2025年购销合同书 (六)

2025年购销合同书

购销合同书1

购货方：（以下简称甲方）供货方：（以下简称乙方）

供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一样，依据《中华人民共和国合同法》

的规定，订立合同如下：

第一条、产品

其次条、供货期限：从年月日起至年月日送货时间以甲方通知为准（需提前五天通知乙方）。

第三条、质量要求：按中华人民共和国现行的国家标准。

第四条、货款及费用等付款及结算方法：

1、交货方式：乙方分四个批次供货，第一批次时间，其次批次时间年月日，第三批次

时间年月日，第四批次时间年月日。

2、全部货物由乙方送往由甲方指定的交货地点，所需运输费用由乙方担当,并由甲方负责

卸车。

3、货款的支付方式:

第五条双方的权利和义务及责任

（一）乙方应担当的.违约责任

1、产品型号、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，

乙方应负责包退、包换。由于上述缘由延误交货时间，乙方应每天按逾期交货货款总值的5%累

计逾期天数向甲方支付违约金；

2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。如

甲方须要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货货款总值的50%的违约金；

3、如因乙方的产品运用后出现质量问题，乙方应担当全部违约责任。

4、在本合同履行期限内乙方不得以任何理由涨价，不能以任何理由耽搁供货时间。否则，

都视为乙方违约，乙方须向甲方支付合同总额50%的违约金。

（二）甲方应担当的违约责任

1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或运用其它同类产品，甲方应啕尝本合同总金

额5%给乙方作为违约金。

2、退补方式:退补数量应当根据合同约定总数量的10%多退少补。

第六条本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。

第七条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，任何一

方可向甲方所在地北京市丰台区人民法院提起诉讼。

第八条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合

同规定将货款结算以后作废。

第九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议

与本合同有同等效力。

第十条本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。

需方：（盖章）

供方：（盖章）

年月日年月日

购销合同书2

甲方：联系电话：

乙方：联系电话：

甲乙双方就购销珠宝首饰等事宜，依《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，本

着、同等自愿、互惠互利的.原则，经双方协商一样达成以下条款：

一、签订双方商妥订货产品总值¥元（元整）。

二、付款方式：乙方现行赐予甲方支付定金________元，待甲方将货物交付乙方后。乙方

一次性将剩余货款________元已转账方式全部付清。

三、付款日期：乙方先于年月日前向甲方付定金陆仟

_________元后，甲方需全部货品包装好交付于乙方。乙方收到货物后，最晚不超过7月3日付

清剩于________万元贷款.

四、产品由甲方负责包装并装车，车费由乙方负责。

五、经济责任：

（1）甲方如未能履行合同，须负下列责任：

①、产品花色、品种、规格、质量不符合规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值

价款,不能^用的，应负责保修，保退、保换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之伍的

罚款。

甲方：_________

乙方：_________

时间：_________

购销合同书3

供方：

需方：

签订时间：

序号产品名称型号/订货号单位数量单价总金额期货

合计（含13%的增值税）

一、质量要求、质保期：按厂家质量标准和产品质保一年，质保期内产品如有质量问题，由

厂家检测，如属于产品质量问题，免费修理;如人为不当运用、环境等其他缘由造成故障要收肯

定修理费用。

二、运输方式：快递或物流，运费由供方负担。

三、包装标准：按原包装标准。

四、货物交付：

1.付款方式：对公转账。

2.交货地点:需方所在地。

3.供方保证货物在交付承运人之前外包装良好。

4.货物备齐后，供方以书面或电话方式通知需方，需方得到通知后7个工作日内未提货，供方有

权处理该货物。

五、验收标准及提出异议期限:按国际标准验收，货到7天内提出异议有效。

六、所需型号：合同货物明细中全部型号，均经双方确认,本公司不担当因型号误差所造成的

经济责任。

七、解决合同纠纷的方式:首先友好协商解决，若不能解决，任何一方可诉至所在地人民法院,

由法院依据相关法律判决。

八、其它约定事项：

L供方不担当除产品质量问题以外的.其他责任

2.合同涂改无效

3.传真复印件均有效。

甲方乙方

单位名称（章）：单位名称（章）：

单位地址：单位地址:

托付代理人：托付代理人：

电话：电话：

开户银行：

银行帐号行帐号：

税号：

购销合同书4

承包商：以下简称甲方

供应商：以下简称乙方

经协商，依据《中华人民共和国经济法》的'规定，特订立本合同如下：

一、产品名称、商标、型号、制造商、数量、价格和交货时间：

二.供应商对质量负责的质量要求、技术标准、条件和期限:依据技术协议

三.交货地点和方式（提货）：

四.运输方式、到达港和成本负担:送货上门和供应商负担

五.合理损失及计算方法:无

六.包装标准，包装材料的供应和回收:原包装，不回收。

七.验收标准、方法和异议期:按原厂技术标准验收，买方收到货物后异议期为十五天。

八.结算方式及期限:货到验收发票后一周内付款。

九.违约责任:出现质量问题，买方会提出索赔.详细事宜协商解决.

十.解决合同纠纷的方式:如发生合同纠纷，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可向

经济合同仲裁委员会申请仲裁或干脆向人民法院提起诉讼。

十一.其他事项:本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：乙方（公章）:

法定代表人（签名）：

日期：

购销合同书5

甲方（供方）：_____________________

乙方（需方）：_____________________

经

甲、乙双方友好协商，依同等互利、诚信的原则，特订立本购销合同，由甲、乙双方共同遵

照执行：

一、方向甲方定购下列货物，货品名称数量及规格如下：

货品名称规格单价数量金额返利额备注总金额¥佰拾万仟佰拾元

（大写）

二、订货方式：以传真方式有效。

三、交货时间：经甲、乙双方协商甲方发货时间为________年一月—日。（因第三方

及不行抗力因素而造成的延期，甲方不担当责任）

四、交货方式：甲方负责将货物发往乙方所在城市，乙方自提货。

五、付款方式：乙方应自签定合同_________日内预付货款的‘30%到甲方的账户（详见第

十四条）作为定金。甲方财务确认收到剩余%的货款后通知货运公司放货。（返利额的执

行见返利制度）

六、返利制度选择本次返利本月返利、销售嘉奖O

七、费用分担：甲方担当单次单向由甲方运往乙方所在地市的运费，自提、中转费用由乙方

担当。其它费用由双方友好协商解决。

八、运输方式：_____________________________________________________

九、乙方应在收到货品后刚好验收，如有数量、质量等问题，应在收到货品后（以乙方在货

运单上签属的收货日期为港）三天内以传真方式向甲方提巴。

十、售后服务：

1.甲方有义务供应—％的备用机给乙方，但备用机（或样机）的货款乙方必需在下批订单

中付于甲方，或者一天内返还到甲方

2.属于甲方产品质量问题造成的，自购机之日____个月保换_年内有限保修。

3.返修商

购销合同书6

甲方：_______________________

乙方：_______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理方法》

及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本装饰装修

工程施工详细状况，双方协商达成如下协议。

第一条;工程概况

1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。

2、工程内容：总建筑面积750平方米。

3、承包范围;装饰装修人工费用；

4、开工曰期20xx年C5月18日;竣工日期20xx年06月15日;总工期（包括法定节假日）：

29个工作日。

其次条;合同价款

1、装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元;¥:132000。

2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:39600

3、装修装饰工程完成80%,甲方其次次支付费用40%,¥:52800

4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:33000

5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，¥:6600

第三条;甲方责任

1、指派为发包人驻工地代表,负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行

监督检直，和其他事宜。

2、装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。

3、向承包人供应施工所需的水源、电源，并说明运用留意事项。负责协调与四周的邻里关

系。

4、开工前应确认施工叁纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

5、负责装饰装修所产生垃圾的、处理工作，

第四条;乙方责任

1、指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按

期完成施工任务。

2、严格根据图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、平安操作规程、

防火平安规定、环境爱护期定。

3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降＜氐施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带

来的扰民问题及与四周单位、住户的关系.

4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。

5、保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条;材料供应

1、装饰装修工程运用的材料和设备必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识

的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和

设备。

2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包

方担当。

3、凡由承包人选购的材料、设备应根据设计、规范和样品要求选购工程须要的

材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由承包人负

责。

第六条;平安责任

1、发包人供应确认的图纸施工说明，违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计规范,

导致发生平安或火灾事故，发包人应担当由此产生的一切经济损失。

2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，根据规定实行必要的平安防

护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和四周住房及财产的平安。

3、由于承包人在施工过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安事故（包括人身事故）,

应担当由此引发的一切责任。

第七条;质量验收

1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

2、发承包双方应刚好办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中

间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认.

3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并

办理验收和移交手续。

第八条;工程变更

1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应刚好沟通签证，方能进行该项目施工

并以此为依据相应变更价款及工期。

2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必需经设计师、发包人同意方可变

更方案。

第九条;工程保修

1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。

第十条;违约责任

1、由于发包人缘由导致延期开工或中途停工,应担当违约责任。每停工或窝工一天，发包

人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞

纳金。

2、由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程

质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的%。

3、承包人应妥当爱护发包人供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，

应照价赔偿。

4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包

括罚款）由承包人负责并担当损失。

5、承包人向发包人举荐使

用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。

6、未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用，造成损失由发包人负责.

7、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿

对方由此造成的经济损失。

第十一条;争议解决

1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，

可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院远诉。

发包方（盖章）：承包方（盖章）：

发包方电话承包方电话

年一月—日年一月一日

签订地点：签订地点：

购销合同书7

甲方:

乙方：

甲方因建设或经营等须要，向乙方购买建筑装修材料，为明确双方的权利的义务，依据《中

华人民共和国合同法》的相关规定，2双方同等友好协商，特定以下条款。

第一条：产品名称、粉格、数量、单价：

其次条：质量要求、技术标准：按国家或行业相关标准执行。

第三条：提货方式、提货地点、运输方式等：

1、提货日期：_______________________

2、提货地点：_______________________

3、提货方式按以下第一种方式提取。

A:甲方到乙方营业地自提，运愉费用由甲方担当.

B:由乙方代办托运，由甲方按每立方米担当_____元运输费用元装卸费。在甲方支

付货款时一并结清。

第四条：

乙方在收到货物时应即时验收，发觉货物不符合合同约定，应在三天内提出书面议异，超出

上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定。

第五条：

付款方式：甲方在签订本合同时支付_____________元的定金（所交定金可在履行合同中抵偿

价款）;在提（收）货物后一天内支付全部货款。甲方若实行分批购买的，则甲方需在收到单次货

物后一天内支付该批次货物的全部价款。

第六条：质量保证：

（一）、乙方严格根据国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量。产品的保修期为一年，

在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，乙方无条件更换或进行修理。

（二）、由于甲方或其彳侬彖由造成货物损坏的,由甲方巨行负责。

（三）、乙方应供应相关产品合格证明给甲方。

第七条：违约责任：

（一）、若甲方在约定礁（收）货期限内不刚好提取货物或拒收符收约定的标的物，由甲方担

当合同总价20%的违约金，并担当因此引起的价格升降责任。

（二）、延期付款：甲方应按合同约定的时间支付货款，如甲方违反合同约定，未即时支付价

款，则由甲方乙方支付所欠款项20%的违约金，给乙方造成其它损失的仍需赔偿。

（三）、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的,，败诉方还需担当实现合同目的产生的合理费

用包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。

第八条：合同争议的解决：双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由合同签

订地所在地人民法院诉讼解决。

第九条：本合同的生效条件：本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。

第十条：本合同一式两份,买卖双方各执一份。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）:

年一月一日

年一月—0

购销合同书8

甲方：（简称甲方）

乙方：（简称乙方）

甲、乙双方本着同等自愿，诚恳信用，互惠互利的.原则，经双方共同协商，签订合同条款

如下：

第一条：甲方为乙方供应水产品：壁鱼每市斤元、草鱼每市斤元、螺丝混

每市斤元。

其次条：甲方必需保证成品鱼级别和成活率分别为：

1、醴鱼每条5市斤以上、草鱼每条6市斤以上、螺丝混每条7市斤以上；

2、甲方必需保证成品鱼的成活率为：%；

第三条：交货时间与地点：

1、交货时间：年月_______H；

2、交货地点：;

3、如成品鱼到达乙方河塘后、经水产专家验收后达不到质量要求的，乙方有权退货。

第四条：货款结算及支付方式：

汇款方式支付年一月一日前先预付定金______%，余款在鱼货验收合格并成

活72小时后，付清;（装卸费、运输费及其他费用由甲方支付）

甲方开户行：

帐号：________

第五条：违约责任，用、乙双方有一方当事人发生违约，按《经济合同法》规定担当违约责

任。

第六条：甲、乙双方在执行合同时发生争议或纠纷，应本着双方协商解决，协商不成，当事

人任何一方可向阜阳市颍州区人民法院提起诉讼裁决。

第七条：合同中未约定的事项，经双方共同协商可以达成补充合同。

第八条：合同一经签定具有法律效力，不能因销售市场及价格因素变动而解除。

第九条：本合同一式四份，甲、乙双方各二份，合同经双方代表签章之日起生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人（签字）:

法定代表人（签字）:

_________年—月一日

________年一月一日

购销合同书9

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，买卖双方在同等、自愿、公允、诚恳信

用的基础上，就肥料买卖的有关事宜达成协议如下：

第一条买方对肥料的基本要求：

其次条质量标准：

口国家标准

口行业标准

口企业标准

第三条肥料类型：

口复混（合）肥

□有机肥

口配方肥

□有机无机肥

□叶面肥

口单质肥

□其他

第四条卖方应供应的相关证件：

□《营业执照》

□《商标注册证明》

□《生产许可证》

□《代理销售授权书》

□《肥料登记证》或《备案证》

□《经营许可证》

口其他

第五条包装及存储条件：

第六条付款方式及期限：

□买方应在_____年月_______日前向卖方支付（口定金/口预付款）

元，剩余价款的支付方式及期限为：;选择由买方支付定金的，因买方违约解除合同，

则定金不予返还，因卖方违约解除合同，则卖方应双倍返还定金。

第七条交货方式:;交货地点：;交货期限：;

第八条验收：买方应在卖方交货后_______日内进行验收；其中肥料包装必需注明月巴料名称、

企业名称、产品批号、有效成份及含量、重量、生产许可证号、月蝌登记证号和留意事项等，并

应另附说明书，阐明产品性能、用途、好用技术、运用方法等，产品合格证上还应注明生产日期、

有效期；法律、法规另有粉定的，从其规定；其他验收要求：0

第九条违约责任：

1、肥料阅历收不符合第一条或第八条要求的，买方有权要求补足、换货或退货。

2、月吃斗不符合其次条质量标准或外包装明示含量的，买方有权要求退货，并要求赔偿损失。

3、一方拖延交货或拖延支付价款的，应每日根据拖延部分价款%的标准向对方支

付违约金。

4、其他：。

第十条合同争议的解决方式：

本合同项下发生的争议，由当事人协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，依法向人

民法院起诉，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式_______份，双方各持份，

具有同等法律效力.

第十二条其他约定事项：

买方：（签章）

卖方：（签章）

购销合同书10

供方：（以下简称甲方）签订地点：

需方：（以下简称乙方）签订时间：年月日

经供需双方充分协商，签订本合同,以兹共同遵守。

其次条、质量要求技术标准：粗蛋白230%、水分W12%、粗纤维W4、赖氨酸23、无霉变、

无结块、不掺假。

第三条、交（提）货方式地点：按月供货，每月不少于15吨，需方仓库。

第四条、运输方式及到达站和费用负担：货运到厂前的运费、保险由供方担当，到厂后的

费用一切由需方担当。

第五条、合理损耗标定及计算方法：由需方计量部门认证的地磅过磅为准。

第六条、检验标准、方法、地点及期限：由需方企此由样化验，如有异议由供需双方共同

认定的质检部门抽样化验。

第七条、结算方式、时间及地点：合同签订后一月内付清全部货款，合同供应量内价格不

变，货款支付到供方财务人员账户，供方即为收到货款，该账户如下：户名：杨琼，卡号：6212

730019900083223,开户行：宜宾市商业银行叙府路支行。

第八条、违约责任：由违约方赔偿守约方全部损失。

第九条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的.争议，由双方当事人协商解决，

协商或调解不成的，依法向供方人民法院起诉；

第十条、本合同自签订之日起生效.

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年一月—日年一月一日

购销合同书11

甲方：________

w：_____

邮码：________

电话：________

法定代表人：

职务：________

乙方：________

W：_____

邮码：________

电话：________

法定代表人：

职务：________

经甲乙双方友好协商，在同等互利撤出上，达成如下合同,共同信守。

第一条产品名称、规格、数量、价格

甲方同意从色月份起至_______年月底止，分期分批向乙方供

应产品________套（件），计总值_______元。

1.品名：;

2.规格：；

3.数量：；

4.单价：；

5.交货日期：

其次条目的口岸

第三条支付方法

第四条包装

第五条单据

1.甲方每次交货时,将出运的品名、规格、数量、金额、船名等在_______小时前电告乙

方。出运后，将全套正本货运单据：全套干净装船提单（正本_______份，副本份）;

发票（正本份，副本________份）；包装单；产地证明书；质量检验证书，由甲方干

脆寄给乙方的议付银行。同时，由甲方将上述单据的副本份，分别寄给乙方和乙方的

代理人。

2.乙方同意在______产品中，接受甲方次品不超过________%次品价格,双方依据质量

状况，另行协商确定。

3.其他条款依据中国______对_______国出口商品合同规定。

第六条乙方同意自年月起至________年________月底止，供应________

机器________台，打算设备________台,以及测试机器_______台，附配件________套等，计

总值________元。（各种设备的名称、型号、台数、价值齐全）。

交货期：

1.________机器年月交货。

2.________机器年月交货。

3.其他设备年_______月交货。

目的口岸：

包装：________

其他：乙方在发运设备时，应先将发运的设备型号、名称、件数、金额、重量、体积等电告

甲方。发运后，应将全套干净的'装船正本提单、发票、包装单、产地证明书、产品质量检验合

格证书，有关设备具体的技术图纸和安装、运用、操作等说明书寄送甲方。为便于甲方做好打算

工作，乙方同意在_______年月底前，先将各机全套图纸（包括基础图）寄交甲方。

第七条本合同在执行过程中，如发生争议，由双方友好协商解决，协商不成时，可提交

________国_______仲裁机构仲裁，仲裁裁决对双方都有约束力。

第八条本合同如有未尽事宜，由双方协商同意后补充修改。

第九条在本合同执行期间，如发生人力不行抗拒的事务，甲乙双方均不担当赔偿责任。但

各方应马上把上述状况通知对方，说明情势并预料持续时间的长短，以便对方实行相应措施。

第十条本合同以中、文签署，两种文本具有同等效力。自合同签字之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签字）：代表（签字）：

________年一月—日年一月一日

签订地点：签订地点：

见证人（签字）：

________年一月—H

签订地点：

购销合同书12

供方：（以下简称甲方）（以下简称甲方）

需方：（以下简称乙方）（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国经济法》经双方协商，签订本合同并遵守下列条款，共同严格履行。

一、产品名称，商标，型号，厂家，数量，金额，供货时间及数量

二、交（提）货地点，方式：在合同有效期内需方在供方仓库内自提。

三、付款方式：款到发货。

四、合理损耗及计算方法：按总重量千分之三计算。

五、包装标准，包装物的供应与回收：按需方要求，包装物由需方回收。

六、验收标准方法及提货异议期限：按实际生产尺寸，规格验收，异议期限供货后10天内。

七、合同内单价包括运输费。

八、合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，协商不成，在供方所在地法院起诉。

九、任何一方违反合同条款，均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定担当经济责任。

十、如需供应担保，另立合同担保书作为本合同附件。

十一、其它约定事项，此批建材系按需方要求生产，已经需方认可。

甲方（公章）：_______乙方（公章）：

法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:

________年一月一日_______年一月一日

购销合同书13

售方：

购方：

鉴于售方同意出售，购方同意购买耳合同货物的质量、性能、数量经双

方确认，并签署本合同，其条款如下：

1.合同货物：________________________

2级：________________________

3.原产地：_______________________

4.价格：______________________

5.装船：第一次装船应于接到信用证后30天至45天内予以办理。从第一次装船，递增至

终了，应在12个月内完成

6.实惠期限：为了履行合同，若最终一次装船时发生延迟，售方提出凭证，购方可向售方供

应30天的实惠期限。

7.保险:由购方办理。

8.包装：用新牛皮纸袋装，每袋为_____公斤;或用木箱装，每箱为________公斤。予以免

费包装。

9.付款条件：签订合同后5天内购方通过开证行开出以售方为受益人，经确认的，全金额

100%的，不行撤销的，可分割的，可转让的，允许分期装船的信用证，见票即付并出示下列证

件：

全套售方商业发票；

全套清洁、不记名、背书提单；

质量、重量检验证明。

10.装船通知：购方至少在装货船到达装货港的7天前，将装货船到达的时间用电传通知售

方。

11.保证金：

通知银行收到购方开具的不行撤销信用证时，售方必需开具信用证____%金额的.保证金.

合同货物装船和交货后，保证金将原数退回给售方。若出于任何缘由，本合同规定的第12

条除外，发生无法交货按数量比例将保证金作为违约予以没收支付给购方。

若由于购方违约或购方不根据本合同第9条规定的时间内开具以售方为受益人的信用证，

必需按保证金相同的金额付给售方。

开具的信用证必需满意合同所规定的条款内容。信用证所列条件应精确、公道，售方并能予

以承兑。通知银行收到信用证后，通知银行应给开证银行供应保证金。

12.不行抗力：售方或购方均不担当由于不行抗力的任何缘由所造成的无法交货或违约，不

行抗力的任何缘由包括斗争、圭寸锁、冲突、叛乱、罢工、雇主停工、内乱、骚动、政府对进出口

的限制、暴动、严峻火灾或水灾或被人们所不能限制的自然因素。

交货或装船时间可能出现延迟，购方或售方应提出证明予以说明实情。

13.仲裁：因执行本合同所发生的一切争吵和分歧，双方应通过友好协商方式解决。若经协

商不能达成协议时,则提交仲裁解决。仲裁地点在_________________由___________________仲裁

委员会仲裁，按其法规裁决。仲裁委员会的裁决是终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用应由

败诉方担当。除进行仲裁的那部格外，在仲裁进行的同时、双方将接着执行合同的其余部分。

14.货币贬值：若美元货币发生法定贬值，售方保留按贬值比率对合同价格予以调整的核定

权力。

15.有效期限：本合同签字后，在7天内购方不能开出以售方为受益人的信用证，本合同将

自动失效。但购方仍旧对第11条中第、项规定的内容负责，支付予以未M尝。

本合同一式两份，经双方仔细批阅并遵守其规定的全部条款，在见证人出席下经双方签字。

售方：__________________

购方:__________________

购销合同书14

甲方（购方）：地址：邮码：电

话：法定代表人：职务：

乙方（销方）：地址：邮码：电

话：法定代表人：职务：

经双方协定一样，签订水泥购销合同条款如下：

一、数