配电箱采购合同

XX项目配电箱采购合同

合同编号：XX

甲方（建设单位）：XX有限责任公司

乙方（供货单位）：xx有限公司

签订日期：XX年***月**日

甲方（建设单位）：XX有限责任公司

乙方（供货单位）：XX有限公司

甲方开发项目XX项目XX建设工程,根据XX有限责任公司与XX有限公司于XX年**月**日

签订的《XXXX-XX年度配电箱箱体采购战略合作协议》编号XX_（以下简称“战略合作协议”），

甲方向乙方采购配电箱产品。依据《合同法》及其它有关法律法规，经甲、乙双方友好协商，

在遵循平等、自愿、公平和诚实信用和原则上，为明确各方权利及义务，订立本合同。

一、采购内容及范围：

甲方向乙方采购XX项目XXXX的配电箱一批,配电箱外壳品牌为2，元器件品牌为注。产

品品名、型号、规格、数量、价格详见本合同附件1《XX项目XXXX配电箱采购清单明细表》。

二、合同价款

2.1本合同暂定总价为（人民币大写）***元整（¥***元）o其中：配电箱元器件金额***

元，配电箱箱休金额***元，实际供货及结算按甲方、乙方、施工方根据实际实施图纸核定后的

供货数量计算。采购产品品名、型号、规格、数量和价格详见本合同附件1《XX项目XXXX配电

箱产品价格清单》。

2.2本合同为固定价格合同，综合单价包干，综合单价包含内容按战略合作协议执行已包含

生产、检验、样品、备品备件、包装、运输至甲方各项目工地之甲方或施工方指定地点、装卸、

验收、成品保护、管理费、规费、利润、税金等验收合格交付至甲方/业主前的所有费用及每批

次兴购量3%的备品、售后服务、保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换产生的费用、

技术资料提供费用、技术指导和培训费、政策性文件规定、战略采购合作协议和采购合同包含的

所有风险、责任和义务等各项应有费用。

合同为暂定采购数量，具体数量按甲、乙、施工方确认的采购通知单以及实际到货验收合格

的数量结算。本项目为分批供货分批结算，甲方另委托施工方（现场土建/精装施工总承包方）

进行现场管理，其负总协调、现场管理、订货、质量把控及验收、审核及向甲方发起请款、配合

甲方备案等管理、协调的职贡，施工方向乙方发出的采购通知单每批次以整栋楼为单位。

三、技术要求与质量标准

3.1本合同范围内产品的技术要求与质量标准按战略合作协议的有关规定执行，详见后附件

《产品技术要求及要求》/图纸。

3.2乙方必须保证本合同所供货物为原厂正品、全新的、未使用过的，采用质量优良的材料

以及良好的工艺设计和制造，并经检测、试验完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙

方进一步保证，合同项下的货物在正常使用情况下不会因为设计和制造过程中的缺陷、错误或材

料选用及制造工艺采用上的缺陷而产生工程质量问题。

3.3.乙方向甲方提供的所有配电箱必须能通过项目当地工程质量监督站及相关质检部门的验

收合格。

3.4所有配电箱必须为通过国家“3C”认证的产品，箱内电气元器件、电线电缆也应为通过

国家“3C”认证的产品，并且有相关的产品合格证，供货时需同时提供。

3.5所有箱体必须严格按照“GB4824.2外壳防护等级”及“GB7251-97低压成套开关设备”

标准制造。

3.6所有配电箱的电气元器件参数必须严格按照招标单位所提供的施工图纸进行配置，满足

图纸功能要求。

3.7箱体采用冷轧钢板加工制作，经除油、去锈、酸洗、磷化处理后制作而成，箱体喷塑防

腐。

3.8开关元器件品牌为“X〉:"，电线电缆应为中高档名牌产品，消防漏电报警开关除上述品牌

外，可按图选择。

3.9配电箱、柜必须有回路编号，并在箱体底部、门和内芯上分别编上名称编号。

3.10配电箱主要元器件的技术要求如下；

①塑壳断路器：额定工作电压220/380V,额定电流范围100~160A,壳架电流等级

160A以上，短路分断能力25KAl20KA,机械寿命1500次，电子脱扣式。

②微型断路器：额定工作电压220/380V,额定电流范围6~63A,短路分断能力4KA,

电气寿命10000次，脱扣特性为：C特性；

③漏电开关：额定工作电压220/380V,额定电流范围6~63A,短路分断能力6KA,漏

电工作电流0.03A,机械寿命2000次以上，脱扣特性为：C特性；

额定工作电压220/380V,额定电流范围150~400A,短路分断能力25KA,

漏电工作电流0.3A、0.5A,机械寿命2000次以上，脱扣特性为：C特性.

④隔离开关：极数1P”4P,额定电流范围32、400A,短视耐受电流201n/S,机械

寿命10000次。

3.11箱体大小适中，有足够的接线操作空间。

3.12等电位箱：

3.12.1、洗手间的等电位的尺寸为:75*170*50mm,厚度0.8mm；

3.12.2、地下室分等电位LEB的尺寸为:200*300*100mm,厚度0.8mm；

3.12.3弱电用户箱大小：350*400*110mm,厚度L2mm,白色箱体,有散热孔。内置多功能插

座、路由支架，不含模块，确保足够的空间，满足各模块、支架及插座等的安装和操作空间。

3.12.4由投标单位提供样板：室内配电箱单层一套（含箱体及元器件），等电位箱一套、弱

电用户箱一套（含元器件）。

3.12.5箱体钢板厚度符合或优于国家标准要求，详见下表:

序号箱体规格（mm）钢板厚度要求（mm）备注

1L(H)W2000.8户内照明箱厚度按LOnw弱

2200<L(H)<4001.0电箱厚度按1.2mm计算。

3400<L(11)^6001.2

4600VL(H)W10001.5双开门，门边加强

51000<L(H)2.0双开门，门边加强

四、产品包装规格及费用：

4.1乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。

4.2货物应由乙方采用行业相关标准包装，无相关标准或规定的，采用足以保护货物不受损

的包装方式，采取防潮、防雨、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施；包装应符合国

内或国际规定，具有足够的强度、安全耐用，有安全起吊标识，保证货物能够经受多次搬运、装

卸。如因乙方包装质量缺陷而导致货物损坏的，由乙方承担全部责任。

4.3每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致的合同号和货物清单及编号，以便区分。

五、交货规定：

5.1交货方式：乙方根据施工方的采购通知将货物运输至指定地点。（供货联系方式详见合

同附件2）

5.2交货地点：xx项目内施工方指定地点。交货地点为项目现场为货车（乙方运输货物所

使用的车辆）可以到达的最近位置，并卸货。

5.3供货期按下表要求：

序号期限（日历天）备注

自乙方收到施工方的采购通知之日起至各

批次货物到达项目现场施工方指定地点经

1供货期30

交货验收合格之日止计算（包含起、止当

日）。

自乙方收到施工方的采购通知之日起至各

批次货物到达项目现场施工方指定地点经

2样板房供货期15

交货验收合格之日止计算（包含起、止当

日）。

零星补货自乙方收到施工方的采购通知之日起至货

3（紧急补货、零星15物到达项目现场施工方指定地点经交货验

退换货）收合格之日止计算（包含起、止当日）。

5.4施工方应在要求到货之日前10天做出采购计划，经甲方审批后由施工方向乙方发出以

整栋楼为单位的采购通知单（采购通知单格式详见合同附件）。自施工方将盖章的采购通知单（扫

描件）发至乙方联系人邮箱并电话告知乙方联系人，即为采购通知单已送达成为有效订单。自来

购通知单送达乙方之口起L工作口内，乙方将经盖章的回执单以传真或邮件等书面方式送至甲

方、施工方代表处备案，并在立工作日内将原件送达甲方、施工方。各批次的采购通知单经甲、

乙、施工三方盖章确认后由三方各执一份。

5.5乙方在送货前24小时通知甲、施工方做验货准备，乙方不按订单要求擅自发货或者提

前到货的，甲、施工方有权拒绝验收货物，乙方对此自行承担一切责任。

5.6对于乙方误发、多发的货物，由乙方自行处理；对于乙方少发的货物，必须在3天内补

齐，因此发生的费用和造成的工期延误由乙方负担，交货期不予延长。

六、到货验收：

6.1样品封存：在本合同签订前，乙方应按甲方要求提供3套实物样板，由甲、乙双方签字、

盖宜确认并封存，样板施工方封存1份，甲方项目管理部及招标合约部各1份，作为验收的原始

实物样板。

6.2对本合同范围内产品的验收包括：货到项目施工方指定地点的验收、竣工及交付使用验

收、质量保修期结束时的最终验收。

6.3乙方在送货前2个工作日通知施工方作好验货准备，乙方将货送到现场后24个小时内，

由施工方组织甲方代表、监理负责按合同要求、各批次采购通知单及封存确认的材板对乙方到货

的品种、规格、数量、质量对乙方到货的数量及质量进行验收。施工方对乙方货物交付验收后的

质量负责，由甲方监督丙、乙方的货物交验。

如乙方将货送到项目现场后1个口历天内，施工方不能组织验收的，即视为施工方默认货物

的数量和质量验收合格，并对乙方提供的货物质量负责。如乙方供货品种、规格、数量、质量达

不到合同要求的，施工方有权拒绝验收，乙方应即时采取有效的补救措施。该批次货物实际到货

时间以乙方最终补齐货物经清点通过的时间为准，因此产生的费用和工期延误由乙方负责，且应

赔偿给甲方和施工方造成的损失.到货经施工方和监理验收合格的，当即在货物验收单上共同签

字确认，但不免除乙方对货物质量及安装完成后的最终验收结果应承担的责任。货物验收单为乙

方货到的凭证，也是乙方申请付款的必要依据。

6.4甲方参与监督验货后若对产品质量仍有异议的，乙方须在接到甲方或施工方书面异议后

2天内负责处理，否则即视为同意甲方或施工方提出的异议和处理意见。甲方和施工方有权对乙

方所供产品进行现场随机抽样送检，最终以第三方权威检验机构的检测报告结论为准。如检验合

格，则检测费用由提出方承担；如检验不合格，乙方负贡检测费用，并承担对甲方和施工方造成

的全部损失及按合同规定向甲方和施工方支付违约金。

6.5货物在到货验收合格且交付施工方使用前所有权不转移，丢失及损坏的风险由乙方承

担。自施工方确认签收货物起，货物所有权、丢失及损坏的风险转移至施工方承担。

6.6乙方随货向施工方提交合法有效的国家认可机构检验的质量检测合格报告、产品合格证

书、保修书、安装说明书、图片资料等必备资料；产品属进口的，还须提供原产地证明、报关报

检的单据等。否则施工方有权拒绝验收货物，因此导致逾期交付工程的，由乙方承担合同规定的

违约责任。乙方随货提交的上述资料文件均要求为原件。

6.7施工方所接收的货物在拆除包装后、使用前所发现的破损，甲、乙、丙三方约定处理方

式如下：货物运输到甲方指定地点后在使用前发现有破损现象后48小时内通知乙方进行确认，

经确认后非乙方产品质量或运输原因造成的破损由施工方负责；属乙方产品质量或运输原因造成

的破损或损失，由乙方在5个日历天内无偿更换。

七、安装施工与验收

7.1根据甲、施工双方签订的《xx建设工程施工合同》（编号工以下简称“施工合同”），

由施工方按相关安装、施工规范完成安装施工，并入工程整体验收，安装质量及验收标准按施工

合同约定执行。

八、货款的支付及结算

8.1本合同为分批供货分批付款，当符合第8.2付款条件时，由乙方填写付款申请单，经施

工方、监理单位、甲方代表签字确认后，甲方以转帐方式支付货款C

8.2本合同货款支付方式如下表所示：

序号供货进度及付款条件货款的支付

每批货在乙方供货完成并经甲方、施工单位、

监理方验收合格后，乙方向甲方提交经施工甲方在收到乙方的付款申请资料后十个工

1单位签字的合格请款资料（付款申请书、产作日内支付该批实际到货总款的95%给乙

品合格证、到货验收单及相应100%的增值税方。。

发票）。

甲方在收到乙方的付款申请单后七个工作

总货款的5%作为质保金，自工程竣工验收合

日内支付质保金给乙方。质保金分两年支付

2格，保修期分别满一年和二年后自乙方向施

完给乙方，第一年支付2.5%,第二年支付

工方请款之日起。

2.5%（无息）。

1）、在甲方付款前，由乙方按上述1、2条开具相应金额的全部增值税发票给甲方，否则

甲方有权不予以付款。

备注

2）、乙方提交提交的付款、结算资料必须经施工方审核盖章确认。否则甲方有权不予以

付款。

付款委托书详见附件2。

8.3结算：

8.3.1本合同的结算前提条件为乙方按施工方的采购通知完成当批次供货，施工方安装完成

并经甲方验收合格交付甲方/小业主签属房屋交接单及领取钥匙，由甲方直接与乙方进行结算。

乙方在达到约定的结算前提条件时应在20天内将本采购合同的结算报告及以下结算资料（包括

但不限于）提交给甲方审核：

（1）合同及补充协议

（2）加盖红章的《结算申请报告》

（3）采购通知单及货物验收单/送货回执单

（4）结算计价依据资料：工程签证单，工程施工过程中形成的约谈记录，甲、乙双方签认的

明确费用的函件，施工过程中经甲方审批盖章确认后的往来函件（包括但不限于工程联系函），

扣罚款单，经甲方、施工方确认的货物进场验证单等与二程造价有关的资料。

（5）详细的《工程竣工结算财务对帐单》

（6）其他与结算有关的资料

乙方报送以上结算资料为一式两份。

8.3.2在满足以上第8.3.1条款前提下，甲方应在接到乙方的结算报告和完整的结算资料后

28个工作日内进行审核和提出修改意见。结算数量以实际验收合格的数量为准，最终的结算金

额以经甲、乙方认可的审核结果为准。

8.3.3如由于乙方未能按时交货、资料欠缺或不前来核对结算金额等原因而拖延时间的，甲

方有权将结算计划相应顺延。

九、各方权利和义务

9.1监理工程师

9.1.1xx项目工程监理单位为xx监理有限公司,其监理内容、监理权限由甲方另行书面通

知乙方。

9.1.2工程监理单位委派的总监理工程师，姓名：红，职务：总监理工程师，电

话：;

甲方委托监理单位行使的职权和其需要取得甲方批准才能行使的职权由甲方在开工前7天另行

书而通知乙方。

9.1.3甲方派驻的工地代表（简称甲方工地代表）

姓名：XX职务:项目经理,电话：xx其职权由甲方另行书面通知乙方。

不实行监理的，工程师的职权：无。

9.1.4乙方代表：

姓名：XX职务：维L，电话：.其职权由乙方另行书面通知甲方、施工方。

9.2甲方的权利和义务

9.2.1甲方在收到施工方递交乙方的每批次供货的完整付款申请资料（含发票）后按规定日

期向乙方支付货款。

9.2.2甲方负责配合乙方协调各交叉施工单位的关系，并协调施工方向乙方提供满足安装及

摆场所需的场地。

9.2.3甲方有权在材料/设备生产过程中，进行定期或不定期飞行检查，同时负责在发货前对

乙方已生产完成的材料/设备产品进行检查，负责材料/设备产品货到现场后的初验。

9.2.4甲方在收到乙方的书面验收申请/通知后，按约定时间进行验收。

9.2.5其他甲方权利和义务：无。

9.3乙方的权利和义务

9.3.1乙方应按质、按量、按期将本合同所采购的产品交付给施工方使用，所有批次产品进

场时必须同时提供按木合同第6.5条约定的提供资料文件。

9.3.2乙方将货物运至项目现场施工方指定地点时，乙方应做好所提供货物与周边成品保

护、保管工作，直至交付给施工方使用止。若因乙方采取的成品保护措施不当导致货物损伤的，

由乙方负责更换并承担因此产生的费用。如果经现场查看货物损伤为第三方原因的，由乙方负责

更换，责任方承担因此产生的费用。

9.3.3乙方有义务安排专人跟踪供货、安装配合及售后服务，同时就供货及安装事宜与施工单

位及其他现场分包施工单位进行沟通、协调，与施工方确认安装时间，将所供产品规格、尺寸、

安装条件及要求等资料交与施工方、甲方进行技术交底（包括但不限于对施工方、甲方、物业公

司进行施工前产品施工性能介绍、施工工艺介绍、施工方法、施工中常见问题的预防及处理办法、

施工要求及建议等方面的培训）。

9.3.4乙方有义务在每批次供货的同时储备当批次供货量3%的备品以备应急使用。

9.3.5乙方应确保在甲方项目所在地配备有足够三年以上使用的产品零、配件，以满足售后

服务的需要。

9.3.6有义务派人监督施工方对本合同约定产品的安装及使用情况。

9.3.7因施工方所订货物（已发出的采购通知）不再需要而要求退货的，若施工方不再需要

的原订货物（或部分货物）是市场通用产品时，无论乙方是否己经生产或备货，乙方均须满足施

工方的退订要求，不予以费用补偿。

9.3.8乙方有义务对甲方的价格及商业信息予以保密，确保不向乙方以外的第三方泄漏，并

确保乙方雇员及代理人遵守本条款。保密义务不随本合同书的解除而消除。

9.3.9乙方提交付款申请表的同时必须提交采购通知单、送货单回执及入库单作为付款申请

附件，方可进行请款。

9.3.10其他乙方权利与义务:无

9.3.11乙方有义务每季度定期向甲方提供乙方的新产品、新技术资料，以方便甲方对产品

的选用。

9.3.12乙方有义务及时告知甲方已更新改进或准备更新改进及退市或停产的产品、技术信

息。当本协议产品发生技术更新时，乙方应在获悉后7天内书面通知甲方，并附带新、旧产品的

对比资料供甲方选择，产品的使用按以下约定执行：

（1）因乙方自身原因进行产品升级、性能及技术改良、更新的或退市、停产的，由乙方提

出与原产品相当档次的产品替代方案，在新产品整体价值不低于原产品的情况下，经甲方评估确

认后，方可按甲方确认后的产品供货，新产品的价格按被替代原产品的价格执行。若甲方仍需采

购原产品的，乙方须保证能按规定满足供货，并确保原产品通过所有相关部门的验收。

（2）因国家、地方与行业相关标准提高要求的，乙方所提供产品必须满足最新标准要求并

确保通过所有相关部门的验收。

十、保修责任

10.1本协议产品保修期为贰年，自房屋竣工交付使用并通过甲方、监理、施工方验收、

小业主签属房屋交接单及领取钥匙之日起计算。（甲方按交房计划时间通知业主参加验收，如业

主不按时参加验收且在通知验收之日起五个月内未前来验收的，经甲方、监理、施工单位验收合

格，则视为验收合格。）

10.2在质量保修期内，凡属乙方产品质量问题的，乙方必须进行维修和更换并承担一切费

用（包括已使用在工程上所需的更换人工及材料等费用）；如属使用不当造成的问题，乙方仍应

及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

10.3乙方应按合同附件5《售后服务及承诺》执行，针对本项目成立专项售后服务小组，

建立客户档案，跟踪受理和处理客户投拆，定期做客户满意度调查，将客户所反应的产品质量问

题及时反馈至生产部门及质量监管部门以对后续服务进行改善。

10.4由乙方直接对本项目业主/甲方承担产品质量保修责任，业主/甲方就产品使用及维修

问题可拨打乙方全国统一客户服务热线：xxo乙方应保证此联系号码畅通，如业主投诉无法取得

联系（非占线原因）达2次的，视为乙方违约，乙方同意甲方在质保金中扣除1万元/次的违约

金。乙方对本项目业主实行优先售后服务，保证维修保修的及时性，在收到施工方或甲方、业主、

物业管理人员报修通知后，应及时回应并完成维修。具体要求如下：

（1）报修为常见使用问题，通过电话进行指导处理可解决的，乙方维修人员可不用到现场；

（2）电话无法解决的问题，影响用户正常生活的，乙方保证在接到报修通知后立即响应，

维修人员于24小时内到达故障现场。一般故障处理时限不超过4小时，重大故障处理时限不超

过24小时。如属产品质量问题24小时内不能修复的，乙方应提供备品给用户使用，并须在5

天内完成修复至可正常使用或更换同型号同规格的合格产品。

（3）其他情况下，乙方须在接到报修通知后24小时内到达故障现场，并于到达现场之口起

2天内完成通知所涉及之保修项目。

（4）当乙方未能按（1）、（2）、（3）条规定时间到场受到业主投拆的情况下，乙方同意

甲方另行安排其他单位进行维修、更换，维修、更换费用在质保金中直接扣除，并由乙方向施工

方或甲方支付所发生的费用1.5倍的违约金并承担相应责任。前述情况下所发生的维修工作量及

费月以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准。

（5）质量保修期内若出现非乙方原因造成的损坏、故障，应甲方、物业管理公司要求，乙

方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。乙方在接到维修通知后，保修期内驻场人员乙

方应在2小时内响应，一般故障处理时限不超过4小时，重大故障处理时限不超过24小时修复。

保修期后最迟48小时到场，1-3天解决基本问题，5-7天解决复杂问题。

（6）乙方维修人员应遵守甲方、物业管理公司的规章制度，若在户内进行维修则应接受甲

方、业主的监督，并须做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

10.6对质量缺陷有争议的，甲、乙、施工方三方均可委托有资质的检测机构进行鉴定，如

经鉴定属于乙方责任，则所有鉴定费用由乙方承担。除此之外，乙方须对因质量问题及延迟修复

给甲方、施工方或第三人造成的全部损失进行赔偿。如经鉴定非乙方责任的，则鉴定费用和给甲

方、施工方或第三人造成的全部损失赔偿由责任方承担。

10.7质保期内属乙方该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后10天内

付清，否则按拖欠处理，还应每天向甲方交纳拖欠金额的千分之一作为违约金。乙方依本合同应

支付的上述款项，甲方有权在质保金中抵扣，质保金不足以抵扣的，乙方应在10天内向甲方付

清上述不足部分。

10.8维修通知方式如下：甲方、业主、物业管理人员可采取电话、传真、邮寄、电子函件

方式通知乙方进行保修服务（应急保修应尽量采取电话等可以直接传达的方式）。

（1）电话、传真方式通知的，乙方的报修电话为辽，传真为生o以质量问题发生时段打

通乙方所提供的报修电话及传真号码的通知记录为依据，即视为乙方已收到维修通知。

（2）邮寄方式通知的，乙方的通讯地址为"联系人：xxo以邮寄收据、邮戳等发往乙方

通讯地址的邮寄凭证为依据，即视为乙方已接到维修通知。

（3）电子函件方式通知的，乙方的电子邮箱为：,以向乙方电子邮箱发送

电子邮件的发送记录为依据，即视为乙方已接到维修通知。

（4）乙方地址或联系电话变更若有变动需及时书面知会甲方，否则无法联系时，视为乙方

已收到甲方传达之信息，所有责任由乙方责任。

10.9因合同解除血导致乙方中途停止供货的，对其解除前所供的产品，乙方仍应按照原合

同口质量保证责任条款之约定承担质量保证责任。

十一、违约责任

11.1甲、乙、施工方三方确认订单后，除出现不可抗力的情况外及本合同另有约定外，乙

方必须履行供货义务。倘若无法履行订单时，违约方必须向守约方赔偿因不能履行订单而给守约

方造成的全部损失。

11.2甲、乙双方在不符合战略合作协议及本合同规定条件的情况下单方终止履行合同的，

必须向守约方赔偿因提前终止合同而给守约方造成的全部损失。

11.3甲方如未按约定日期向乙方付款的，每逾期一天，甲方应向乙方支付应付而未付款的1%。

作为逾期违约金。

11.4乙方逾期供货或逾期完成符合合同要求的供货，每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期

交付货款或逾期完成符合合同要求的供货货款的1%。作为逾期违约金，并赔偿违约而给甲方、施

工方造成的一切损失（包括但不限于施工方因此延期工程，甲方延期交房对业主及第三人承担的

责任、业主据此对甲方的索赔及甲方为主张权利而支出的律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费等）。

不按期供货或逾期完成符合要求的供货超过10天的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支

付货物总价款的10%作为逾期违约金，并赔偿违约而给甲方工施工方造成的一切损失（包括但不

限二施工方因此延期工程，甲方延期交房对业主及第三人承担的责任、业主据此对.甲方的索赔及

甲方为主张权利而支出的律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费等）。

11.6因为货物品种、型号、规格、包装、数量、质量问题致使未通过交付验收的，因此造

成逾期交付工程的，按照本合同第1L4条关于逾期供货的有关规定执行。

11.7因乙方所供产品经检测与合同约定质量标准不符、或因质量问题受到业主投诉群诉未

得到有效解决、或受到媒体的曝光和xx有关主管部门的通报批评均会给本项目的社会形象造成

损害的，甲方有权解除合同，乙方除赔偿给甲方造成的一切损失外，还须向甲方支付合同总金额

10%的违约金。

11.8若施工方或甲方、业主、物业管理人员联系乙方进行维修、整改时，48小时内联系不

上乙方相关人员或乙方未响应安排的，乙方向甲方支付1万元/次的违约金。

11.9质保期内不得出现同一个业主投诉同一个问题达2次，否则乙方同意甲方扣除1万元/

次的违约金。

11.10因配件同一质量问题受到业主投诉量达到实际安装产品数量的5%时，乙方必须无条件

无偿更换更高档次的配件，否则甲方有权单方解除合同，乙方除赔偿给甲方造成的一切损失外,

还须向甲方支付合同总金额20%的违约金。

11.11合同虽然履约完成但不管时限多长，如因乙方产品质量问题导致甲方、使用人或第三

方造成损害的，乙方承担损害赔偿全部责任。

11.12乙方承诺所供应的产品价格为国内市场上同等交易条件下同比最低的价格，且不高于

给予任何第三方相同产品的价格。若在合同履约期间甲方发现乙方供给第三方相同产品的价格低

于本合同产品价格时，乙方应按第三方最优惠的价格给予调整，根据xx有限责任公司与XX有限

公司于XX年**月**日签订的《XXXX-XX年度配电箱箱体采购战略合作协议》规定，并由乙方支

付给甲方已支付货款价差5倍的违约金，否则甲方有权单方解除合同。

11.13按合同规定乙方该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，甲方有权在其履约保证金

和货款中抵扣，履约保证金和货款不足以抵扣或没有货款抵扣的，乙方应在10天内向甲方付清

上述不足部分。

十二、不可抗力

12.1甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知另外方不能

履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得证明后并经认可后，本合同可以不履行或延期

履行或部分履行，并免予承担违约责任。

12.2合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.3因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知对方，并在不可抗

力结束后合理期限内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则不能免除相应责任。

12.4本合同所称不可抗刀指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、

瘟疫、空中飞行物体坠落，非合同三方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

■烈度为5级以上的地震；

■7级以上持续1天的大风；

■5年以上未发生过，接近或达到人体体温持续2天的高温天气；

■其他不可预见、不能避免并不能克服的事件。

十三、争议解决

13.1本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受

法律管辖，任何争议仅适用法律。

13.2甲、乙双方因合同的解释或履行发生争议时，应友好协商解决，按战略合作协议的有

关规定执行，同时上报战略合作协议的签约双方介入解决。

13.3如战略合作协议的签约双方介入仍不能协商解决时，各方同意向甲方所在地人民法院

提起诉讼。

13.4诉讼期间，除争议事项外，甲、乙双三方应继续履行本合同规定的各自的义务和行使

权利。

十四、履约担保

14.1乙方按合同总价的5%提交履约报证金或向甲方出具合同总价的10%的不可撤销的银行

保函。由出具担保函的银行对乙方的履约行为在该履约保证金数额范围内承担连带责任的担保并

向甲方支付违约金，在甲方收到银行担保函后经向担保银行核实且同意该银行保函的情况下，乙

方可无须以现金方式向甲方支付履约保证金。

14.2如果乙方未能按照协议要求履行义务，甲方有权要求索赔违约金并可直接在履约保证

金口扣除。如果因乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金金额，甲方有权对超出部分要求乙

方进行赔偿。

14.3履约保证有效期截止至本合同终止日之后的28天。甲方应在履约保证有效期满后14

天内将履约保证金或银行保函退还给乙方（如有违约则扣除违约金），不计付利息。

14.4由于乙方原因造成的工期延误超出履约保证有效期时限的，甲方相应延迟退还乙方的

履约保证金或乙方应向甲方提交延误期的银行履约保函。

十五、合同生效与终止

15.1本合同一式捌份，日方执陆份，乙方执贰份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生

效。

15.2除木合同规定的乙方在保修期满后的承诺外，本合同的产品最终保修期限届满日期，

即为本合同的终止日期。但争灰解决和合同双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守

约方有权提出索赔。

15.3因不可抗力或因一方违约致使合同无法履行的，甲、乙任何一方可要求解除合同并要

求违约方履行全部相关违约责任。

十六、补充条款

16.1xx有限责任公司与XX有限公司于xx年**月**FI签订的《xxxx-xx年度配电箱箱体采

购战略合作协议》编号XX_是本合同组成部分，甲、乙双方应遵守战略合作协议在各项权利和

义务的规定。本合同为战略合作协议框架下的具体实施合同，甲、乙双方按战略合作协议及本合

同约定执行。

16.2为了确保本合同的顺利履行，甲、乙双方约定建立以下履约评估制度：

本合同履约分为当每批次货物付款达到50%时的评估及年度总评估。每年度经甲方评估乙方

符合本合同要求的，下一年度的合作方才生效，否则甲方可单方终止合同。

16.3乙方在合同履行过程中若有投诉意见的，可通过拨打甲方专线.或发送邮件至咨提

交投诉意见，甲方将按照其《投诉管理办法》受理。

16.4木合同未尽事宜，曰、乙双三方协商同意另行签订补充协议。

16.5本合同的附件与合同具有同等法律效力。

16.6合同附件:

附件1：《XX项目xxxx配电箱（购价格清单》

附件2：乙方项目现场管理团队及售后服务人员名单

附件3：采购通知单格式

附件4：《产品技术要求及要求》/图纸

附件5：《售后服务及承诺》

附件6：履约保函格式

附件7：廉洁合作协议

附件8：付款申请表

甲方：XX有限责任公司乙方：XX有限公司

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：XX

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：建行**支行

户名：户名：XX有限公司

银行帐号：银行帐号：XX

纳税人税务登记号：纳税人税务登记号：

签订日期：XX年**月**日

x项IIxx配电箱亲的合同

附件hxx_项目—采购价格清单

第15页共23页

XX项H配电箱采购介同合同编号：XX

附件2：乙方项目现场管理团队及售后服务人员名单、甲方及施工方管理团队人员名单

乙方项目现场管理团队及售后服务人员名单

序号合同履约阶段职务具体工作职责、内容联系人联系电话

1供货阶段总负责人

2项目负责人

3安装阶段总负责人

4项目负责人

5施工工长

6施工工人

7集中交房期施工工人

8现场技术指导

9售后服务维修负责人

10维修专员

»••

注：乙方人员有变动时应在3个工作日内书面通知甲方、施工方。

甲方及施工方管理团队人员名单

序号合同履约阶段职务具体工作职责、内容联系人联系电话

甲方

施工方

注：甲方人员有变动时应在3个工作日内书U回通知乙方。

第16页共23页

XX项目配电箱采购合同合同编号：XX

附件3：采购通知单

采购通知单

通知单号：______________

____________________________公司：

我司根据工程实际需要，依据贵方与XX年月一日签订的《XX项目—采

购合同》，请贵司按下表所列产品品牌、名称、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。

项目名称：

货到工地日期：

交货地点：

序号产品（设备）名称品牌型号规格单位数量使用部位

1

2

3

4

•••

说

口样板房供货口大货类供货口补货（须注明补货原因）

明

注：自施工单位将经盖章的采购通知单（扫描件）发至供货单位联系人邮箱并电话告知供货单位联系人，

即为采购通知单已送达供货单位，成为有效订单，交货期自供货单位收到此采购通知单当日起计算。

自采购通知单送达供货单位之日起L工作日内，供货单位将经盖章的回执单以传真方式送至施工单

方、甲方代表处备案，并在5工作日内将原件送达施工单位、甲方。

施工方：_________________________供货方：_________________________

经办人：___________________经办人：_____________________

负责人：___________________负责人：_____________________

联系电话：________________联系电话：___________________

日期：_____________________日期：_______________________

第17页共23页

XX项目配电箱采购合同合同编号：XX

附件4：《产品技术要求及要求》/图纸

附件5：《售后服务及承诺》

第18页共23页

XX项H配电箱采购介同合同编号：XX

附件6：履约银行保函格式

履约保函

NO.__________________

保函编号：____________

致公司：（地址：）

鉴于（地址：）（以下称“乙方”）已保证按《XX

项目采购合同》（编号年—月一日签署）（以下简称“合同”）实施

工程，且鉴于你方在上述合同中要求乙方通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的保证金，作为乙

方履行该合同责任的担保，本行司意为乙方出具本银行保函。

本行作为担保人在此代表乙方向你方确认承担支付人民币最高不超过

的担保责任（币利I、金额、大写），一旦乙方在履行合同中出现违约行为并经监理单位证实后，在你方书

面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即在5个工作日内支付，不挑剔、不争辩、也不要求你

方LB具证明。

本行放弃你方应先向乙方要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力。

因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决:（一）向工程所在地的人民法院

起诉。（一）提交工程所在地的仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁

决是终局的，对双方均有约束力，

本保函白木行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，有效期工程竣工验收合格为止。但

本俣函有效期最迟不超过年月□,以上口期以先到口期为准。任何索款要求须在本保

函有效期内以书面形式送达我行,

本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保

函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

银行地址：担保银行：

邮编：法定代表人或其授权的代理人:

电话：传真：

联系人：

日期：年月

第19页共23页

XX项目配电箱采购合同合同编号：XX

预付款（及付款）保函

NO.________________

保函编号：__________

致公司：（地址：）

鉴于（地址：）（以下称“乙方”）已保证按《XX

项目—采购合同》（编号年—月R签署）（以下简称“合同”）实施

工程；且鉴于你方在上述合同中要求乙方通过经认可的银行向乙方提交合同规定金额的保证金，作为乙

方履行该合同责任的担保；而且本行同意为乙方出具本银行保函；

本行作为担保人在此代表乙方向你方确认承担支付最高不超过.的

担俣责任（币种、金额、大写），一旦乙方在履行合同中出现违约行为并经监理单位证实后，在你方书面

提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即在5个工作口内支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方

出具证明。

本行放弃你方应先向乙方要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力c

因本保函发生争议协商解戾不成，按以下第（一）种方式解决:（一）向工程所在地的人民法院起

诉。（二）提交工程所在地的仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决

是终局的，对双方均有约束力。

本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起牛.效，有效期至乙方将合格货物送达项目

现场止。但本保函有效期最迟不超过年月日，以上日期以先到日期为准。任何索款

要求须在本保函有效期内以书面形式送达我行。

本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保

函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

银行地址：担保银行：

邮编：法定代表人或其授权的代理人:

电话：传真：

联系人：

日期：年月

第20页共23页

XX项目配电箱采购合同合同编号：XX

附件7：廉洁合作协议

《廉洁合作协议》

甲方（购货单位）：XX有限责任公司

乙方（供货单位）：XX有限公司

甲、乙双方针对已签订的《XX项目配电箱采购工程合同》（合同编号：XX,以下简称合同）。

为加强合同履行期间的廉洁合作，确保按约定履行合同，双方经平等、友好、协商一致签定本协

议，作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一、甲方义务与责任：

1、甲方向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。

2、甲方应对本单位相关人员进行廉洁教育。

3、甲方应严格要求本单位相关人员遵守廉洁合作管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得

接受任何形式的实物、现金或礼券。

4、甲方在合同履行期间发现任何形式的索贿、受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并

及时通报乙方单位领导。

5、甲方人员如违反廉洁合作管理的规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予经济处罚、处

分、甚至