程竣工验收合格之日起计算C.从发包人签发工程接收证书之日或转移占有工程之日起计算D.从提交竣工验收申请报告之日起计算7.在工程总承包（EPC）模式下，承包人负责设计、采购和施工。若承包人设计的图纸存在缺陷导致工程质量事故，该责任应由（）。A.发包人承担，因为设计任务属于发包人原本的义务B.承包人承担C.发包人与承包人分担D.设计分包商承担，总承包人承担连带责任后向分包商追偿8.甲施工企业向乙水泥厂购买水泥，约定由乙送货上门。乙在运输途中遭遇特大暴雨，导致部分水泥损毁。该风险由（）。A.甲承担，因为尚未交付B.乙承担，因为货物尚未交付C.甲乙分担D.乙承担，因为乙是承运人9.关于建设工程合同中的隐蔽工程，在隐蔽前，承包人应当通知发包人和监理单位进行检查。若发包人未及时检查，承包人可以（）。A.自行隐蔽，并在记录中注明B.推迟工期，直至发包人检查C.擅自隐蔽，由此产生的费用由发包人承担D.顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失10.根据《民法典》，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。若发包人擅自使用未经验收的建设工程，则（）。A.发包人仅对使用部分的质量问题承担责任B.承包人仍需对地基基础和主体结构质量承担责任C.承包人免除所有质量责任D.发包人不得以使用部分质量不符合约定为由主张权利11.某施工合同约定工程竣工日期为2026年6月30日。由于发包人原因导致工程于2026年8月10日才竣工。若该工程投入使用后发现屋面漏水，承包人的保修期届满日应为（）。A.2027年6月30日B.2027年8月10日C.2028年6月30日D.2028年8月10日12.在建设工程施工合同纠纷中，关于司法鉴定的鉴定人出庭作证，下列说法错误的是（）。A.当事人对鉴定意见有异议的，鉴定人应当出庭作证B.鉴定人由于特殊原因无法出庭的，经法庭准许，可以不出庭C.鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为认定事实的根据D.鉴定人出庭费用一律由申请鉴定的当事人承担13.根据《招标投标法实施条例》，投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。行政监督部门应当自收到投诉之日起（）个工作日内作出决定。A.3B.5C.10D.1514.某招标项目，招标文件要求投标人提交投标保证金。甲投标人以银行保函形式提交，乙投标人以保证金形式提交。关于投标保证金的数额，下列说法正确的是（）。A.不得超过招标项目估算价的2%，且不得超过80万元人民币B.不得超过招标项目估算价的3%，且无具体金额上限C.勘察设计项目不得超过2万元人民币D.施工项目不得超过50万元人民币15.在涉及建设工程价款的结算中，若合同约定了“发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件”，但发包人实际在约定期限内给予了书面答复表示异议。此时，工程价款应当（）。A.以承包人单方计算的竣工结算文件为准B.以发包人认可的结算金额为准C.需委托第三方造价咨询机构鉴定D.按照签订合同时的固定总价执行16.关于建设工程合同的“黑白合同”，即当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。A.当事人实际履行的“黑合同”B.补充协议C.经过备案的中标合同D.双方重新协商达成的协议17.劳务分包企业将其承包的劳务作业再分包的，属于（）。A.违法分包B.转包C.挂靠D.合法分包18.某工程项目因不可抗力导致停工35天。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于不可抗力后果的承担，下列费用中应由发包人承担的是（）。A.承包人的人员窝工费B.承包人的机械闲置费C.工程本身的损坏D.承包人待命人员的工资19.根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。该账户资金由（）。A.建设单位按照合同约定拨付B.施工总承包单位自行筹集C.劳务分包单位筹集D.财政部门直接拨付20.在建设工程合同履行中，因承包人的原因致使工程质量不符合约定的，承包人应当承担违约责任。关于违约责任的承担方式，下列说法不正确的是（）。A.无偿修理B.返工C.支付违约金D.减少工程价款后免除修复义务二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《民法典》，下列合同中，属于建设工程合同范畴的有（）。A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程施工合同D.工程监理合同E.建筑材料采购合同2.关于建设工程合同中的连带责任，下列说法中正确的有（）。A.总承包单位与分包单位就分包工程的质量对建设单位承担连带责任B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任C.实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理D.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程E.总承包单位依法将建设工程主体结构施工分包给其他单位的，总承包单位与分包单位承担连带责任3.根据《招标投标法》，下列选项中，属于中标无效情形的有（）。A.投标人相互串通投标B.投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标C.投标人以他人名义投标D.招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判E.投标人的报价低于成本，但能作出合理说明并提供证明材料的4.在建设工程施工合同履行过程中，发生争议时，当事人可以选择的解决方式包括（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政复议5.关于建设工程索赔，下列说法中正确的有（）。A.索赔是一种单方行为，未经对方确认，不产生法律效力B.索赔事件发生后，承包人应在28天内向监理人提交索赔意向通知书C.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式提交索赔通知书D.若干扰事件持续存在，承包人应按监理人要求的时间间隔，提交中间索赔报告E.索赔报告必须包括证据资料、索赔金额、工期延长天数等内容6.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，应承担的法律责任包括（）。A.责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款B.造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失C.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书D.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款E.构成犯罪的，依法追究刑事责任7.下列关于建设工程施工合同中“不可抗力”条款的表述，正确的有（）。A.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任D.不可抗力发生后，当事人应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失E.不可抗力仅指自然灾害，不包括社会异常事件8.关于建设工程价款优先受偿权，下列说法中符合《民法典》及其相关司法解释规定的有（）。A.承包人建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权E.利息属于优先受偿权的范围9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于变更估价的约定，下列说法正确的有（）。A.变更估价应在变更指示发出后14天内完成B.若变更工程在工程量清单中有同种工作内容的，应采用该项目的单价C.若变更工程在工程量清单中无类似工作内容的，应由承包人提出适当的变更单价，经工程师确认后执行D.若双方对变更单价不能达成一致，由造价管理部门裁定E.只有发包人发出的变更指示，才能进行变更估价10.在工程合同管理中，关于“情势变更”原则的适用，下列说法正确的有（）。A.需要重新协商B.必须是由于不可归责于双方当事人的原因C.必须是继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的D.必须是商业风险，如原材料价格正常波动E.当事人请求人民法院变更合同时，人民法院应当结合案件的实际情况确定是否变更三、填空题（共10空，每空1分）1.根据《民法典》，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。该优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算，最长不得超过\_\_\_\_\_\_个月。2.建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，\_\_\_\_\_\_交付使用。3.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起\_\_\_\_\_\_日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。4.在建设工程施工合同中，工程质量保修期从工程\_\_\_\_\_\_之日起计算。5.承包人将其承包的全部工程转包给他人，或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，属于\_\_\_\_\_\_行为。6.建设工程合同是\_\_\_\_\_\_合同。7.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过\_\_\_\_\_\_。8.监理人应在收到承包人提交的竣工结算申请单后\_\_\_\_\_\_天内完成审查并报送发包人。9.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的\_\_\_\_\_\_进行检测。10.劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过\_\_\_\_\_\_方式确定。四、简答题（共4题，每题5分）1.简述建设工程施工合同中发包人的主要义务。2.根据《民法典》，什么是无效的建设工程施工合同？请列举三种情形。3.简述工程索赔成立的条件。4.简述建设工程合同履行中，发生工期延误时，经监理人确认，工期应当顺延的主要情形。五、案例分析题（共2题，每题10分）案例一：某房地产开发公司（发包人）与某建筑集团公司（承包人）于2026年1月签订了《建设工程施工合同》，约定由承包人承建一栋商业综合体。合同约定：工期为500天，合同总价款为2亿元人民币；工程预付款为合同总价的15%；进度款按月支付；若发包人逾期支付进度款超过28天，承包人有权停工；发包人按同期银行贷款利率支付违约金。合同履行过程中发生如下事件：事件1：2026年3月，发包人提出将外立面玻璃幕墙由普通玻璃改为双层中空Low-E玻璃，导致设计变更和工程量增加。承包人接到变更指令后，在规定时间内提交了变更估价申请，但双方对新增单价未能达成一致。事件2：2026年6月，由于发包人未能按时支付5月份的工程进度款，导致承包人资金周转困难。承包人于6月25日向发包人发出停工通知，并于6月28日全面停工。事件3：停工期间，现场遭遇特大暴雨，导致部分已完工基础工程受损，发生清理修复费用5万元，停工损失（含人员窝工、机械闲置）共计30万元。事件4：2026年7月10日，发包人支付了拖欠的进度款及相应利息。承包人于7月15日复工。问题：1.针对事件1，当双方对变更单价无法达成一致时，应如何确定变更工程的价格？（3分）2.针对事件2，承包人的停工行为是否合法？请说明理由。（3分）3.针对事件3，特大暴雨造成的损失和费用应如何承担？请说明理由。（4分）案例二：甲公司通过公开招标中标某市重点中学教学楼工程，中标价格为8000万元。2026年2月，甲公司与该中学（建设单位）签订了施工合同。合同约定，工程质量标准为合格，若达到优良标准，建设单位奖励甲公司100万元。施工过程中，甲公司将主体结构工程分包给乙公司，乙公司又将部分劳务作业分包给无资质的包工头张某组织施工。工程竣工后，经建设单位组织验收，工程质量为合格。但在投入使用一年后，教学楼出现多处墙体开裂、屋顶渗水等质量问题。经鉴定，主要原因是主体结构施工中使用了不合格的钢筋，该钢筋系张某采购并使用，乙公司对此知情但未制止。建设单位遂起诉至法院，要求甲公司承担修复费用及赔偿责任。甲公司辩称，主体结构已分包给乙公司，且钢筋系张某采购，应由乙公司和张某承担责任。问题：1.甲公司将主体结构工程分包给乙公司的行为是否有效？为什么？（3分）2.张某与乙公司之间的法律关系如何认定？（2分）3.对于教学楼出现的质量问题，甲公司、乙公司、张某应如何承担法律责任？为什么？（5分）参考答案及详细解析一、单项选择题1.【答案】C【解析】根据《民法典》第四百九十条，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。2.【答案】D【解析】根据《招标投标法》第二十四条，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。3.【答案】B【解析】发包人未按约定支付工程进度款，承包人停工，属于同时履行抗辩权（或视为履行抗辩权的一种特殊应用，但在教材中通常归为因对方违约而行使的同时履行抗辩权或不安抗辩权的衍生，但在单选题中，针对“一方不履行，对方中止履行”的经典定义，通常对应同时履行抗辩权或先履行抗辩权。在本场景下，通常理解为发包人未支付（应先履行或同时履行），承包人拒绝施工。若合同约定是“进度款按月支付”，则视为同时履行关系，选B最合适）。4.【答案】C【解析】根据《民法典》第八百零六条，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同；同时，承包人在约定期限内没有完工且在催告后仍未完工的，发包人有权解除合同。选项A中“明确表示不履行”需达到“根本违约”程度或经催告；选项B中“全部转包”无需催告即可解除；选项D中“拒绝修复”是解除条件之一。C选项表述完全符合法条。5.【答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分工程量的综合单价应予调高。6.【答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。但通常通用条款约定为：缺陷责任期自实际竣工日期起计算（或工程接收证书中载明的日期）。在GF-2017-0201中，明确为“缺陷责任期自工程实际竣工日期起计算”。7.【答案】B【解析】在EPC或设计施工总承包模式下，承包人承担设计责任。因设计缺陷导致的质量事故，责任主体为总承包人。8.【答案】B【解析】根据《民法典》第六百零四条，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。本题中，乙为出卖人，负责送货，风险在交付前转移，故由乙（出卖人）承担。9.【答案】D【解析】根据《民法典》第七百九十八条，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。10.【答案】B【解析】根据《民法典》第七百九十九条，建设工程竣工后...未经竣工验收，发包人擅自使用的，不得以使用部分质量不符合约定为由主张权利；但是，承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。11.【答案】D【解析】根据《建设工程质量管理条例》及司法解释，建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。由于发包人原因导致工期延误，实际竣工日期延后，保修期相应顺延。故保修期届满日应为实际竣工日（2026年8月10日）加法定保修年限（假设防水/主体结构等，此处考察起算点逻辑）。12.【答案】D【解析】根据《民事诉讼法》及相关司法解释，鉴定人出庭费用由败诉方负担，或由申请鉴定方预付，最终由败诉方承担。并非“一律由申请鉴定的当事人承担”。若鉴定人因特殊原因无法出庭，经法院许可，可以书面答复；若无正当理由拒不出庭，鉴定意见不得作为认定事实的根据。13.【答案】C【解析】根据《招标投标法实施条例》第六十条，行政监督部门应当自收到投诉之日起10个工作日内作出决定。14.【答案】A【解析】根据《招标投标法实施条例》第二十六条，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。在2019年修订后，取消了“80万元”的硬性上限限制，但在工程建设项目施工招标中，通常依然遵循不超过2%的规定。选项C“勘察设计项目不得超过2万元”是旧规，新规已调整。选项A符合2%的比例要求。15.【答案】B【解析】若发包人在约定期限内答复表示异议，则视为不认可竣工结算文件，不能直接以承包人单方文件为准。应按双方协商或通过鉴定确定。16.【答案】C【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。17.【答案】A【解析】根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，禁止劳务分包企业将其承包的劳务作业再分包。注意：此处是指劳务作业本身的再分包，属于违法分包。但部分地区政策允许劳务分包中的部分辅助工作再分包，但在全国性考试中，通常认定劳务作业不得再分包。18.【答案】C【解析】不可抗力导致工程本身的损坏、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，由发包人承担。承包人的人员窝工、机械闲置费通常由承包人自行承担（合同另有约定除外）。19.【答案】A【解析】根据《保障农民工工资支付条例》，建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户。20.【答案】D【解析】违约责任包括修理、返工、改建、支付违约金、赔偿损失等。D选项“减少工程价款后免除修复义务”是错误的，减少价款是承担违约责任的一种方式，但若质量不合格，仍需修复或返工以达到合格标准，不能仅减价了事。二、多项选择题1.【答案】A、B、C【解析】《民法典》第七百八十八条：建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。工程监理合同属于委托合同，材料采购属于买卖合同。2.【答案】A、B、C、D【解析】A、B属于法定的连带责任情形。C选项涉及实际施工人主张权利的诉讼程序，合法。D选项关于联合体资质等级的认定，正确。E选项属于违法分包，虽然法律规定分包单位就分包工程承担连带责任，但“主体结构分包”本身就是违法的，法律禁止这种行为，不存在合法的“主体结构分包连带责任”前提，但就责任承担而言，总包对违法分包的后果承担责任。严格来说，E选项描述的行为是违法的，但“总包与分包承担连带责任”这一规则在法律后果上是存在的。但在考试中，通常考察合法的连带责任或违法分包后的责任承担。D选项完全正确，A、B、C也是正确的。E选项由于行为本身被禁止，通常不作为“合法的连带责任”情形列举，但在司法实践中，总包确实要对违法分包的工程质量承担连带责任。此处依据常规教材，选A、B、C、D最为稳妥。3.【答案】A、B、C、D【解析】根据《招标投标法》及实施条例，A、B、C、D均属于导致中标无效的情形。E选项报价低于成本但有合理说明，不属于中标无效。4.【答案】A、B、C、D【解析】合同争议解决方式包括和解、调解、仲裁、诉讼。行政复议通常针对行政行为，不适用于合同纠纷。5.【答案】B、C、D、E【解析】A选项错误，索赔虽然是一种单方主张权利的行为，但若符合合同约定和法律规定的程序和条件，在法律上是有效的请求权行使，并非“不产生法律效力”，只是需要对方确认或裁判确认才能最终实现。B、C、D、E均为索赔程序的正确要求。6.【答案】A、B、C、D、E【解析】《建设工程质量管理条例》第六十四条。7.【答案】A、B、C、D【解析】E选项错误，不可抗力包括自然灾害和如战争、动乱等社会异常事件。8.【答案】B、C、D【解析】A选项错误，根据《民法典》第八百零七条及司法解释，优先受偿权期限为18个月（原《合同法》解释为6个月，民法典调整为18个月），自发包人应当给付工程价款之日起算。E选项错误，根据司法解释，优先受偿的范围包括工程款本金，不包括利息、违约金、损害赔偿金等。9.【答案】B、C【解析】A选项错误，变更估价应在变更指示发出后14天内提交，并非完成。D选项错误，双方不能达成一致，由工程师暂定或按争议解决机制处理，非直接由造价管理部门裁定。E选项错误，非必须由发包人发出，监理人也可根据合同授权发出。10.【答案】A、B、C、E【解析】D选项错误，情势变更原则排除商业风险（如原材料价格正常波动）。三、填空题1.【答案】18【解析】《民法典》第八百零七条。2.【答案】不得【解析】《民法典》第七百九十九条。3.【答案】30【解析】《招标投标法》第四十六条。4.【答案】竣工验收合格【解析】《建设工程质量管理条例》第四十条。5.【答案】转包【解析】《建设工程质量管理条例》第七十八条。6.【答案】诺成【解析】建设工程合同不以交付标的物为成立要件，双方意思表示一致即成立，故为诺成合同。7.【答案】违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失【解析】《民法典》第五百八十四条，可预见性规则。8.【答案】14【解析】《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款14.2。9.【答案】质量检测单位【解析】《建设工程质量管理条例》第三十一条。10.【答案】劳务分包合同【解析】《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》。四、简答题1.【答案】建设工程施工合同中发包人的主要义务包括：（1）做好施工前的准备工作，如办理许可证、提供施工图纸、地质资料等；（2）按约定及时提供材料、设备；（3）按约定支付工程预付款、进度款和结算款；（4）协助承包人办理有关手续（如施工许可证、临时占地、爆破作业许可等）；（5）组织竣工验收，接收工程；（6）对隐蔽工程及时进行检查。2.【答案】无效的建设工程施工合同是指虽经当事人协商成立，但因违反法律规定，从一开始就不具有法律约束力的合同。根据《民法典》及司法解释，下列情形下的建设工程施工合同无效：（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的（即挂靠）；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。3.【答案】工程索赔成立的条件通常包括：（1）与合同相对照，事件已造成了承包人实际的额外成本增加或工期损失；（2）造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同约定的程序和时间提交了索赔意向通知书和索赔报告及相关证据资料。4.【答案】根据《民法典》及相关施工合同文本，工期应当顺延的情形主要包括：（1）发包人未按约定提供图纸、场地、材料、设备或未支付工程款；（2）不可抗力（如异常恶劣气候、地震、战争等）；（3）设计变更和工程量增加；（4）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（5）发包人同意或要求的工期顺延（如由于第三方原因导致的协调延误）。五、案例分析题案例一：1.【答案】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及《建设工程工程量清单计价规范》，当双方对变更单价无法达成一致时，处理方式为：（1）若合同中有适用于变更工程的价格，采用合同中的单价；（2）若合同中有类似变更工程的价格，可以参照类似价格；（3）若合同中无适用或类似价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师（或发包人）确认后执行。如双方仍不能达成一致，由争议解决机构（如造价管理部门或仲裁/诉讼）确定。在本案中，由于是材料变更导致价格变化，若无适用或类似价格，应由承包人报价，发包人确认；若发包人不予确认，在结算时往往按争议处理，或者暂时按工程师暂定价格执行。2.【答案】承包人的停工行为是合法的。理由：根据合同约定，“若发包人逾