2022继续教育一级建造师模拟卷共360题精选题精编全解析

1、2022继续教育一级建造师模拟卷共360题精选题精编全解析第一部分 工程经济1、在签订合同过程中,不存在的是( )A、要约撤回B、要约撤销C、承诺撤回D、承诺撤销参考答案：D 文字解析：合同法第l7条规定了要约的撤回、第18条规定了要约的撤销、第27条规定了承诺的撤回。因为承诺生效时合同成立，产生了对双方当事人发生约束力，所以不存在承诺撤销 2、某轮胎厂与职工小孟因为工资奖金的问题产生了劳动争议,小孟准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据劳动法的规定,对劳动仲裁的理解正确的是( )A、必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B、只要当事人任何一方要求仲裁,就可以

2、直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C、提出仲裁要求,应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请D、仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、小王在某市的一家电脑公司上班,并与该电脑公司签订了一份劳动合同。根据我国劳动法的规定,下列情况下,小王可以单方解除与电脑公司的劳动合同的是( )A、电脑公司要求小王每天工作12个小时,否则就扣发小王基本工资B、小王向电脑公司借款10万元买房,而电脑公司没有同意C、劳动合同约定给小王解决户口和办公室,但始终没有做到D、电脑公司借口公司效益不好,已经拖欠了小王3个月的工资E、小王仍处于试用期阶段参考答案

3、：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 4、根据合同法的规定,保管合同不属于( )A、双务合同B、有名合同C、不要式合同D、有偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、A市中级人民法院作出的一审民事判决生效后,债权人甲公司查明债务人乙公司在A市有一栋办公楼,在B市有一座厂房,在C市有一所房屋,根据法律规定,甲公司可以向( )法院申请执行。A、A市中级法院B、A市高级法院C、B市中级法院D、B市高级法院E、C市中级法院参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 6、商贸公司为建筑公司供应建材,建筑公司认为建材质量不合格,未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉,下列证据中,证明力要大于其他证据的

4、是( )A、送货单B、合格证C、合同书D、专业机构出具的质量鉴定报告参考答案：D 文字解析：民事诉讼证据规定七十七条规定，鉴定结论的证明力一般大于其他书证，所以本题选D。 7、根据建设工程质量管理条例的规定,工程质量保修书应当明确保修的范围、期限和责任。其中保修范围和最低期限是( )A、约定的B、法定的C、根据工程性质商定的D、业主方规定的参考答案：B 文字解析：保修范围和最低期限是法定的。保修期限也可由发承包双方协商约定，但建设工程质量管理条例第40条规定的最低保修期限属于法律强制性规定，因此发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限。 8、甲公司与乙建筑公司签订合同,约定由乙建筑公司承

5、建甲公司办公楼项目。关于此合同的表述错误的是( )A、如果勘察单位未按期提供工程地质资料,造成工期延误,甲公司应当对乙建筑公司的停工窝工损失承担赔偿责任B、乙建筑公司经甲公司同意可以将部分工程分包给常山建筑队,但对工程质量应由乙建筑公司对甲公司承担全部责任C、甲公司可以随时解除合同,因此造成对乙建筑公司损害的,应当承担赔偿责任D、工程竣工经验收合格后,甲公司未按照约定支付价款,经乙建筑公司催告在合理期限内仍不支付,乙建筑公司有权申请人民法院将该办公楼依法拍卖,并就拍卖所得价款优先受偿参考答案：B 文字解析：B选项中，对于分包工程，应由总承包单位和分包单位对工程质量向发包人承担连带责任。C项建设

6、工程施工合同不得随意解除。 9、袁某向一家保险公司进行了家庭财产保险。袁某外出旅游,其父亲在家里看门,一日袁父外出忘记锁门,袁某家里被窃。正确的处理方式为( )A、保险公司不承担赔偿责任B、保险公司进行赔偿后享有向袁父追偿的权利C、保险公司进行赔偿后不得享有向袁父追偿的权利D、保险公司可要求解除合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、下面不属于广义的法律的是( )A、建筑法B、建设工程安全生产管理条例C、甲省建筑市场管理条例D、建设工程施工劳务分包合同(示范文本)参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、人民法院因工程承包人不具备相应资质,由此而认定发、承包双方签订的施工合同无效,则施工合同

7、中仲裁条款的效力( )A、仍然有效B、自然失效C、由有关人民法院裁定其效力D、由仲裁条款选定的仲裁委员会认定其效力参考答案：A 文字解析：根据仲裁法第l9条规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。仲裁庭有权确认合同的效力。因此，选项A是正确的。 12、两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的,其承揽工程的业务许可范围取决于( )A、联合成员中较高的资质等级B、联合各方平均资质等级C、联合成员中较低的资质等级D、联合各方商定的资质等级参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、根据建造师执业资格制度暂行规定,建造师的执业范围包括( )A、担任工商管理工作B、担任

8、建设工程施工的项目经理C、从事其他施工活动的管理工作D、法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务E、地方政府根据当地实际需要规定的其他业务参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 14、根据合同法的规定,下列合同中无效的是( )A、损害社会公共利益的合同B、附期限的合同C、以欺诈、胁迫的手段签订的合同D、因重大误解签订的合同E、恶意串通,损害个人利益的合同参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 15、下列关于违约责任的表述中,错误的是( )A、违约责任是一种民事责任B、违约责任是一种财产责任C、违约责任是以补偿性为主,惩罚性为辅的D、违约责任实行过错责任原则参考答案：D 文字解析：违

9、约责任是严格责任、无过错责任，即不论主观上有无过错，只要造成违约的事实，均应承担违约责任，只有存在法定或约定的事由时才可以免责。侵权责任实行过错责任原则，故选D项。 16、甲、乙双方签订一份买卖合同,该合同标的物的价格执行政府指导价,于1990年6月1日前交付完毕,6月1日的政府指导价是35元/吨,但甲方直至1991年8月1日才交货,此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨,市场价是45元/吨,则结算时乙应按照( )计算付款。A、35元/吨B、30元/吨C、45元/吨D、40元/吨参考答案：B 文字解析：合同法第63条规定，执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格

10、执行；价格下降时，按照新价格执行。总体原则是适用的价格不利于违约方。所以答案是B。 17、甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程,双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中,乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失,对该损失的处理方法正确的表述是( )A、乙承担全部责任B、乙承担主要责任,甲承担次要责任C、甲、乙承担连带责任D、由双方协商责任的分配参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、刑罚附加刑中的没收财产是指没收犯罪人( )的财产。A、非法所有并且用于犯罪B、合法所有并且用于犯罪C、合法所有并且没有用于犯罪D、犯罪所得参考答案：C 文字解析：没

11、收财产与没收犯罪物品有本质区别，没收财产是没收犯罪人合法所有并且没有用于犯罪的财产。 19、甲为某单位的法定代表人,某日与一个体工商户乙签订了一份合同。该合同中,甲一已经超越了其法人在公司章程中对其代表权限的限制,但是,乙却不知情,则该合同( )A、无效B、有效C、部分有效D、效力待定参考答案：B 文字解析：合同法50条规定：“法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。”关于适用若干问题的解释一第10条规定，只要法定代表人不违反国家限制经营、特许经营和法律、行政法规禁止经营的情况后，超越经营范围所签订的合同是有效的。所以答

12、案是B。 20、甲公司与乙公司签订一份装修工程施工合同,并在合同中写明仲裁条款,但仲裁条款没有明确约定仲裁机构。后因双方在履行合同中发生争议,甲公司就向合同履行地丙市仲裁委员会申请仲裁。乙公司如申请人民法院认定仲裁协议无效,应当向( )提出申请。A、丙市中级人民法院B、甲公司所在地的中级人民法院C、乙公司所在地的中级人民法院D、合同签订地的中级人民法院参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、根据招标投标法有关规定,评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、三分之一B、三分之二C、四分之一D、四分之二参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、合同双方当事人可以在书面合同中协议选

13、择( )人民法院管辖,以解决双方争议纠纷。A、原告住所地B、被告住所地C、合同签订地D、合同履行地E、合同备案地参考答案：A、B、C、D 文字解析：民事诉讼法第二十五条规定，合同双方当事人可以在书面合同中协议选择人民法院管辖，但是不得违反民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖的规定。所以E项错，本题选A、B、C、D。 23、建设工程质量管理条例要求施工单位在施工过程中,必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工。不得( )A、偷工减料B、变更施工工艺C、改变施工方法D、改变混凝土设计配合比参数E、擅自修改设计参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 24、以下关于民事诉讼的回避制度表述中,正确的是( )A、

14、当事人只能书面申请回避B、有法律规定回避情形的审判人员和其他人员,应当自行回避C、书记员可以不回避D、回避应当在案件开始审理时提出,回避事由在案件审理后知道的,也可以在法庭辩论终结前提出E、申请回避需要说明理由参考答案：B、D、E 文字解析：根据民事诉讼法第四章的规定，当事人有权用书面口头方式申请回避；回避的规定适用于书记员；当事人提出回避申请，应当说明理由。所以，本题选B、D、E。 25、甲为逃避向乙偿还债务,将自己名下的房产转让给丙,导致其再无财产偿还债务。以下不是乙行使撤销权应当具备的条件有( )A、甲以市场价的75%向丙转让房产B、甲未到相关部门办理房产过户登记手续C、甲与乙之间债权债

15、务关系必须有书面的合同D、乙对甲的债权已经到期E、丙知道甲行为的目的参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 26、某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件,仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见,本案中有关建设工程施工合同效力问题应( )作出裁决。A、按某首席仲裁员的意见作出B、按某乙或某丙的意见作出C、请示仲裁委员会主任并按其意见作出D、重新组成仲裁庭经评议后作出参考答案：A 文字解析：根据仲裁法第53条规定：“裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。”因而，本题应该按照首席仲裁

16、员的意见作出裁决，答案A是正确的，其他选项不符合规定。 27、王某被任命为一大型工程的施工项目经理,关于其安全职责的表述正确的有( )A、应当制定安全生产规章制度B、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程C、确保安全生产费用的有效使用D、制定安全施工措施、消除安全事故隐患E、及时、如实报告安全生产事故参考答案：B、C、D、E 文字解析：根据建设工程安全生产管理条例第21条的规定，项目负责人的安全责任主要包括：(1)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(2)确保安全生产费用的有效使用；(3)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；(4)及时、如实报告生产安全

17、事故。而制定安全生产规章制度。保证安全生产条件所需资金的投入是单位主要负责人的职责。消除安全事故隐患是其职责，但不必向有关主管部门报告。 28、某建筑工程项目,施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料,供货商考虑到合作关系,承诺无须支付报酬。防水材料人场检验发现不符合质量检验标准,则以下说法错误的是( )A、钢材供货商应自己亲自完成代购行为B、钢材供货商在紧急情况下(自己不能代购时),可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要C、钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任D、钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付参考答案：C 文字解析：按照合同法的规定，此种情况下，由于钢

18、材供货商为无偿接受委托，只有在其存在故意或者重大过失的情况下，才对给施工单位造成的损失承担赔偿责任。 29、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担,说法错误的是( )A、因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的,发包人可以减少支付工程款B、因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C、发包人提供的设计有缺陷,由发包人承担全部质量责任D、建设工程施工合同解除后,已经完成的工程经修复后质量仍不合格,发包人不支付相应的工程款E、由于发包人要求返工,造成工程逾期交付的,承包人不承担违约责任参考答案：C、E 文字解析：A选项为解释第ll条的规定，A项正确；B、C

19、选项中，C项违反了解释第12条的规定，C项错误，8项正确；D选项为解释第10条的规定，D项正确；E选项中：若因承包人的过错造成质量缺陷，发包人要求返工，造成工期延误的，承包人应承担违约责任，E项错误。 30、甲采取欺诈的手段与乙签订了一份销售价奇高的买卖合同,乙发现后三个月内向法院起诉,要求变更合同价格,则( )A、乙只能行使撤销权,撤销买卖合同B、人民法院可以判决撤销合同或变更合同C、人民法院可以判决撤销合同D、人民法院可以判决变更合同参考答案：D 文字解析：根据合同法54条的规定，欺诈而订立的合同属于可变更或可撤销合同，当事人可以请求人民法院变更合同或撤销合同，A项错误；乙起诉时要求变更合

20、同，人民法院只能围绕变更裁决，不得撤销，故BC错误，D项正确。 第二部分 项目管理1、对于重大项目和技术复杂而又缺乏设计经验的项目,设计阶段要进行( )A、初步设计B、技术设计C、施工组织设计D、施工图设计E、外观与功能设计参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 2、A公司到了规定期限不能偿还应付分包单位已完工程款项,于是向银行借入为期三个月的借款用于偿还该款项,此时该银行借款产生的原因是( )A、利润分配形成的B、结算形成的C、借贷形成的D、经营形成的参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、某土方工程直接工程费为800万元,以直接费为计算基础计算建筑安装工程费,其中措施费为直接费的8%,间接

21、费费率为15%,利润率为7%,综合计税系数为3.4%则该工程的建筑安装工程含税造价为( )A、1067.20万元B、1080.10万元C、1081.86万元D、1099.30万元参考答案：D 答案解析：该工程的建筑安装工程含税造价=800(1+8%)(1+15%)(1+7%)(1+3.4%)=1099.30万元。 4、资金等值计算时,i和n为定值,下列等式中错误的是( )A、(F/P,i,n)=(A/P,i,n)(F/A,i,n)B、(F/A,i,n)=(F/P,i,n)(P/A,i,n)C、(A/P,i,n)(F/A,i,n)(P/F,i,n)=1D、(A/P,i,n)=(A/F,i,n)-

22、i参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、甲、乙、丙三位投资者注册成立一有限责任公司,各自出资350万元属于( )A、资本公积B、未分配利润C、盈余公积D、实收资本参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、关于融资前分析的阐述中,错误的是( )A、融资前分析可选择计算所得税前指标B、融资前分析可选择计算所得税后指标C、在项目建议书阶段,不能只进行融资前分析D、融资前分析应考察整个计算期内现金流入和现金流出参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、某建筑公司2010年2月发生工程担保费用10万元,财产保险费5万元,坏账准备2万元,短期借款利息5万元。根据企业会计准则及其相关规定,财务费用是( )A、15万

23、元B、5万元C、20万元D、2万元参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、计入建筑安装工程造价的教育费附加的计算基础是( )A、应纳营业税额和城市维护建设税之和B、建筑安装工程直接工程费C、建造合同收入D、应纳营业税额参考答案：A 答案解析：暂无解析 9、项目资本金是由项目的发起人、股权投资人以获得项目财产权和控制权的方式投入的资金。必须经过有资格的资产评估机构评估作价的资本金出资形态可以是( )A、资源开采权B、实物C、工业产权D、专利技术E、土地使用权参考答案：A、B、C、E 答案解析：资本金出资形态可以是现金,也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资,但必须经过有

24、资格的资产评估机构评估作价。 10、可供企业分配的利润,其分配项目有( )A、提取法定盈余公积金B、提取任意盈余公积金C、提取法定公益金D、提取任意公益金E、优先股股利参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 11、现金流量表中的,作为现金等价物的短期投资,须同时满足的条件包括( )A、估计随时可变现的库存材料B、期限短,从购买日起三个月到期C、流动性强,变现能力强D、易于转化为已知金额的现金E、价值变动风险小参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 12、下列关于设备磨损的补偿方式的表述,正确的有( )A、设备的补偿方式分局部补偿和完全补偿B、有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新C、有形磨损和

25、无形磨损的局部补偿是大修理D、第二种无形磨损的补偿方式只能是现代化改装E、不可消除性的有形磨损的补偿方式只能是更新参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 13、采用公式计算法计算建筑安装工程费中的企业管理费,可分别以( )为计算基数。A、人工费B、人工费+材料费C、人工费+施工机械使用费D、直接费E、材料费+施工机械使用费参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 14、按建标2003206号文件的规定,对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用属于( )A、其他直接费B、现场经费C、研究试验费D、直接工程费参考答案：D 答案解析：暂无解析 15、进行项目偿债备付率分析时,可用

26、于还本付息的资金包括( )A、折旧费B、福利费C、摊销费D、来付工资E、费用中列支的利息参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 16、企业采用经营租赁方式租用设备,在计算每期净现金流量时,考虑的项目有( )A、销售收入B、设备折旧费C、所得税D、租赁费E、贷款利息参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 17、根据会计准则及相关规定,下列各项中,不属于非专利技术的是( )A、设计图纸B、工艺流程C、管理制度D、专营权参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、与联合试运转费相关的是( )A、设备调试费B、试运转材料费C、设备缺陷处理费D、试车费E、施工单位参加试运转人员工资参考答案：B、E 答案

27、解析：暂无解析 19、在设置措施项目清单项目时,参考拟建工程的常规施工方案可以确定下列项目中的( )A、材料二次搬运B、大型机械设备进出场及安拆C、文明安全施工D、脚手架E、环境保护参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 20、财务报表是对企业某一项目的结构性描述,这一项目是( )A、财务报告B、资产报告C、经营成果D、负债报告E、现金流量参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 21、计算分项工程直接费,如果机械设备所占比重较大,使用均衡性较差,机械设备搁置过长而使其费用增加,而这种机械搁置又无法在定额中给予恰当的考虑时,宜采用( )A、作业估价法B、匡算估价法C、定额估价法D、直接估价法参考

28、答案：A 答案解析：暂无解析 22、建筑工程结构特征与概算指标相同,直接套用概算指标编制概算时,应考虑调整的是( )A、拟建工程建设时期与概算指标编制时期的价差B、地区工资、材料预算价格及机械使用费的差异C、拟建工程与概算指标规定的结构特征的差异D、建筑企业等级的差异参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、城市维护建设税是一种地方附加税,税率根据项目所在地分市区,县、镇和县、镇以外三个不同等级。教育费附加是地方收取的专项费用,应按营业税额的一定比例确定。该比例是( )A、2%B、3%C、5%D、6%参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、企业的银行存款属于( )A、非流动资产B、流动负债C、流

29、动资产D、短期投资参考答案：C 答案解析：暂无解析 25、某设备在静态模式下经济寿命为10年.所有数据维持原状,动态模式下,该设备的经济寿命为( )A、小于10年B、等于10年C、大于10年D、不等于10年参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、某建设项目,建设期为2年,第一年贷款100万元,第二年贷款200万元,贷款年利率为10%。则该项目第二年的建设期利息为( )A、5万元B、20.5万元C、25.5万元D、35.5万元参考答案：B 答案解析：第一年利息=(100/2)10%=5万元第二年利息=(100+5+200/2)10%=20.5万元 27、根据会计准则及相关规定,下列各项中属于长期

30、待摊费用的是( )A、固定资产盘亏损失B、租入固定资产改良支出C、应当由本期负担的借款利息D、本企业被冻结的存款参考答案：B 答案解析：暂无解析 28、某公司作为一个会计主体,将股东在一宾馆的个人消费2万元计入当期损益,此业务处理违背的会计假设是( )A、会计主体假设B、持续经营假设C、会计分期假设D、货币计量假设参考答案：A 答案解析：暂无解析 29、价值工程有确定目标、功能评价、功能分析、方案实施与成果评价、制定创新方案等基本步骤,按工作程序排列为( )A、确定目标功能评价功能分析制定新方案方案实施与成果评价B、确定目标功能分析功能评价制定新方案方案实施与成果评价C、制定新方案确定目标功能

31、分析功能评价方案实施与成果评价D、功能分析功能评价确定目标制定新方案方案实施与成果评价参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、下列各项中,属于紧缩性货币政策的是( )A、提高贴现率B、降低贴现率C、买入国库券D、降低法定准备金参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、在P循环中,C代表( )A、检查B、计划C、处置D、实施参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、根据建设工程示范合同文本约定,下列不属于承包人应完成的工作有( )A、根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证

32、施工期间的需要C、根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫D、保证施工场清洁符合环境卫生管理的有关规定参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF990201)通用条款第91款约定。 3、信息是以口头、书面或电子方式传递的知识、( )、情报。A、声音B、数字C、文字D、新闻参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、项目决策阶段项目定义和项目目标论证的工作内容主要包括( )A、确定项目建设的目的、宗旨和知道思想B、项目的规C、组成、功能和标准的定义C项目总投资规划和论证D、建设周期规划和论证E、投资目标的分解和论证参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析

33、 5、根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同,可分为( )A、施工组织总设计B、施工组织设计大纲C、单项工程施工组织设计D、单位工程施工组织设计E、分部(分项)工程施工组织设计参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 6、某建筑安装工程,在签订设备采购合同时,设备有关材料的物价指数为125,人工成本指数为80,设备合同价为82万元,双方合同明确,合同价中固定费用占20%,材料费占56%,人工成本占24%,三个月后交货采用动态结算。结算时,材料物价指数为150,人工成本指数为88,则工程结算款应为( )万元。A、83152B、85232C、93152D、95232参考答案：C 文字解析：建

34、筑安装工程费用的价格调整公式为：工程结算款=82(20+56150125+248880)=93152万元 7、施工现场场内道路要平整、坚实、畅通,有完善的( )措施；严格按施工组织设计中平面布置图划定的位置整齐堆放原材料和机具、设备。A、排水B、防尘C、消防D、保卫参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、在建设工程项目质量形成过程中,建设工程各参与方直接承担着相关建设工程项目( )的控制职能和相应的质量责任。A、经济目标B、质量目标C、环境目标D、安全目标参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、设备采购合同通常采用( )A、固定单价合同,交货期内单价不予调整B、固定总价合同C、成本加酬金合同D、固

35、定单价合同,但交货期内单价可根据市场情况进行一定幅度的调整参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、对于爆破、拆除、起重、吊桩、水下等危险性较大的作业,为了确保其施工安全,必须编制( )A、应急财务计划B、专项安全施工技术方案C、一般工程安全技术措施D、季节性安全技术措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、FII是指( )A、国际监理工程师联合会B、国际承包工程师联合会C、国际注册工程师联合会D、国际咨询工程师联合会参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、施工任务的委托主要有如下( )模式。A、施工总承包B、分包C、施工总承包管理D、专业分包E、平行承包参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解

36、析 13、项目的进度项(进度计划的工作项)编码,应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要,建立统一编码,服务于项目进度目标的( )A、计划制定B、组织实施C、动态控制D、计划修订参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、某项工程发包人与承包人签订了工程施工合同,合同约定：工程无预付款；进度款按月结算；该项工程单价为400元,且从第一个月起,按5%的比例扣保留金；另外约定工程师签发月度付款凭证的最低金额为25方元。现承包商第一个月和第二个月实际完成并经工程师确认的工程量分别为500和700,第二月实际签发的付款凭证金额应为( )万元。A、0B、266C、28D、456参考答案：

37、D 文字解析：第一个月应付工程款：400500(1-5)-19万元25万元,故第二个月工程师实际签发的付款凭证金额为456万元。 15、由于建设工程项目大量数据处理的需要,应重视利用信息技术的手段进行信息管理,当今时代其核心手段是( )A、数据库技术B、BI(商务智能)C、Java语言D、基于网络的信息处理平台参考答案：D 文字解析：由于建设工程项目大量数据处理的需要,在当今的时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理。其核心的手段是基于互联网的信息处理平台。 16、某分项工程采用全费用综合单价,其中直接费300元,间接费率为11%,利润率为10%,营业税税率为3%,城市维护建设税税率为5%,教

38、育费附加费率为3%。施工过程中,由于设计变更使该分项工程量减少超出合同约定幅度,施工单位要求执行新的综合单价。经协商,新的全费用综合单价的间接费和利润调整系数分别为12和13,则新的全费用综合单价为( )元。A、39128B、39661C、39151D、39684参考答案：B 文字解析：间接费=直接费1112=3001112=396元利润=(直接费+间接费)1013=(300+396)1013=4415元计税系数=11-3(1+5+3)-1)100=335全费用综合单价=(300+396+4415)(1+335)=39661元 17、只有当实际情况要求改变施工方法和组织方法时,才可以调整网络计

39、划的( )A、工作持续时间B、工作逻辑关系C、工作资源的投入D、工作时差参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、进度的控制周期应视项目的规模和特点而定,一般的项目控制周期为( )A、一个月B、三个月C、六个月D、十二个月参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、我国某大型建设公司在北美某国承建了一项工程,但该公司并未在合同规定的时间收到付款,则作为承向人应有权就未付款额收取延误期的融资费用。则该融资费用应以高出( )A、我国中央银行的贴现率加三个百分点的年利率进行计算,用人民币支付B、我国中央银行的贴现率加三个百分点的年利率进行计算,用美元支付C、该国中央银行的贴现率加三个百分点的年利率进行计算

40、,用人民币支付D、该国中央银行的贴现率加三个百分点的年利率进行计算,用美元支付参考答案：D 文字解析：在FIDIC合同条件下：如果承包人没有在合同规定的时间收到付款,承包人应有权就未付款额按月计算复利,收取延误期的融资费用。除非另有规定,上述融资费用应以高出支付货币所在国中央银行的贴现率加三个百分点的年利率进行计算,并应用同种货币支付,故选D。 20、项目管理规划大纲应由( )编制。A、组织的管理层或组织委托的项目管理单位B、设计单位C、项目经理D、业主方参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、在施工承包合同中采用成本加酬金计价方式时,下列各项中,( )项应是业主与承包商注意的主要问题。A、各

41、项工程内容的单价能否调整B、必须在合同中约定明确的如何向承包商支付酬金的条款C、如工程发生重大变更,支付承包商的酬金能否调整D、要列出完整的工程费用清单E、规定详细的工程现场有关数据记录、信息存储的格式和方法参考答案：B、D、E 文字解析：采用成本加酬金合同,首先要明确业主如何向承包人支付酬金,其次要考虑如何确定合理的工程成本,以保证双方的权利义务关系大致平衡。 22、在进度计划系统的结构分析时,整个项目划分成多少结构层,应根据项目的( )而定。A、规模和工期B、规模和特点C、组织和规模D、组织和工期参考答案：B 文字解析：项目划分成多少结构层,应根据项目规模和特点而定,而与项目组织与工期没有

42、直接的关系。故答案B正确；答案A、C、D都不正确。 23、职业健康安全是国际上通用的词语,通常是指影响( )内的员工、临时工作人员、合同工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康安全的条件和因素。A、施工现场B、工作岗位C、生产过程D、作业场所参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、进行施工成本的控制时,施工项目经理部对水泥、木材等用量的控制适宜采用的方法是( )A、限额发料B、领用指标C、计划管理D、作业包干参考答案：A 文字解析：在对材料用量的控制中,如有材料消耗定额,则可以定额为依据,通过限额发料进行控制,能够有效地达到控制目的,所以选A。选项B、C、D均与消耗量定额无直接关联,故不合适

43、。 25、职业伤害事故的分类中,锤击造成人身伤害属于( )A、机械伤害B、物体打击C、起重伤害D、其他伤害参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、竣工阶段政府建设工程质量监督的主要内容为( )A、竣工验收前的质量复查B、参与竣工验收会议C、编制竣工报告D、编制单位工程监督报告E、建立建设工程质量监督档案参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 27、废水处理技术的物理法包括( )A、筛滤B、吸附C、分解D、沉淀E、气浮参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 28、按建设工程价款结算暂行办法的规定,某工程承发包双方在合同专用条款中约定1月14日由发包人支付工程预付款,但发包人未能按时支付,

44、承包人于1月23日向发包人发出要求预付的通知,发包人仍未按约定预付,此时( )A、承包人可以于1月24日停止施工B、承包人可以于2月7日停止施工C、发包人不需向承包人支付应付款的贷款利息D、发包人应向承包人支付应付款的贷款利息,并从1月14日开始计息E、发包人应向承包人支付应付款的贷款利息,并从1月24日开始计息参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 29、建设工程的实施,涉及( )供应商等多方主体的活动,他们各自承担建设项目的不同实施任务和质量责任。A、体系认证机构B、业主C、施工单位D、设计单位E、监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 30、双代号时标网络计划能够在图上直接显

45、示出计划的时间进程及各项工作的( )A、开始和结束时间B、总时差和自由时差C、计划成本构成D、实际进度偏差参考答案：A 文字解析：双代号时标网络计划能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间、工作的自由时差及关键线路,而其他时间参数及项目计划成本、实际进度偏差等均需经过一定的换算才能求得。故答案A正确。 第四部分 公路实务1、膨胀土按工程性质分为( )A、超强膨胀土B、强膨胀土C、中等膨胀土D、微膨胀土E、弱膨胀土参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 2、先张法预制梁板时,预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于( )A、2mmB、3mmC、5mmD、8mm参考答案：C 文字解析：暂无

46、解析 3、石质路堑直接应用机械开挖的优点是( )A、没有钻爆工序作业B、适于破碎坚硬岩石C、不需要风、水、电辅助设施D、简化了场地布置E、没有爆破产生的公害参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 4、施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对( )处五年以下有期徒刑或者拘役。A、项目经理B、直接责任人员C、施工单位D、法定代表人参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、洞内水准点每( )应埋设一个,短于lkm的隧道应至少设一个,并应在隧道边墙上画出标志。A、250mB、500mC、750mD、1000m参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、根据公路工程技术标准,路基设计洪水频

47、率为1100的公路有( )A、高速公路B、一级公路C、二级公路D、三级公路E、四级公路参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 7、道路交通安全法规定的高速公路最高时速是( )公里。A、120B、110C、100D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括( )A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、及时、如实报告生产安全事故E、外包队伍的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 9、安全生产法规定,生产经营单位的主要

48、负责人对本单位安全生产工作负有的职责,其中不包括( )A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、督促和落实本单位的安全文化建设参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、下列工程中,不可视为线性分布工程的是( )A、路面工程B、交通工程C、大型互通式立交D、环境绿化参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、二次衬砌的施作时,应满足产生的各项位移已达预计总位移量的( )要求。A、1020B、3040C、5060D、8090参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、下列路段中,不宜在雨期进行路基施工的是( )A、碎砾石路段B、路堑

49、弃方路段C、膨胀土路段D、丘陵区砂类土路段参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、特种设备停用、注销、过户、迁移、重新启用应到特种设备( )办理相关手续。A、所有权单位B、使用单位C、租赁单位D、安全监督管理部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、根据公路工程施工企业资质类别划分要求,桥梁工程专业承包企业资质划分为( )A、一级、二级B、一级、二级、三级C、特级、一级、二级D、特级、一级、二级、三级参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、土方路基压实度的规定值分为( )三个档次。A、高速公路、一级公路、二级公路B、高速公路、二级公路、四级公路C、高速(一级)公络、二级公路、三(四)级公路D

50、、二级公路、三级公路、四级公路参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、某段道路工程施工,路基填方高度20m,根据进度计划安排,要求路基同填完成自然沉降半年后,再进行路面施工,则路基填筑与路面施工之间的进度计划搭接关系是( )A、开始到开始B、开始到结束C、结束到开始D、结束到结束参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、施工单位安全生产管理三类人员是指( )A、单位负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员B、项目经理、包工头、农民工C、总工、技术主管、工人D、项目经理、项目副经理、总工参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、安全“三宝”不包括( )A、安全帽B、安全带C、防滑鞋D、安全网参考答案

51、：C 文字解析：暂无解析 19、下列各类挡土墙,属于柔性结构物的是( )A、加筋土挡土墙B、衡重式挡土墙C、壁板式锚杆挡土墙D、重力式挡土墙参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、下列关于喷射混凝土护壁说法不正确的是( )A、一般喷护厚度为58cmB、喷护的基坑深度应按地质条件决定C、一次喷护如达不到设计厚度,应等第一次喷层初凝出现时再补喷D、喷护的基坑深度一般不宜超过10m参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节

52、,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：在发料中应坚持的原则有( )A、保证重点,照顾一般B、先进先发C、按发料凭证进行发料D、先新后旧E、修旧利废参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 22、在对进度计划进行施工准备的可靠性审查时,应重点审查( )A、施工总工期的安排应符合合同工期B、主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实C、各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应D、对动员、清场、假日及天气影响的时间,应有充分的考虑并留有余地E、所需主要材料和设备的运送日期已有保证参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 23、填隙碎石施工工艺流程顺序正确

53、的是( )A、初压撒布填隙料振动压实摊铺粗碎石B、摊铺粗碎石振动压实撒布填隙料初压C、摊铺粗碎石初压撒布填隙料振动压实D、摊铺粗碎石初压振动压实撒布填隙料参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、排除滑坡地下水的方法有( )A、跌水井B、支撑渗沟C、边坡渗沟D、暗沟E、平孔参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 26、

54、背景材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为60250m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道贯通。问题：用中线法进行洞内测量时,中线点的布置不宜少于( )点。A、125+1B、60+1C、35+1D、30+1参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、某旧路改建利用段路基纵向开裂甚至形成错台的原因是( )A、新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足B、同一填筑层路基填料混杂,塑性指数相差悬殊C、路基顶填筑层作业段衔接施工工艺

55、不符合规范要求D、路基顶下层平整度填筑层厚度相差悬殊,且最小压实厚度小于8cm参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、A类突起路标与8类突起路标的性能区别是( )A、具备减速性能B、具备防滑性能C、具备视线诱导性能D、具备逆反射性能参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、费率是某些费用项目按一定( )计取费用的百分比。A、参数B、基数C、标准D、要求参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、公路隧道围岩分为( )级。A、3B、4C、5D、6参考答案：D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、某次水利工程施工招标中,只有甲、乙两家投标递交了投标文件,根据水利工程招标投标有关规定,招标人应当(

56、)A、直接委托给投标人甲B、直接委托给投标人乙C、组织评标,然后在甲、乙中确定中标人D、依法重新招标参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、项目后评价的三个层次是( )A、施工单位自评、项目法人评价、主管部门评价B、监理单位评价、项目法人评价、主管部门评价C、设计单位评价、项目法人评价、主管部门评价D、项目法人自评、项目行业评价、主管部门评价参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、根据水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范(DLT52072005),1、2级泄水建筑物或流速大于( )ms时的泄水建筑物,其体形、结构尺寸及消能工,应通过水工模型试验确定。A、15B、20C、25D、30参考答案：C 文

57、字解析：暂无解析 4、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),单向开挖隧洞时,安全地点距爆破工作面的距离应不少于( )A、100mB、150mC、200mD、250m参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠,其相关资料如表1F420050-1所示,则最终发包人应向承包人支付的该段河流改道土方开挖的价款应为( )万元。A、64B、62C、60D、58参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、从事移民安置规划编制和移民安置监督评估的专业技术人员,应当( )A、有5年以上的工作经验B、有10年以上的工作经验C、通过水行政主管部门批准D、通过国家

58、考试,取得相应的资格参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、为适应低热性的要求,建筑物内部的大体积混凝土,应优先选用( )A、矿渣硅酸盐大坝水泥B、矿渣硅酸盐水泥C、粉煤灰硅酸盐水泥D、普通硅酸盐水泥E、火山灰质硅酸盐水泥参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 8、面板堆石坝堆石体的压实参数包括( )等。A、碾重B、干密度C、碾压遍数D、铺层厚度E、压实度参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 9、施工单位在工程报价中应当包括( )所需费用。A、安全作业环境及安全施工措施B、劳动环境及安全作业环境C、劳动环境及安全施工措施D、安全作业环境及施工环境保护参考答案：A 文字解析：暂无解析 1

59、0、下列对监理单位说法不正确的是( )A、必须参加招标工作B、参加工程质量检查C、参加工程质量事故调查处理D、参加工程验收工作参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、根据水法规定,国家对水工程建设移民实行( )的方针。A、综合性移民B、自然性移民C、开发性移民D、单一性移民参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设征地及移民安置包括( )等。A、灌溉渠道工程B、文物古迹保护工程C、城镇迁建D、库底清理工程E、环境保护工程参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 13、土石围堰水下部分石渣、堆石体的

60、填筑,一般采用( )施工。A、分层填筑B、整体浇灌C、进占法D、填压法参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),下列关于混凝土施工温度控制的要求错误的是( )A、高温季节施工时,混凝土浇筑应尽量安排在早晚和夜间进行B、高温季节施工时,大尺寸浇筑块严禁采用台阶式浇筑法C、低温季节施工时,应尽量避免在夜间或气温骤降期间拆模D、低温季节施工时,当预计拆模后混凝土表面温降可能超过69时,应推迟拆模时间参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、根据水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范(SL4794),下列关于明挖工程中的钻孔爆破的说法正确的是( )A、严禁在