二级建造师法规冲刺班

1、2013年注册二级建造师建设工程法规及相关知识 1二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z201010 建造师相关管理制度1. 关于建造师执业管理的说法，正确的是（ ） A、施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章 B、施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章 C、注册建造师信用档案不包括注册建造师的良好行为，只需记入不良行为 D、初始注册证书有效期为3年 E、 取得建造师资格并经备案，即可担任建设工程项目总承包及施工管理的项目施工负责人B D22Z201020 法律体系和法的形式二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2、关

2、于我国法律体系，下列说法错误的是（ ）A、建筑法与招标投标法属于商法体系B、安全生产法与消防法属于建筑法体系C、由建设部发布的建筑业企业资质管理规定属于行政规章D、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E、地方政府规章的效力低于法律、行政法规，但高于同级或上级地方性法规ABCE3二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z201030 宪法3、根据我国宪法规定，下列说法正确的有（ ）A、法律面前人人平等B、公民有言论、游行、出版和示威的自由C、用人单位在春节安排劳动者加班是侵犯了劳动者的劳动权D、公民对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E、公民有维

3、护国家安全、荣誉和利益的权利ABD4二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z201040 民法1、法人应当具备的条件有（ ）A 依法成立B 有自己的场所C 有必要的财产或者经费D 有自己的名称、组织机构E 能够独立承担无限民事责任ABCD5二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2、下列各选项中，属于民事法律关系客体的是 。A.建设工程施工合同中的工程价款 B.建设工程施工合同中的建筑物C.建设买卖合同中的建设材料 D.建设工程勘察合同中的勘察行为E.建设工程设计合同中的施工图纸ABCE6二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z201042 民

4、事法律行为3、关于民事法律行为分类，以下说法错误的是 。A.民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为B.订立建设工程共同应该采取要式法律行为C.建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D.自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为C7二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识4 按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的是 。A行为人意思表示真实B. 行为人必须具有完全民事行为能力C行为内容合法 行为形式合法 行为不违反社会公共利益ACDE8二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识5民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为 。A.不违反法律 B.不

5、违背社会公德C.不存在认识错误等外在因素 D.不与第三人利益相冲突E.不与社会公共利益相冲突 ABE9二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z201043 代理6、根据代理权获得的方式不同，代理可分为（ ）A 指定代理B 委托代理C 隐名代理D 法定代理E 居间代理ABD107. 某单位甲委托某乙代为采购10吨16mm螺纹钢，但并未限定最高采购价格。乙持授权委托书向供应商某丙采购，约定采购价格6000元/吨，3日内送货。但丙将货物发到后，甲单位认为该价格明显过高，拒绝付款。则（ ） A 丙只能要求甲承担付款责任 B 丙只能要求乙承担付款责任 C 可以要求甲，也可以要求乙承担付

6、款责任 D 丙只能要求甲返还货物，不得向甲主张付款责任二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C（授权不明）；11二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识8、某单位甲委托乙代为采购10吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替。则针对本案事实，说法错误的是（ ）A 乙的行为属于表见代理B 甲有权拒绝接受这批普通水泥C 如甲拒绝，应由乙承担付款义务D 如甲同意，应由甲承担付款义务A129.施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，

7、后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是()。A.张某应当向施工企业赔偿损失B.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D；13二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z201044 债权、知识产权1. 按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（ ）A. 债 B. 所有权 C. 知识产权 D. 担保物权 2.下列行为中，构成无

8、因管理的有()。A.甲接受委托帮助他人保养施工机具B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治D.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位 A；BC143、 关于知识产权，正确的是（ ）A. 知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B. 知识产权具有专有性、地域性，但不具有时间性C. 知识产权仅具有财产权，不具有人身权D. 构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果权4、著作权的人身权包括（ ）A. 发表权 B. 修改权 C. 使用权 D. 署名权

9、E. 转让权二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A；ABD15二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z201045 诉讼时效1.路人王某不慎掉入沿街的一个正在施工的井口受伤。一年零五个月后出院到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案，法院（ ）A不予受理，因为已过了诉讼时效B在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理C应当受理D不应当受理，因为本案过错难以分清 C;16二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2.根据我国法律规定，下列请求保护民事权利的诉讼时效为两年的是 A.租赁公司请求施工单位支付设备租赁费用B.建设单位因建筑材料质量不

10、符合合同要求请求供应商承担责任C.建筑工人因事故致残请求施工单位赔偿D.建设单位请求国外设备供应商承担违约责任 B173. 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。A2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉二级建造师执业资

11、格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B;18二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z201050 物权法1、用益物权人对他人所有的不动产或者动产，不享有下列（ ）权利。A.占有 B.使用 C.收益 D.处分2、下列（ ）不属于担保物权。A.抵押权 B.质押权 C.所有权 D.留置权D；C19二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3、根据物权法规定，下例关于抵押权的表述中错误的是 。A.在建工程可以作为抵押物B.即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D.抵押权人应当在主债权诉

12、讼时效期间行使抵押权E.建设用地使用权实现抵押权时，新增建筑物与建设用地使用权应当一并处分，新增建筑物与建设用地使用权所得价款，均由抵押权人优先受偿 BE20二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识4.根据物权法，不适合用于质押财产的是 。A.汇票 B.仓单 C.建设用地 D.应付款 5. 3月1日甲将房屋50万元卖给乙，但借故未办理过户登记。 4月1日，甲又将房屋60万元卖给不知情的丙，并办理过户登记。则乙（ ） A. 买卖合同无效，不能取得房屋所有权。 B. 买卖合同无效，取得房屋所有权 。 C. 买卖合同有效，不能取得房屋所有权。 D. 买卖合同有效，取得房屋所有权。C；C

13、216. 当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为( )。A. 合同自成立时生效 B. 合同自办理物权登记时生效C. 未办理物权登记合同无效 D. 未办理物权登记不影响合同效力 E. 合同生效当然发生物权效力7、住宅建设用地使用权期间届满的，该使用权（ ）A.不予续期 B.自动续期 C.重新审批后续期 D.收归国有二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识AD；B22二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z201060 建筑法1.根据建筑法，申请领取施工许可证应当具备的条件包括()。A.建筑工程按照规定的权限和

14、程序已批准开工报告B.已办理该建筑工程用地批准手续C.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证D.已经确定建筑施工企业 E.建设资金已经落实 BCDE23二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2.根据建筑工程施工许可管理办法，下列说法正确的是（ ） A. 建筑面积200平方米的房屋，不需要办理施工许可证 B. 实行开工报告审批制度的建筑工程，不需要办理施工许可证 C.抢险救灾工程，不需要办理施工许可证 D.中止施工不满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报告发证机关核验施工许可证 E.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，不能按期开工的，施工许可证自行废止 ABC24二级

15、建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有( )。A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承担工程勘察业务范围不受限制B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设甲级一个级别 BE25二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 4、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是 。A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成

16、若干部分发包C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包D.国家提倡对建筑工程实行总承包 E.建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位不得指定生产厂DE26二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 5.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丁承担民事责任D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿 ABDE27二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法

17、规及相关知识6、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（ ）。A. 责令改正，没收违法所得B. 对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款C. 责令停业整顿，降低资质等级D. 追究刑事责任E.情节严重的，吊销资质证书ABCE28二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识7下列行为不属于违法分包的是（ ）。A. 承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B. 总承包单位将主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C. 分包单位将部分工程分包给某公司D. 分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程 B298.下列工程项目应当强制实施监理的

18、是（ ）。A总投资额2800万元的医院B占地面积1万平方米的影剧院C建筑面积4万平方米的住宅D国际红十字会援助项目E. 总投资额1亿的生态环境保护项目 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识BDE30二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z201070 招标投标法（注意保证金有效期与投标有效期相一致，根据2013新版）投标截止时间(开标)确定中标 人 发出中标通知签订合同评标招投标 30日投标保证金有效期 15日投标有效期修改招标文件停售招标文件发出招标文件出售招标文件 15日 20日 5日退还投标保证金 5日提交评标报 告 补充、修改、撤回投标文件311下列

19、建设项目中，可以不招标的是()。A个人捐资的教育项目中合同估算价为 80 万元的监理合同B外商投资的供水项目中合同估算价为 1000 万元的施工合同C使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为 80 万元的材料采购合同D上市公司投资的商品房项目中合同估算价为 500 万元的材料采购合同 2根据工程建设项目施工招标投标办法，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的有（ ） A. 拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得 B. 施工主要技术采用特定专利或专有技术 C. 当地投标企业较少 D. 军队建设项目二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C;B323. 下列关于投标文

20、件说法正确的有（ ）投标保证金除现金外，可以是银行保函、保兑支票、承兑汇票、商业汇票投标保证金最高不得超过80万，投标保证金有效期应当超过投标有效期30天投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标投标人在投标有效期内撤回投标文件的，投标保证金将被没收联合体增减、更换成员的，应当在投标截止日之前完成，否则其投标无效二级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识CD33二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识4根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，构成招标人与投标人串通投标的是()。A招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B招标人预先内定中标人C招标人与投标人事先商定压

21、低标价，中标后再给中标人让利D招标人从几名中标候选人中确定中标人 E. 投标人借用他人资质投标的ABC34二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识5、下列不符合招标投标相关法律规定的有（ ）开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行未按招标文件要求密封的或未送达指定地点的为废标评标委员会成员有7名，其中招标代表1人，公证机构工作人员1人，技术、经济方面的专家5人由于项目技术特别复杂，招标人直接确定5名相关专业的专家作为评标委员评标委员会成员不得与任何投标人进行私下接触BCD356.下列标书不应认定为废标的是（ ）。 A标书中没有投标人单位盖章 B标书中关键字迹

22、模糊、无法辨认 C投标人未按规定提交投标保证金 D投标报价文字的和数字的不一致7、排名第一的中标候选人发生下列（ ）情况的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的中标候选人报价过高的中标候选人在规定期限内未能提交履约保证金的中标候选人提出增加工期的二级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D(注意A,法规教材中表述有问题); ABD368.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。A.双

23、方达成的补充协议 B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格 D.市场的平均价格 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B37二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识9、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（ ）A 发包人应返还承包人的垫资，但可以不支付利息B 法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效C 双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D 垫资违反相关规定，应予以没收A3810.下列招标投标流程中，有（ ）处不符合招标投标法及相关规定。 某项目4月1日发出招标公告，

24、4月2日开始出售招标文件，4月4日停售招标文件，规定4月30日为投标截止日。4月20日发函至所有投标人，修改招标文件中相关错误。5月3日开标，5月15日确定中标人，5月20日发出中标通知，6月30日与中标人签订合同，7月2日退还未中标人投标保证金。 A3处 B.4处C5处 D.6处 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B; 39二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z201080 安全生产法1.关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是 。A.生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用B.建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负

25、总责任C.建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责D.某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内E.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员AE402、关于安全生产中从业人员的权利与义务，下列说法正确的是（ ）A 生产经营单位未告知从业人员工作岗位存在的危险因素即安排工作的，触犯了从业人员的知情权B 由于工期紧张，生产经营单位在特殊情况下强令冒险作业C 电焊工王某因操作失误引燃大火，未采取任何措施即逃离现场，施工单位扣发其三个月工资并解除劳动合同D 从业人员因安全事故受伤的，除依法向工伤保险机构获得赔偿外，还可以向本单位提出赔偿要求E 从业人员发现事故隐患的，

26、应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识ADE41二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3、根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。A.2人死亡事故 B.10人死亡事故 C.3人死亡事故 D.20人重伤事故 E.1000万元经济损失事故 4、一次基坑塌方事故造成2人死亡，15人重伤，直接经济损失800万，则下列说法正确的是（ ）A 该事故属于较大事故B 该事故应当逐级上报至国务院安全监督部门C 由于是分包单位操作失误造成事故，因此由分包单位上报事故D 自事故发生之日起30

27、日内，事故造成伤亡人数变化的，应当及时补报E 该事故由省级人民政府组织事故调查组进行调查CDE; AD425.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是 。A.要求施工企业购买其制定的不合格消防器材B.申请施工许可证时没有提供保障工程安全施工措施的资料C.甲向施工企业提供的地下工程资料不准确D.甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门E.提供安全施工措施所需费用6.以下对丁监理公司的安全责任说法中，正确的是 。A.按工程建设推荐性标准实施监理B.依据法律、法规实施监理C.审查专项施工方案是否符合建设工程国家标准 D.发现安全事故隐患立即要求施工单位停工整改 二级建造师执业资格考试

28、考前串讲 建设工程法规及相关知识DE；B43二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识7.施工企业的主要负责人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（ ）A. 编制专项工程施工方案B. 建立、健全本单位安全生产责任制C. 组织指定本单位安全生产规章制度和操作规程D. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入E. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时报告生产安全事故BCD44二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 8. 某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全事故，则下列说法正确的是（ ）A总承包单位应对该工程施工现

29、场的安全生产负总责B总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任C总承包单位将主体结构施工进行分包，构成违法分包D经查明分包单位不服从总包管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任E. 原油漆工王某换岗至安装拆卸工之前，应当接受安全生产教育培训，培训合格即可上岗ABCD45二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 9. 根据安全生产管理条例要求，施工单位在其施工组织设计中对某项目的脚手架搭建编制了专项施工方案，在编制和实施该专项施工方案时应当（ ） A. 附具安全验算结果 B. 经项目技术负责人签字 C. 经总监理工程师签字 D. 由专职安全员现场监督 E. 组织专家论证10.在

30、施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（ ）A 产品合格证 B 安全许可证 C 销售许可证 D 安装许可证ACD;A46二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 11.根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的有()。A.意外伤害保险为非强制保险 B.被保险人为从事危险作业人员C.保险费由总包单位支付 D.保险费由分包单位支付E.保险期限由施工企业根据实际自行确定 BC47二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 12某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据建设工程安全生产管理条例，该公司应( )A编制安装方案B出具自检合格证明C具

31、有起重设备安装工程专业承包资质D派出本单位专业技术人员现场监督E自行验收 ABCD48二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 13.根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.配备必要的应急救援器材、设备E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险 ABCD 49二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 14.根据安全生产许可证条例，下列说法正确的有()。

32、A.安全生产许可证的有效期为3年B.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前6个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C.企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期自动延期3年D.没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证E.建设单位在开工前，应当向县级以上建设行政主管部门申请安全生产许可证 ABD 50二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 2Z201110 建设工程质量管理条例1、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是 。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不

33、得任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提交设计方案 E.收到建设工程竣工报告后，建设单位应当组织施工、勘察、设计、监理等有关单位进行竣工验收 ABCE51二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 2根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的是（ ） A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 C. 总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责 E.总承包

34、单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任AB；523.关于工程质量检测的说法，正确的有()。A.建设单位应当委托具有相应资质的检测机构进行检测B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测机构不得与所检测工程的建设单位有隶属关系D.施工人员在建设单位或监理单位监督下现场取样后，送至质量检测单位进行检测E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责 4、根据建设工程质量管理条例，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。A监理合同 B法律、法规 C施工合同中约定采用的推荐性标准 D工程施工图纸 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知

35、识 ADE；A53二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 5. 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级、设计使用年限15年。该工程于2004年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中，符合法律要求的有（ ）。A. 地基基础工程和主体结构工程：50年B. 屋面防水工程：15年C. 卫生间、厨房防水：5年D. 消防工程：2年E. 供热系统：自2004年12月15日起到2006年3月15日止ABCD544、根据建设工程质量管理条例，关于保修下列说法正确的是（ ）。A. 建设工程承

36、包单位在竣工验收合格后结算前，应当向建设单位出具质量保修书B. 质量保修书应当明确建设工程的保修范围、保修期限、保修责任C. 保修期起算时间为工程竣工验收合格之日D. 建设工程在保修期内发生质量问题的，施工单位应当无偿旅行保修义务E. 由于不可抗力造成的质量缺陷，不在保修范围之内二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 BCE；55二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 5.关于设计单位的权利的说法，正确的是()。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质

37、等级更高的设计单位完成 D.设计文件应当注明工程合理使用年限E.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对产生的质量事故提出相应的技术处理方案BD56二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 6施工期间，质量监督站工作人员发现光华建筑公司施工进度明显落后于合同要求，且地下室防水施工质量虽然符合强制标准但未达到合同约定的推荐性标准要求，经调查光华建筑公司未建立严格的质量保证体系并落实质量责任制，于是对光华公司作出局部暂停施工决定，并处罚款2万元。关于本案，说法正确的是（ ）A. 地下室防水质量只要达到强制性标准要求就不属于质量缺陷B. 工程进度不属于质量监督范围C. 质量保证体系和

38、质量责任制的落实情况不属于质量监督范围D. 质量监督站无权直接对光华公司作出局部暂停施工决定E. 质量监督站无权直接对光华公司作出罚款决定 BE57二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 2Z201170 劳动法、劳动合同法1.下列表述中，符合劳动保护要求的有 。A.严禁安排女职工从事井下作业 B.对职工进行劳动安全卫生教育C.可以酌情安排未成人从事较轻的井下作业D.对从事有职业危害作业的劳动者定期体检E.给女职工生育享受不少于60天产假 2劳动争议仲裁委员会的组成成员应有( )A工会代表 B律师 C同级人民法院代表 D企业方面代表 E劳动行政部门代表ABD;ADE58二级建造

39、师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 3.2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作 C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长 A；59二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 4、下列关于试用期说法不

40、正确的是（ ）。A 甲某与单位订立1年固定期限劳动合同，约定试用期2个月B 乙某与公司订立5年固定期限劳动合同，未约定试用期C 丙某与单位订立1年固定期限劳动合同，约定试用期1个月；期满后到另一单位工作3个月后回到原单位签订新的劳动合同，约定期限3年，试用期2个月D 丁某与施工单位签订劳动合同，约定期限为工程开工日至竣工日，岗位为钢筋工，试用期3个月E 戊某大学刚毕业，与单位约定试用半年后试情况协商是否正式录用CDE60二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 5.根据劳动合同法规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B.在本单位

41、连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的D.女职工在产期的 E.非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作的 ABD61二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 6.根据劳动合同法规定，下列属于劳动者解除劳动合同并要求用人单位支付经济补偿的情形有（ ）A.用人单位未按劳动合同约定提供劳动保护的B.用人单位未及时支付工资的C.用人单位违章指挥、强令冒险的D.女职工在产期的 E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的 ABCE62二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 7.某单位濒临破产进行法定整顿期间,拟实施经济性裁员,

42、王某在单位已工作3年零7个月，月工资3500元，单位应当支付的补偿金为( )。A3500 B7000C10500 D140008.根据劳动合同法，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是()。A.派遣单位与用工单位 B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府 D.派遣单位与劳动者D；A632Z201210 建设工程法律责任1下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有( )。A施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金B施工单位违约造成供货商重大损失C工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤D施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡E由于报价过低，中标人不与招标人 签订合同 二级建造师执业

43、资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识CD64 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2、下列属于刑罚的有（ ）A 拘役 B 罚金 C 撤职D 罚款 E 没收财产3、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑物倒塌，12名工人被砸死，涉嫌触犯 A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪 D.以其他方式危害公共安全罪 ABE；C652Z202000 合同法建设工程合同属于（ ） A不要式合同 B单务合同 C实践合同 D有名合同 E. 债权合同2、下列关于合同法中格式合同的表述，错误的是 。A.格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用B.提供格式条款的一

44、方免除对方责任，加重自己责任的，该条款无效C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识DE；B663. 根据合同法，下列文件中不属于要约的有是（ ）A. 投标文件B. 拍卖广告C. 中标通知书D. 符合要约约定售楼广告E. 招标公告4、承包商为了追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。承包商的订购行为（ ）。 A 属于要约邀请，随时可以撤消 B 属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回 C 属于要约，在水泥运

45、抵施工现场前可以撤消 D 属于要约，而且不可撤消 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识BCE；D675. 甲以15万元出卖房屋一套，乙表示愿意以12万元买入，甲说不能低于14万元，乙表示最多出13万元，甲最终同意成交。所以 （ ）A 甲是最终的要约人 B 甲是最终的承诺人C 乙是最初的承诺人 D 乙是最终的承诺人6.要约人5月1日发出要约，5月3日到达受要约人，5月5日受要约人作出承诺，5月7日要约人收到该承诺。则要约人在（ ）期间可以撤消该要约。A5月1日后5月7日前 B5月1日后5月3日前C5月3日后5月5日前 D5月3日后5月7日前 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设

46、工程法规及相关知识B；C68 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识7、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商提供了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（ ）A 该要约进入任一电子邮箱的首次时间B 该要约进入三个电子邮箱的最后时间C 该供应商获悉该要约收到的时间D 该供应商理解该要约内容的时间A69 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识8、下列合同属于可变更可撤销的合同的是（ ）A 项目经理越权订立的合同B 以合法形式掩盖非法目的的合同C 因重大误解订立的合同D 以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同E 在订立合同时显失公平C

47、E70 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识9、根据合同法规定，对效力待定的合同理解正确的是 。A.在相对人催告后一个月，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效B.效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销应当以通知的方式作出C.表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果D.法定代表人、负责人越权签订的合同，必定有效 E.无处分权人订立的合同一定无效BC7110.某合同执行政府指导价。签定合同时约定价格为每千克1000元，每天逾期交货和逾期付款违约金均为每千克1元。供货方按时交货，但买方逾期付款30天。付款时市场价格为每千克1200元。则买方应付货款为每千克（ ）元。

48、 A1000B1030C1200D1230 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C72 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识11.某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是()。A.费用和工期损失全部由承包商承担B.费用和工期损失全部由业主承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.费用由业主承担，工期不顺延 A73 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识12. 下列选项中，有关竣工日期的错误表述是（ ） A建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程

49、质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 D建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期A7413.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（ ）A建设工程没有交付的，为提交验收报告之日B建设工程已实际交付的，为交付之日C建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日D建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日E. 建设工程未交付，工程价款也未结

50、算的，为当事人起诉之日 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识BCE75二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识14.因工程需要，甲公司与乙公司签订了两台切割机买卖合同，合同约定2006年9月5日交货，货到后，一周内付款。但在9月5日前，乙只交付了一台切割机。基于此种情况，下列说法中正确的表述是 。A.乙在交付一台切割机的同时，可要求甲给付全部货款B.甲、乙双方均享有同时履行抗辩权C.若乙只交付一台切割机，甲有权拒付一半货款D.若乙逾期未交货，甲以此为由拒付货款，双方均构成违约，各自承担责任C76 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识15.乙是某

51、市建材经销商，长期从甲处进实木地板，后来甲要求乙结清12万元货款，乙表示无力偿还。甲随后查明乙曾销售一批价值16万元瓷砖给丙，丙一直拖欠未付货款。则甲（ ） A可以起诉乙但不能起诉丙 B经乙同意后，可以起诉丙 C可以直接起诉丙，要求其偿还12万元 D可以直接起诉丙，要求其偿还16万元 C77 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识16.下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是 。A.受让人明知债务人以不合理低价转让财产B.债务人放弃到期的债权 C.债务人将巨额财产赠与他人D.债务人将其全部财产转让 D78 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识17.根据合同法，

52、下列合同转让合法生效的是()。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位 B7918.根据合同法的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是 。A.转让人与受让人达成合同转让协议 B.原合同有效C.原合同为单务合同 D.符合法定的程序19根据合同法，当事人一方可以解除合同的情形有( )。A当事人一方发生合并、分立 B作为当事人一

53、方的公民死亡 C由于不可抗力致使合同不能履行D法定代表人变更 E当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C；CE 80 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识20工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是( )。A继续履行合同B降低工程质量标准C提高合同价款D提前支付所有工程款E支付逾期利息AE8121. 甲单位从乙公司订购了一台价值100万元的设备。合同约定:甲于合同签订时向乙支付定金10万元,乙于合同签订后30日内交付设备并负责安装调试,违约金为总价款

54、的5%。乙未能如期交付设备,也没给甲造成损失。甲有权要求乙最多支付( )万元。A.5 B.15 C.20 D.2522. 甲单位从乙公司订购了一台价值100万元的设备。合同约定:“甲于合同签订时向乙支付定金10万元,乙于合同签订后30日内交付设备并负责安装调试,违约金为总价款的5%”。乙未能如期交付设备, 给甲造成损失12万。甲有权要求乙最多支付( )万元。A.5 B.32 C.20 D.25 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C ；B8223.某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确

55、的是()。A.工期不予顺延 B.建筑物受损由施工企业承担C.施工机具损毁由施工企业自行承担D.施工人员受伤由建设单位承担 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C 83 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识24、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证金，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（ ）A 丙的保证方式为一般保证B 保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C 如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D 如果甲在保证期间内未经书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任E 如果乙到期不履行自己的债务，甲应当在主债务履行期届

56、满之日起六个月内要求丙承担保证责任，否则丙不再承担保证责任CE84 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识25、关于定金与预付款的说法，正确的是 。A.定金与预付款的约定都是在交款后生效B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分E、定金和预付款都适用双倍罚款BCD85 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z203000 建设工程纠纷的处理1、下列关于仲裁法中规定的仲裁制度正确的是 。A.仲裁委员会由当时人自主选定 B.仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C.

57、仲裁审理以公开审理为原则 D.对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销 2.下列选项中，对调解的理解正确的是 A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B.仲裁调解生效后产生执行效力C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D.法院在强制执行时不能制作调解书A；B86 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z203020 证据3、民事诉讼的证据不包括 。A.书信 B.指纹 C.短信 D.科学实验4、根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，说法正确的是 。 未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，不能作为证据使用与一方当事人有利害关系的证人证言，不能作为证据使用当事人双方

58、没有争议的事实，不需要提供证据证明司法鉴定一旦作出，当事人不能申请重新鉴定D；C87 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z203030 民事诉讼法5、根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择（ ）的人民法院管辖。A 原告住所地 B 被告所在地 C 合同履行地 D 不动产所在地 E 合同签订地6.张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是()。A.提起反诉 B.提出和解C.提出管辖权异议 D.部分变更诉讼请求 ABCE；C88 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识7、根据民事诉讼法，

59、下列有关财产保全及先予执行说法正确的是（ ）A 诉前财产保全必须由利害关系人向被告所在地人民法院提出申请B 财产保全措施有查封、扣押、冻结、划拨C 申请人要求先予执行的，人民法院必须要求申请人提供担保D 先予执行的裁定经送达当事人时，即发生法律效力D898、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有 。A.一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审B.一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决C.一审判决认定事实不清，证据不足，必须发回一审人民法院重审D.一审判决违反法定程序，依法改判9、2009年3月施工单位终审败诉，2011年5月施工单位取得确切证据，

60、足以证明原终审法官存在贪赃枉法行为，则以下说法错误的是（ ）A 因判决生效已过2年，所以不能申请再审B 可以在知道之日起6个月内申请再审C 可以通过检察院抗诉发动再审D 可以向上级法院申诉 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B；A90 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识11、某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔巨款，则法院可采取的强制执行措施是（ ）A 划拨 B 变卖 C 拍卖 D 提取A91 二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2Z203040 仲裁法12.关于仲裁协议的说法，正确的有 。A.仲裁协议应当是书