2025-2026年建筑行业二级建造师法规科目模拟试卷

2025-2026年建筑行业二级建造师法规科目模拟试卷一、单选题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内）1.根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程发包的说法中，正确的是（）。A.实行招标发包的建筑工程，发包人不得将工程肢解后分别发包B.经有关主管部门批准，可以不进行招标而直接发包C.发包人有权将工程转包给具有相应资质条件的其他单位D.发包人必须委托具有相应资质条件的施工单位进行施工解析：本题考查《中华人民共和国建筑法》中关于建筑工程发包的规定。选项A错误，根据建筑法第24条，实行招标发包的，不得将建筑工程肢解后分别发包。选项B错误，根据建筑法第19条，依法必须进行招标的工程，应当公开招标；有特殊情况需要不公开招标的，应当经县级以上人民政府建设行政主管部门批准。选项C正确，根据建筑法第28条，禁止承包单位将承包的工程转包。但是，经发包人同意，可以将非主体结构的部分工程分包给具有相应资质条件的单位。选项D错误，根据建筑法第15条，发包人不得将工程转包。正确答案为C。2.某施工单位在施工过程中发现设计文件不符合国家强制性标准，根据《建设工程质量管理条例》，施工单位应当（）。A.暂停施工，并及时报告建设单位B.按照设计文件施工，不得提出修改意见C.自行修改设计文件，并承担相应责任D.拒绝施工，并要求设计单位承担责任解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于施工单位发现设计文件不符合强制性标准时的处理规定。选项A正确，根据条例第28条，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。选项B错误，施工单位有权提出修改意见。选项C错误，施工单位无权自行修改设计文件。选项D错误，施工单位应当及时提出意见和建议，而不是拒绝施工。正确答案为A。3.根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和（）。A.责任期限B.责任金额C.责任追究方式D.责任考核标准解析：本题考查《安全生产法》中关于生产经营单位安全生产责任制的要求。选项A错误，责任期限不是安全生产责任制的必要内容。选项B错误，责任金额不是安全生产责任制的必要内容。选项C错误，责任追究方式是安全生产责任制的组成部分，但不是明确各岗位责任人员、责任范围和责任考核标准的必要内容。选项D正确，根据安全生产法第21条，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和责任考核标准。正确答案为D。4.某施工现场发生安全事故，造成3人死亡、5人重伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故应当由（）组织事故调查组进行调查。A.事故发生地设区的市级人民政府B.事故发生地县级人民政府C.事故发生单位所在地设区的市级人民政府D.事故发生单位解析：本题考查《生产安全事故报告和调查处理条例》中关于事故调查组组织的规定。选项A正确，根据条例第19条，较大事故由事故发生地设区的市级人民政府组织事故调查组进行调查。选项B错误，根据条例第19条，较大事故由事故发生地设区的市级人民政府组织事故调查组进行调查。选项C错误，事故调查组由事故发生地设区的市级人民政府组织。选项D错误，事故发生单位不是事故调查组的组织者。正确答案为A。5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于工程变更的说法中，错误的是（）。A.发包人提出的工程变更，承包人有权拒绝执行B.承包人提出的工程变更，应当报发包人批准C.工程变更引起合同价款增减的，应当由发包人和承包人协商确定D.工程变更导致工期延误的，承包人应当承担相应责任解析：本题考查《建设工程施工合同（示范文本）》中关于工程变更的规定。选项A错误，根据合同示范文本第12条，发包人提出的工程变更，承包人应当根据变更指令进行变更。选项B正确，根据合同示范文本第12条，承包人提出的工程变更，应当报发包人批准。选项C正确，根据合同示范文本第12条，工程变更引起合同价款增减的，应当由发包人和承包人协商确定。选项D错误，根据合同示范文本第12条，工程变更导致工期延误的，工期应当相应顺延。正确答案为A。6.某建筑工程在施工过程中，由于发包人原因导致工期延误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应当（）。A.按照原合同工期完成施工任务B.要求发包人赔偿工期延误损失C.拒绝继续施工，并解除合同D.与发包人协商，重新确定工期解析：本题考查《建设工程施工合同（示范文本）》中关于因发包人原因导致工期延误的处理规定。选项A错误，由于发包人原因导致工期延误，承包人可以要求工期顺延。选项B正确，根据合同示范文本第13条，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人赔偿工期延误损失。选项C错误，承包人无权单方面解除合同。选项D正确，承包人可以与发包人协商，重新确定工期。正确答案为B。7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程勘察、设计、施工、工程监理不得转包或者违法分包。下列关于分包的说法中，正确的是（）。A.经建设单位同意，施工单位可以将主体工程分包给其他单位B.工程监理单位可以将工程监理业务转包给其他单位C.建设工程总承包单位可以将非主体工程分包给具有相应资质条件的单位D.分包单位应当具备相应的资质条件，并承担分包工程的连带责任解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于分包的规定。选项A错误，根据条例第28条，禁止承包单位将承包的工程转包。但是，经发包人同意，可以将非主体结构的部分工程分包给具有相应资质条件的单位。选项B错误，根据条例第34条，工程监理单位不得将工程监理业务转包或者违法分包。选项C正确，根据条例第28条，建设工程总承包单位可以将非主体工程分包给具有相应资质条件的单位。选项D正确，根据条例第28条，分包单位应当具备相应的资质条件，并承担分包工程的连带责任。正确答案为C、D。8.某施工单位在施工过程中，由于违反安全生产规章制度，导致发生安全事故。根据《安全生产法》，该施工单位应当（）。A.对责任人进行经济处罚B.提交事故调查报告C.限期整改，并承担相应责任D.暂停施工，并追究建设单位责任解析：本题考查《安全生产法》中关于施工单位发生安全事故后的处理规定。选项A错误，经济处罚不是安全生产法的规定。选项B正确，根据安全生产法第77条，发生生产安全事故的，生产经营单位应当及时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门报告。选项C正确，根据安全生产法第78条，事故发生单位应当及时采取措施，消除事故危害，并做好善后处理工作。选项D错误，施工单位应当承担相应责任，而不是追究建设单位责任。正确答案为B、C。9.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。下列关于质量保修期的说法中，正确的是（）。A.房屋建筑工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限B.建设工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算C.保修期内，因不可抗力造成的损坏，发包人应当承担保修责任D.保修期内，因使用不当造成的损坏，承包人应当承担保修责任解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保修期的规定。选项A错误，根据条例第40条，在正常使用条件下，房屋建筑工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限。选项B正确，根据条例第40条，建设工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。选项C错误，根据条例第41条，保修期内，因不可抗力造成的损坏，发包人不再承担保修责任。选项D错误，根据条例第41条，保修期内，因使用不当造成的损坏，承包人不再承担保修责任。正确答案为B。10.某施工单位在施工过程中，发现设计文件不符合国家强制性标准，根据《建设工程质量管理条例》，施工单位应当（）。A.暂停施工，并及时报告建设单位B.按照设计文件施工，不得提出修改意见C.自行修改设计文件，并承担相应责任D.拒绝施工，并要求设计单位承担责任解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于施工单位发现设计文件不符合强制性标准时的处理规定。选项A正确，根据条例第28条，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。选项B错误，施工单位有权提出修改意见。选项C错误，施工单位无权自行修改设计文件。选项D错误，施工单位应当及时提出意见和建议，而不是拒绝施工。正确答案为A。二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请将答案填写在横线上）1.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的发包单位应当将建筑工程的（______）文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。解析：本题考查《中华人民共和国建筑法》中关于建筑工程发包备案的规定。根据建筑法第28条，建筑工程的发包单位应当将建筑工程的施工图纸及说明文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。参考答案：施工图纸及说明2.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程实行（______）制度，对工程质量管理进行监督。解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量监督管理制度的规定。根据条例第5条，建设工程实行质量监督管理制度，对工程质量管理进行监督。参考答案：质量监督管理3.根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和（______）。解析：本题考查《安全生产法》中关于生产经营单位安全生产责任制的要求。根据安全生产法第21条，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和责任考核标准。参考答案：责任考核标准4.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由事故发生地（______）人民政府组织事故调查组进行调查。解析：本题考查《生产安全事故报告和调查处理条例》中关于事故调查组组织的规定。根据条例第19条，较大事故由事故发生地设区的市级人民政府组织事故调查组进行调查。参考答案：设区的市级5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更引起合同价款增减的，应当由（______）协商确定。解析：本题考查《建设工程施工合同（示范文本）》中关于工程变更引起合同价款增减的确定方式的规定。根据合同示范文本第12条，工程变更引起合同价款增减的，应当由发包人和承包人协商确定。参考答案：发包人和承包人6.某建筑工程在施工过程中，由于发包人原因导致工期延误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应当（______）。解析：本题考查《建设工程施工合同（示范文本）》中关于因发包人原因导致工期延误的处理规定。根据合同示范文本第13条，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人赔偿工期延误损失。参考答案：要求发包人赔偿工期延误损失7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。建设工程保修期从（______）起计算。解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保修期起算时间的规定。根据条例第40条，建设工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。参考答案：工程竣工验收合格之日8.《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的（______）。解析：本题考查《安全生产法》中关于生产经营单位主要负责人安全生产责任的规定。根据安全生产法第5条，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人。参考答案：第一责任人9.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程勘察、设计、施工、工程监理不得转包或者（______）。解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于禁止转包或者违法分包的规定。根据条例第28条，建设工程勘察、设计、施工、工程监理不得转包或者违法分包。参考答案：违法分包10.某施工单位在施工过程中，发现设计文件不符合国家强制性标准，根据《建设工程质量管理条例》，施工单位应当（______）。解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于施工单位发现设计文件不符合强制性标准时的处理规定。根据条例第28条，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。参考答案：及时提出意见和建议三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请判断下列说法的正误，正确的填“√”，错误的填“×”）1.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的施工图纸及说明文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（×）解析：本题考查《中华人民共和国建筑法》中关于建筑工程发包备案的规定。根据建筑法第28条，建筑工程的发包单位应当将建筑工程的施工图纸及说明文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。因此，该说法错误。参考答案：×2.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程实行质量监督管理制度，对工程质量管理进行监督。（√）解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量监督管理制度的规定。根据条例第5条，建设工程实行质量监督管理制度，对工程质量管理进行监督。因此，该说法正确。参考答案：√3.根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和责任追究方式。（×）解析：本题考查《安全生产法》中关于生产经营单位安全生产责任制的要求。根据安全生产法第21条，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和责任考核标准。责任追究方式不是安全生产责任制的必要内容。因此，该说法错误。参考答案：×4.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由事故发生地县级人民政府组织事故调查组进行调查。（×）解析：本题考查《生产安全事故报告和调查处理条例》中关于事故调查组组织的规定。根据条例第19条，较大事故由事故发生地设区的市级人民政府组织事故调查组进行调查。因此，该说法错误。参考答案：×5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更引起合同价款增减的，应当由发包人和承包人协商确定。（√）解析：本题考查《建设工程施工合同（示范文本）》中关于工程变更引起合同价款增减的确定方式的规定。根据合同示范文本第12条，工程变更引起合同价款增减的，应当由发包人和承包人协商确定。因此，该说法正确。参考答案：√6.某建筑工程在施工过程中，由于发包人原因导致工期延误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应当要求发包人赔偿工期延误损失。（√）解析：本题考查《建设工程施工合同（示范文本）》中关于因发包人原因导致工期延误的处理规定。根据合同示范文本第13条，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人赔偿工期延误损失。因此，该说法正确。参考答案：√7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。房屋建筑工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限。（×）解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保修期的规定。根据条例第40条，在正常使用条件下，房屋建筑工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限。因此，该说法错误。参考答案：×8.《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人。（√）解析：本题考查《安全生产法》中关于生产经营单位主要负责人安全生产责任的规定。根据安全生产法第5条，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人。因此，该说法正确。参考答案：√9.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程勘察、设计、施工、工程监理不得转包或者违法分包。（√）解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于禁止转包或者违法分包的规定。根据条例第28条，建设工程勘察、设计、施工、工程监理不得转包或者违法分包。因此，该说法正确。参考答案：√10.某施工单位在施工过程中，发现设计文件不符合国家强制性标准，根据《建设工程质量管理条例》，施工单位应当及时提出意见和建议。（√）解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于施工单位发现设计文件不符合强制性标准时的处理规定。根据条例第28条，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。因此，该说法正确。参考答案：√四、简答题（本大题共4小题，每小题4分，共16分。请将答案写在答题卡上相应的位置）1.简述《中华人民共和国建筑法》中关于建筑工程发包的规定。解析：本题考查《中华人民共和国建筑法》中关于建筑工程发包的规定。根据建筑法，建筑工程的发包单位应当将建筑工程的施工图纸及说明文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建筑工程的发包单位不得将建筑工程肢解后分别发包。依法必须进行招标的工程，应当公开招标；有特殊情况需要不公开招标的，应当经县级以上人民政府建设行政主管部门批准。禁止承包单位将承包的工程转包。但是，经发包人同意，可以将非主体结构的部分工程分包给具有相应资质条件的单位。参考答案：《中华人民共和国建筑法》中关于建筑工程发包的规定主要包括：建筑工程的发包单位应当将建筑工程的施工图纸及说明文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案；建筑工程的发包单位不得将建筑工程肢解后分别发包；依法必须进行招标的工程，应当公开招标；有特殊情况需要不公开招标的，应当经县级以上人民政府建设行政主管部门批准；禁止承包单位将承包的工程转包；但是，经发包人同意，可以将非主体结构的部分工程分包给具有相应资质条件的单位。2.简述《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保修期的规定。解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保修期的规定。根据条例第40条，在正常使用条件下，建设工程的保修期限分别为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方和承包方约定。建设工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。参考答案：《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保修期的规定主要包括：在正常使用条件下，建设工程的保修期限分别为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；其他项目的保修期限由发包方和承包方约定；建设工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。3.简述《安全生产法》中关于生产经营单位安全生产责任制的要求。解析：本题考查《安全生产法》中关于生产经营单位安全生产责任制的要求。根据安全生产法第21条，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和责任考核标准。生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的安全生产管理人员负责本单位的安全生产管理工作。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。参考答案：《安全生产法》中关于生产经营单位安全生产责任制的要求主要包括：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和责任考核标准；生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责；生产经营单位的安全生产管理人员负责本单位的安全生产管理工作；生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。4.简述《建设工程施工合同（示范文本）》中关于工程变更的规定。解析：本题考查《建设工程施工合同（示范文本）》中关于工程变更的规定。根据合同示范文本第12条，发包人提出的工程变更，承包人应当根据变更指令进行变更。承包人提出的工程变更，应当报发包人批准。工程变更引起合同价款增减的，应当由发包人和承包人协商确定。工程变更导致工期延误的，工期应当相应顺延。因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人赔偿工期延误损失。因承包人原因导致工期延误的，承包人应当承担相应责任。参考答案：《建设工程施工合同（示范文本）》中关于工程变更的规定主要包括：发包人提出的工程变更，承包人应当根据变更指令进行变更；承包人提出的工程变更，应当报发包人批准；工程变更引起合同价款增减的，应当由发包人和承包人协商确定；工程变更导致工期延误的，工期应当相应顺延；因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人赔偿工期延误损失；因承包人原因导致工期延误的，承包人应当承担相应责任。五、应用题（本大题共4小题，每小题6分，共24分。请将答案写在答题卡上相应的位置）1.某施工单位在施工过程中，发现设计文件不符合国家强制性标准。根据《建设工程质量管理条例》，施工单位应当如何处理？解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于施工单位发现设计文件不符合强制性标准时的处理规定。根据条例第28条，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。施工单位无权自行修改设计文件，应当及时将问题报告给发包人，由发包人通知设计单位进行修改。同时，施工单位应当停止施工，并做好现场保护工作，等待设计文件修改完成后，再继续施工。参考答案：施工单位在施工过程中发现设计文件不符合国家强制性标准时，应当及时提出意见和建议，并报告给发包人，由发包人通知设计单位进行修改。同时，施工单位应当停止施工，并做好现场保护工作，等待设计文件修改完成后，再继续施工。2.某建筑工程在施工过程中，由于发包人原因导致工期延误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应当如何处理？解析：本题考查《建设工程施工合同（示范文本）》中关于因发包人原因导致工期延误的处理规定。根据合同示范文本第13条，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人赔偿工期延误损失。同时，承包人可以与发包人协商，重新确定工期。如果发包人拒绝赔偿工期延误损失，承包人可以向人民法院提起诉讼。参考答案：因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人赔偿工期延误损失。同时，承包人可以与发包人协商，重新确定工期。如果发包人拒绝赔偿工期延误损失，承包人可以向人民法院提起诉讼。3.某施工单位在施工过程中，发生安全事故，造成3人死亡、5人重伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故应当如何处理？解析：本题考查《生产安全事故报告和调查处理条例》中关于事故处理的规定。根据条例第19条，较大事故由事故发生地设区的市级人民政府组织事故调查组进行调查。事故调查组应当查明事故原因，提出事故责任认定，并提出防范和整改措施。同时，事故发生单位应当及时采取措施，消除事故危害，并做好善后处理工作。参考答案：该事故应当由事故发生地设区的市级人民政府组织事故调查组进行调查。事故调查组应当查明事故原因，提出事故责任认定，并提出防范和整改措施。同时，事故发生单位应当及时采取措施，消除事故危害，并做好善后处理工作。4.某建筑工程实行质量保修制度。工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。根据《建设工程质量管理条例》，该建筑工程的保修期应当如何确定？解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保修期的确定方式的规定。根据条例第40条，在正常使用条件下，建设工程的保修期限分别为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方和承包方约定。参考答案：该建筑工程的保修期应当根据工程的具体情况确定。根据《建设工程质量管理条例》第40条，在正常使用条件下，建设工程的保修期限分别为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方和承包方约定。【标准答案及解析】一、单选题1.B2.A3.D4.A5.A6.B7.C、D8.B、C9.B10.A二、填空题1.施工图纸及说明2.质量监督管理3.责任考核标准4.设区的市级5.发包人和承包人6.要求发包人赔偿工期延误损失7.工程竣工验收合格之日8.第一责任人9.违法分包10.及时提出意见和建议三、判断题1.×2.√3.×4.×5.√6.√7.×8.√9.√10.√四、简答题1.《中华人民共和国建筑法》中关于建筑工程发包的规定主要包括：建筑工程的发包单位应当将建筑工程的施工图纸及说明文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案；建筑工程的发包单位不得将建筑工程肢解后分别发包；依法必须进行招标的工程，应当公开招标；有特殊情况需要不公开招标的，应当经县级以上人民政府建设行政主管部