建设工程桩基础施工合同.doc

建设工程桩基础施工合同工程名称： 施工单位： 签订日期： 年 月 日 建设工程桩基础施工合同发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。第一条：工程概况1、工程名称： 2、范围和内容：（1）工程量： 按设计蓝图桩数施工 高强预应力管桩。（2）工程单价： 元/米，送桩费 元/米 。 （3）工程量的计算：每根工程桩的桩身结算长度按双方、监理、甲方代表在施工中签字认可的实际打桩桩长计算，每根桩具体计算结算长度为： 。以上综合单价报价包含： 。 以上单价不包括：桩的任何检测费，桩尖和甲方设计变更等造成的工程量增加、变更等产生的技术措施等费用或双方在合同或协议中另有说明的其他费用。因地下障碍物或遇孤石等地质原因造成断桩、补桩及其它处理费用，由甲方负责。如果甲方委托乙方处理，乙方所发生的相关费用由甲方承担。 静压机施工设备安装和拆卸费用均按： 第二条：施工准备及双方权利与义务（一）甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：1、甲方需按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款额。2、本合同签定后 内甲方向乙方提供图纸4套、地堪报告1份以及地下管线图1份，并提供有效的控制网点和水准点，设备进场后三天内进行图纸会审和设计交底。3、甲方在施工现场内，提供施工用水、电，费用由 承担。4、甲方需协调好周边的一切关系，处理费用由甲方承担。5、乙方桩机进场前，甲方应做好“三通一平”和施工前的准备工作以及协调好周边居民的关系，主要为：接通水源和电源，并且保证电源接驳点在施工现场不超过100米。临时道路的主干道与支干道必须满足60T以上的运输车辆通行；排除地下障碍物，包括不可迁移的地下管线的安全防护工作，凡不是乙方操作失误造成的地下管线损坏，责任由甲方承担；施工前甲方需对周边房屋进行施工前检查，如需要加固搭设保护的由甲方负责。6、甲方安排专人负责协调，及时签证确认管桩施工工程质量和协助处理施工中出现的异常情况，及时回复乙方提出的问题和协助解决施工中出现的问题。7、施工单位负责接桩、割桩及破桩头，甲方需负责协调主体单位测量打割桩标高、桩周围的土方开挖及机械配合吊运桩头(破桩头所得的钢筋由乙方所得)。二、乙方1、乙方需按照本合同约定进行施工、竣工并承担工程质量责任。2、乙方必须服从业主和监理的统一安排和管理，临时参加监理例会，配合协调好各方的关系。如因乙方原因，造成的一切事故、损失和产生的费用有乙方自行负责。3、乙方应在本合同签定之日起五日内提供总体施工进度计划表。4、施工过程中乙方应严格按照安全文明施工条例的规定执行，搞好文明施工，树立企业形象。5、按甲方要求及时组织施工机械、人员进场。乙方需严格按照建筑地基基础施工及验收范围和设计图纸的要求和技术交底进行施工。在施工过程中，发现有质量问题，应及时向甲方、监理方或设计单位提出意见，征得甲方、监理和设计单位同意后，方能改变施工方案，同时甲方派员到现场进行监桩，共同搞好工程质量和施工安全。6、乙方需保证所有管桩质量，及时向监理提供产品的合格证，并按程序向监理方报验。如因管桩质量问题或因乙方施工质量原因需补桩位，退桩补桩费均由乙方负责。7、乙方需严格按施工图纸及规范施工，确保工程质量，按规定如期完成。乙方应编制施工方案，经甲方和监理审批同意后方可施工。应编制工程进度计划及协作配合计划，经甲方同意后实施。8、乙方对进场施工人员必须进行环境、安全、质量、文明施工入场教育，各特殊工种、管理人员必须按规定持证上岗。施工前必须对操作班组全体人员进行质量、安全技术交底，并作好书面交底记录。施工期间由于乙方原因发生的机械、人员等一切安全事故由乙方承担所有损失和责任。9、做好现场的施工记录，按规定整理好桩基工程技术资料。桩基础工程验收合格后，乙方提交竣工资料三份。第三条：工程师的委派：1、监理单位委派的工程师：姓名： 职务：甲方委托的职权：选择工程总承包的建议权，选择工程分包人认可权，对工程技术质量检验权，施工组织设计的建议权，工程进度检查、监督权，合同约定范围内工程款支付的审核和签认权以及工程结算的确认和否决权。需取得甲方书面批准才能行使的职权：对乙方规定的义务提出变更权，发布开工令、停工令、复工令。2、甲方派驻的工程师：姓名： 职务：职权：对工程设计变更的审批权，对工程质量的监督权，工程进度检查、监督权，监理人员的更换建议权，对工程进度款支付的确认权，对工程量的签证权。3：项目经理：姓名： （身份证号码： ）职务：第四条：工程质量标准及验收1、必须符合现行国家工程验收规范的设计要求。2、中间验收：双方签定验收部位：按施工技术规范规程执行，施工前验收桩位，施工中验收桩长。3第三方检测：按规范要求进行低应变动测和静载实验。4桩基础验收：乙方施工完毕，甲方应在7天之内确定检测单位进行检测，及时出具检测报告，由甲方或监理组织设计、监理、勘测和质监站进行验收，乙方配合甲方验收。5竣工验收：桩基础竣工后一次性验收，乙方需在桩基础工程竣工验收后提交三套竣工资料（桩基检测报告由甲方提供）。第五条：工程价款的支付与结算方式工程价款的支付和结算，应根据如下规定执行：1：静压机设备进场后甲方先支付 元。2、工程桩每完成 米，甲方向乙方支付 %工程款。3、甲方在乙方打桩施工完毕后桩机退场前总工程款至 % 。4、剩余部分 天内一次性付清。第六条：违约责任：1、如乙方违约，违约所造成的各项费用和责任由乙方承担。2、甲方未能按合同约定的时间、方式及时足额支付工程款，甲方承担相应责任，若甲方不能按约定的时间支付乙方工程款时，甲方应按同期银行贷款利率支付所拖欠工程款的利息给乙方。乙方有权停止施工，停工时造成的一切损失乙方概不负责，并且甲方应补偿乙方 元/天的设备、人员停工费用。3、因甲方原因未能按合同约定的时间开工，或施工场地不具备施工条件导致停工，工期顺延并补偿乙方 元/天的设备、人员误工费。由于客观原因造成入场时间延后、工期延期的除外。4、管桩供应不及时所造成的工期延期，经双方协商解决。5、本工程不得分包、转包，否则甲方有权终止合同，所造成的一切损失由乙方负责。第七条：合同工期1、开工日期：以甲方文字通知为准， 天内进场。2、合同工期有效工作日总数为 天。第八条：其他约定1、甲方需提供满足静压设备进退场道路、施工场地、及施工水、电的要求。 2、本施工合同施工管桩不含桩尖，如需采用另计算费用。3、乙方不承担桩基的任何检测费与桩基的验收费用。 第九条：解决争议方式因履行本合同产生争议时可协商解决，协商不成时有权向合同履行地人民法院提起诉讼。第十条：本合同订立的地点