2026年监理工程师考试《建设工程合同管理》专项训练

2026年监理工程师考试《建设工程合同管理》专项训练考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（每题1分，共40分。下列选项中，只有一项符合题意）1.根据我国《民法典》合同编的规定，依法成立的合同自（）时生效。A.签订之日起B.依法办理批准、登记等手续之日起C.合同成立之日起D.当事人达成合意之日起2.合同的生效要件中，不包括（）。A.合同当事人具有相应的民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗D.必须采用书面形式3.某建设工程施工合同约定工期为12个月，实际工期延长至15个月。承包商因此增加的人工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人按比例分担D.根据具体情况确定4.在合同履行过程中，若发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以依据《民法典》行使的权利是（）。A.解除合同B.留置工程款C.放弃合同权利D.请求发包人支付违约金5.要约失效的情形不包括（）。A.要约被拒绝B.要约人依法撤回要约C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.不可抗力致使要约无法到达受要约人6.下列关于合同变更的表述，正确的是（）。A.合同变更需要经双方当事人协商一致B.合同变更仅对变更后的内容具有法律效力C.合同变更不需要通知对方D.合同变更必须采用书面形式7.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失，非因当事人一方迟延通知致使对方遭受损失的，通知方应当承担（）。A.部分责任B.全部责任C.补充责任D.无责任8.建设工程合同纠纷中，当事人可以选择的争议解决方式是（）。A.协商、调解、仲裁或诉讼B.协商、调解或仲裁C.诉讼或仲裁D.协商或调解9.仲裁裁决作出后，当事人一方不履行的，另一方可以（）。A.向人民法院申请强制执行B.向人民法院申请撤销裁决C.向仲裁委员会申请复议D.向人民法院提起诉讼10.下列关于建设工程委托监理合同的表述，错误的是（）。A.监理合同是委托合同B.发包人是监理合同的委托人C.监理人不得转让监理业务D.监理人可以根据需要更换总监理工程师，但应提前通知发包人11.建设工程勘察、设计合同履行过程中，若发包人要求变更设计，除合同另有约定外，应当（）。A.通知勘察、设计单位修改设计文件B.由勘察、设计单位自行决定是否修改C.与勘察、设计单位协商签订设计变更文件D.无需通知勘察、设计单位12.建设工程施工合同中，关于工程款支付期限的约定对承包人产生的影响是（）。A.直接决定工程工期B.可能导致承包人资金周转困难C.规定了承包人索赔的依据D.与工程质量验收无关13.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者（）确定。A.交易习惯B.公平原则C.最大诚信原则D.情势变更原则14.承包人因发包人原因导致工期延误，并遭受实际损失的，承包人可以（）。A.要求发包人支付误期损害赔偿费B.直接扣除部分工程款C.要求发包人赔偿全部窝工损失D.解除合同15.建设工程合同中，关于保密条款的约定，主要目的是（）。A.防止承包人泄露发包人的商业秘密B.约束发包人履行合同义务C.明确合同解除的条件D.规定合同争议的解决方式16.下列关于格式条款的表述，错误的是（）。A.提供格式条款一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务B.格式条款应当采取显著方式提请对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款C.对方根据提示，有权要求对方作出说明D.格式条款无效，则整个合同无效17.因施工图纸或施工技术文件错误导致工程返工的，相关损失应由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计单位D.监理单位18.建设工程保险中，工程一切险主要承保的风险是（）。A.发包人的商业风险B.承包人的人身风险C.自然灾害和意外事故风险D.合同履约风险19.监理工程师发现设计文件和施工技术文件不符合法律、法规和强制性标准时，应当（）。A.直接要求设计单位修改B.向建设单位报告，并提出处理建议C.自行修改后报建设单位D.要求施工单位按原设计文件施工20.建设工程索赔是指合同一方因对方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，而遭受损失时，向对方提出的（）。A.赔礼道歉的要求B.支付额外费用或延长工期的要求C.友好协商的要求D.提起诉讼的要求21.索赔证据中，能够证明事件发生过程或程度的证据是（）。A.书面通知B.工程照片C.会议纪要D.付款凭证22.在建设工程索赔中，承包人向发包人提交索赔报告后，发包人应当（）。A.立即支付索赔金额B.在28天内作出答复C.召开专题会议讨论D.委托第三方评估23.建设工程合同争议诉讼中，诉讼时效期间一般为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年24.仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后，当事人（）。A.可以向人民法院上诉B.可以向上一级仲裁委员会申请复议C.可以向人民法院申请撤销或强制执行D.只能向人民法院申请强制执行25.下列关于建设工程分包的表述，正确的是（）。A.发包人可以将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给他人B.分包单位应当具备相应的资质条件C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.分包需要经过发包人的同意，但无需报建设行政主管部门备案26.建设工程总承包合同中，承包人的主要义务是（）。A.负责工程项目的投资B.负责工程项目的招标C.完成合同约定的工程设计和施工任务D.负责工程项目的运营管理27.合同履行过程中，若发生情势变更，合同双方当事人可以（）。A.请求变更或解除合同B.要求对方支付违约金C.要求对方赔偿损失D.继续履行原合同28.合同约定的履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在（）履行。A.不动产所在地B.出卖人所在地C.买受人所在地D.合同签订地29.建设工程合同中，关于不可抗力的约定，通常包括不可抗力的范围、发生不可抗力后的处理方式等内容。其主要目的是（）。A.明确合同解除的条件B.约束双方当事人的行为C.预防和减少合同风险D.规定合同争议的解决方式30.监理合同中，监理人应当按照约定履行监理义务，对承包人在合同履行过程中的（）进行控制。A.资金使用B.质量和安全C.进度计划D.人员资质31.建设工程招标投标活动中，招标人应当根据招标项目的特点和需要，编制招标文件。招标文件应当包括（）等内容。A.投标须知、投标人须知前附表和投标人须知正文B.招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、招标项目的规模、招标项目的性质C.评标方法、招标项目的实施地点D.招标项目的总投资额、招标项目的招标范围32.根据《建筑法》的规定，建筑工程的发包单位应当将建筑工程的施工任务发包给具有相应资质条件的（）。A.任何单位或者个人B.国有企业C.具有相应资质条件的施工总承包单位或者专业承包单位D.外商投资企业33.建设工程合同中，关于违约责任的约定，应当明确违约行为、违约责任种类和（）。A.赔偿范围B.赔偿期限C.赔偿主体D.赔偿方式34.建设工程合同纠纷仲裁中，仲裁庭由（）组成。A.1名或者3名仲裁员B.2名仲裁员C.3名以上奇数仲裁员D.仲裁委员会主席35.合同订立后，合同双方当事人对合同内容进行协商并达成一致，但未签订书面合同，且未采取（）形式，该合同不成立。A.指定代表B.按手印C.电子签名D.口头约定36.因施工设备故障导致工期延误，承包人提出的索赔属于（）。A.费用索赔B.工期索赔C.质量索赔D.安全索赔37.建设工程合同中，关于保修期的约定，通常根据工程类型和性质确定。保修期从（）起计算。A.合同签订之日B.工程竣工验收合格之日C.工程开工之日D.发包人支付最后一笔工程款之日38.下列关于建设工程委托监理合同主体的表述，正确的是（）。A.监理单位是合同的唯一主体B.发包人和承包人是合同的共同主体C.监理单位和被监理的施工承包单位是合同的共同主体D.建设行政主管部门是合同的主体之一39.根据《民法典》的规定，无权代理人以被代理人的名义实施的民事法律行为，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，但是（）。A.善意相对人有理由相信行为人有权代理的，代理行为有效B.行为人承担全部责任C.相对人承担全部责任D.被代理人承担部分责任40.建设工程合同履行过程中，若发生合同约定的解除情形，提出解除合同的当事人应当（）。A.立即停止履行合同B.通知对方，给对方必要的准备时间C.向人民法院提起诉讼D.向仲裁委员会申请仲裁二、多项选择题（每题2分，共30分。下列选项中，至少有两项符合题意）1.合同的生效要件包括（）。A.合同当事人具有相应的民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗D.合同标的确定E.应当办理批准、登记等手续已经办理2.下列关于合同变更的表述，正确的有（）。A.合同变更需要经双方当事人协商一致B.合同变更仅对变更后的内容具有法律效力C.合同变更不需要通知对方D.合同变更应当采用书面形式E.合同变更不影响合同变更前的效力3.因不可抗力不能履行合同的，合同双方当事人可以（）。A.根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任B.采取必要的措施防止损失扩大C.通知对方，减轻可能造成的损失D.请求对方承担违约责任E.变更合同内容4.建设工程合同纠纷的解决方式包括（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政复议5.仲裁裁决具有（）等特点。A.权威性B.约束力C.终局性D.可上诉性E.公证性6.建设工程委托监理合同中，监理人的主要义务包括（）。A.依法履行监理义务B.对承包人进行质量、安全、进度控制C.协助发包人选择承包人D.负责工程项目的投资控制E.编制工程量清单7.建设工程施工合同中，关于工程款支付方式的约定，可能包括（）。A.预付款B.进度款C.竣工结算款D.质量保证金E.违约金8.下列关于格式条款的表述，正确的有（）。A.提供格式条款一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务B.格式条款应当采取显著方式提请对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款C.对方根据提示，有权要求对方作出说明D.格式条款无效，则整个合同无效E.格式条款订立时未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意其内容，对方可以主张该格式条款不成为合同的内容9.建设工程保险中，常见的险种包括（）。A.工程一切险B.职业责任险C.道路运输险D.货物运输险E.机动车辆险10.监理工程师在合同管理中的主要职责包括（）。A.审查施工组织设计B.监督工程进度和质量C.处理工程变更D.组织工程竣工验收E.调解合同争议11.建设工程索赔的成立条件通常包括（）。A.索赔事件已发生B.索赔事件非因承包人原因造成C.承包人按照合同约定的程序提交了索赔报告D.索赔事件已造成承包人损失E.索赔证据充分、有效12.建设工程合同争议诉讼中，当事人可以提出的诉讼请求包括（）。A.请求判决合同无效B.请求判决解除合同C.请求判决继续履行合同D.请求判决赔偿损失E.请求判决支付违约金13.下列关于建设工程分包的表述，正确的有（）。A.分包单位应当具备相应的资质条件B.分包单位不得将其承包的工程再分包C.分包需要经过发包人的同意，并报建设行政主管部门备案D.发包人可以将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给他人E.分包单位对所承包的工程质量承担连带责任14.建设工程总承包合同中，承包人的主要义务包括（）。A.完成合同约定的工程设计和施工任务B.负责工程项目的招标C.负责工程项目的投资D.负责工程项目的运营管理E.确保工程质量和安全15.合同履行过程中，若发生情势变更，合同双方当事人可以（）。A.请求变更合同B.请求解除合同C.要求对方承担违约责任D.要求调整合同价款或者报酬E.要求减免部分责任三、案例分析题（共30分）背景资料：某市政工程建设项目，发包人（A公司）与承包人（B公司）签订了施工总承包合同。合同约定工期为12个月，工程总价款为8000万元，采用固定总价合同。合同中约定，发包人应于每月28日向承包人支付当月已完成工程量的70%的进度款。工程实施过程中发生以下事件：事件一：合同签订后第2个月，由于发包人原因导致施工现场停工15天，承包人因此损失人工费10万元，机械闲置费5万元。承包人及时向发包人提出了索赔，并提供了相关证据。事件二：合同签订后第5个月，由于不可抗力（暴雨）导致施工现场部分设施损坏，承包人因此损失材料费8万元，工期延误5天。承包人及时向发包人提出了索赔，并提供了相关证据。事件三：合同履行到第8个月时，发包人因资金周转问题，要求承包人将工程总价款降价10%，承包人同意了发包人的要求，并据此签订了书面补充协议。事件四：工程竣工后，承包人提交了竣工结算报告，发包人经审核后，认为工程实际总价款应为8600万元，因此拒绝支付承包人600万元的结算款。承包人认为发包人无权拒付，双方发生争议。问题：1.针对事件一，承包人能否获得发包人的赔偿？理由是什么？2.针对事件二，承包人能否获得发包人的工期索赔和费用索赔？理由是什么？3.发包人要求承包人降价10%的做法是否合法？承包人同意降价的后果是什么？4.发包人拒绝支付600万元结算款的做法是否合法？简述理由。试卷答案一、单项选择题1.C解析：根据《民法典》第四百六十九条规定，依法成立的合同自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。合同成立通常指当事人就合同主要条款达成合意。C选项“合同成立之日起”最符合合同法的基本原则和一般规定。2.D解析：合同生效要件包括：①行为人具有相应的民事行为能力；②意思表示真实；③不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。《民法典》第四百六十九条规定了合同成立的基本原则，但并未强制要求所有合同都必须采用书面形式。口头合同、默示合同等在一定条件下同样有效。因此，“必须采用书面形式”不属于合同生效的必要要件。3.A解析：根据《民法典》第五百二十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，不承担违约责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失，非因当事人一方迟延通知致使对方遭受损失的，通知方应当承担适当的责任。本题中，发包人未按约定支付工程进度款属于发包人的违约行为，其后果应由发包人承担。承包商因此增加的人工费用属于发包人违约导致的损失，应由发包人承担。4.B解析：根据《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。发包人未按约定支付工程进度款，属于不履行合同义务，承包人可以依据该条款要求发包人支付违约金，或者根据合同约定或法律规定要求发包人支付工程款。A选项解除合同通常需要满足更严格的条件，如根本违约且经催告后仍未履行。C选项放弃合同权利是单方行为，不一定能免除对方责任。D选项与质量问题无关。5.D解析：根据《民法典》第四百七十四条、第四百七十五条规定，要约可以撤回、撤销。有下列情形之一的，要约失效：①要约被拒绝；②要约人依法撤销要约；③承诺期限届满，受要约人未作出承诺；④受要约人对要约的内容作出实质性变更。不可抗力致使要约无法到达受要约人，属于要约失效的情形之一，但前提是要约已经发出。D选项描述的是要约邀请的情形。6.A解析：根据《民法典》第五百四十六条、第五百四十七条规定，当事人协商一致，可以变更合同内容。变更合同内容，应当采用书面形式。当事人对合同变更约定不明确，变更内容未成立的，不影响合同其他部分的内容。因此，合同变更需要经双方当事人协商一致是基本要求。B选项错误，合同变更对变更后的内容具有法律效力，但可能对未变更内容产生影响。C选项错误，合同变更需要通知对方，否则可能导致变更无效。D选项错误，并非所有合同变更都必须采用书面形式，但重大变更或法律规定必须书面形式的除外。7.A解析：根据《民法典》第五百九十条第一款规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失。非因当事人一方迟延通知致使对方遭受损失的，通知方应当承担适当的责任。”因此，免除责任是结果，及时通知是义务。A选项正确。8.A解析：根据《民法典》第五百零九条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”第五百一十条规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。”第五百一十二条规定：“当事人没有约定履行期限的，可以协议确定履行期限；不能协议确定的，适用本法第五百一十条、第五百一十一条的规定。”第五百一十四条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”因此，当事人可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等多种方式解决争议。9.A解析：根据《民事诉讼法》第二百七十七条第一款规定：“仲裁实行一裁终局制度。裁决作出后，当事人不得就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉。”因此，仲裁裁决作出后，当事人只能向人民法院申请撤销裁决或申请强制执行，但不能再上诉。A选项正确。10.D解析：监理合同是委托合同，发包人是委托人，监理人是受托人。C选项错误，监理人不得转让监理业务，但可以按规定程序更换总监理工程师。A、B选项表述正确，但D选项更侧重于对监理人的职责限定。11.C解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十一条规定：“建设单位、勘察单位、设计单位和施工单位不得违反国家规定指定生产厂、供应商。”发包人要求变更设计，应当与勘察、设计单位协商，签订设计变更文件，不能单方面要求。12.B解析：固定总价合同下，发包人支付进度款主要依据已完成工程量。但发包人未按时支付进度款，会导致承包人资金周转困难，影响施工进度和履约能力，这是发包人需要承担的风险和责任。13.A解析：根据《民法典》第四百六十九条规定：“依法成立的合同，自成立时生效。但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”《民法典》第五百零九条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”合同生效后，若就具体内容约定不明，应首先考虑协议补充，其次按照合同有关条款或交易习惯确定。A选项“交易习惯”符合《民法典》关于合同解释的规定。14.A解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。”因发包人原因导致工期延误，属于发包人违约，承包人可以要求发包人支付误期损害赔偿费，即因为发包人原因造成的损失赔偿。B、C、D选项均不符合法律规定。15.A解析：保密条款的主要目的是保护发包人的商业秘密、技术信息等不被泄露，维护发包人的合法权益。A选项最符合保密条款的核心目的。16.D解析：根据《民法典》第四百九十条第二款规定：“提供格式条款的一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。”A、B、C选项表述均符合法律规定或合同法的基本原则，D选项错误，格式条款无效，不影响其他格式条款的效力，除非该条款无效影响合同目的实现。17.A解析：根据《建设工程质量管理条例》第六十一条规定：“因设计文件和施工技术文件错误造成建设工程质量缺陷的，由责任方承担赔偿责任。”因设计文件或施工技术文件错误导致工程返工，相关损失应由造成错误的单位（设计单位或施工承包单位）承担责任，通常情况下是设计单位承担责任，但施工承包单位是否存在过错需要具体分析。发包人通常不直接承担责任，除非发包人指定了错误的设计或施工方案。18.C解析：工程一切险主要承保因自然灾害（如洪水、地震、暴雨等）和意外事故（如火灾、爆炸等）造成的物质损失，包括工程本身、施工设备、临时工程、场地清理费等。A、B、D选项属于其他风险类型或保险范围。19.B解析：根据《建设工程监理规范》（GB/T50319）和相关法律法规，监理工程师发现设计文件和施工技术文件不符合法律、法规和强制性标准时，应当及时向建设单位报告，并提出处理建议。监理人不能自行修改设计文件。20.B解析：索赔是指合同一方因对方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，而遭受损失时，向对方提出的支付额外费用或延长工期的要求。这是索赔的核心定义。21.B解析：工程照片能够直观地展示事件发生的过程、程度和影响范围，是重要的索赔证据之一。A选项书面通知是索赔启动的步骤，但不是证明事件本身的证据。C选项会议纪要可能包含相关内容，但证明力不如直接反映事件的证据。D选项付款凭证与事件发生过程或程度无关。22.B解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）的规定，承包人根据合同约定（通常在28天内）向发包人提交索赔报告。发包人应当在收到索赔报告后28天内作出答复或提出反索赔。23.B解析：根据《民法典》第一百八十八条第一款规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。”建设工程合同纠纷适用普通诉讼时效期间。24.A解析：根据《仲裁法》第九条规定：“仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。”25.B解析：根据《建筑法》第二十六条、第二十九条规定，禁止承包单位将工程转包。提倡实行工程总承包。实行工程总承包的，发包人应当将工程总承包合同的承包给具有相应资质条件的工程总承包单位。分包单位应当具备相应的资质条件。A选项错误，禁止转包。C选项错误，再分包是禁止的。D选项错误，分包需要经过发包人同意，并可能需要备案。26.C解析：建设工程总承包合同中，承包人的主要义务是按照合同约定完成合同范围内的工程设计和施工任务，包括设计和施工阶段的管理。27.A解析：根据《民法典》第五百三十三条规定：“合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更或者解除合同。”因此，可以请求变更或解除合同。28.A解析：根据《民法典》第五百一十条第二款规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。”29.C解析：不可抗力条款的约定主要是为了预防和减少合同风险，明确在发生不可抗力事件时的处理原则，如责任承担、合同履行状态等，以保障合同双方在意外情况下的权益。30.B解析：根据《建设工程监理规范》（GB/T50319）和相关法律法规，监理人应当履行监理合同约定的监理义务，对承包人在合同履行过程中的质量和安全进行控制，确保工程符合设计要求、质量标准和安全规范。31.A解析：根据《招标投标法实施条例》第四十四条规定，招标文件应当包括：招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、招标项目的规模、招标项目的性质、招标项目的实施地点等。B选项“投标须知”是招标文件的重要组成部分，但不是招标文件的必要内容。C、D选项不属于招标文件的法定内容。32.C解析：根据《建筑法》第二十六条、第二十九条规定：“禁止承包单位将工程转包或者违法分包。……提倡实行工程总承包。实行工程总承包的，发包人应当将工程总承包合同的承包给具有相应资质条件的工程总承包单位或者施工总承包单位；……施工总承包的，应当自行完成建筑主体结构的施工。”因此，应当将工程发包给具有相应资质条件的施工总承包单位或者专业承包单位。33.A解析：合同关于违约责任的约定，应当明确违约行为、违约责任种类（如继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则等）以及赔偿范围或计算方法。A选项最全面地概括了违约责任约定的核心内容。34.A解析：根据《仲裁法》第三十条、第三十一条规定，仲裁庭可以由1名仲裁员或者3名仲裁员组成。由3名仲裁员组成的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。第32条规定，第1款规定的仲裁员不能担任仲裁庭的组成人员。第33条规定，仲裁员有本法第三十四条规定的情形之一的，当事人可以申请其回避。因此，仲裁庭由1名或者3名仲裁员组成。35.B解析：根据《民法典》第四百六十九条规定：“依法成立的合同，自成立时生效。但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”《民法典》第一百四十三条第一款规定：“具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。”《民法典》第四百九十二条规定：“通过订立合同设立、变更、终止民事法律关系的协议，自依法成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”对于未签订书面合同，但采用按手印形式订立合同的，根据《民法典》第四百九十三条“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。”以及第四百九十八条规定：“依法成立的合同，自成立时生效。法律另有规定或者当事人另有约定的除外。合同成立后未生效、被撤销或者无效，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。”以及《民法典》第四百九十九条规定：“当事人一方依照前条规定请求履行合同义务的，对方应当履行。但是，有下列情形之一的，对方有权拒绝履行：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务标的不适于履行或者履行费用过高；（三）履行期限不明确，经催告后在合理期限内仍未确定履行期限；（四）债权人明显不履行债务。有前款规定情形之一的，不影响其他债权请求权的行使。当事人因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失，非因当事人一方迟延通知致使对方遭受损失的，通知方应当承担适当的责任。”题目中提到“未签订书面合同，且未采取按手印形式”，意味着合同可能未成立或效力存在争议。B选项“按手印”是《民法典》认可的一种民事法律行为设立方式，若采用此方式，则可能影响合同成立和效力认定。A、C、D选项与“按手印”作为合同形式无关或表述不准确。36.A解析：费用索赔是指因非承包人原因导致成本增加，承包人要求发包人补偿额外费用的要求。施工设备故障通常属于承包人自身管理或风险，除非有证据表明是发包人提供设备或发包人责任导致故障，否则一般属于承包人承担的费用，不能作为费用索赔的理由。若导致工期延误，则可能构成工期索赔。但题目未提工期延误，且仅问费用索赔，故倾向于选择与成本增加直接相关的选项，尽管设备故障本身不直接导致费用增加，但可能引发后续的窝工费等，但题目表述为“因施工设备故障导致工期延误，承包人提出的索赔属于费用索赔”，此表述存在歧义，但若理解为“因设备故障导致的额外维修费、租用替代设备费等”，则属于费用索赔。此处按题目给出的选项进行选择。37.B解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十条规定：“建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。”38.B解析：建设工程委托监理合同主体是发包人和监理人。A选项错误，监理单位是合同主体之一，但不是唯一主体。C选项错误，被监理的施工承包单位不是监理合同的主体，而是被监理的对象。D选项错误，建设行政主管部门不是合同主体，其职责是监督管理。39.A解析：根据《民法典》第一百七十一条第二款规定：“无权代理人以被代理人的名义实施的民事法律行为，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力。相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起三十日内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。行为人实施的行为被追认或者相对人知道或者应当知道行为人无权代理而未表示追认的，对被代理人发生效力。相对人因信赖行为人有权代理而实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。”A选项正确，符合《民法典》关于无权代理的规定。B、C、D选项与无权代理的法律后果不符。40.B解析：根据《民法典》第五百六十三条、第五百六十四条关于合同法定解除的规定，合同解除需要满足法定条件，如因不可抗力致使不能实现合同目的、在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务，或者有确切证据证明对方将不履行主要义务；当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。合同解除需要通知对方，并给对方必要的准备时间（通常是30天），否则视为解除要式行为。A选项错误，立即停止履行可能构成违约。C选项正确，符合法律规定。D选项错误，并非所有解除情形都需要诉讼或仲裁介入，大部分情况下，解除通知送达即生效，但影响后续履行。试卷可能侧重考察解除的程序和效力认定。二、多项选择题1.A、B、C解析：根据《民法典》合同编基础理论部分的规定，合同生效需要满足三个基本要件：①行为人具有相应的民事行为能力（A选项）；②意思表示真实（B选项）；③不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗（C选项）。D选项“合同标的确定”是合同有效成立的前提，但不是法定生效要件。E选项“应当办理批准、登记等手续已经办理”属于《民法典》合同生效的例外情况或特定合同生效条件，如不动产合同，而非普遍适用。因此，A、B、C是核心的法定生效要件。2.A、B、E解析：根据《民法典》第五百四十六条、第五百四十七条的规定，合同变更需要双方协商一致（A选项）。合同变更仅对变更后的内容具有法律效力，不影响未变更部分的效力（B选项）。合同变更需要通知对方，否则可能导致变更内容未生效或无效（E选项）。C选项错误，合同变更通常需要通知对方。D选项错误，并非所有变更都需要书面形式，但重要变更或法律规定必须书面形式的除外。E选项错误，合同变更不影响变更前的效力。3.A、B、C、D解析：根据《民法典》关于不可抗力制度（第五百九十条）的规定，因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任（A选项）。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失（C选项）。非因当事人一方迟延通知致使对方遭受损失的，通知方应当承担适当的责任（D选项）。B选项错误，不可抗力导致免责通常不构成对相对方的赔偿责任，除非存在法定免责条件（如及时通知）未被满足。D选项错误，不可抗力本身不直接导致损失分担，而是影响责任承担。4.A、B、C、D解析：根据《民法典》第五百零九条关于合同履行规则，以及第五百一十条关于合同内容不明确时的处理。A选项协商补充是首选（合同法基本原则）。B选项合同有关条款是重要依据。C选项交易习惯在特定情形下具有参考价值。D选项（合同目的）是解释合同条款的重要指导原则。E选项（情势变更原则）虽然重要，但可能在《民法典》合同编有专门规定（第五百三十三条），但此处未出现，故不选。5.A、B、C解析：根据《仲裁法》第九条关于一裁终局，以及第一百三十七条关于撤销权、第一百九十七条关于执行的规定。A选项权威性（一裁终局）。B选项约束力（仲裁裁决具有强制执行效力）。C选项终局性（当事人不能上诉）。D选项错误，仲裁裁决并非自动具有可上诉性。E选项错误，仲裁与公证是不同的争议解决方式。6.A、B、D解析：根据《建设工程监理规范》（GB/T50319）和相关法律法规。A选项是监理人的核心义务。B选项是监理合同的主要内容。D选项涉及监理人的权限范围。C选项“协助选择承包人”可能涉及，但不是核心义务。E选项“编制工程量清单”通常是招标文件的内容。7.A、B、C、D、E解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）和合同条款约定。A选项预付款。B选项进度款。C选项竣工结算款。D选项质量保证金。E选项违约金。这些都是常见的合同支付方式或条款。8.A、B、C、E解析：根据《民法典》合同编关于格式条款的规定。A选项公平原则。B选项显著方式提示义务。C选项相对人有权要求说明。E选项未履行提示或说明义务可能导致条款无效。D选项错误，格式条款效力独立。B选项错误，格式条款的效力判断依据是是否违反强制性规定或排除主要权利。9.A、B、D解析：根据《民法典》合同编关于保险合同的规定。A选项工程一切险。B选项职业责任险（与监理工程师关联度较高）。D选项货物运输险。C选项道路运输险，E选项机动车辆险，与建设工程合同管理关联度相对较低。因此，A、B、D更符合专项训练试卷可能考察的内容。10.A、B、C、D解析：根据《建设工程监理规范》（GB/T50319）和相关法律法规。A选项审查施工组织设计。B选项监督工程进度和质量。C选项处理工程变更。D选项组织工程竣工验收。这些都是监理工程师的职责。E选项调解合同争议，主要是监理工程师的辅助性工作，主要责任在合同管理中不突出。11.A、B、C、D解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）和合同索赔规定。A选项索赔事件发生。B选项非因己方原因。C选项按程序提交索赔报告。D选项损失发生且有证据。E选项证据充分有效。12.A、B、D解析：根据《民事诉讼法》和《仲裁法》关于合同纠纷诉讼处理方式。A选项请求判决合同无效。B选项请求解除合同。D选项请求赔偿损失。C选项请求继续履行合同。E选项请求支付违约金。A、B、D是常见的诉讼请求类型。13.A、B、C解析：根据《建筑法》、《招标投标法》及其实施条例。A选项分包资质。B选项禁止再分包。C选项分包需发包人同意并备案。D选项转包禁止。E选项连带责任。A、B、C是核心规定，D选项错误，E选项是关于分包单位的责任承担方式。14.A、C、D解析：根据《建设工程总承包合同》的特点和承包人义务。A选项设计和施工任务。C选项投资控制通常由发包人负责。D选项运营管理。E选项总承包合同范围。A、C、D是承包人的核心义务。15.A、B、D解析：根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更原则。A选项请求变更合同。B选项请求解除合同。D选项调整价款或报酬。C选项减免责任。A、B、D是情势变更制度下的救济途径。E选项协商。A、B、D是法律条文规定。三、案例分析题问题一：针对事件一，承包人能否获得发包人的赔偿？理由是什么？答案：能获得部分赔偿。理由：根据《民法典》第五百九十条关于不可抗力免责条款及《建设工程质量管理条例》相关规定，因发包人原因导致停工（非不可抗力），承包人损失的人工费、机械闲置费属于发包人违约造成的损失，应承担赔偿责任。承包人提交索赔报告并提供证据是行使索赔权利的必要程序。问题二：针对事件二，承包人能否获得发包人的工期索赔和费用索赔？理由是什么？答案：能获得费用索赔，能否获得工期索赔需结合停工时间长短、合同约定等综合判断。理由：根据《民法典》第五百九十条关于不可抗力免责条款及损失承担的规定，不可抗力导致损失（材料费、工期延误），发包人可能部分承担损失，但工期索赔需考虑合同约定及不可抗力影响程度。费用索赔（材料费、人工费损失）相对直接。问题三：发包人要求承包人降价10%的做法是否合法？承包人同意降价的后果是什么？答案：发包人要求降价可能涉及合同变更，需看合同约定。若合同约定价格调整机制，降价可能合法。若无约定，单方面降价可能构成违约。承包人同意降价，可能视为对合同变更的同意，需承担降价后的合同责任。理由：合同变更需协商一致，单方面变更可能构成违约。承包人同意降价，可能视为接受变更，需按变更后合同履行。问题四：发包人拒绝支付600万元结算款的做法是否合法？简述理由。答案：可能不合法。理由：根据《民法典》合同编关于合同履行、结算、支付条款的规定，发包人应按合同约定或结算结果支付工程款。拒绝支付可能构成违约。承包人有权要求支付，可先催告，仍不支付，可申请支付令或诉讼。试卷答案一、单项选择题1.C2.D3.A4.B5.D6.A7.A8.A9.D10.D11.C12.B13.A14.A15.A16.D17.A18.C19.B20.B21.B22.B23.B24.A25.B26.C27.A28.A29.C30.B31.A32.C33.A34.A35.A36.A37.B38.B39.A40.B二、多项选择题1.A、B、C2.A、B、E3.A、B、C、D4.A、B、D5.A、B、C6.A、B、C7.A、B、C、D、E8.A、B、C、D、E9.A、B、C、D10.A、B、C、D11.A、B、C、D12.A、B、D13.A、B、C14.A、B、D三、案例分析题问题一：针对事件一，承包人能否获得发包人的赔偿？理由是什么？答案：能获得部分赔偿。理由：根据《民法典》第五百九十条关于不可抗力免责条款及损失承担的规定，因发包人原因导致停工（非不可抗力），承包人损失的人工费、机械闲置费属于发包人的违约行为，发包人应承担赔偿责任。承包人提交索赔报告并提供证据是行使索赔权利的必要程序。问题二：针对事件二，承包人能否获得发包人的费用索赔？理由是什么？答案：能获得费用索赔。理由：根据《民法典》第五百九十条关于不可抗力免责条款及损失承担的规定，不可抗力导致损失（材料费、工期延误），发包人可能部分承担损失，但需结合合同约定及不可抗力影响程度。费用索赔（材料费、人工费损失）相对直接。问题二（补充）：能否获得工期索赔需结合停工时间长短、合同约定等综合判断。理由：根据《民法典》合同编关于解除合同的规定，合同解除需要满足法定条件，如因不可抗力致使不能实现合同目的、在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务，或者有确切证据证明对方将不履行主要义务；当事人一方迟延履行合同义务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；债权人明显不履行债务。有前款规定情形之一的，对方有权拒绝履行。根据《民法典》第五百六十三条、第五百六十四条关于合同法定解除的规定，合同解除需要满足法定条件，如因不可抗力致使不能实现合同目的、在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务，或者有确切证据证明对方将不履行主要义务；当事人一方迟延履行合同义务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；债权人明显不履行债务。有前款规定情形之一的，对方有权拒绝履行。根据《民法典》第五百九十条关于不可抗力免责条款及损失承担的规定，不可抗力导致损失（材料费、工期延误），发包人可能部分承担损失，但需结合合同约定及不可抗力影响程度。费用索赔（材料费、人工费损失）相对直接。问题二（修正）：能否获得工期索赔需结合停工时间长短、合同约定等综合判断。理由：根据《民法典》合同编关于解除合同的规定，合同解除需要满足法定条件，如因不可抗力致使不能实现合同目的、在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务，或者有确切证据证明对方将不履行主要义务；当事人一方迟延履行合同义务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；债权人明显不履行债务。有前款规定情形之一的，对方有权拒绝履行。根据《民法典》第五百六十三条、第五百六十四条关于合同法定解除的规定，合同解除需要满足法定条件，如因不可抗力致使不能实现合同目的、在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务，或者有确切证据证明对方将不履行主要义务；当事人一方迟延履行合同义务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；债权人明显不履行债务。有前款规定情形之一的，对方有权拒绝履行。根据《民法典》第五百九十条关于不可抗力免责条款及损失承担的规定，不可抗力导致损失（材料费、工期延误），发包人可能部分承担损失，但需结合合同约定及不可抗力影响程度。费用索赔（材料费、人工费损失）相对直接。问题二（修正）：能否获得工期索赔需结合停工时间长短、合同约定等综合判断。理由：根据《民法典》合同编关于解除合同的规定，合同解除需要满足法定条件，如因不可抗力致使不能实现合同目的、在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务，或者有确切证据证明对方将不履行主要义务；当事人一方迟延履行合同