工程施工合同补充协议(范本)

工程施工合同补充协议(范本)甲方（发包人）：[全称]，统一社会信用代码：[代码]，住所地：[详细地址]，法定代表人/委托代理人：[姓名]，联系电话：[联系号码]；乙方（承包人）：[全称]，统一社会信用代码：[代码]，住所地：[详细地址]，法定代表人/委托代理人：[姓名]，联系电话：[联系号码]鉴于甲方与乙方于[原合同签订日期]签订了《[原工程施工合同全称]》（以下简称“原合同”），合同编号为[原合同编号]，现因[具体变更事由，如工程设计优化、业主需求调整、现场施工条件变化等]，双方经平等协商、达成一致，就原合同未尽事宜及相关变更事项订立本补充协议，以资共同遵守。1.工程范围调整原合同约定的工程范围为[原工程范围简要描述，如“XX项目一期土建及安装工程，具体内容见原合同附件《工程量清单》”]，现调整为：（1）新增工程内容：[详细描述新增工程的部位、规格、数量及技术要求，如“XX楼三层增加钢结构夹层，面积约XX平方米，钢材型号为Q355B，焊接质量符合GB50205-2020标准”]；（2）减少工程内容：[详细描述减少工程的部位及原因，如“取消XX区域室外景观绿化工程，因该区域规划调整为停车场”]；新增及减少工程的工程量、单价由双方另行签署《工程变更确认单》作为本协议组成部分，最终价款以结算审核结果为准。2.工期调整原合同约定的开工日期为[原开工日期]，竣工日期为[原竣工日期]，总工期为[原工期天数]日历天。现因工程范围调整及[其他工期影响因素，如甲方提供施工图纸延误]，双方一致同意：（1）新增工程的开工日期为[新增工程开工日期]，完工日期为[新增工程完工日期]；（2）原合同整体竣工日期调整为[新竣工日期]，总工期调整为[新工期天数]日历天；（3）非因乙方原因导致的工期延误，工期相应顺延，甲方应于延误发生后7日内签署《工期顺延确认单》；因乙方原因导致工期延误的，仍按原合同约定承担违约责任。3.合同价款调整原合同总价款为人民币[原合同金额]元（大写：[人民币大写金额]），本次调整后，合同总价款暂定为人民币[新暂定总金额]元（大写：[人民币大写暂定金额]），最终结算价款以双方确认的工程量、单价及原合同计价规则审核确定。其中：（1）新增工程暂定价款为人民币[新增暂定金额]元（大写：[人民币大写新增暂定金额]）；（2）减少工程价款为人民币[减少金额]元（大写：[人民币大写减少金额]）；（3）价款调整的依据包括：本协议及附件、工程变更指令单、现场签证单、材料设备认价单等双方签字确认的文件。4.付款方式调整原合同约定的付款方式与本协议不一致的，以本协议为准；本协议未涉及的付款条款，仍按原合同执行。具体调整如下：（1）新增工程预付款：甲方于本协议生效后15日内，向乙方支付新增工程暂定价款的30%，即人民币[预付款金额]元（大写：[人民币大写预付款金额]）；（2）进度款支付：乙方每月25日上报当月完成工程量，甲方于次月10日前审核完毕并支付已完合格工程价款的80%；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格并完成结算审核后30日内，甲方支付至结算总价款的97%；（4）质量保证金：剩余结算总价款的3%作为质量保证金，在工程质保期满（自竣工验收合格之日起[质保年限]年）且无质量问题后15日内一次性无息支付。5.工程质量及验收（1）新增工程的质量标准应符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范，与原工程质量保持一致；（2）工程完工后，乙方应按原合同约定提交竣工验收申请，甲方应于收到申请后10日内组织验收；验收不合格的，乙方应在规定期限内整改并重新申请验收，由此产生的工期延误及费用由乙方承担。6.双方权利义务（1）甲方权利义务：按本协议约定及时支付工程款，提供必要的施工场地及技术资料，协调现场各参建单位关系，及时签署工程变更、签证等确认文件；（2）乙方权利义务：严格按照调整后的工程范围、工期及质量标准组织施工，遵守施工现场安全管理规定，及时上报工程进度及相关资料，接受甲方及监理单位的监督检查。7.违约责任（1）若甲方未按本协议约定支付工程款，每逾期一日，应按应付未付金额的0.5‰向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停施工，工期顺延，且甲方应承担乙方因此产生的停工损失；（2）若乙方未按调整后的工期完成工程，每逾期一日，应按结算总价款的0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担由此造成的损失；（3）若工程质量不符合约定，乙方应无偿返工至合格，并承担由此造成的工期延误责任及甲方的经济损失；（4）其他违约责任仍按原合同约定执行。8.争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.其他约定（1）本协议是原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力；原合同条款与本协议不一致的，以本协议为准；本协议未约定的事项，仍按原合同执行；（2）本协议自双方签字盖章之日起生效；（3）本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，各份具有同等法律效力。甲方（发包人）：_____________________法定代表人/委托代理人（签字或盖章）：_______日