2027年备考二建工程施工管理 模拟考试试题（备用卷）含答案

2027年备考二建工程施工管理模拟考试试题（备用卷）含答案

一、单选题（共50题）1.下列施工质量控制点中，从施工方法与关键操作的角度进行重点控制的对象是()。A、液压滑模施工时支承杆稳定B、混凝土的外加剂掺量C、抹灰与刷浆的间歇时间D、砌体的砂浆饱满度【答案】A【解析】新版教材P170，（3）施工方法与关键操作，大模板施工中模板的稳定和组装问题、液压滑模施工时支撑杆稳定问题、升板法施工中提升差的控制等。本题答案选A。2.在工程施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即控制工程的进度，前提是确保()。A、工程质量B、投资规模C、设计标准D、经济效益【答案】A【解析】新版教材P126在工程施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在确保工程质量和安全的前提下，控制工程的进度。3.工程项目建设有众多的参与方，各方为实现特定目标而进行不同类型的项目管理，但核心是（）方的项目管理。A、.设计B、.总承包C、.监理D、.业主【答案】D【解析】新版教材P2由于业主方是建设工程项目生产过程的总集成者--人力资源、物质资源和知识的集成，业主方也是建设工程项目生产过程的总组织者，因此对于一个建设工程项目而言，虽然有代表不同利益方的项目管理，但是，业主方的项目管理是管理的核心。因此正确选项为D。4.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用()。A、应由承包人承担B、应由发包人承担C、应视重新检验结果，确定由哪方承担D、由承包人和发包人各承担50%【答案】A【解析】新版教材P242页，该题主要考察的是：隐蔽工程检查验收相关规定，教材原文是承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。选A5.某施工企业承担了某商务大厦写字楼的土建工程和安装工程施工任务，合同工期626天，在对该项目的施工成本目标进行动态跟踪和控制时，成本的控制周期一般为()A、1年B、1旬C、1个月D、半年【答案】C6.施工组织总设计包括如下工作：①计算主要工种工程的工程量；②编制施工总进度计划；③编制资源需求量计划；④拟定施工方案。其正确的工作顺序是（）A、①一②一③一④B、①一④一②一③C、①一③一②一④D、④一①一②一③【答案】B【解析】施工组织总设计的编制通常采用如下程序：（l）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；（2）计算主要工种工程的工程量；（3）确定施工的总体部署；（4）拟定施工方案；（5）编制施工总进度计划；（6）编制资源需求量计划；（7）编制施工准备工作计划；（8）施工总平面图设计；（9）计算主要技术经济指标。据此可知，选项B正确。7.业主方项目管理工作涉及项目()的全过程。A、决策阶段B、开发阶段C、实施阶段D、设计施工阶段【答案】C【解析】业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即在设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期，不包括决策阶段，决策属于项目前期工作，设计施工阶段属于实施阶段的主体部分，但不是全部。教材没有定义项目开发阶段的范畴，不选。8.工程采用工程量清单计价，其中土石方工程清单工程量420m3，施工企业采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3，材料费为12.0元/m3，机械费1.60元/m3，该工程企业管理费费率为15%，利润为5%，税金为3.48%，不考虑风险费用，则土方工程的综合单价为（）。A、安全文明施工费B、规费C、计日工和总承包服务费D、暂列金额【答案】C9.某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按（）向业主提出索赔。A、机械台班费B、机械租赁费C、机械使用费D、机械折旧费【答案】D【解析】新版教材P91，(2)设备费：因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用。10.建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由()批准后实施。A、项目经理B、公司技术负责人C、公司总工程师D、项目技术负责人【答案】D【解析】项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。在施工过程中必须认真进行施工测量复核工作，这是施工单位应履行的技术工作职责，其复核结果应报送监理工程师复验确认后，方能进行后续相关工序的施工。11.关于生产安全事故应急预案管理，下列说法正确的是()。A、参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预案评审B、应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案C、生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练D、生产经营单位应每半年组织一次现场处置方案演练【答案】D【解析】参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员和有关安全生产及应急管理方面的专家；地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案；施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。12.某施工材料采购原价为200元／t，运杂费为40元／t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为()元/t。A、208．06B、242．40C、247．20D、249．67【答案】D13.编制人工定额时，应计人定额时间的是()。A、工人在工作时间内聊天时间B、工人午饭后迟到时间C、材料供应中断造成的停工时间D、工作结束后的整理工作时间【答案】D【解析】施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免的中断时间，以及休息时间的基础上编制的。14.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008），因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是()A、由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整B、由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整C、由监理人提出适当的措施费变更，经发、承包人确认后调整D、参照原有措施费的组价方法调整【答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2008），若因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，则：(1)原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；(2)原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。15.关于施工项目经理的任职资格，下列说法正确的是（）。A、大、中型工程项目施工的项目经理必须由相应资质的注册建造师担任B、施工项目经理的权限不因所在企业不同而不同C、注册建造师是否担任施工项目经理由地方政府决定D、实行建造师执业资格制度后，施工项目经理仍是一种专业执业资格【答案】A【解析】新版教材P33施工项目经理是施工企业中的项目负责人，是一个工作岗位，在这个岗位的权限应由企业法定代表人授权。因此，企业不同，授权完全相同。由于项目经理只是一种工作岗位的名称，因此注册建造师是否担任施工项目经理应由企业决定。项目经理已不再是一种专业执业资格。本题A选项正确。16.项目监理机构处理业主和承包方的利益冲突或矛盾时，应坚持的原则是()A、无条件维护业主的权益B、无条件维护承包方的权益C、在不损害业主合法权益的前提下，维护承包方的权益D、在维护业主的权益时，不损害承包方的合法权益【答案】D【解析】工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的公正性。17.甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下述表述中正确的是()。A、一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订B、甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任C、如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同D、甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价【答案】D【解析】新版教材P225-P226，“施工总承包管理模式的合同管理有两种可能，即业主与分包单位直接签订合同或者由施工总承包管理单位与分包单位签订合同”，由此得出A选项不全面，估A错误，“施工总承包管理单位要承担施工总体管理和目标控制的任务和责任，故B错，”如果施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，施工总承包管理单位也可以拒绝认可该分包合同，并且不承担该分包人所负责工程的管理责任，故C错，故选D。18.供货方不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以（）来计算违约金。A、全部货物的货款B、不能交货部分货款C、已经交货部分货款D、供需双方商定的货款【答案】B【解析】本题考查的是物资采购合同的主要内容。供货方的违约行为可能包括不能按期供货、不能供货、供应的货物有质量缺陷或数量不足。供货方不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款来计算违约金。19.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（）签字后。A、项目经理B、项目技术负责人C、总监理工程师D、建设单位项目负责人【答案】C【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。教材P200。20.下列关于我国施工企业项目经理工作性质的表述中，错误的有（）A、项目经理是一个工作岗位的名称B、项目经理是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人C、项目经理对工程项目施工过程全面负责D、项目经理对工程建设项目全面负责【答案】D【解析】新版教材P33，原文是，建筑施工企业项目经理（以下简称项目经理）是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑企业法定代表人在工程项目上的代表人。建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位名称。D选项是错误的。题干中加入了“我国”二个字，以避免争议，国际和国内是有区别的。21.施工单位负责人接到事故报告后，应当在()小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A、1B、2C、4D、8【答案】A【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定的要求，施工单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。22.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，招投标时不能作为竞争性费用的是()。A、夜间施工费B、冬雨季施工费C、安全文明施工费D、已完工程及设备保护费【答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。23.在项目清单的编制中，（）是招标人认为可能发生的工程变更而预留的金额。A、计日工B、暂估价C、零星项目费D、暂列金额【答案】D【解析】暂列金额是招标人认为可能发生工程变更预留的金额。24.某施工企业承揽了一项住宅楼施工项目，确定了项目的计划开工日期和竣工日期，并进一步确定了主要分部分项工程的区段工期目标和每月的计划工期。其目的是确定用于目标控制的()。A、偏差值B、调整值C、计划值D、实际值【答案】C【解析】新版教材P29在对项目的目标（如投资、成本、进度、质量目标）进行分解，以确定用于目标控制的计划值。25.施工现场环境保护主要由（）负责。A、工长B、监理工程师C、技术负责人D、项目经理【答案】D【解析】新版教材P217项目经理全面负责施工过程中的现场环境保护的管理工作26.下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是(）。A、自行决定是否分包及选择分包企业B、编制和确定政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位C、指挥项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素D、代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力【答案】C【解析】项目经理具有以下权限：①参与项目招标、投标和合同签订；②参与组建项目经理部；③主持项目经理部工作；④决定授权范围内的项目资金的投入和使用；⑤制定内部计酬办法；⑥参与选择并使用具有相应资质的分包人；⑦参与选择物资供应单位；⑧在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；⑨法定代表人授予的其他权利。27.在建设工程施工承包合同执行过程中，（）。A、业主可以向承包商提出索赔，承包商不可以向业主提出索赔B、业主可以向承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔C、业主不可以向承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔D、业主不可以向承包商提出索赔，承包商也不可以向业主提出索赔【答案】B【解析】本题考查的是施工合同的索赔。在建设工程施工承包合同执行过程中，业主可以向承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔。28.信息化指的是（）的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。A、信息编码B、信息系统C、信息资源D、信息管理【答案】C【解析】新版教材P273，原文是“信息化指的是信息资源的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。”依题意只有“信息资源”符合题意，故选C。29.某建筑工程施工至某月月末，出现了工程的费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用(ACWP)、计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)的关系可表示为()。A、BCWP>ACWP>BCWSB、BCWS>BCWP>ACWPC、ACWP>BCWP>BCWSD、BCWS>ACWrP>BCWP【答案】C【解析】按赢得值法，费用偏差CV=BCWP-ACWP；进度偏差SV=BCWP-BCWS。若CV小于0，则ACWP大于BCWP；SV大于0，则BCWP大于BCWS。故有ACWP>BCWP>BCWS。30.某工程合同价为1000万元，合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工费占35%，材料费占55%，其余占10%。结算时，人工费价格指数增长了15%，材料费价格指数增长了20%，其余未发生变化，按调值公式法计算，该工程的结算工程价款为()万元。A、1025．0B、1080．5C、1097．5D、1110．5【答案】C【解析】结算工程价款=1000[0．4+0．6(0．35(1+15%)+0．55(1+20%)+0．1)1=1097．5万元。31.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，劳务分包人对劳务分包范围内的工程质量向（）负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。A、项目监理机构B、承包人C、发包人D、项目经理【答案】B【解析】本题考查的是施工劳务分包合同的内容。劳务分包合同条款中规定的劳务分包人对劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责.组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。32.某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于()A、施工组织总设计B、单位工程施工组织设计C、单项工程施工组织设计D、分部工程施工组织设计【答案】B【解析】施工组织总设计是以整个建设工程项目为对象[如一个工厂、一个机场、一个道路工程（包括桥梁）、一个居住小区等]而编制的。单位工程施工组织设计是以单位工程（如一栋楼房）为对象编制的。分部（分项）工程施工组织设计[也称为分部（分项）工程业设计，或称分部（分项）工程施工设计]是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部（分项）工程。33.采用()方式的，施工过程中不计工时和工程量。A、固定劳务报酬B、按确定的工时计算劳务报酬的C、按确认的工程量计劳务报酬的D、计酬【答案】A【解析】用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计工时和工程量。34.通常情况下，工程洽商的提出者是（）。A、设计单位B、业主C、施工单位D、咨询单位【答案】C35.施工现场主导机械一台，台班单价1000元/台，折旧费500元/台班，人工日工资单价100元/工日，窝工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（）元。A、OB、500C、1000D、1500【答案】D【解析】机械费=台班折旧费500元/台班×1台机器=500（元）；人工费=人工工日成本×窝工工日=100元/工日×10天=1OOO（元）；所以可以索赔1000+500=1500（元）。36.从风险角度而言，以下合同中承包商不承担风险的合同是()。A、单价合同B、总价合同C、变动单价合同D、成本加酬金合同【答案】D【解析】该问题对应于考试用书的2Z106033成本加酬金的内容。成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险。所以，正确选项是D。37.某事故经调查发现，主要由于勘察过程中地基承载能力估计错误造成的。按照质量事故产生的原因划分，该质量事故应判定为()A、社会原因引发的事故B、经济原因引发的事故C、技术原因引发的事故D、管理原因引发的事故【答案】C【解析】凡是在工程项目实施中由于设计、施工等技术上的失误造成的质量事故，属于由技术原因引发的质量事故。例如，结构设计计算错误，对地质情况估计错误，采用了不适宜的施工方法或施工工艺等引发质量事故。38.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，下列事项中应由发包人承担责任的是（）。A、现场人员的工伤事故B、工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失C、临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除D、施工场地及其周边环境与生态的保护工作【答案】B【解析】新版教材P236，该题主要考察的是：发包人承担责任的范围，原文是发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：①工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；②由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。故正确答案为B。39.在工程项目开工前，建设工程质量监督机构在施工现场召开监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次监督检查工作，其监督检查的重点是()A、工程质量控制资料的完成情况B、特殊工种作业人员的操作技能C、分部分项工程实体的施工质量D、参与工程建设的各方主体的质量行为【答案】D【解析】在工程项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。40.以合同标书为依据，依据企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划属于（）。A、竞争性成本计划B、指导性成本计划C、实施性成本计划D、按成本分解的成本计划【答案】B【解析】新版教材P109即选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同标书为依据，按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划，且一般情况下只是确定责任总成本指标。41.单向隐患综合处理原则要求从五个方面安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性，五个方面是指（）。A、人、机、料、法、措施B、人、机、技、法、工艺C、人、机、料、法、环境D、人、机、料、法、气候【答案】C【解析】新版教材P206：(2)单项隐患综合处理原则：人、机、料、法、环境五者任一环节产生安全隐患，都要从五者安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性。42.下列导致施工质量事故发生的原因中，不属于施工失误的是（）。A、使用不合格的工程材料B、施工人员不具备上岗的技术资质C、勘察报告不准、不细D、施工管理混乱【答案】C43.工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作()A、心定影响其紧后工作的最早开始B、必定变为关键工作C、必定导致其后续工作的完成时间推迟D、必定影响工程总工期【答案】A【解析】工作的自由时差(FFi-j)是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作必定影响其紧后工作的最早开始时间。44.已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14天，最早开始时间为10天，工作C的最迟完成时间为16天，最早完成时间为14天，工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（）天。A、5B、9C、7D、11【答案】C【解析】新版教材P138-139已知B的总时差=最迟开始时间-最早开始时间=14-10=4天，C的总时差=16-14=2天，A的总时差=自由时差+紧后工作的最小总时差。依题意，A的总时差=5+2=745.对工人工作时间进行分类研究时将工人在工作班内消耗的工作时间分为必需消耗的时间和损失时间。其中损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。下列时间中可以在制定定额时适当考虑的是（）。A、.多余工作时间B、.偶然工作时间C、.施工造成的停工时间D、.违反劳动纪律时间【答案】B【解析】新版教材P74，有关偶然工作时间的内容46.下列施工安全保证技术中，属于施工安全技术保证第一关的是（）A、安全可靠性技术B、安全限控技术C、安全保（排）险技术D、安全保护技术【答案】A【解析】安全可靠性技术是施工安全技术保证的第一关，选项B、C、D分别是第二三四关。47.施工企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证。安全生产许可证的有效期为（）年。A、2B、3C、4D、5【答案】B【解析】新版教材P196，安全生产许可证的有效期为3年48.施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的()的选用。A、控制技术B、合同结构C、组织结构形式D、设计技术和施工技术【答案】D【解析】新版教材P152施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。49.在工程验收过程中，经具有资质的法定检测单位对个别检验批检测鉴定后，发现其不能够达到设计要求。但经原设计单位核算后认为能满足结构安全和使用功能的要求。对此，正确的做法是()。A、可予以验收B、不能通过验收C、由建设单位决定是否通过验收D、需要返工【答案】A【解析】新版教材P173如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认为能满足结构安全和使用功能的检验批，该检验批可以予以验收。50.某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线，体现了施工安全隐患处理的()原则。A、冗余安全度处理B、直接隐患与间接隐患并治C、单项隐患综合处理D、预防与减灾并重处理【答案】C【解析】单项隐患综合处理原则是指人、机、料、法、环境五者任一环节产生安全隐患，都要从五者安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性。一件单项隐患问题的整改需综合（多角度）处理。人的隐患，既要治人也要治机具及生产环境等各环节。二、多选题（共20题）1.某房地产开发商开发某楼盘，该楼盘总建筑面积约15万m2，由5栋住宅楼（每栋2万m2以上）和1个会所组成，分三期开发。第一期为A、B两栋住宅楼。第二期为会所。第三期为C、D、E三栋住宅楼。该项目总进度纲要属于()进度计划。A、业主方编制的B、实施性C、施工方编制的D、控制性E、设计方编制的【答案】AD【解析】新版教材P126建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务（若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务）新版教材P130大型和特大型建设工程项目需要编制控制性施工进度计划、指导性施工进度计划和实施性施工进度计划，而小型建设工程项目仅编制两个层次的计划即可2.工程施工中可能发生的经济与管理风险包括()。A、工程成本控制人员的能力B、质量管理人员的知识水平C、工程施工方案D、工程资金的供应条件E、事故防范措施和计划【答案】DE【解析】新版教材P39-40选择DE,经济与管理风险包括；工程资金供应条件、合同风险、现场与公用防火设施的可用性及其数量、事故防范措施和计划、人身安全控制计划、信息安全控制计划。所以选DE是对的。AB属组织风险、C属于技术风险。3.下列关于施工总承包管理方的说法中，正确的有()。A、施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调B、一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同C、业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作D、施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任E、由业主方选定的分包方无须施工总承包管理方的认可【答案】ACD【解析】此题涉及总承包管理方的主要特征。一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。不论是业主方选定的分包方，或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，旋工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。因此，正确选项为A、C、D。4.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。A、投标报价由投标人自主确定B、为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本C、投标人必须按照招标工程量清单填报价格D、投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标E、投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件【答案】ACDE【解析】本题考查的是投标价的编制方法。选项B：投标报价不得低于工程成本。参见教材P66。5.按计划的功能划分，建设工程项目施工进度计划分为()A、控制性进度计划B、指示性进度计划C、指导性进度计划D、总结性进度计划E、实施性进度计划【答案】ACE【解析】由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统，其中由不同功能的计划构成的进度计划系统包括：控制性进度计划、指导性进度计划、实施性进度计划。6.合同价款的约定是建设工程合同的主要内容，承发包双方应在合同条款中约定的内容包括（）A、工程价款的调整因素与调整方法B、工程质量保证金的扣留方式C、施工索赔与现场签证的程序D、承担计价风险的内容、范围E、工程价款争议的工程造价鉴定人【答案】ABCD【解析】新版教材P80-81合同价款的约定是建设工程合同的主要内容，承发包双方应在合同条款中约定的内容包括预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式，安全文明施工措施费的支付计划，使用要求，工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间，工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间，施工索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间，承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法，工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间，工程质量保证金的数额、扣留方式及时间，违约责任以及发生工程价款争议的解决方法及时间等。所以A、B、C、D正确。工程价款争议的工程造价鉴定人是由仲裁机构或法院委托的，与发承包双方均无关。所以E不正确。7.下列项目组织管理工作中，属于施工方进度控制组织体系的有（）A、设专门的进度控制工作部门和由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作B、编制施工进度计划及相关的资源需求计划C、编制进度控制的任务分工表和管理职能分工表D、编制施工进度控制的工作流程E、确定有关进度控制的会议组织设计【答案】ACDE【解析】新版教材P150，进度控制的组织体系包括设专门的进度控制工作部门、由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作、编制进度控制的任务分工表、编制进度控制的管理职能分工表、编制施工进度控制的工作流程、确定进度控制的协调机制和确定有关进度控制的会议组织设计。因此，选项A、C、D、E正确。8.建设工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。A、项目施工质量目标B、项目施工质量计划C、项目施工质量记录D、项目施工程序文件E、思想、组织、工作保证体系【答案】ABE【解析】P1579.同一个建设工程项目可以有不同的项目结构的分解方法，项目结构的分解应与整个工程实施的部署相结合，并与将采用的合同结构相结合。项目结构分解可参考的原则有()。A、有利于绘制组织结构B、有利于项目目标的控制C、有利于项目任务的发包D、有利于项目任务的实施E、并结合合同结构的特点【答案】BCDE【解析】新版教材第10-11页，考虑项目进展的总体部署；考虑项目的组成；有利于项目实施任务的发包和有用于项目实施任务的进行，并结合合同结构；有利于项目目标的控制；结合项目管理的组织结构等。E中有利于相关合同的管理，在教材上没有原话，所以改成“并结合合同结构的特点”10.进行施工成本控制中的人工费控制，主要控制的是()。A、用工数量B、用工定额C、用工数量标准D、人工单价E、人工价格指数【答案】AD【解析】新版教材P116人工费主要由分部分项工程的用工数量与人工单价的积所构成，所以控制分项工程的人工费，主要是控制用工数量和人工单价，故选A和D。用工数量标准，也就是用工定额是企业定额之一，其可以用来控制具体施工项目的人工用量；人工价格指数非企业所能控制的，故选项B、C、E不合适。11.关于施工成本控制，下列说法正确的有()A、应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程B、需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制C、应对成本的形成过程进行分析，以寻求进一步降低成本的途径D、进度报告和工程变更与索赔资料是成本控制过程中的动态资料E、合同文件和成本计划是成本控制的目标【答案】ABDE【解析】施工成本分析是在施工成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径。12.《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011的规范性引用条件有（）。A、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004B、《职业健康安全管理体系要求》GB/T28002-2011C、《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T19011-2003D、《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T28002-2011E、《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008【答案】ADE【解析】新版教材P185-186B是错的，《职业健康安全管理体系要求》GB/T28002-2011应该是《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T28002-2011C是错的：《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T19011-2003，没有这一项13.下列材料中材料供货商应实施强制性产品认证的有()。A、建筑安全玻璃B、瓷质砖C、混凝土防冻剂D、溶剂型木器涂料E、排水管、给水管【答案】ABCD【解析】新版教材P165原文是材料供货商要对下列产品实施强制性产品认证（简称CCC，或3C认证）：建筑安全玻璃（包括钢化玻璃、夹层玻璃、〈安全〉中空玻璃）、瓷质砖、混凝土防冻剂、溶剂型木器涂料、电线电缆、断路器、漏电保护器、低压成套开关设备等产品。14.有关工程预付款的说法中，下列选项正确的有（）。A、工程预付款是承包人预先垫支的工程款B、工程预付款是施工准备和所需材料、结构件等流动资金的主要来源C、工程预付款又被称作预付备