(2026年)广西上半年监理工程师《合同管理》施工质量控制的工作程序考试试卷

(2026年)广西上半年监理工程师《合同管理》施工质量控制的工作程序考试试卷一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），承包人向监理人报送工程开工报审表及相关资料的时间应在开工日期前（）天。A.7B.14C.21D.28答案：A解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第7.3.1条规定，承包人应在开工日期前7天向监理人报送工程开工报审表及相关资料，监理人应在收到报审表后48小时内予以批复或提出修改意见，逾期未批复的，视为同意开工。2.施工过程中，承包人对某工序自检合格后，应向监理人提交（）申请质量验收，该文件是监理人开展质量检查的直接依据。A.施工进度计划报审表B.工程材料/构配件/设备报审表C.报验申请表D.隐蔽工程验收记录答案：C解析：根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.4条规定，施工单位完成施工作业后，应按规定进行自检，自检合格后，向项目监理机构报送报验申请表及相关资料，申请验收。隐蔽工程验收记录是验收合格后形成的归档资料，并非申请验收的文件；工程材料报审表针对材料进场验收，与工序验收无关。3.根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），监理人在施工质量控制中，应在（）前审查承包人提交的施工组织设计，确认其符合工程质量要求。A.第一次工地会议B.工程开工C.施工放线报验D.首次材料进场答案：B解析：监理合同示范文本通用条款第5.2.1条规定，监理人应在工程开工前审查承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量保证体系、施工工艺、质量控制措施等内容，确保其符合施工合同约定及工程建设强制性标准要求，未经监理人审查同意的施工组织设计，承包人不得执行。4.某隐蔽工程施工完成后，承包人自检合格并向监理人提交报验申请，监理人未按约定时间到场验收，承包人采取的正确做法是（）。A.自行覆盖隐蔽工程，待监理人后续抽查B.等待监理人到场验收，不得自行覆盖C.向发包人提交书面申请，经发包人同意后覆盖D.通知发包人到场见证，自行覆盖后报监理人确认答案：B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第12.3.1条规定，隐蔽工程未经监理人验收合格，承包人不得覆盖。若监理人未按约定时间到场验收，承包人应等待监理人到场，不得自行覆盖；若监理人逾期未验收，承包人可向监理人发出催告通知，催告后仍未到场的，方可自行覆盖，但需做好记录并报监理人确认。5.施工过程中，监理人发现承包人施工质量不符合合同约定，下达《监理通知单》要求整改，承包人整改完成后应向监理人提交（）。A.复工报审表B.整改回复单C.报验申请表D.工程变更单答案：C解析：承包人根据《监理通知单》要求完成整改后，应重新进行自检，自检合格后向监理人报送报验申请表及整改后的相关资料，申请监理人复查验收。复工报审表适用于工程暂停后的复工申请，整改回复单仅为针对通知单的书面回复，不能替代报验申请的程序要求。6.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对施工质量实施监理的过程中，发现存在严重质量隐患的，应（）。A.下达《监理通知单》要求整改B.下达《工程暂停令》要求停工整改C.报告发包人要求承包人停工D.直接向建设行政主管部门报告答案：B解析：《建设工程质量管理条例》第三十七条规定，监理工程师认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正；发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。当发现存在严重质量隐患，可能造成质量事故或已造成质量事故的，应下达《工程暂停令》要求承包人停工整改。7.承包人向监理人提交的工程材料报验申请表中，不需要附的资料是（）。A.材料质量证明文件B.材料进场检验记录C.材料抽样检测报告D.材料供应合同答案：D解析：根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.6条规定，施工单位报送工程材料/构配件/设备报审表时，应附质量证明文件、进场检验记录、抽样检测报告等资料，材料供应合同属于承包人与供应商之间的商务文件，无需向监理人提交。8.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人对承包人施工质量的检查和检验（）。A.可免除承包人的质量责任B.不免除承包人的质量责任C.仅免除承包人的次要质量责任D.免除承包人的返工责任答案：B解析：施工合同通用条款第12.3.3条明确规定，监理人对承包人施工质量的检查和检验，不免除或减轻承包人应承担的质量责任。即使监理人已检查合格，若后续发现质量问题，承包人仍需承担相应责任。9.施工过程中，因承包人施工质量不合格导致工程返工，返工费用应由（）承担。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人与承包人共同答案：C解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第12.4.2条规定，因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无偿进行返工、修复，直至符合合同要求，由此造成的工期延误由承包人承担，返工费用由承包人自行承担。10.监理人组织分部工程验收时，应提前（）天通知承包人及相关单位到场参加。A.3B.5C.7D.14答案：A解析：根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.11条规定，分部工程验收时，项目监理机构应提前3天将验收时间、地点及验收人员名单书面通知施工单位，并通知建设单位、勘察单位、设计单位参加。11.承包人未按监理人要求对不合格工程进行返工，监理人有权（）。A.直接下达《工程暂停令》B.扣除承包人的工程款C.报告发包人解除施工合同D.自行委托第三方进行返工，费用由承包人承担答案：D解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第12.4.3条规定，承包人未按监理人要求进行返工或修复的，监理人可自行或委托第三方进行返工或修复，由此产生的费用和工期延误由承包人承担。12.工程开工前，监理人应检查承包人的现场质量管理体系，重点检查的内容不包括（）。A.质量管理组织机构B.质量管理制度C.施工人员资格证书D.施工进度计划答案：D解析：监理人开工前检查承包人现场质量管理体系的内容包括：质量管理组织机构是否健全、质量管理制度是否完善、专职质量管理人员是否到位、施工人员的资格证书是否有效等，施工进度计划属于进度控制范畴，不属于质量管理体系检查内容。13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人完成竣工验收合格的工程后，应向监理人提交（）申请竣工结算。A.竣工验收报告B.竣工结算申请书C.工程移交证书D.竣工付款报审表答案：B解析：施工合同通用条款第14.1条规定，工程竣工验收合格后，承包人应在约定时间内向监理人提交竣工结算申请书及完整的结算资料，申请办理竣工结算。竣工付款报审表是结算过程中申请付款的文件，并非结算申请的初始文件。14.监理人对承包人提交的竣工验收申请报告审查后，认为工程尚不具备竣工验收条件的，应（）。A.拒绝验收B.下达《工程暂停令》C.通知承包人整改，整改合格后重新申请验收D.直接组织部分工程验收答案：C解析：根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.13条规定，项目监理机构收到施工单位报送的竣工验收申请报告后，应审查工程是否符合竣工验收条件，若不符合，应通知施工单位整改，整改合格后重新申请竣工验收。15.施工过程中，监理人对已验收合格的工序进行抽查，发现质量不合格，承包人应（）。A.自行整改，无需通知监理人B.整改后重新报验C.拒绝整改，因为已验收合格D.要求监理人承担整改费用答案：B解析：即使工序已验收合格，监理人仍有权进行抽查，若发现质量问题，承包人应按照监理人的要求进行整改，整改完成后重新报验，直至合格。根据合同约定，监理人的抽检不免除承包人的质量责任。16.根据《建设工程监理规范》，监理工程师应对施工单位报送的（）进行审查，确认其符合工程质量要求后，方可同意使用。A.施工机械设备B.施工测量放线成果C.施工组织设计D.分包单位资质答案：B解析：《建设工程监理规范》第5.2.5条规定，施工单位报送施工测量放线成果报验表时，监理工程师应进行审查，核对测量成果是否符合设计及规范要求，确认无误后签署意见，同意施工单位进行后续施工。施工机械设备、分包单位资质属于开工前的审查内容，施工组织设计也是开工前审查。17.承包人因施工质量问题被监理人下达《工程暂停令》，复工前应向监理人提交（）。A.复工申请报告B.整改方案C.复工报审表D.质量验收记录答案：C解析：根据《建设工程监理规范》第6.2.3条规定，施工单位因工程暂停原因消除后，应向项目监理机构提交复工报审表及相关资料，申请复工，监理人审查合格后签署复工指令。18.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人要求监理人对已覆盖的隐蔽工程进行重新检查，若检查结果合格，由此产生的费用和工期延误应由（）承担。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人与承包人共同答案：A解析：施工合同通用条款第12.3.2条规定，发包人要求重新检查隐蔽工程的，无论隐蔽工程是否已经验收合格，若检查结果合格，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；若检查结果不合格，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。19.监理人在施工质量控制中，对关键部位、关键工序的施工质量实施（）。A.平行检验B.旁站监理C.巡视检查D.抽样检测答案：B解析：根据《建设工程监理规范》第5.2.10条规定，监理人员应对施工单位报送的施工测量放线成果进行查验；对施工过程中的关键部位、关键工序进行旁站监理，确保施工质量符合要求。平行检验主要针对材料、构配件等，巡视检查是全面性的检查。20.根据《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应由（）组织。A.监理人B.发包人C.承包人D.建设行政主管部门答案：B解析：《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《建设工程监理规范》，监理工程师在施工质量控制的工作程序中，属于开工前质量控制环节的有（）。A.审查施工单位的施工组织设计B.检查施工单位的现场质量管理体系C.验收隐蔽工程D.检验进场工程材料E.审查施工单位的开工报审表答案：ABE解析：开工前的质量控制包括：审查施工组织设计、检查现场质量管理体系、审查开工报审表、审查分包单位资质等；验收隐蔽工程、检验进场材料属于施工过程中的质量控制环节，故CD不符合题意。22.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人在施工过程中应向监理人提交的质量验收文件有（）。A.报验申请表B.隐蔽工程验收记录C.分部工程验收报告D.竣工结算申请书E.工程质量保修书答案：ABC解析：承包人在施工过程中需提交的质量验收文件包括：报验申请表（工序验收申请）、隐蔽工程验收记录、分部工程验收报告等；竣工结算申请书属于结算阶段文件，工程质量保修书是竣工验收后提交的文件，故DE不符合题意。23.监理人对施工质量进行检查的方式包括（）。A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.抽样检测E.见证取样答案：ABC解析：根据《建设工程监理规范》第5.2条规定，监理人员对施工质量的检查方式包括旁站、巡视和平行检验；抽样检测、见证取样是平行检验或材料检验的具体方法，不属于检查方式的范畴，故DE不符合题意。24.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致施工质量不合格，承包人返工后，有权要求发包人（）。A.支付返工费用B.顺延工期C.支付合理利润D.承担违约金E.更换监理人答案：ABC解析：施工合同通用条款第12.4.1条规定，因发包人原因造成工程质量不合格的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；违约金需根据合同约定是否有相关条款，更换监理人并非质量问题的常规处理方式，故DE不符合题意。25.监理人下达《工程暂停令》的情形包括（）。A.施工单位未按批准的施工组织设计施工B.存在严重质量隐患可能造成质量事故C.施工单位擅自施工未经监理人验收的隐蔽工程D.施工单位拒绝执行监理人的整改要求E.施工进度严重滞后于计划答案：ABCD解析：根据《建设工程监理规范》第6.2.1条规定，项目监理机构发现下列情况之一时，应下达工程暂停令：（1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；（2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；（3）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；（4）施工单位违反工程建设强制性标准的；（5）施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。施工进度滞后属于进度控制范畴，不属于下达暂停令的情形，故E不符合题意。26.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（）等形式，对建设工程实施监理。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样E.指令文件答案：ABC解析：《建设工程质量管理条例》第三十八条规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。见证取样是具体的检验方法，指令文件是监理工作的手段，不属于实施监理的形式，故DE不符合题意。27.承包人在施工过程中，需要向监理人报验的内容包括（）。A.工程材料进场B.施工测量放线成果C.隐蔽工程施工完成D.分部分项工程施工完成E.工程竣工验收申请答案：ABCDE解析：根据《建设工程监理规范》，承包人需向监理人报验的内容涵盖：工程材料/构配件/设备进场、施工测量放线成果、隐蔽工程、分部分项工程、单位工程竣工验收申请等，所有涉及质量控制的关键环节均需报验。28.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人在质量控制中的职责包括（）。A.审查施工组织设计中的质量保证措施B.检查承包人的现场质量管理体系C.组织工程竣工验收D.对施工质量进行检查和检验E.处理施工质量争议答案：ABD解析：监理人的质量控制职责包括：审查施工组织设计、检查现场质量管理体系、对施工质量进行检查检验、下达整改指令等；组织竣工验收由发包人负责，处理质量争议需由发包人或争议解决机构处理，监理人可参与调解，故CE不符合题意。29.施工质量控制的工作程序中，监理人审查承包人提交的开工报审表时，应重点审查的内容有（）。A.施工组织设计是否已获批准B.现场质量管理体系是否健全C.施工人员是否已到位D.施工机械设备是否已进场E.工程材料是否已进场答案：ABCD解析：监理人审查开工报审表时，需确认施工组织设计已获批准、现场质量管理体系健全、施工人员到位、施工机械设备进场、施工测量放线成果已查验合格等；工程材料进场可在开工后逐步报验，并非开工报审的必备条件，故E不符合题意。30.工程竣工验收合格后，监理人应协助发包人完成的工作包括（）。A.签署工程移交证书B.办理竣工结算C.整理工程监理资料D.组织工程回访E.处理工程质量缺陷答案：ABC解析：工程竣工验收合格后，监理人应协助发包人签署工程移交证书、办理竣工结算、整理监理资料并移交发包人；组织工程回访、处理质量缺陷属于保修期的工作，故DE不符合题意。三、案例分析题（共3题，每题20分）案例一背景资料：2026年2月，广西柳州市某市政道路工程，发包人与承包人签订了《建设工程施工合同》（GF-2020-0201），约定监理人受发包人委托负责工程监理工作。合同条款中明确：隐蔽工程需经监理人验收合格后方可覆盖；承包人应按监理人要求及时整改质量问题，逾期未整改的，监理人可下达《工程暂停令》；因承包人原因造成质量不合格的，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。事件1：2026年3月15日，承包人完成道路基层土方回填施工，自检合格后于当日16:00向监理人提交了报验申请表及回填土压实度检测报告。监理人因当日参与其他工程验收，未及时到场验收，承包人于次日8:00自行对回填土进行了覆盖。3月16日14:00，监理人到场后要求承包人对回填土进行剥离重新检查，承包人以监理人未及时验收为由拒绝，并提出工期顺延及费用补偿申请。事件2：2026年4月20日，监理人在巡视过程中发现承包人铺设的道路基层水泥稳定碎石混合料配合比不符合设计要求，随即下达《监理通知单》要求承包人暂停施工并整改。承包人未按要求暂停施工，继续进行后续摊铺作业。监理人于当日17:00下达《工程暂停令》，要求承包人立即停工整改。承包人认为监理人无权连续下达两份指令，拒绝执行《工程暂停令》。事件3：2026年5月10日，承包人完成道路面层沥青混凝土施工，自检合格后向监理人提交报验申请。监理人验收时发现部分路段沥青混凝土厚度不符合设计要求，下达《监理通知单》要求承包人返工。承包人返工后重新报验，监理人验收合格。但发包人认为返工导致工期延误5天，要求承包人支付违约金5万元（合同约定工期延误违约金1万元/天），承包人认为返工是因监理人验收不及时导致，拒绝支付违约金。问题：1.针对事件1，指出承包人的做法是否正确？说明理由。监理人要求重新剥离检查是否合理？若检查结果合格，费用及工期应如何处理？2.针对事件2，承包人拒绝执行《工程暂停令》是否合理？说明理由。监理人下达《工程暂停令》的程序是否符合规定？3.针对事件3，承包人的主张是否成立？说明理由。发包人要求承包人支付违约金是否合理？4.结合本工程，简述监理人在施工质量控制中的核心工作程序。解答：1.承包人的做法不正确。理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第12.3.1条规定，隐蔽工程未经监理人验收合格，承包人不得覆盖。监理人未按约定时间到场验收的，承包人应等待监理人到场，或向监理人发出催告通知，不得自行覆盖。监理人要求重新剥离检查合理。理由：承包人未按合同约定程序验收就自行覆盖隐蔽工程，监理人有权要求重新检查。若检查结果合格，由此产生的剥离、重新覆盖费用由发包人承担，工期顺延，并支付承包人合理的利润；若检查结果不合格，费用由承包人承担，工期不予顺延。2.承包人拒绝执行《工程暂停令》不合理。理由：根据《建设工程监理规范》第6.2.1条规定，施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，监理人有权下达《工程暂停令》。承包人未按《监理通知单》要求整改，继续违规施工，监理人下达《工程暂停令》符合规定，承包人必须执行。监理人下达《工程暂停令》的程序符合规定。理由：监理人先下达《监理通知单》要求整改，承包人未执行，属于拒绝监理人管理的情形，监理人有权下达《工程暂停令》，且下达前应征得发包人同意（紧急情况下可先下达后报告），本事件中监理人已履行了先通知整改的程序，符合规范要求。3.承包人的主张不成立。理由：沥青混凝土厚度不符合设计要求是承包人施工质量问题导致，并非监理人验收不及时造成。根据合同约定，因承包人原因造成质量不合格的，返工费用及工期延误由承包人承担。发包人要求承包人支付违约金合理。理由：合同约定工期延误违约金1万元/天，返工导致工期延误5天，属于承包人原因造成的工期延误，发包人有权要求承包人支付5万元违约金。4.监理人在施工质量控制中的核心工作程序如下：（1）开工前质量控制：审查承包人提交的施工组织设计及质量保证体系，检查现场质量管理组织机构、制度及人员资格，审查开工报审表，确认具备开工条件后签署开工指令。（2）施工过程质量控制：对进场工程材料、构配件、设备进行检验验收；对施工测量放线成果进行查验；对关键部位、关键工序实施旁站监理；定期巡视检查施工质量；对承包人报验的工序、隐蔽工程、分部分项工程进行验收，合格后方可允许进入下一道工序。（3）质量问题处理：发现施工质量问题时，下达《监理通知单》要求整改；对严重质量隐患或承包人拒绝整改的，下达《工程暂停令》；整改完成后审查承包人的报验申请，合格后签署复工指令。（4）竣工验收阶段质量控制：审查承包人提交的竣工验收申请报告，组织预验收，对存在的问题要求承包人整改；整改合格后，协助发包人组织竣工验收，签署工程质量评估报告；竣工验收合格后，协助签署工程移交证书。案例二背景资料：2026年1月，广西南宁市某住宅项目1楼工程，发包人委托某监理单位承担监理工作，双方签订了《建设工程监理合同》（GF-2012-0202）。承包人与发包人签订的施工合同约定：工程质量标准为合格；承包人应建立完善的质量保证体系，接受监理人的质量检查；监理人对施工质量的检查不免除承包人的质量责任。事件1：2026年3月5日，承包人进场一批钢筋，未向监理人报验即投入使用。监理人在巡视中发现后，下达《监理通知单》要求承包人暂停使用该批钢筋，并提交报验资料。承包人认为钢筋是从长期合作的供应商采购，质量有保证，拒绝暂停使用，并继续进行钢筋绑扎施工。事件2：2026年4月10日，监理人在旁站监理柱混凝土浇筑过程中，发现混凝土坍落度不符合设计要求，要求承包人停止浇筑，承包人认为坍落度偏差在允许范围内，继续浇筑。监理人立即下达《工程暂停令》，并报告发包人。经检测，该批混凝土强度未达到设计要求，需返工处理。事件3：2026年5月20日，承包人完成主体结构施工，自检合格后向监理人提交分部工程验收申请。监理人组织发包人、设计单位进行验收，发现部分梁的钢筋间距不符合设计要求，要求承包人整改。承包人整改后重新报验，验收合格。但设计单位认为整改后的梁仍存在安全隐患，要求承包人重新返工，承包人认为已通过验收，拒绝返工。问题：1.针对事件1，承包人的做法是否正确？说明理由。监理人应如何处理该事件？2.针对事件2，承包人拒绝停止浇筑是否合理？说明理由。混凝土强度未达到设计要求的责任应由谁承担？3.针对事件3，承包人拒绝返工是否合理？说明理由。监理人应如何处理该争议？4.结合本工程，简述监理人对进场工程材料的质量控制工作程序。解答：1.承包人的做法不正确。理由：根据《建设工程监理规范》第5.2.6条规定，工程材料进场后，承包人应向监理人提交工程材料/构配件/设备报审表及相关质量证明文件，经监理人验收合格后方可使用。承包人未报验即使用材料，违反了质量控制程序。监理人应采取的处理措施：下达《工程暂停令》，要求承包人立即停止使用该批钢筋，并拆除已绑扎的钢筋；责令承包人提交该批钢筋的质量证明文件、进场检验记录及抽样检测报告；若检测合格，经监理人验收后方可重新使用；若检测不合格，要求承包人退场更换合格钢筋，由此产生的费用及工期延误由承包人承担。2.承包人拒绝停止浇筑不合理。理由：监理人在旁站监理中发现混凝土坍落度不符合设计要求，属于施工质量不符合合同约定的情形，根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第12.3.3条规定，监理人有权要求承包人停止施工。混凝土强度未达到设计要求的责任应由承包人承担。理由：混凝土坍落度不符合设计要求是承包人搅拌过程中控制不当导致，属于承包人原因造成的质量问题，返工费用及工期延误由承包人承担。3.承包人拒绝返工不合理。理由：虽然分部工程已通过验收，但设计单位认为整改后的梁仍存在安全隐患，说明工程质量未达到设计要求，根据《建设工程质量管理条例》第二十六条规定，施工单位应对施工质量负责，即使已验收，仍需整改至符合设计要求。监理人应采取的处理措施：首先组织发包人、设计单位、承包人进行协商，明确梁的质量问题及整改要求；若承包人仍拒绝返工，监理人应下达《工程暂停令》，并报告发包人；若协商无果，可建议发包人按照合同约定的争议解决方式处理，如仲裁或诉讼。4.监理人对进场工程材料的质量控制工作程序如下：（1）材料进场通知：承包人应提前通知监理人工程材料进场的时间、地点，以便监理人安排检验。（2）承包人自检：材料进场后，承包人应对材料进行外观检查、规格型号核对，并按规定进行抽样检测，形成自检记录。（3）报验申请：承包人自检合格后，向监理人提交工程材料/构配件/设备报审表，附质量证明文件（如合格证、检验报告等）、进场检验记录、抽样检测报告。（4）监理人检验：监理人对承包人提交的报验资料进行审查，并对材料进行外观检查、抽样复试（必要时），确认材料质量符合设计及规范要求。（5）签署意见：监理人审查合格后，签署同意使用的意见；若不合格，签署不同意使用的意见，要求承包人退场更换合格材料。（6）跟踪检查：监理人对已批准使用的材料进行跟踪检查，确保承包人在施工中使用的是经检验合格的材料，防止不合格材料流入施工环节。案例三背景资料：2026年2月，广西桂林市某商业综合体工程，发包人与承包人签订施工合同，监理单位承担监理工作。合同约定：工程质量保修期为2年；承包人应在竣工验收合格后15日内提交工程质量保修书；保修期内出现质量问题，承包人应在接到通知后7日内到场维修，逾期未维修的，发包人可委托第三方维修，费用由承包人承担。事件1：2026年5月30日，工程竣工验收合格，承包人于6月10日提交工程质量保修书，发包人以提交时间超出合同约定为由拒绝接收，并要求承包人支付违约金。事件2：2026年7月15日，发包人发现商业综合体屋面出现漏水现象，随即通知承包人到场维修。承包人于7月22日才到场维修，维修后屋面仍存在漏水问题。发包人要求承包人重新维修，承包人认为已完成维修任务，拒绝重新维修。事件3：2026年8月5日，发包人委托第三