电大建筑法规考题的库

6814 建筑法规课程 网考试题命题题型知识点分布表第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第十一章总计单选281263069135100道判断56139276691100道总计714265571215226200道自检自测题库示例第一章一、单选题1、（ ）是建筑法律关系产生、变更和解除的原因。A 建筑法律事实 B 法律关系 C 权利义务 D 法律纠纷难易程度：容易试题答案及解析：正确答案A 错误答案B 不合题意错误答案C 该项为法律关系内容错误答案D 不合题意2、列入年度建设计划的工程项目，必须具有经批准的（ ）A 贷款手续 B 初步设计和设计概算 C 勘察报告 D 组织设计文件难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 不是必备手续，视情况而定 正确答案B 错误答案C 批准之后的文件错误答案D 批准之后的文件二、判断题1、（ ）宪法不是建筑法规的表现形式之一。难易程度：容易试题答案及解析： 是表现形式之一2、（ ）部门规章之间、部门规章与地方性法规之间具有同等效力。难易程度：中等试题答案及解析： 3、（ ）建筑法律关系的产生是指建筑法律关系的主体之间形成了一定的权力和义务关系。难易程度：容易试题答案及解析： 4、（）项目建议书一般由建设单位审批，经审批后即可开展前期工作。难易程度：中等试题答案及解析： 应该由相应的建设行政主管部门审批合格5、（ ）工程项目不经验收就生产使用的，施工单位同样应该承担由于提前使用造成的工程质量责任。难易程度：较难试题答案及解析： 施工单位对于质量问题应当负责保修，但无需承担责任第二章一、单选题3、建设行政主管部门应当自收到申领施工许可证申请之日起（ ）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。A 10 B 20 C 25 D 15难易程度：容易试题答案及解析： 正确答案D 4、竣工验收过程中发现工程质量不符合设计规定时，（ ）单位应负责限期补修、返工或重建，由此所需费用由（ ）单位负责。A 施工 建设 B 建设 施工 C 施工 施工 D 建设 建设难易程度：中等试题答案及解析：正确答案C 由于施工单位自身原因造成5、工程项目交付使用后在法定保修期限内，由于质量问题造成的经济损失由（ ）单位负责。A 发包 B 勘察 C 监理 D 承包难易程度：中等试题答案及解析： 正确答案D 6工程报建标志着（ ）已经结束，工程项目可以转入建筑市场。A 项目评估工作 B 可研报告工作 C 立项审批工作 D 工程建设的前期准备工作难易程度：容易试题答案及解析： 正确答案D 批准之后的文件7、施工许可证应在（ ）申请领取。A 项目评估工作结束后 B 前期工作结束后 C 建筑工程开工前 D 勘察设计阶段难易程度：容易试题答案及解析： 错误答案D 批准之后的文件8、开工日期是指建设项目或单项工程设计文件中规定的（ ）的时间。A 永久性工程计划开始施工 B 地质勘探 C 平整场地 D 拆除旧有建筑物难易程度：容易试题答案及解析：正确答案A 错误答案B 前期准备工作错误答案C 前期准备工作错误答案D 前期准备工作9、新设立的建设工程勘察、设计企业，其资质等级最高不超过（ ）级，并设（ ）年暂定期。A 乙 一 B 乙 两 C 丙 两 D 丙 一难易程度：中等试题答案及解析：正确答案B 10、建设行政主管部门对建筑业企业资质的年检结论为（ ）。A 合格、不合格 B 合格 、基本合格、不合格 C 优良、合格 D 优良、合格、不合格难易程度：容易试题答案及解析：正确答案B 二、判断题6、（ ）所有的工程建设项目都必须报建。难易程度：容易试题答案及解析： 7、（ ）所有的建筑工程都必须申请领取施工许可证。难易程度：中等试题答案及解析： 有开工报告的不需要8、（ ）中止施工18个月的工程，在恢复施工前，建设单位无须报发证机关核验施工许可证。难易程度：容易试题答案及解析： 应当是超过一年就要核验许可证9、（ ）工程监理单位注册资本金甲级单位100万元，乙级单位50万元，丙级单位10万元。难易程度：容易试题答案及解析： 甲级单位300万元，乙级单位100万元，丙级单位50万元10、（ ）勘察、设计单位企业资质年检不合格或者连续两年基本合格的，应当重新核定其资质，新核定的资质等级应当低于原资质等级。难易程度：中等试题答案及解析： 11、（ ）一级建造师考试由建设部统一组织、命题并实施。难易程度：中等试题答案及解析： 建设部和人事部共同组织实施第三章一、单选题11、建筑工程总承包单位可将承包工程中的（ ）发包给具有相应资质的分包单位。A 主体工程 B 全部工程 C 部分工程 D 次要部分工程难易程度：中等试题答案及解析：正确答案C 二、判断题12、（ ）发包人不得向承包人指定购入用于建筑工程的建筑材料、建筑构配件和设备或指定生产厂、供应商。难易程度：容易试题答案及解析： 第四章一、单选题12、招标的方式按照性质划分可分为（ ）A 公开招标和内部议标 B 公开招标和邀请招标 C 国际竞争性招标和国内竞争性招标 D 固定总价项目招标和成本加酬金项目招标难易程度：容易试题答案及解析：正确答案B 13、招标代理机构的性质属于（ ）A 从事生产营业的企业 B 行政机关 C 提供服务的独立于任何行政机关的组织 D 法人难易程度：容易试题答案及解析：正确答案C 14、下列关于招标文件的说法正确的是（ ）A 标底可以在开标前确定 B 发布招标公告前无须对标底进行保密 C 邀请招标的招标文件可在邀请书发出后编制 D 标底经审定应封标至开标难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 在编制标书时确定 错误答案B 必须保密错误答案C 应当在发出前编制正确答案D 15、设计招标文件与施工招标文件相比较具有的特点是（ ）A 无工作量要求 B 报价的依据是工程量表 C 开标时要排定标价次序 D 标价对中标影响程度较大难易程度：中等试题答案及解析：正确答案A 错误答案B 工程量表不是依据错误答案C 无需排序错误答案D 影响较小16、关于标底说法错误的是（ ）A 是招标人认可的招标项目的概算价格 B 一个招标工程只能编制一个标底 C 由招标人或合法并具有相应资质的中介代理机构编制 D 任何单位或个人不得干预招标人确定标底难易程度：较难试题答案及解析：正确答案A 应当是预算价格 17、施工投标文件报价由（ ）确定。A 招标人 B 企业法人 C 投标人 D 项目经理难易程度：中等试题答案及解析：正确答案C 18、以下哪些不属于施工投标报价直接费的组成部分（ ）A 设备费 B 远程施工增加费 C 材料费 D 人工费难易程度：中等试题答案及解析：正确答案B 19、以下哪些不属于施工投标报价间接费组成部分（ ）A 分包项目费用 B 施工管理费 C 临时设施费 D远程施工增加费难易程度：中等试题答案及解析：正确答案A 20、关于投标文件修改和撤回表述不正确的是（ ）A 修改是对投标文件中已有的内容进行修订 B 撤回可以只撤回部分投标文件 C 撤回可以是放弃投标 D 撤回可以以新的投标文件重新投标难易程度：较难试题答案及解析：错误答案A 表述正确 正确答案B 可以撤回全部文件错误答案C 正确错误答案D 允许21、关于投标文件送达签收表述错误的是（ ）A 招标人应当签收 B 签收应有签收的书面证明 C 直接送达的送达人无须签字 D 签收人应检查投标文件是否按照招标文件的要求进行了密封难易程度：较难试题答案及解析：错误答案A 明确的规定 错误答案B 明确的规定正确答案C 必须签字错误答案D 表述正确22、开标时间应当在招标文件确定的投标文件截止时间的（ ）进行A 3个工作日之内 B 3个工作日之后 C 同一时间 D 投标有效期内难易程度：容易试题答案及解析： 错误答案D 前期准备工作23、选择错误的一项：如果招标人不公开开标，投标人或其他利害关系人（ ）A 应当等待修改好的新的招标文件 B 有权向招标人提出异议 C 有权向有关行政监督部门投诉 D 可以向法院起诉难易程度：较难试题答案及解析：正确答案A 说法错误 错误答案B 法定权利错误答案C 法定权利错误答案D 法定权利24、开标由（ ）主持。A 公证处人员 B 当地行政管理机构工作人员 C 评标委员会 D 招标人难易程度：容易试题答案及解析：正确答案D 25、不属于招标人应邀请参加开标的人员是（ ）A 公证机关代表人员 B 咨询机构代表 C 负责招标的主管人员 D 放弃参加开标的投标人难易程度：容易试题答案及解析： 正确答案D 26、以下哪个选项属于施工投标文件招标人不予受理的情况（ ）A 未按规定格式填写相关内容 B 未送达指定地点 C 投标人名称与资格预审时不一致 D 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 将可能作为废标处理 正确答案B 错误答案C 将可能作为废标处理错误答案D 将作为废标处理27、关于评标委员会的以下表述错误的是（ ）A 成员名单一般应于开标前确定 B 成员人数为5人以上单数 C 技术、经济方面专家人数不得少于成员总数1/3 D 评标委员会设负责人难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 表述正确 错误答案B 表述正确正确答案C 表述错误，应当是2/3错误答案D 表述正确28、以下对评标专家表述错误的一项是（ ）A 从事相关专业领域工作满三年 B熟悉相关法律法规 C 公正、诚实 D 身体健康难易程度：容易试题答案及解析：正确答案A 8年 29、以下哪一项不适用于招标投标的公开原则（ ）A 招标文件 B 开标 C 中标 D 评标难易程度：容易试题答案及解析： 正确答案D 评标须保密进行30、评标的标准和方法应依据（ ）A 评审专家的专业知识 B 国家法律法规 C 国家强制性标准 D 招标文件中载明的评标标准和方法难易程度：中等试题答案及解析： 正确答案D 前期准备工作31、 以下哪项属于建设工程施工评标技术标的内容设置（ ）A 投标报价 B 施工组织设计 C 施工工期 D 工程质量难易程度：中等试题答案及解析：正确答案B 前期准备工作32、以下属于投标文件重大偏差的是（ ）A 个别地方漏项但响应了实质性要求 B 不完整的技术信息和数据，但不影响技术文件有效性 C 不影响结果的公平性 D 所提供的投标担保有瑕疵难易程度：容易试题答案及解析：错误答案A 细微偏差 错误答案B 细微偏差错误答案C 细微偏差正确答案D 33、以下属于投标文件的细微偏差的是（ ）A 没有按照招标文件要求提供担保 B 技术文件有效且不影响结果的公平性，但数据不完整 C 投标文件没有授权人代表签字和加盖公章 D 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 重大偏差 正确答案B 错误答案C 重大偏差错误答案D 重大偏差34、以下关于评标和定标说法错误的是（ ）A 评标和定标应在投标有效期结束日30个工作日前完成 B 不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标，招标人可适当自行延长投标有效期 C 投标人拒绝延长投标有效期有权收回投标保证金 D 因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应给予补偿难易程度：较难试题答案及解析：错误答案A 表述正确 正确答案B 须经过投标人同意错误答案C 表述正确错误答案D 表述正确35、关于评标报告说法错误的一项是（ ）A 无招标人授权情况下，评标委员会根据书面评标报告也可评出中标人或中标方案 B 书面评标报告向招标人提出并抄送有关行政监督部门 C 书面评标报告应阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见 D 评标报告由评标委员会全体成员签字难易程度：中等试题答案及解析：正确答案A 须有招标人授权 错误答案B 表述正确错误答案C 表述正确错误答案D 表述正确36、关于中标通知书说法错误的是（ ）A 中标通知书内容一般只包含签订合同的时间地点 B 中标通知书发出后产生承诺的法律效力 C 由于中标通知书并不是最终的合同，故招标人还可以在签订合同前改变中标结果 D 中标通知书发出后，中标人不得放弃中标项目难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 表述正确 错误答案B 表述正确正确答案C 中标通知书是为承诺，不得任意改变错误答案D 表述正确37、关于重新招标说法错误的是（ ）A 所有投标按评标标准均被否决，招标人应依法重新招标 B 投标人少于3个，招标人应依法重新招标 C 招标人可从落选的投标人中挑选，免去重新招标的程序 D 重新招标时间较紧时经批准可采用其他采购方式难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 表述正确 错误答案B 表述正确正确答案C 不可以错误答案D 表述正确二、判断题13、（ ）评标委员会成员在评标过程中除采用招标文件确定的标准和办法，还可采用招标文件未列明但是合理合法的其他标准。难易程度：容易试题答案及解析： 只能采用招标文件列明的标准。14、（ ）招标所需设计图纸尚未准备好仍可先进行施工招标。难易程度：容易试题答案及解析： 不可以15、（ ）工程招标代理机构资格分为甲、乙、丙三级。难易程度：容易试题答案及解析： 甲级、乙级和暂定级16、（ ）招标代理机构在其资格等级范围内可以承担组织开标、评标的工作。难易程度：容易试题答案及解析： 17、（ ）资格审查时招标人不得以不合理的条件限制排斥潜在投标人或者投标人。难易程度：容易试题答案及解析： 18、（ ）招标人按规定延长了投标有效期后，投标人同意延长的，可以要求修改其投标文件的实质性内容。难易程度：容易试题答案及解析： 不可以19、（ ）因不可抗力需要延长投标有效期的，招标人均应给予投标人补偿。难易程度：容易试题答案及解析： 无须补偿20、（ ）招标人可根据项目特点决定是否编制标底，招标项目也可不设标底，进行无标底招标。难易程度：容易试题答案及解析： 21、（ ）施工投标报价中不可预见费一般在投标时可按工程总成本的3%-5%考虑。难易程度：容易试题答案及解析： 22、（ ）投标人在招标文件要求提交投标的截止时间前，不可以撤回投标文件。难易程度：容易试题答案及解析： 可以撤回23、（ ）在投标的截止日期前，投标人补充或修改的内容为投标文件的组成部分。难易程度：容易试题答案及解析： 24、（ ）在投标的截止日期前，投标人有权撤回已经递交的投标文件，这反映了契约自由的原则。难易程度：容易试题答案及解析： 25、（ ）在投标截止之日前放弃投标，招标人不得没收其投标保证金。难易程度：容易试题答案及解析： 26、（ ）在投标截止之日后撤回的，投标保证金可以被没收。难易程度：容易试题答案及解析： 27、（ ）投标文件送达后，履行完签收手续后，任何人不得在开标前启封。难易程度：容易试题答案及解析： 28、（ ）共同投标联合体任何一方不得以“内部订立的权利义务关系”为由拒绝承担责任。难易程度：容易试题答案及解析： 29、（ ）开标应公开进行，而不得秘密开标，这是法律的强制性规定。难易程度：容易试题答案及解析： 30、（ ）开标地点应在当地公证处指定地点进行。难易程度：容易试题答案及解析： 招标文件指定的地点31、（ ）未按招标文件要求提交投标保证金的，评标委员会初审后有权按废标处理。难易程度：容易试题答案及解析： 32、（ ）开标后验证投标文件密封性时，如发现密封有问题，招标人必须宣布停止开标。难易程度：容易试题答案及解析： 33、（ ）评标委员会由当地行政组织机构负责组建。难易程度：容易试题答案及解析： 招标人负责组建34、（ ）评标委员会负责人具有高于其他成员的表决权。难易程度：容易试题答案及解析： 同等表决权35、（ ）经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。难易程度：容易试题答案及解析： 36、（ ）不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应采取综合评估法进行评审。难易程度：容易试题答案及解析： 37、（ ）招标文件对汇率风险未作规定的，汇率风险由招标人承担。难易程度：容易试题答案及解析： 投标人承担38、（ ）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。难易程度：容易试题答案及解析： 以大写金额为准39、（ ）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。难易程度：容易试题答案及解析： 40、（ ）评标委员会发现投标人以其他人名义投标，应上报招标人，无权将该投标人作废标处理。难易程度：容易试题答案及解析： 有权独立决定作为废标处理41、（ ）评标委员会对于不能合理说明并证明过低报价的投标可作废标处理。难易程度：容易试题答案及解析： 42、（ ）评标委员会对未能在实质要求和条件上作出响应的投标应作废标处理。难易程度：容易试题答案及解析： 43、（ ）投标文件载明的货物包装方式不符合招标文件要求属于细微偏差。难易程度：容易试题答案及解析： 重大偏差44、（ ）投标文件附有招标人不能接受的条件认为是对招标文件未能作出实质性响应。难易程度：容易试题答案及解析： 45、（ ）投标人对细微偏差拒不补正的，必须作废标处理。难易程度：容易试题答案及解析： 不一定46、（ ）对不符合中标条件的投标人的备选标不予考虑。难易程度：容易试题答案及解析： 47、（ ）评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的仍应视为不同意评标结论。难易程度：容易试题答案及解析： 视为同意48、（ ）向招标人提交书面评标报告后，评标过程中使用的文件等资料即告作废。难易程度：容易试题答案及解析： 应当即使归还招标人49、（ ）招标人与中标人应当由中标通知书发出之日起15个工作日内签订书面合同。难易程度：容易试题答案及解析： 30日内签订书面合同 50、（ ）招标人不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金。难易程度：容易试题答案及解析： 51、（ ）中标人按照合同约定可将中标项目的部分非主体工作分包给他人。难易程度：容易试题答案及解析： 第五章一、单选题38、根据承发包的工程范围，建设工程合同可分为（ ）A 建设工程总承包合同和分包合同 B 设计合同和施工合同 C 总价合同和单价合同 D 总价合同和成本加酬金合同 难易程度：容易试题答案及解析：正确答案A 错误答案B 按照工程阶段错误答案C 按照计价方式错误答案D 按照计价方式39、以下关于建设工程单价合同说法正确的一项是（ ）A 确定一个完整建设工程的价格 B 按招标文件确定各分部分项工程费用 C 使用范围有限 D 风险较大不易于分摊难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 是总价合同要求 正确答案B 正确错误答案C 适用范围较广错误答案D 易于分摊风险40、以下关于成本加酬金合同说法错误的是（ ）A 新型工程项目可适用该类型合同 B 业主需承担项目全部风险 C 承包单位报酬往往较低 D 承包单位将按合同与业主分担风险 难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 说法正确 错误答案B 说法正确错误答案C 说法正确正确答案D 业主独立承担风险，故本选项说法错误41、下面属于要约邀请的是（ ）A 投标 B 中标通知书 C 订立书面合同 D 招标公告 难易程度：容易试题答案及解析：错误答案A 属于邀约 错误答案B 属于承诺错误答案C 属于订立合同阶段正确答案D 该选项为要约邀请42、以下哪项不属于订立建设工程合同程序中的承诺（ ）A 对直接发包而言，施工单位同意承包工程 B 招标人和中标人依法签订书面合同 C 招标人发出中标通知书 D 以信件或电报形式发出中标通知书难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 是承诺 正确答案B 属于承诺的下一个阶段，签订合同错误答案C 是承诺错误答案D 是承诺43、合同中的标的是指（ ）A 合同权利和义务所指向的对象 B 合同的权利和义务 C 建设项目所在地 D承包商的权利和义务难易程度：中等试题答案及解析：正确答案A 44、关于建设安装工程合同质量条款的约定说法错误的是（ ）A 满足建设功能要求 B 质量等级只能由质量监督机构指定 C 质量等级必须为优良以上 D 工程质量条款的约定与国家强制性标准不一致一律无效难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 说法正确 错误答案B 说法正确正确答案C 质量条款须符合国家规定，不一定是优良错误答案D 说法正确45、以下关于合同成立说法错误的是（ ）A 合同成立是解决合同是否存在的问题 B 合同成立当事人不能对自己的要约与承诺任意撤回 C 合同不成立可产生刑事责任 D 合同不成立不会引起国家的行政干预难易程度：难试题答案及解析：错误答案A 说法正确 错误答案B 说法正确正确答案C 只涉及民事责任错误答案D 说法正确46、以下关于合同生效说法正确的是（ ）A 合同生效指的是合同已存在 B 合同生效后，当事人不按约定履行合同应承担违约责任 C 合同无效的后果表现为缔约过失责任 D 合同无效如果是合同违法时，仅涉及合同当事人，国家行政不会进行干预难易程度：难试题答案及解析：错误答案A 不但存在，还应当合法 正确答案B 正确错误答案C 该责任为合同不成立的后果错误答案D 国家行政会干预47、关于建设工程合同的发包人说法错误的是（ ）A 发包人可以是公民个人 B 须具有与签约合同相适应的缔约能力 C 发包人可以是法人 D 发包人可以是其它经济组织难易程度：中等试题答案及解析：正确答案A 说法错误，不能是个人，只能是法人或其他组织 48、关于建设工程合同的承包人说法错误的是（ ）A 具有上岗证的个体工匠可承揽二层以下的简易建设施工任务 B 具有与签订合同相适应的缔约能力 C 具有民事行为能力 D 公民个人均可作为承包商出现难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 说法正确 错误答案B 说法正确错误答案C 说法正确正确答案D 不可以49、下列对可撤销的建设工程合同的特征说法错误的一项是（ ）A 合同关系中处于不利地位的当事人意思表示不真实 B 撤销后合同即归于无效且自始无效 C 享有请求权的当事人不请求撤销，人民法院可主动予以撤销 D 仲裁机构有权确认请求撤销的合同 难易程度：难试题答案及解析：错误答案A 是撤销的可能之一 错误答案B 正确正确答案C 不会主动撤销，说法错误错误答案D 正确50、下列关于建设工程合同重大误解说法错误的一项是（ ）A 是由于合同双方过错而产生的对合同内容的重大错误认识 B 行为人意思表示严重不真实 C 行为人权利义务遭受严重不利影响 D 法律赋予该权利是基于保护有重大误解一方当事人利益基础上 难易程度：中等试题答案及解析：正确答案A 不是双方，是一方 错误答案B 正确错误答案C 正确错误答案D 正确51、下列关于无效建设工程合同说法错误的一项是（ ）A 无效的合同是没有成立的合同 B 没有发生合同当事人所期望的法律效果 C 无效的合同会发生一定的民事后果 D 无效的合同会产生经济赔偿后果 难易程度：中等试题答案及解析：正确答案A 合同成立了 错误答案B 正确错误答案C 正确错误答案D 正确52、以下说法错误的一项是（ ）A 合同无效或被撤消后，因该合同取得的财产均无须返还 B 有过错一方应赔偿对方因此受到的损失 C 不能返还的财产可折价补偿 D 双方都有过错应各自承担相应责任 难易程度：中等试题答案及解析：正确答案A 应当返还，故说法错误 错误答案B 正确错误答案C 正确错误答案D 正确53、下列关于履行合同说法错误的一项是（ ）A 当事人应按合同标的完成任务，不能用违约金或赔偿金代替合同标的 B 合同生效后，双方当事人对约定不明确的内容可以协议补充 C 合同履行中，履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担 D 合同履行中，只能按市场行情约定价格 难易程度：难试题答案及解析：错误答案A 正确 错误答案B 正确错误答案C 正确正确答案D 还可以双方协商等其他方式54、下列关于不安抗辩权说法错误的一项是（ ）A 合同中约定了履行的先后顺序 B 先履行债务的当事人暂时停止履行其到期债务的权利 C 设立不安抗辩权的目的在于预防合同成立后情况发生变化损害合同另一方的利益 D 当事人行使不安抗辩权意味着合同终止 难易程度：难试题答案及解析：错误答案A 正确 错误答案B 正确错误答案C 正确正确答案D 合同中止，不是终止55、下列关于债权人撤销权的说法错误的一项是（ ）A 撤销权的行使范围以债权人的债权为限 B 债权人行使撤销权的必要费用由债权人承担 C 撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使 D 自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭 难易程度：难试题答案及解析：错误答案A 正确 正确答案B 债务人承担错误答案C 正确错误答案D 正确56、下列不属于勘察合同发包人的义务的一项是（ ）A 提供勘察现场作业时必要的工作和生活条件 B 支付勘察费 C 按合同约定进行工程测量，地质水文勘察等工作 D 负责现场水、电、气的畅通供应 难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 发包人义务 错误答案B 发包人义务正确答案C 承包人义务错误答案D 发包人义务57、下列不属于设计合同承包方义务的一项是（ ）A 明确设计范围和设计深度 B 完成设计工作提交设计文件 C 对设计成果的质量负担保义务 D 施工过程中进行设计技术交底 难易程度：中等试题答案及解析：正确答案A 发包人义务 错误答案B 承包人义务错误答案C 承包人义务错误答案D 承包人义务58、关于设计文件修改和终止表述错误的一项是（ ）A 设计文件的修改必须经有关部门批准 B 委托人修改工程设计应增付设计费 C 初步设计需重做时，委托方应支付已经进行了的设计费 D委托方因故要求中途终止设计时，已付设计费应退还 难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 正确 错误答案B 正确错误答案C 正确正确答案D 不退59、下列不属于建设施工合同承包人义务的一项是（ ）A 负责组织竣工验收 B 施工界区内用水、用电、道路和临时设施的施工 C 在交通线路施工按规定悬挂施工信号 D 未交付成品前的成品保护工作 难易程度：中等试题答案及解析：正确答案A 发包人义务 错误答案B 承包人义务错误答案C 承包人义务错误答案D 承包人义务60、关于合同解除说法错误的一项是（ ）A 不可抗力导致建设工程承包合同目的不能实现的可以解除合同 B 发承包双方协商一致可以解除合同 C 债务人延迟履行主要债务，不经催告即可解除合同 D 国家取消基本建设计划的可以解除合同 难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 正确 错误答案B 正确正确答案C 解除前应催告错误答案D 正确61、下列关于合同变更法律后果说法错误的一项是（ ）A 合同变更后，原合同不再履行 B 合同的变更不具有溯及既往的权利 C 有过错一方可以因合同变更免于承担违约责任 D 合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 正确 错误答案B 正确正确答案C 违约责任仍需承担错误答案D 正确62、下列关于建设工程合同解除法律后果说法错误的一项是（ ）A 合同解除，法律关系即告消灭 B 合同尚未履行的不再履行 C 合同终止不影响当事人请求赔偿的权利 D 合同终止则合同中结算和清理条款的效力即终止难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 正确 错误答案B 正确错误答案C 正确正确答案D 不影响结算和清理条款的效力63、下列关于违约责任说法错误的一项是（ ）A 对于逾期付款的违约金按欠款总额万分之四/日的标准计算 B 债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回 C 给付定金一方有权要求返还定金 D 接收定金一方不履行债务的应双倍返还定金难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 正确 错误答案B 正确正确答案C 无权要求返还定金错误答案D 正确64、下列不属于建设工程施工合同由发包方的原因引起索赔的一项是（ ）A 设计变更 B 提高工程质量等级 C 所提供的施工资料存在严重错误 D 地下障碍和文物的出现 难易程度：容易试题答案及解析：错误答案A 属于该索赔原因 错误答案B 属于该索赔原因错误答案C 属于该索赔原因正确答案D 不属于65、以下哪项不符合建设工程合同纠纷解决途径中协商的特征的是（ ）A 合同当事人是以自愿友好为基础B 协商原则是合法、自愿、平等C 解决纠纷的首选方式是协商D 双方的协议结果对双方都具备强制效力难易程度：容易试题答案及解析：错误答案A 符合协商特征 错误答案B 符合协商特征错误答案C 符合协商特征正确答案D 无强制效力66、以下哪项不符合建设工程合同纠纷解决途径中调解的特征的是（ ）A 包括民间调解、仲裁机构调解和法庭调解三种B 民间调解双方签署的调解协议书并不具备与合同同等的法律效力C 原则是合法、自愿、平等D 需有第三方的主持难易程度：容易试题答案及解析：错误答案A 符合调解特征 正确答案B 具备同等效力错误答案C 符合调解特征错误答案D 符合调解特征67、以下哪项不符合建设工程合同纠纷解决途径中仲裁的特征的是（ ）A 仲裁机关属于行政机关，不属于司法机关B 仲裁解决依法具有强制执行的效力C 当事人有权选定仲裁员D 双方当事人有一方不同意仲裁，第三方就不能裁断难易程度：中等试题答案及解析：正确答案A 既不是行政机关也不是司法机关 错误答案B 符合调解特征错误答案C 符合调解特征错误答案D 符合调解特征二、判断题52、（ ）总价合同使建设单位在评标时易于确定报价最低的承包商。难易程度：容易试题答案及解析： 53、（ ）总价合同要求建设单位必须准备详细的全面的设计图纸和各项说明，使承包单位能准确计算工程量。难易程度：容易试题答案及解析： 54、（ ）单价合同不利于鼓励承包商通过提高工效手段从成本节约中提高利润。难易程度：中等试题答案及解析： 利于鼓励承包商通过提高工效手段从成本节约中提高利润55、（ ）要约邀请是希望和他人订立合同的意思表示。难易程度：容易试题答案及解析： 此为要约的概念56、（ ）邀请招标中的投标邀请书属于要约邀请。难易程度：容易试题答案及解析： 57、（ ）合同条款中当事人住所应为企业注册成立地或其主要经营机构所在地。难易程度：容易试题答案及解析： 58、（ ）合同条款中数量是就施工阶段工程量数额的约定。难易程度：中等试题答案及解析： 还会有其他阶段，例如设计阶段图纸数量59、（ ）合同条款中建设工程合同履行的地点即建设工程项目兴建的地点。难易程度：容易试题答案及解析： 60、（ ）对于中间交工工程的开工和竣工工期无须在合同中作明确约定。难易程度：容易试题答案及解析： 需要作出约定61、（ ）为同时确保工程质量和工程进度，发包人向承包人提供本工程相关图纸和资料可采用边出图边交图边施工的方法。难易程度：容易试题答案及解析： 不能采用该“三边”方法62、（ ）合同约定的质量保证期不得短于但可以超过国家规定的期限。难易程度：容易试题答案及解析： 63、（ ）当事人对合同有权请求变更或撤销，而只请求变更的，人民法院或仲裁机构有权经调查予以撤销。难易程度：中等试题答案及解析： 只请求变更的，法院或仲裁机构不能撤销64、（ ）一方当事人利用优势或利用对方没有经验致使对方的权利义务显失公平、等价有偿原则的，可以认定为显失公平。难易程度：中等试题答案及解析： 65、（ ）无效的建设工程合同是指不发生任何法律后果的合同。难易程度：容易试题答案及解析： 会发生法律后果66、（ ）不符合分包条件而分包的合同属于可撤销的建设工程合同。难易程度：难试题答案及解析： 属于无效合同67、（ ）合同被确认撤销后，合同规定的权利义务即为无效。难易程度：中等试题答案及解析： 68、（ ）关于返回财产的范围，我国民法采用了恢复原状的原则，即将财产恢复到合同订立前的状态。难易程度：中等试题答案及解析： 69、（ ）初步设计合同与施工设计合同在内容和法律关系上均不相同。难易程度：容试题答案及解析： 法律关系相同70、（ ）设计合同发包人应负责办理各设计阶段设计文件的审批工作。难易程度：容易试题答案及解析： 71、（ ）建设工程施工过程中按规定为废气、废水等排放问题办理的有关手续的费用由承包人自行承担。难易程度：中等试题答案及解析： 发包人承担72、（ ）由不可抗力造成施工中断，施工单位有权要求变更合同工期。难易程度：中等试题答案及解析： 73、（ ）修理或返工、重做的责任形式与解除合同的责任形式是不能同时主张的。难易程度：难试题答案及解析： 74、（ ）施工过程中的非正常停水、停电属于由承包、发包双方意志以外原因引起的索赔事件。难易程度：中等试题答案及解析： 75、（ ）对于当事人拒不到仲裁庭只能缺席裁决而不能拘传。难易程度：中等试题答案及解析： 76、（ ）我国仲裁庭实行一裁终审制，但不适用司法监督程序。难易程度：容易试题答案及解析： 适用司法监督程序77、（ ）仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应按照首席仲裁员的意见作出。难易程度：中等试题答案及解析： 78、（ ）FIDIC在每个国家只吸收一个独立的咨询工程师协会作为团体会员。难易程度：容易试题答案及解析： 第六章一、单选题68、关于监理的任务说法错误的是（ ）A 监理的中心工作是项目目标控制B 项目内部管理主要是投资和合同管理C 项目对外主要是组织协调D 项目目标控制指投资、工期、质量控制难易程度：中等试题答案及解析：错误答案A 说法正确 正确答案B 合同管理和信息管理错误答案C 说法正确错误答案D 说法正确69、监理单位履行监理合同的全权负责人是（ ）A 总监理工程师B 法人C 驻地监理人员D 专业监理工程师难易程度：容易试题答案及解析：正确答案A 既不是行政机关也不是司法机关 70、以下说法错误的一项是（ ）A 工程监理单位不得转让工程监理业务B 建设单位应将工程委托给具有相应资质条件的监理单位C 将工程监理业务委托给监理单位表示了建设单位的信任D 建立单位确实无法完成监理任务时，经建设单位同意可转给其他有资质的监理单位