2025年一级建造师《案例专项题库》题库附答案

2025年一级建造师《案例专项题库》题库附答案一、案例分析题（共5题，前3题每题20分，后2题每题30分，共120分）1.【背景资料】某新建办公楼工程，地下1层，地上12层，框架剪力墙结构，总建筑面积28000m²。施工单位中标后，项目部编制了施工进度计划网络图（略），其中关键线路为A→B→D→G→H，计划工期为300天。施工过程中发生如下事件：事件一：基坑开挖时，遇到局部软弱下卧层，施工单位按设计变更进行了处理，增加费用5万元，工期延误10天。事件二：主体结构施工至5层时，因建设单位供应的钢筋进场复试不合格，导致停工等待合格钢筋进场，延误工期15天，造成窝工损失3万元。事件三：装修阶段，因罕见暴雨导致现场停电3天，造成工期延误3天，施工单位提出工期索赔。【问题】（1）指出关键线路并计算计划工期。（2）分别判断事件一、二、三的工期索赔是否成立，并说明理由。（3）施工单位可获得的工期顺延为多少天？（写出计算过程）（4）事件二的费用索赔是否成立？说明理由。答案：（1）关键线路：A→B→D→G→H，计划工期300天。（2）事件一工期索赔成立，设计变更属于建设单位责任，且延误10天影响关键线路。事件二工期索赔成立，建设单位供应材料不合格导致停工，属于建设单位责任，延误15天影响关键线路。事件三工期索赔成立，罕见暴雨属于不可抗力，造成工期延误可顺延。（3）工期顺延=10+15+3=28天。（4）事件二费用索赔成立，建设单位供应材料不合格导致窝工损失3万元，应由建设单位承担。解析：工期索赔成立需同时满足非承包人责任和影响关键线路两个条件。不可抗力造成的工期延误可顺延，但费用损失通常由各自承担，本例事件三仅索赔工期，未涉及费用。2.【背景资料】某住宅小区工程，由3栋高层住宅组成，采用悬挑式脚手架。施工单位编制了脚手架专项施工方案，经项目技术负责人审批后实施。监理工程师检查发现：脚手架连墙件垂直间距为4.5m，水平间距为6m；剪刀撑由底至顶连续设置，宽度为4跨；作业层脚手板未满铺；部分立杆悬空。监理要求整改。【问题】（1）指出脚手架专项施工方案审批程序的不妥之处，并写出正确做法。（2）指出脚手架搭设中存在的安全隐患，并说明正确要求。（3）脚手架搭设完成后，验收程序应如何组织？验收合格的标准包括哪些？（4）本工程悬挑脚手架的悬挑钢梁锚固要求有哪些？答案：（1）不妥之处：专项施工方案经项目技术负责人审批后实施。正确做法：悬挑式脚手架属于危险性较大的分部分项工程，专项施工方案应由施工单位技术负责人审批签字，加盖单位公章，并经总监理工程师审查签字后方可实施。（2）存在的安全隐患及正确要求：-连墙件垂直间距4.5m不正确，垂直间距不应大于建筑物层高，且不应大于4m；-剪刀撑宽度4跨不正确，剪刀撑宽度不应小于4跨且不应小于6m；-作业层脚手板未满铺不正确，作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120～150mm；-部分立杆悬空不正确，立杆必须稳固落地，设置垫板或底座。（3）验收程序：脚手架搭设完成后，由项目负责人组织，施工单位项目技术负责人、施工员、安全员、架子工班组长等参加验收，自检合格后报总监理工程师验收，验收合格后方可使用。验收合格标准：脚手架材质合格，立杆垂直度、间距符合要求，连墙件设置符合要求，脚手板满铺，剪刀撑设置正确，安全网封闭严密。（4）悬挑钢梁锚固要求：悬挑钢梁长度应按设计确定，固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍；悬挑钢梁应不少于两处固定，采用U型钢筋拉环或螺栓固定，固定处钢梁与主体结构之间应填塞木楔；锚固位置设置在楼板上时，楼板厚度不宜小于120mm。解析：本题考查脚手架安全技术要点，重点记忆连墙件间距、剪刀撑宽度、立杆基础及悬挑钢梁锚固要求，均为高频考点。3.【背景资料】某医院病房楼工程，地下2层，地上16层，现浇钢筋混凝土框架结构。施工单位在浇筑6层柱混凝土后，发现部分柱表面出现蜂窝、麻面现象。监理工程师要求施工单位分析原因并处理。施工单位拆模后发现某根柱局部混凝土强度经回弹检测低于设计要求，经设计单位核算，需进行加固处理。施工单位编制了加固处理方案，经项目技术负责人批准后实施。【问题】（1）分析柱表面出现蜂窝、麻面的可能原因。（2）混凝土强度不足的原因可能有哪些？（3）施工单位编制的加固处理方案审批程序是否正确？说明理由。（4）质量事故处理报告应包括哪些内容？答案：（1）蜂窝、麻面原因：混凝土配合比不当，砂石级配不良；搅拌时间不足，拌合不均匀；浇筑方法不当，振捣不充分；模板缝隙漏浆；钢筋较密，混凝土难以浇筑密实；拆模过早，表面粘模。（2）混凝土强度不足原因：原材料不合格（水泥过期或强度不足）；配合比设计不当或计量不准；搅拌、运输、浇筑、养护过程控制不当；试块制作养护不符合规定；混凝土受冻或养护龄期不足。（3）审批程序不正确。加固处理属于质量事故处理方案，应经施工单位技术负责人审批，并报监理单位审核，由原设计单位或具有相应资质的设计单位出具加固方案或确认后实施。仅经项目技术负责人批准即实施不符合规定。（4）质量事故处理报告内容包括：事故基本情况、事故发生的经过及原因分析、事故造成的损失、采取的应急措施及处理方案、处理结果及验收情况、事故责任认定及处理意见、预防措施等。解析：混凝土质量问题分析应围绕人、机、料、法、环五个要素展开，加固处理必须由原设计单位或有资质的设计单位出具方案，确保结构安全。4.【背景资料】某综合办公楼工程，建筑面积42000m²，合同工期360天，合同价9000万元。采用工程量清单计价，合同约定：人工、材料价格变化超过合同基准价5%时，按造价信息调整价差。施工过程中发生如下事件：事件一：基础施工期间，因设计变更，新增混凝土基础工程，工程量为500m³，原清单中无相同项目，但有类似项目。类似项目综合单价为450元/m³，其中人工费占直接费的25%，材料费占55%，机械费占20%，管理费和利润按人工费、材料费、机械费之和的15%计取。新增项目的人工费系数为1.1，材料费系数1.05，机械费系数1.0。事件二：施工至主体结构时，因当地突发新冠疫情，导致停工20天，施工人员窝工费用20万元，施工单位按不可抗力提出索赔。事件三：工程竣工验收后，建设单位提出因设计变更导致新增的混凝土基础工程需进行竣工结算，双方就新增项目综合单价产生争议。【问题】（1）事件一中，新增混凝土基础工程的综合单价应如何确定？（写出计算过程）（2）事件二中，施工单位提出的工期和费用索赔是否成立？说明理由。（3）事件三中，新增项目综合单价的争议应如何处理？（4）如果采用调值公式调整人工费、材料费，当人工费上涨8%，材料费上涨6%，求调值后增加的造价（设人工费占造价25%，材料费占55%，其余不调，调值系数为0.9，考虑承包人承担5%风险幅度）。答案：（1）新增项目综合单价计算过程：直接费=450÷(1+15%)≈391.30元/m³人工费=391.30×25%≈97.83元/m³材料费=391.30×55%≈215.22元/m³机械费=391.30×20%≈78.26元/m³调整后直接费=97.83×1.1+215.22×1.05+78.26×1.0≈107.61+225.98+78.26=411.85元/m³管理费和利润=411.85×15%≈61.78元/m³新增项目综合单价=411.85+61.78≈473.63元/m³（2）工期索赔成立，因新冠疫情属于不可抗力，可顺延工期20天。费用索赔不成立，因不可抗力造成的施工人员窝工费用由施工单位自行承担。（3）争议处理：发承包双方应首先依据合同约定协商解决；协商不成的，可按合同约定的争议解决方式（如提请工程造价管理机构调解、仲裁或诉讼）处理。在争议解决前，可暂按发承包双方协商的临时单价或合同约定的暂定单价进行中间结算。（4）人工费上涨8%，超过5%部分为3%；材料费上涨6%，超过5%部分为1%。调值后增加造价=9000×[0.25×(8%-5%)+0.55×(6%-5%)]×0.9=9000×(0.25×0.03+0.55×0.01)×0.9=9000×(0.0075+0.0055)×0.9=9000×0.013×0.9=105.3万元解析：新增项目综合单价优先套用类似项目，调整人工、材料、机械系数。不可抗力造成的工期可顺延，但承包人自身费用损失通常由承包人承担。调值公式中风险幅度由承包人承担，仅对超出部分调整，并乘以调值系数。5.【背景资料】某教学楼工程，建筑面积18000m²，施工单位在施工现场布置了办公区、生活区、作业区，并制定了施工现场防火、临时用电、环境保护等措施。监理检查发现：施工现场临时用电采用TN-S系统，实行“一机一闸一漏一箱”；但配电箱内漏电保护器额定漏电动作电流为50mA，额定漏电动作时间为0.2s；施工现场灭火器配置数量不足；建筑垃圾与生活垃圾混放；夜间施工噪声超标。【问题】（1）施工现场临时用电的基本要求有哪些？指出案例中漏电保护器设置的不妥之处，并写出正确参数。（2）施工现场灭火器配置应符合哪些规定？（3）建筑垃圾与生活垃圾混放是否正确？说明施工现场垃圾处理的正确做法。（4）夜间施工噪声超标的处理措施有哪些？需要办理哪些手续？（5）施工现场环境保护管理应包括哪些内容？答案：（1）基本要求：采用TN-S接零保护系统，实行三级配电两级保护，做到“一机一闸一漏一箱”，配电箱、开关箱装设端正牢固，电工持证上岗，定期检查维护。不妥之处：漏电保护器额定漏电动作电流50mA、动作时间0.2s不符合要求。正确参数：开关箱中漏电保护器额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s；总配电箱中漏电保护器额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，其乘积不大于30mA·s。（2）灭火器配置规定：施工现场应配置足够的灭火器材，每个场所至少2具；灭火器设置在明显和便于取用的地点，且不影响安全疏散；定期检查、维护；对不同火灾类型配置相应灭火器。（3）混放不正确。施工现场垃圾应分类存放，建筑垃圾与生活垃圾分开，及时清运；可利用的应回收利用，有毒有害废弃物应按规定交有资质单位处理。（4）噪声超标处理措施：选用低噪声设备，合理安排作业时间，设置隔声屏障，加强机械维修保养