2026年工程施工免责协议书

2026年工程施工免责协议书一、第一条协议主体与项目概况本协议由以下双方在平等自愿、协商一致的基础上签订，不存在格式条款情形，双方均已充分理解所有条款的法律含义与后果：1.甲方（建设单位）：◦全称：________________________◦统一社会信用代码：________________________◦项目地址：________________________◦法定代表人：______授权代表：____联系电话：______2.乙方（施工单位）：◦全称：________________________◦统一社会信用代码：________________________◦资质等级：________________________◦法定代表人：______授权代表：____联系电话：______3.项目基本信息：◦项目名称：________________________◦施工范围：________________________◦主合同编号：________________________◦计划工期：__年月日至年月__日二、第二条协议订立依据与效力边界本协议作为双方《建设工程施工合同》的补充协议，与主合同具有同等法律效力，条款冲突时以本协议为准，但涉及建设工程主体结构质量、地基基础质量、施工人员工伤法定赔付、农民工工资法定垫付等法律强制规定的责任，不得以本协议约定免除任何一方法定责任。

订立依据包括但不限于：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《保障农民工工资支付条例》。三、第三条甲方合法免责范围符合以下任一情形的，甲方不承担任何经济赔偿、工期顺延、责任兜底等义务，全部损失与责任由乙方全额承担（含第三方索赔、行政罚款、诉讼费、律师费等衍生费用）：3.1乙方擅自调整施工方案类责任•判定标准：乙方未经甲方工程部书面盖章审批、监理单位签字确认，擅自修改施工组织设计、危大工程专项施工方案、设计图纸要求的施工参数或工序；甲方工作人员的口头表态、微信/邮件非正式沟通不构成有效审批依据。•责任范围：因方案调整导致的质量缺陷、安全事故、工期延误、第三方财产损失，均由乙方承担；即使调整后方案通过了后续验收，也不免除乙方擅自变更的违约责任。•补充要求：所有方案调整必须提交《施工方案调整审批表》（见附件1），经乙方公司技术负责人、总监理工程师、甲方工程部经理三级签字盖章后方可实施，审批流程最长不超过7个工作日。3.2乙方自购材料设备质量类责任•判定标准：乙方自行采购的原材料、构配件、施工设备，不符合设计要求、国家规范标准或合同约定的质量等级；甲方的进场抽检、见证取样仅履行监督义务，抽检合格不免除乙方的全部质量责任。•责任范围：因材料/设备质量不合格导致的工程返工、结构安全隐患、功能缺陷、安全事故，乙方需在甲方要求的15日内完成整改并承担全部费用，工期不予顺延；造成甲方或第三方损失的，乙方全额赔偿。•补充要求：乙方必须留存所有自购材料的质量证明文件、采购合同、付款凭证，保存期限不得少于工程质保期满后5年，无法提供的视为材料来源不合格。3.3乙方安全管理疏漏类责任存在以下任一情形的，视为乙方安全管理疏漏，由此导致的人员伤亡、财产损失甲方全部免责：1.未按规定配备专职安全员：建筑面积1万㎡以下项目不少于1人、1~5万㎡不少于2人、5万㎡以上不少于3人，且安全员必须持有效C类安全生产考核合格证；2.未对新进场人员开展三级安全教育：公司级、项目级、班组级每级培训不少于8学时，考核合格后方可上岗，无签到表、培训课件、考核试卷的视为未开展培训；3.未按专项方案落实安全防护：临边防护高度不足1.2m、脚手架连墙件数量少于方案要求、起重机械未检测合格即投入使用、深基坑监测频次低于规范要求等；4.特种作业人员未持证上岗：焊工、起重司机、架子工、电工等特种作业人员必须持有效特种作业操作证，人证不符的视为无证上岗。3.4乙方违法分包转包类责任•判定标准：乙方未经甲方书面同意擅自分包工程、将工程转包给无资质单位或个人、允许其他单位或个人以乙方名义承揽工程；即使甲方同意分包，乙方仍需对分包单位的所有行为承担连带责任。•责任范围：因违法分包、转包导致的质量问题、安全事故、农民工工资拖欠、工期延误，甲方全部免责，乙方需承担所有直接与间接损失；甲方有权单方解除主合同，乙方需支付合同总价5%的违约金。3.5不可抗力次生损失类责任•判定标准：地震、暴雨、洪水等不可抗力发生后，乙方未在4小时内采取减损措施（如基坑抽排水、设备转移、临设加固等），导致损失扩大的部分。•责任范围：不可抗力直接导致的损失按主合同约定分担，因乙方未及时减损导致的扩大损失（如基坑坍塌、设备被淹、材料报废）全部由乙方承担，工期不予顺延。•补充要求：乙方需在不可抗力发生后24小时内提交损失清单与减损措施记录，未按时提交的损失主张不予认可。3.6乙方人员违规致第三方损害类责任乙方施工人员在施工过程中因酒后作业、违规操作机械、擅自破坏市政设施、高空抛物等违法违规行为，导致第三方人员伤亡或财产损失的，甲方全部免责，由乙方承担全部赔偿责任；如甲方因第三方索赔被判决承担责任的，有权向乙方全额追偿（含诉讼费、律师费、执行费）。四、第四条甲方不免责的法定情形以下情形不属于本协议免责范围，甲方仍需按法律规定与主合同约定承担相应责任：1.甲方提供的设计文件、地质勘察报告存在明显错误，导致施工质量或安全事故的；2.甲供材料、设备不符合质量标准，且乙方已按规定履行进场检验义务仍无法发现质量缺陷的；3.甲方违反法律法规规定，强行要求乙方降低质量标准、压缩合理工期、违章作业导致事故的；4.法律规定的其他应当由甲方承担责任的情形。五、第五条免责情形的认定流程是否属于本协议约定的免责情形，按以下流程认定：1.事故上报：发生质量、安全或索赔事件后，乙方必须在24小时内提交书面事故报告，说明事件起因、经过、初步损失、已采取的措施；逾期上报导致责任无法查清的，视为乙方全责。2.联合调查：双方在事件发生后3日内成立联合调查组，甲方派法务专员、工程部主管各1人，乙方派安全总监、项目负责人各1人；涉及专业性问题的，双方共同委托具备资质的第三方检测机构（如当地建筑工程质量检测中心、安全生产科学研究院）进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。3.责任认定：调查组需在15个工作日内出具《事故责任认定书》，明确事件原因、责任主体、损失金额；符合本协议免责情形的，甲方不承担责任。4.异议处理：一方对认定结果有异议的，可在收到认定书后7日内向项目所在地建设行政主管部门申请调解，或直接向项目所在地人民法院提起诉讼。六、第六条双方权利义务1.甲方权利义务：◦有权对乙方的施工方案、材料质量、安全管理进行监督检查，发现隐患有权要求乙方立即整改；◦必须在合同约定的时限内完成审批、提供合法有效的设计文件与场地条件，不得故意拖延审批。2.乙方权利义务：◦有权对甲方的违法指令提出拒绝，对责任认定结果提出异议；◦必须严格按规范、方案、合同要求施工，留存所有施工记录、检测报告、培训记录等资料，配合甲方的检查与调查。七、第七条争议解决因本协议履行产生的争议，双方优先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。八、第八条协议生效与其他1.本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格且质保期满后5年。2.本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。3.本协议附件为协议不可分割的组成部分，与正文具有同等效力。（以下为签字页）

甲方（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表（签字）：________

日期：__年月__日乙方（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表（签字）：________

日期：__年月__日附件1施工方案调整审批表（样表）工程名称方案名称原方案编号调整涉及金额调整原因及内容（可附页说明）乙方项目负责人签字日期乙方公司技术负责人签字日期监理单位总监理工程师签字日期甲方工程部经理签字（盖章）日期备注未加盖甲方工程部公章的审批表无效，不得作为施工依据附件2安全隐患整改闭环记录表（样表）隐患编号检查日期隐患位置隐患等级□一般□重大隐患描述整改要求时限□一般隐患24小时内□重大隐患立即停工整改乙方整改回复（附整改前后照片）甲方复查意见□整改合格□整改不合格需重新整改复查人签字日期附件3双方授权签字人员名单单位岗位姓名授权范围签字样本甲方工程部经理方案审批、隐患复查甲方法务专员事故调查、责任认定乙方