2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案果洛

2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案果洛一、单项选择题（每题1分，共70分）1.下列规范性文件中，属于法律的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《建筑法》C.《招标投标法实施条例》D.《建设工程施工合同（示范文本）》答案B2.根据《建筑法》，申请领取施工许可证的条件不包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求C.已经确定建筑施工企业D.建设资金已全部到位答案D3.建设单位应当自领取施工许可证之日起多长时间内开工？（）A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月答案B4.根据《建筑法》，可以不申请办理施工许可证的限额以下小型工程，是指工程投资额在（）万元以下或者建筑面积在（）平方米以下的建筑工程。A.30；300B.50；500C.100；1000D.200；2000答案A5.关于建造师注册，下列说法正确的是（）。A.取得建造师资格证书后即可以建造师名义执业B.建造师注册有效期为5年C.注册建造师不得同时在两个以上建设工程项目上担任施工单位项目负责人D.初始注册需要继续教育合格证明答案C6.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.15日B.20日C.30日D.45日答案B7.投标保证金一般不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%答案B8.关于联合体投标，下列说法正确的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标C.联合体资质等级按照资质等级较高的单位确定D.联合体中标后，由牵头人单独与招标人签订合同答案A9.招标人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少（）日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A.5B.10C.15D.20答案C10.下列合同中，属于无效合同的是（）。A.一方以欺诈手段订立的合同B.恶意串通损害他人利益的合同C.因重大误解订立的合同D.显失公平的合同答案B11.发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（）。A.承包人未按约定支付材料款B.承包人将承包的工程转包C.承包人未按期完工D.承包人要求调整价款答案B12.当事人对欠付工程价款利息没有约定的，按照（）计算。A.中国人民银行发布的同期同类贷款利率B.中国人民银行发布的同期同类存款利率C.全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率D.合同订立时的一年期贷款市场报价利率答案C13.关于建设工程优先受偿权，下列说法正确的是（）。A.建设工程承包人行使优先权的期限为6个月B.建设工程优先受偿权优于抵押权和其他债权C.建设工程优先受偿权的范围包括逾期支付工程价款的违约金D.建设工程优先受偿权不能通过约定放弃答案B14.关于安全生产许可证，下列说法正确的是（）。A.安全生产许可证的有效期为2年B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，有效期届满时可以不再审查，延期3年C.安全生产许可证由建设单位申请D.安全生产许可证有效期届满需要延期的，企业应当于期满前6个月办理延期手续答案B15.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4答案A16.关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A.用人单位应当为本单位全部职工缴纳工伤保险费B.工伤保险费由职工个人缴纳C.未参加工伤保险的，职工发生工伤后由职工自行承担费用D.工伤保险的缴费基数由职工本人工资确定，但不得低于当地最低工资标准答案A17.根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限为5年的是（）。A.屋面防水工程B.供热与供冷系统C.电气管线D.装修工程答案A18.关于竣工验收备案，下列说法正确的是（）。A.竣工验收由施工单位组织B.建设单位应当在竣工验收合格之日起15日内向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案C.竣工验收合格后，建设单位应当将竣工验收报告报发证机关备案D.竣工验收无需环保验收答案B19.关于诉讼时效，下列说法正确的是（）。A.普通诉讼时效为2年B.国际货物买卖合同争议的诉讼时效为4年C.诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算D.诉讼时效届满后，义务人自愿履行的，权利人不能接受答案C20.关于仲裁，下列说法错误的是（）。A.仲裁实行一裁终局制度B.当事人对仲裁裁决不服的，可以上诉C.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力D.仲裁不公开审理答案B21.关于行政复议，下列说法正确的是（）。A.行政复议是行政诉讼的必经程序B.行政复议的申请期限一般为知道具体行政行为之日起60日C.行政复议期间具体行政行为停止执行D.行政复议决定为终局决定答案B22.关于建设工程合同示范文本，下列说法正确的是（）。A.示范文本具有强制执行力B.示范文本是法律规范C.示范文本供当事人参照使用，不具有强制约束力D.使用示范文本可以免除违约责任答案C23.下列属于违约责任承担方式的是（）。A.罚款B.支付违约金C.没收财产D.行政拘留答案B24.关于定金，下列说法正确的是（）。A.定金合同自签订之日起生效B.定金数额不得超过主合同标的额的10%C.给付定金一方不履行债务的，无权要求返还定金；收受定金一方不履行债务的，应当双倍返还定金D.定金与违约金可以同时适用答案C25.关于不可抗力，下列说法正确的是（）。A.不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，应当承担违约责任C.不可抗力导致的损失全部由发包人承担D.不可抗力发生后，当事人无需通知对方答案A26.关于建设工程施工合同中的垫资，下列说法正确的是（）。A.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理B.当事人对垫资利息没有约定的，按照同期同类贷款利率计算C.垫资行为违反法律规定D.垫资合同无效答案A27.关于施工图设计文件审查，下列说法错误的是（）。A.施工图设计文件由建设单位报县级以上人民政府建设行政主管部门审查B.施工图审查不合格的，不得使用C.施工图审查费用由施工单位承担D.施工图审查不属于行政许可答案C28.关于建设工程节能，下列说法错误的是（）。A.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反节能标准B.施工单位应当对墙体材料、保温材料等进行查验C.不符合节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告D.建设单位可以直接采购不符合节能标准的材料答案D29.关于文物保护，下列说法错误的是（）。A.在文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程B.在建设控制地带内进行建设工程，不得破坏历史风貌C.工程设计方案应当经文物行政部门同意后，报规划部门批准D.文物保护单位的保护范围内进行工程作业需经核定公布的人民政府批准答案A30.关于噪声污染防治，下列说法错误的是（）。A.建筑施工噪声排放应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准B.施工单位必须在开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报C.夜间施工需要取得证明D.中考、高考期间禁止一切施工答案D31.关于水污染防治，下列说法正确的是（）。A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液B.可以向水体排放、倾倒放射性固体废物C.允许在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆D.以上均正确答案A32.关于固体废物污染环境防治，下列说法错误的是（）。A.转移固体废物出省需要申请B.禁止将危险废物委托给无许可证的单位C.工程施工单位应当及时清运建筑垃圾D.建筑垃圾可以随意倾倒答案D33.关于劳动合同，下列说法正确的是（）。A.用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过三个月C.劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之六十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准D.以上均正确答案A34.关于劳务派遣，下列说法错误的是（）。A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同B.劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者C.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位D.劳务派遣适用于临时性、辅助性或者替代性工作岗位答案C35.关于劳动争议解决，下列说法错误的是（）。A.劳动争议必须先经过劳动仲裁才能起诉B.劳动争议仲裁时效期间为一年C.劳动争议仲裁不收费D.劳动争议仲裁裁决为终局裁决，不能起诉答案D36.关于黑白合同，下列说法正确的是（）。A.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据B.黑合同优先于白合同C.白合同一定有效D.黑合同一定无效答案A37.关于转包和违法分包，下列说法正确的是（）。A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人属于合法行为B.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人属于转包C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位可以将主体结构分包给具有相应资质的单位答案B38.关于总承包，下列说法正确的是（）。A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责B.总承包单位可以将建设工程的主体结构分包给其他单位C.总承包单位无需对分包工程的质量承担责任D.总承包单位可以将全部工程转包答案A39.关于施工总承包单位与分包单位的安全责任，下列说法错误的是（）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不服从管理导致事故的，总承包单位不承担责任答案D40.关于建设工程质量保修书，下列说法错误的是（）。A.承包单位提交竣工验收报告时应出具质量保修书B.质量保修书应当明确保修范围、期限和责任C.保修期自竣工验收合格之日起计算D.保修期自工程实际投入使用之日起计算答案D41.关于建设工程施工合同纠纷的管辖，下列说法正确的是（）。A.建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，由工程所在地人民法院专属管辖B.建设工程施工合同纠纷可以由被告住所地法院管辖C.建设工程施工合同纠纷可以由合同履行地法院管辖D.当事人可以协议选择与争议有实际联系的地点法院管辖答案A42.关于证据，下列说法错误的是（）。A.电子数据属于法定证据种类B.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据C.书证应当提交原件D.证据必须经过公证才能作为认定事实的根据答案D43.关于诉讼时效的中止，下列说法错误的是（）。A.在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力不能行使请求权的，诉讼时效中止B.中止事由消除后，诉讼时效期间重新计算C.诉讼时效中止后，时效期间继续计算D.诉讼时效中止适用于最后六个月答案B44.关于诉讼时效的中断，下列说法错误的是（）。A.诉讼时效因提起诉讼而中断B.诉讼时效因当事人一方提出要求而中断C.诉讼时效因同意履行义务而中断D.诉讼时效中断后，时效期间继续计算答案D45.关于行政复议和行政诉讼的关系，下列说法正确的是（）。A.对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼B.行政复议是行政诉讼的必经程序C.行政诉讼期间，具体行政行为停止执行D.行政复议决定为终局决定答案A46.下列不属于建设工程纠纷解决方式的是（）。A.和解B.调解C.仲裁D.行政处罚答案D47.关于仲裁协议，下列说法错误的是（）。A.仲裁协议应当以书面形式订立B.仲裁协议可以在纠纷发生后达成C.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力D.口头仲裁协议有效答案D48.关于仲裁庭的组成，下列说法错误的是（）。A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成B.仲裁庭可以由一名仲裁员组成C.由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员D.当事人不能约定仲裁庭组成方式答案D49.关于仲裁裁决的执行，下列说法错误的是（）。A.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力B.当事人不履行仲裁裁决的，另一方可以向人民法院申请执行C.仲裁裁决的执行由基层人民法院管辖D.申请执行仲裁裁决的期限为二年答案C50.关于行政强制措施，下列说法正确的是（）。A.行政强制措施只能由法律设定B.行政法规不得设定行政强制措施C.地方性法规可以设定行政强制措施D.行政强制措施由法律设定，尚未制定法律的，行政法规可以设定部分行政强制措施答案D51.关于行政许可，下列说法错误的是（）。A.行政许可由具有行政许可权的行政机关实施B.行政许可的设定和实施应当遵循公开、公平、公正原则C.行政许可申请可以通过电子邮件提出D.行政许可一经作出不得撤销答案D52.对施工现场安全生产负总责的单位是（）。A.建设单位B.施工总承包单位C.监理单位D.设计单位答案B53.关于特种作业人员，下列说法错误的是（）。A.特种作业人员必须经专门培训并取得资格证方可上岗B.特种作业操作证每3年复审一次C.特种作业操作证有效期为6年D.特种作业人员可以在未取得资格证时先上岗实习答案D54.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4答案A55.关于安全生产责任制度，下列说法错误的是（）。A.施工单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责B.项目负责人对项目安全施工负责C.专职安全生产管理人员负责现场监督检查D.建设单位对施工现场安全负总责答案D56.关于生产安全事故报告，下列说法错误的是（）。A.事故发生后，现场人员应当立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后，应当于1小时内报告C.情况紧急时，现场人员可以直接向有关部门报告D.单位负责人接到报告后，应当于2小时内报告答案D57.关于生产安全事故等级，下列说法错误的是（）。A.特别重大事故是指造成30人以上死亡的事故B.重大事故是指造成10人以上30人以下死亡的事故C.较大事故是指造成3人以上10人以下死亡的事故D.一般事故是指造成2人以下死亡的事故答案D58.关于工伤保险的费率，下列说法错误的是（）。A.工伤保险实行行业差别费率和行业内浮动费率B.工伤保险费由用人单位和职工共同缴纳C.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成D.工伤保险基金由用人单位和个人共同缴纳答案B59.关于建设工程质量检测，下列说法错误的是（）。A.检测报告应当加盖检测机构公章并由相关人员签字B.检测机构不得转包检测业务C.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责D.检测机构可以将检测业务转包给其他检测机构答案D60.关于建设工程质量监督，下列说法错误的是（）。A.建设单位应当在领取施工许可证或者开工报告前办理质量监督手续B.工程质量监督机构是行政机关C.工程质量监督机构对工程质量进行监督检查D.工程质量监督机构对工程质量承担连带责任答案B61.关于建设工程档案，下列说法错误的是（）。A.建设单位应当在工程竣工验收后3个月内向城建档案馆报送工程档案B.建设工程档案包括规划、设计、施工、监理等资料C.城建档案管理机构对工程档案进行验收D.建设单位应当在工程竣工验收后6个月内报送工程档案答案D62.关于建设工程价款结算，下列说法错误的是（）。A.当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认B.承包人未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照其他证据确认实际发生的工程量C.当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行认定D.当事人对工程量有争议的，一律按照承包人主张的工程量结算答案D63.关于情势变更，下列说法正确的是（）。A.情势变更与商业风险相同B.情势变更发生后，当事人必须解除合同C.情势变更发生后，受不利影响的当事人可以请求法院或仲裁机构变更或解除合同D.情势变更属于不可抗力答案C64.关于实际施工人，下列说法正确的是（）。A.实际施工人可以向发包人主张权利，发包人在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任B.实际施工人仅指转包合同中的承包人C.实际施工人不能向发包人提起诉讼D.实际施工人无权向发包人主张权利答案A65.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。A.六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算C.一年，自工程竣工验收之日起算D.二年，自工程交付之日起算答案B66.关于垫资，下列说法错误的是（）。A.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持C.当事人对垫资利息有约定的，按照约定处理，但约定利息不能高于同类贷款利率D.垫资行为违法答案D67.关于承包人停建、缓建，下列说法正确的是（）。A.承包人停建、缓建的，应当对施工现场进行保护，因此发生的费用由发包人承担B.承包人停建、缓建的，应当对施工现场进行保护，因此发生的费用由承包人承担C.承包人停建、缓建的，无需对施工现场进行保护D.承包人停建、缓建的，发包人无需承担任何费用答案A68.关于发包人未按约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料，下列说法正确的是（）。A.承包人有权顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失B.承包人无权顺延工程日期C.承包人有权解除合同D.承包人应自行克服困难继续施工答案A69.关于隐蔽工程，下列说法错误的是（）。A.隐蔽工程隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查B.发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期C.隐蔽工程隐蔽后，发包人要求重新检查的，承包人应当配合D.隐蔽工程隐蔽后，发包人无权要求重新检查答案D70.关于竣工验收，下列说法错误的是（）。A.发包人收到竣工验收报告后28天内不组织验收，视为验收合格B.工程竣工验收合格后，发包人应当支付工程价款C.工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期D.发包人收到竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告未被认可答案D二、多项选择题（每题2分，共60分。少选得部分分，多选、错选不得分）1.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求C.已经确定建筑施工企业D.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料E.有保证工程质量和安全的具体措施答案ABCDE2.根据《招标投标法》，必须进行招标的工程建设项目包括（）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的答案ABC3.关于投标文件的撤回与撤销，下列说法正确的有（）。A.投标人在投标截止时间前可以撤回已提交的投标文件B.投标人在投标截止时间后可以撤销已提交的投标文件C.投标人撤回投标文件的，招标人应当自收到撤回通知之日起5日内退还投标保证金D.投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金E.投标人撤销投标文件的，招标人必须退还投标保证金答案ABCD4.建设工程施工合同无效的情形包括（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.承包人非法转包、违法分包建设工程的E.发包人未按约定支付工程预付款的答案ABCD5.建设工程施工合同被确认无效后的处理，正确的有（）。A.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人B.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，承包人应当承担修复费用C.修复后的建设工程经竣工验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿D.发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任E.建设工程施工合同无效，承包人一律无权请求支付工程价款答案ABCD6.关于建设工程价款优先受偿权，正确的有（）。A.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权B.建设工程价款优先受偿权的范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括因发包人违约所造成的损失C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为十八个月D.建设工程价款优先受偿权可以通过约定放弃E.建设工程价款优先受偿权可以对抗已经支付全部或者大部分购房款的消费者买受人答案ABC7.关于安全生产教育培训，正确的有（）。A.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训B.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训C.未经安全生产教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业D.施工单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训E.安全生产教育培训费用由作业人员自行承担答案ABCD8.关于生产安全事故报告，正确的有（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告C.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告D.事故报告后出现新情况的，应当及时补报E.自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报答案ABCD9.关于工伤保险，正确的有（）。A.工伤保险实行行业差别费率和行业内浮动费率B.用人单位应当按时缴纳工伤保险费，职工个人不缴纳工伤保险费C.职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病，且经工伤认定的，享受工伤保险待遇D.职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的，视同工伤E.职工因工外出期间，由于工作原因受到伤害的，应当认定为工伤答案ABCDE10.关于建设工程质量保修，正确的有（）。A.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书B.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等C.保修期自竣工验收合格之日起计算D.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年E.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为3年答案ABCD11.关于建设工程施工合同纠纷的解决方式，正确的有（）。A.当事人可以通过和解解决争议B.当事人可以通过调解解决争议C.当事人可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D.当事人可以向人民法院提起诉讼E.当事人必须先仲裁后诉讼答案ABCD12.关于仲裁，正确的有（）。A.仲裁实行一裁终局制度B.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力C.当事人对仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉D.仲裁不公开审理，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外E.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员答案ABDE13.关于行政复议，正确的有（）。A.行政复议的申请期限一般为知道具体行政行为之日起60日B.行政复议期间具体行政行为一般不停止执行C.行政复议决定可以撤销、变更具体行政行为D.对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼E.行政复议是行政诉讼的必经程序答案ABCD14.关于违约责任，正确的有（）。A.违约责任的承担方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金等B.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金C.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加D.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少E.违约金与定金可以同时适用答案ABCD15.关于不可抗力，正确的有（）。A.不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外C.因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任E.不可抗力导致的损失由发包人承担答案ABCD16.关于建设工程施工合同中的竣工验收，正确的有（）。A.发包人收到竣工验收报告后28天内不组织验收，或者验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可B.工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期C.工程竣工验收合格后，发包人应当支付工程价款D.竣工验收由建设单位组织E.竣工验收由施工单位组织答案ABCD17.关于黑白合同，正确的有（）。A.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据B.黑白合同均有效C.黑合同优先于白合同D.备案不是合同生效要件E.黑合同可能无效答案ADE18.关于转包和违法分包，正确的有（）。A.转包是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为B.分包单位将其承包的建设工程再分包的，属于违法分包C.总承包单位可以将建设工程的主体结构分包给其他单位D.总承包单位可以将部分工程分包给具有相应资质条件的分包单位，但除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可E.转包行为合法答案ABD19.关于施工总承包单位与分包单位的安全责任，正确的有（）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任E.总承包单位对分包工程的安全生产不承担责任答案ABCD20.关于工程价款结算，正确的有（）。A.当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量C.当事人对欠付工程价款利息没有约定的，按照同期同类贷款利率或者贷款市场报价利率计算D.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理E.当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持答案ABCDE21.关于实际施工人，正确的有（）。A.实际施工人可以向发包人主张权利，发包人在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任B.实际施工人仅指转包合同中的承包人C.实际施工人包括转包、违法分包、借用资质等无效合同中的承包人D.实际施工人不能向发包人提起诉讼E.实际施工人可以向转包人、违法分包人主张权利答案ACE22.关于情势变更，正确的有（）。A.情势变更是指合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化B.情势变更发生后，受不利影响的当事人可以与对方重新协商C.在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更