工程燃油供销合同范本

工程燃油供销合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX能源集团有限公司

甲方地址：中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层

甲方法定代表人/负责人：张明

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX国际燃料有限公司

乙方地址：中国上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区XX路66号XX国际大厦12层

乙方法定代表人/负责人：李强

乙方联系方式/p>

**合同简介**

鉴于甲方作为国内领先的能源需求企业，在日常运营中需要稳定、可靠的工程燃油供应，以确保其项目执行的连续性和经济性；

鉴于乙方作为专业的燃料贸易与供应链服务提供商，拥有完善的燃油采购渠道、仓储设施以及物流配送体系，能够为甲方提供符合国家标准、安全环保的高品质工程燃油；

基于双方在长期业务往来中建立的信任基础，以及双方对市场燃油需求的共同认知，为明确双方在工程燃油采购与供应过程中的权利义务，保障交易安全与合规，经友好协商，双方达成如下合作协议。

本合同范本旨在通过规范化的条款设计，确保燃油供应链的稳定性与效率，同时兼顾双方风险控制与利益平衡。甲方作为燃料需求主体，其采购需求具有周期性、批量化的特点，涉及大型工程设备、运输车队等高油耗场景；乙方则依托其行业资源与专业能力，为甲方提供从燃油采购、仓储到定制化配送的全流程服务。双方合作的背景基于市场需求与资源禀赋的天然匹配，乙方通过优化供应链管理，降低甲方采购成本，而甲方则借助乙方的专业服务提升燃油使用效率，实现互利共赢。

合同范本中关于当事人信息的详尽描述，为后续权利义务的界定提供了基础依据。甲方作为买方，其需求场景直接影响燃油规格、交货周期等核心条款的设定；乙方作为卖方，其供应链能力则决定了合同履行的可行性。双方信息的准确性与完整性，是保障合同法律效力与实际执行力的前提条件。例如，甲方的联系方式需确保紧急情况下的即时沟通，而乙方的仓储地址则直接关系到交货地点的确定。此外，法定代表人/负责人的信息作为合同签署的代表，其身份确认是避免后续纠纷的关键环节。

本合同范本中，当事人信息的披露遵循了《民法典》关于合同主体的基本要求，同时结合工程燃油行业的特殊性进行了细化。例如，甲方的“买方/出租方/委托方”身份需根据实际合作模式进行调整，若涉及租赁或委托服务，则需明确具体权责；乙方的“卖方/承租方/服务提供方”身份同样需与业务场景匹配，避免概念混淆。双方地址的详细记录，不仅涉及物流配送路径的确定，还与税务、监管等合规要求相关联。

从行业实践来看，工程燃油供应链涉及多方主体（如生产商、仓储商、物流商等），但本合同范本聚焦于甲乙双方的核心合作关系，通过当事人信息的明确化，为后续条款的制定提供了逻辑支撑。例如，在“定义”章节中，需明确“工程燃油”的具体标准（如0号柴油、船用柴油等），而这一标准的选择与甲方的设备需求直接相关；在“价格与支付条件”章节中，燃油价格的计算方式需参考市场行情，但最终定价需以甲方的采购需求为基准。

此外，当事人信息的完整性也体现了合同范本的严谨性。例如，若甲方为上市公司或国有企业，则需披露其统一社会信用代码；若乙方涉及国际贸易，则需提供进出口资质证明。这些信息不仅用于合同签署的合法性审查，还可能成为后续争议解决中的证据材料。在“违约责任”章节中，若因一方信息披露不实导致合同无法履行，需明确相应的赔偿责任，而这一条款的设定又依赖于当事人信息的真实性与准确性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方作为工程燃油购买方与乙方作为工程燃油销售方之间的权利与义务，确保乙方按照甲方的要求稳定、足量、合规地供应工程燃油，满足甲方在项目执行或日常运营中的燃料需求。合同范围涵盖燃油品种、数量、质量标准、交货地点、交货时间、价格体系、支付条件、违约责任及争议解决方式等核心内容。具体而言，双方同意由乙方采购符合国家及行业标准的工程燃油（具体品种、标号由甲方在订单中明确），按照甲方提供的订单要求，在约定时间内将燃油运送至指定地点，并由甲方验收后支付相应货款。本合同旨在通过规范化的交易流程，建立长期、稳定、互利的燃油供应合作关系，保障甲方工程项目的顺利推进，同时维护乙方作为燃料供应链服务商的市场声誉与经济效益。

第二条定义

为明确双方权利义务，避免歧义，本合同中下列词语具有以下含义：

（1）"工程燃油"：指用于工程设备、工程机械、运输车辆等动力系统的燃料，包括但不限于柴油、汽油等，具体品种及标号以甲方订单载明为准；

（2）"标准"：指国家或行业发布的燃油质量标准，如《车用柴油》GB252或《船用柴油》GB/T18047等，具体标准以双方订单约定或行业通用标准为准；

（3）"交货地点"：指乙方将燃油运送至甲方指定接收地点，具体地址以甲方订单或书面通知为准；

（4）"交货时间"：指乙方完成燃油装车并启运的时间，及甲方或其授权代表签收的时间，具体以双方订单约定或物流运输合同为准；

（5）"订单"：指甲方为采购工程燃油而向乙方发出的书面或电子文件，包含燃油品种、数量、质量标准、交货地点、交货时间、价格等要素；

（6）"验收"：指甲方或其授权代表对到货燃油的数量、规格、质量进行确认的过程，验收合格后方可签收。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权按照合同约定向乙方下达采购订单，明确燃油品种、数量、质量标准、交货地点及时间等要素，并有权要求乙方按照订单要求履行供应义务。甲方有权对乙方供应的燃油进行质量检验，检验标准按照国家或行业相关标准执行，检验费用由甲方承担，检验结果作为验收依据；

（2）甲方应按照订单约定的时间和地点接收燃油，并指定具备相应资质的接收人员及接收设备。甲方或其授权代表应在燃油送达后及时进行验收，并在规定时间内（如24小时内）出具验收确认文件或电子签收凭证。甲方逾期验收或无正当理由拒绝验收，视为验收合格，乙方已完成交货义务；

（3）甲方应按照合同约定的支付条件及金额，按时足额支付燃油货款。甲方有权要求乙方提供符合税务要求的发票，发票内容应与实际交易相符。若甲方因故无法按时支付货款，应提前书面通知乙方，双方应协商确定新的支付方案，但乙方有权要求甲方支付逾期付款利息；

（4）甲方应提供准确的订单信息及交货地址，并对信息的真实性负责。若因甲方提供的信息错误导致交货延误或产生额外费用，甲方应承担相应责任。甲方有权要求乙方在约定时间内将燃油运送至指定地点，并承担相应的运输费用；

（5）甲方应遵守国家及地方有关燃油采购、使用、储存的法律法规，确保燃油供应链的合规性。甲方有权要求乙方提供燃油的来源证明、质量检测报告等文件，并确保燃油符合环保要求。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定下达采购订单，并有权核实订单信息的准确性及完整性。乙方有权拒绝执行内容不明确、不符合国家标准或行业规范的订单，并应及时通知甲方更正或取消订单。乙方有权要求甲方提供必要的采购资质证明；

（2）乙方应按照甲方订单的要求，在约定时间内完成燃油的采购、仓储、运输等环节，确保燃油的数量、规格、质量符合合同约定。乙方应将燃油运送至甲方指定的交货地点，并负责装车前的准备工作，确保运输过程的安全与效率。乙方应提供物流运输单据，并确保甲方能够及时接收燃油；

（3）乙方应保证所供应的燃油符合国家或行业相关标准，并提供相应的质量检测报告。若燃油质量出现争议，双方应共同委托具有资质的第三方检测机构进行检测，检测费用由责任方承担。乙方应承担因燃油质量问题导致的甲方损失，并应承担相应的违约责任；

（4）乙方有权按照合同约定的价格体系及支付条件，要求甲方支付燃油货款。乙方应向甲方提供符合税务要求的发票，发票内容应与实际交易相符。若甲方无正当理由拒绝支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并有权采取法律手段维护自身权益；

（5）乙方应建立完善的燃油供应链管理体系，确保燃油的稳定供应与质量安全。乙方应配备专业的仓储设施和运输设备，并确保操作人员具备相应的资质和经验。乙方应遵守国家及地方有关燃油采购、运输、储存的法律法规，确保燃油供应链的合规性。乙方应建立应急机制，应对突发事件（如自然灾害、政策调整等）对燃油供应链的影响，并及时通知甲方；

（6）乙方有权要求甲方提供必要的合作支持，如订单信息确认、验收协助等。乙方应积极配合甲方完成燃油的验收工作，并应提供必要的质量证明文件。若甲方在验收过程中提出合理要求，乙方应予以配合，并及时解决验收过程中出现的问题；

（7）乙方应建立客户服务机制，及时响应甲方的需求和建议，并不断改进服务质量。乙方应定期与甲方进行沟通，了解甲方的需求变化，并调整供应策略以满足甲方的需求。乙方应积极维护与甲方的合作关系，建立长期、稳定、互利的合作模式。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：工程燃油价格采用固定价格或浮动价格方式，具体由双方在订单中明确。固定价格指在合同有效期内或特定订单周期内，燃油单价保持不变；浮动价格指燃油单价根据市场行情或约定的基准价格（如国际原油价格指数、国内相关期货价格等）进行调整，调整周期及计算方式由双方在订单中约定。所有价格均包含燃油本身成本、运输费用、仓储费用及其他相关费用，但不包含税费，税费由双方根据国家税法规定各自承担。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式支付货款。乙方应在收到甲方付款前，向甲方开具合法有效的增值税发票。甲方应在收到乙方发票并核对无误后，按照订单约定的支付时间节点完成支付。

3.支付时间：甲方应按照以下时间节点支付货款：（1）预付款：甲方在下达订单后X日内，向乙方支付订单总金额的Y%作为预付款；（2）进度款：乙方完成燃油配送并经甲方验收合格后X日内，向甲方支付订单总金额的Z%作为进度款；（3）尾款：剩余订单总金额的W%作为尾款，甲方应在收到乙方最终发票后X日内支付。具体支付时间节点及比例由双方在订单中明确约定。

4.付款保障：甲方应确保其付款账户信息准确无误，并承担因账户信息错误导致的额外费用。若甲方因自身原因（如账户冻结、资金不足等）导致支付延迟，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，自YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日。合同期满前，双方如需继续合作，应提前一个月书面协商续签事宜。

2.订单履行期限：甲方有权在任何时间向乙方下达采购订单，乙方应在收到订单后X日内确认订单，并按照订单约定的交货时间完成燃油的配送。具体交货时间由双方在订单中明确，一般应满足甲方的紧急需求，特殊情况可另行协商。

3.交货时间节点：乙方应在订单约定的交货日期前X小时到达甲方指定的交货地点，并完成燃油的卸货或交付手续。甲方应在燃油送达后X小时内完成验收，并签署验收确认文件。若因不可抗力或甲方原因导致交货时间延误，双方应协商调整交货时间，并免除相应责任。

4.履行监督：双方应建立有效的沟通机制，及时解决履行过程中出现的问题。乙方应定期向甲方提供履约报告，包括燃油供应量、质量检测情况、运输情况等。甲方应定期对乙方的履约情况进行评估，并提出改进建议。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)甲方未按时支付货款：若甲方未按照本合同第四条约定的支付时间节点支付货款，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之X向乙方支付违约金，直至付清为止。逾期超过X日，乙方有权暂停发货或解除合同，并要求甲方赔偿因此遭受的损失，包括但不限于违约金、合理的律师费、诉讼费等。

(2)甲方提供信息错误：若因甲方提供错误的订单信息、交货地址或验收要求导致乙方产生额外费用（如运输延误费、仓储费等），甲方应承担全部费用。若错误导致合同无法履行，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于已产生的采购成本、运输成本、仓储成本等。

(3)甲方无正当理由拒绝验收：若甲方无正当理由拒绝验收或拖延验收，视为验收合格，乙方已完成交货义务。甲方仍不支付货款，应按本条(1)款规定承担违约责任。

2.乙方违约责任：

(1)乙方未按时交货：若乙方未按照订单约定的交货时间将燃油送达指定地点，每逾期一日，应按逾期交货金额的万分之Y向甲方支付违约金，直至交货完毕为止。逾期超过X日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此遭受的损失，包括但不限于采购替代燃料的差价损失、项目延误损失等。

(2)乙方提供燃油质量不合格：若乙方供应的燃油不符合本合同第二条定义中的“标准”或甲方订单约定的质量要求，甲方有权要求乙方采取补救措施（如更换合格燃油、退还货款等）。若乙方拒绝补救或补救措施无效，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此遭受的损失，包括但不限于设备损坏费、停工损失、采购替代燃料的差价损失等。违约金金额为不合格燃油价值的X%，且甲方还有权要求乙方支付合理的检测费、律师费、诉讼费等。

(3)乙方未按时开具发票：若乙方未按照约定时间向甲方开具合法有效的发票，应向甲方支付相当于订单总金额万分之Z的违约金，并应立即补开发票。若因乙方原因导致甲方无法及时取得发票而产生税务风险，乙方应承担相应责任。

3.不可抗力导致的违约：若因不可抗力（如战争、自然灾害、政府行为等）导致任何一方无法履行合同义务，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力导致的损失，双方互不承担责任。

4.赔偿责任：除本合同另有约定外，任何一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失和间接损失，包括但不限于实际损失、预期利益损失、合理的律师费、诉讼费等。赔偿金额应以实际发生或可预见的损失为限。

5.紧急情况处理：若发生任何一方违约行为，守约方有权采取必要的措施（如暂停履行合同、解除合同等）以减少损失，但应事先通知违约方。若守约方未采取必要措施而导致损失扩大，则不得就扩大的损失要求赔偿。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、火山爆发、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、禁运、进出口限制等）、疫情及其防控措施、以及严重影响供应链的正常运行的突发事件。不可抗力事件应发生在合同订立后，且其发生及影响是双方在订立合同时无法预见的。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力而无法履行或无法完全履行合同义务时，应立即通知对方，并在合理期限内（通常为15日内）向对方提供不可抗力事件发生及其影响的有效证明文件，如政府公告、新闻报道、公证机构证明等。若未能及时提供证明，则视为不可抗力影响未超过合理期限。

3.责任免除：遭遇不可抗力的一方，根据不可抗力事件的影响，可以部分或全部免除相应的违约责任。但遭受不可抗力一方应采取一切必要措施减少损失，若因未采取合理措施而导致损失扩大，则不能免除其扩大损失部分的责任。

4.合同变更或解除：若不可抗力事件持续超过X日，导致合同目的无法实现或合同履行基础发生重大变化，双方可以协商变更合同内容或解除合同。合同解除后，双方应互不承担违约责任，但应妥善处理善后事宜，包括货物处理、费用结算等。因不可抗力导致的合同解除，不影响双方此前已产生的权利和义务。

5.不可抗力消除：若不可抗力事件影响消除后，遭遇不可抗力的一方应立即恢复合同履行，并通知对方。若合同履行已不可能，双方应协商处理合同剩余部分。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下产生的任何争议，包括但不限于合同解释、履行、违约等，应由双方首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则进行，由双方授权代表在书面记录中确认协商结果。

2.协商不成处理：若双方在收到对方争议通知后X日内（自通知发出之日起算）未能通过协商达成一致意见，争议应提交至以下第（）种方式解决：（1）提交XX仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁；（2）依法向XX人民法院提起诉讼。仲裁或诉讼地点为甲方所在地或乙方所在地或合同履行地，具体由双方在争议发生后协商确定。

3.仲裁规则：若选择仲裁方式，仲裁应适用XX仲裁委员会的仲裁规则。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，仲裁庭有权根据需要自行调查事实，收集证据，并可委托第三方进行评估或鉴定。仲裁费用由败诉方承担，或由双方协商分担。

4.诉讼管辖：若选择诉讼方式，甲方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。若甲方未在法定时效内提起诉讼，乙方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应遵守法院的审理程序，并承担相应的诉讼费用。判决生效后，双方应自觉履行判决内容，若一方拒不履行，另一方可向人民法院申请强制执行。

5.争议解决期间：在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同中其他未受争议影响的条款，任何一方不得单方面停止履行或解除合同，除非双方另有书面约定或仲裁/法院裁决另有规定。此条款旨在维护合同的整体稳定性，保障双方正常业务不受争议的过度影响。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、快递服务）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前X日以书面形式通知对方。以电子邮件方式发送的通知，需收到对方确认回复后方可视为送达；以快递服务发送的通知，寄出后X日即视为送达；以传真或信函发送的通知，发送当日即视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件，方为有效。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。合同变更不得违反国家法律法规的强制性规定，且不得影响合同的核心条款效力。

3.分包：未经对方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下的任何义务转让给第三方，也不得将合同标的或履行过程进行分包。若需分包，分包方应具备相应资质，并承担分包范围内的责任，原合同双方仍对合同整体履行负责。

4.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。