北街小巷监理合同

1、第一部分建设工程委托监理合同理公司委托人鄂州市政府投资工程管理中心与监理人鄂州市工程建设监经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称 “本工程”）概况如下：工程名称：鄂州市武汉港工业园外环路工程工程地点：鄂州市经济技术开发区工程规模：道路全长870米，路宽30米总投资：约730万赋予它二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：1、监理投标书或中标通知书；2、本合同标准条件；3、本合同专用条件；4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。条件中四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用认定范围内的

2、监理业务五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种 向监理人支付报酬。本合同年 月 日开始实施，至年 月日完成。本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执委托人：（签章）监理人：（签章）住所：住所：法定代表人：（签章）：法定代表人：（签开户银行：章）开户银行：账号：账号：邮编：邮编：电话：电话：本合同签订于:第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：“工程”是指委托人委托实施监理的工程。“委托人 ”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及 其合法 继承人。“监理人 ”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法 继承人“监理

3、机构 ”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。“ 总监理工程师 ”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全 面履行 本合同的全权负责人。“承包人 ”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签 订合同 的当事人。“ 工程监理的正常工作 ”是指双方在专用条件中约定，委托人 委托的 监理工作范围和内容。“工程监理的附加工作 ”是指： 委托人委托监理范围以外， 通过双 方书面协议另外增加的工作内容； 由于委托人或承包人原因 , 使监理工作受 到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。(9) “ 工程监理的额外工作 ”是指正常工作和附加工作以外，或非 监理 人自己的原因而暂停或终止监理业务

4、，其善后工作及恢复监理业 务的工作。(10) “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段(11) “月”是指根据公历一个月份中任何一天开始到下一个月相应 日期的 前一天的时间段。第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行 政法规， 以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、 地方规章。第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专 用条件约 定使用两种以上 ( 含两种 ) 语言文字时，汉语应为解释和说 明本合同的标准语言 文字。监理人义务第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员， 向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、 监

5、理规划，完成 监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业 务。在履行合同义务期间， 应按合同约定定期向委托人报告监理工作。第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作 , 为委托 人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权 iio第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产， 在监理工 作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄 露与本工 程、本合同业务有关的保密资料。委托人义务第八条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监 理工作提 供外部条件。根据需要，如

6、将部分或全部协调工作委托监理 人承担，则应在专 用条件中明确委托的工作和相应的报酬。第九条 委托人应当在双方约定时间内免费向监理人提供与工 程有关的为 监理工作所需要的工程资料。第十条 委托人应当在专用条款约定时间内就监理人书面提交 并要求作出 决定的一切事宜作出书面决定。第十一条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内 作出决定 的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换 常驻代表，要提 前通知监理人。第十二条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主 要成员的 职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包 人，并在与第三人 签订的合同中予以明确。第十三条委

7、托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提 供如下资料： 与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。第十四条 委托人应免费向监理人提供办公用房、固定电话、监 理人员工 地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给 予合理的经济补偿 （补偿金额 =设施在工程使用时间占折旧年限的比 例 X 设施原值 +管理费）。第十五条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理 人提供其 他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。监理人权利第十六条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：选择工程总承包人的建议权。选择工程分包人的认可权。对工程

8、建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和使用功能要求，向委托人的建议权。对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托 人并要求设计人更正。审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告

9、。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构 复工令后才能复工。工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不 支付工程款。第十七条 监理人在委托授权下，

10、可对任何承包人合同规定的义 务提出变 更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种 变更须经委托人事 先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时， 监理人所做的变更也应尽快 通知委托人。在监理过程中如发现工程承 包人人员工作不力，监理机构可要求 承包人调换有关人员。在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何 意见 和要求 （包括索赔要求 ） ，均必须首先向监理机构提出，由监理机 构研究处置意 见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时 , 监理机构应根据自己 的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。 当双方的争议由政府建设行政 主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当 提供作证的

11、事实材料。委托人权利第十九条委 托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。第二十条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工 艺设计和 设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第二4八一条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。第二十二条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理 业务范围内 的专项报告。第二十三条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职 责，或与承 包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监 理人更换监理人员， 直到终止合同并要求监理人员承担相应的赔偿责 任或连带赔偿责任。监理人责任第二十四条 监理人的责任期即委托监理合同的有效期。在

12、监理 过程中， 如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。第二十五条监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因 监理人过 失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔 偿总额（除本合同 第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除 去税金）。第二十六条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。第二十七条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费

13、用支出。委托人责任第二十八条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违 反则应当 承担违约责任，赔偿监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。第二十九条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。合同生效、变更与终止第三十条由 于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或 延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响 及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长 , 并得到附加工作的报酬第三A一条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得 监理人不 能

14、全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。 该监理业务的完 成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加 不超过 42 日的时间用于 恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付 监理报酬。第三十二条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。第三十三条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在 42 日 前通知对方， 因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的 外，应由责任方负责赔 偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书 面形式，协议未达成之前，原合 同仍然有效。第三十

15、四条监理人在应当获得监理报酬之日起 30 日内仍未收 到支付单据， 而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第 三十一条及第三十二条 已暂停执行监理业务时限超过六个月的；监理 人可向委托人发出终止合同的通 知，发出通知后 14 日内仍未得到委托 人答复，可进一步发出终止合同的通知， 如果第二份通知发出后 42 日 内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停 或继续暂停执行全部 或部分监理业务。委托人承担违约责任。第三十五条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理 业务，其善 后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作 , 有权得到额外的报 酬。第三十六条当委托人认为监理人无正

16、当理由而又未履行监理 义务时，可 向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通 知后 21 日内没有收 到答复，可在第一个通知发出后 35 日内发出终止 委托监理合同的通知，合同 即行终止。监理人承担违约责任。第三十七条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。监理报酬第三十八条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按 照监理合 同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。第三十九条 如果委托人在规定的支付期内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后 一日起计算。第四十条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条 件约

17、定 第四A 一条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书 24 小时内向监理人发出 表示异议的通知， 但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。其他第四十二条 委托的建设工程监理所必要的监理人员的出外考 察、材料设 备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委 托人实报实销。第四 十三条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由 监理人聘 用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委 托人承担。第四十四条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委 托人得到 了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。第四十五条 监理人驻地

18、监理机构及其职员不得接受监理工程 项目施工承 包人的任何报酬或经济利益。监理人不得参与可能与合同 规定的与委托人的权 益相冲突的任何活动。第四十六条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘 密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密 第四十七条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。 争议的解决第四十八条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的 赔偿，双 方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调， 如仍未能达成一致 时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法 院起诉。第三部分专用条件第二条 本合同适用的法律及监理依据：建筑法

19、、合同法及国家相关的法律、法规等，施工图纸、设计变更、监理合同。第四条监理范围和监理工作内容：四控制：质量、进度、投资、安全控制。二管理：信息管理、合同管理。一协调：组织协调。监理工作内容：施工图纸范围内所含内容第九条外部条件包括：第十条委托人应提供的工程资料及提供时间：工程开工前一周内提供如下资料各一份：全套的施工图纸、施工合同、工程前期资料等。第十一条委托人应在天内对监理人书面提交并要求作出 决定的事宜作出书面答复。第十二条委托人的常驻代表为。第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施：免费提供办公室、桌椅、相应的办公设备。监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下补偿金额=第十六条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供/名服务人员。监理机构 应与此类服务的提供者合作，但不对 此类人员及其行为负责。第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）:赔偿金=直接经济损失X报酬比率（扣除税金）。第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬:（报酬=附加