承包房屋建筑合同模板范本

1、承包房屋建筑合同模板范本承包房屋建筑合同模板范本【一】甲方：_乙方：_甲乙双方按照中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的塬则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。一、工程概况1、甲方准备在沿河路新建一栋砖混结构的私人住宅。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程（房屋从主体结构开始到粉刷完毕）承包给乙方进行施工建设，工程从_年_月_日。开始动工，至_年_月_日竣工；承包方式采用包工不包料方式承包，甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、水泥、钢材等。乙方提供劳务、建筑技术、必要的劳务工具生活用具等；承建项目：乙方按照甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的

2、建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙和侧墙面粉水泥砂浆，同时作好防渗处理。2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施，甲方负责材料的供应；工程开工，从协议签定之日开始，农历_天内完成；房屋建筑总面积以实际做的面积为主，按每平方_元计算。二、安全问题工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故（包括乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故），由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。叁、本合同一式二份，双方各执一份。本合同自_年

3、_月_日签定之日起生效。甲方（签字盖章）：_乙方（签字盖章）：_年_月_日_年_月_日承包房屋建筑合同模板范本【二】甲方：_乙方：_甲乙双方按照中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的塬则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。一、工程概况1、甲方准备在_新建_间_层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程（房屋从主体结构开始到粉刷完毕）承包给乙方进行施工建设，工程从_年_月_日开始动工，至_年_月_日竣工；房屋建设采用费用包干制的形式；乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施（比如：脚手架、跳板等

4、），甲方负责材料的供应；工程开工，从协议签定之日开始，历时_天内完成；房屋建筑总面积_平方米，按每平方_元计算，费用金额共计_元整。3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50%，即（金额大写）：_元；待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。二、质量要求1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线；粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间

5、的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平；阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行；房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。三、安全问题工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。需要说明：本合同一式二份，双方各执一份。本合同自_年_月_日签定之日起生效。甲方（签字盖章）：_乙方（签字盖章）：_年_月_日承包房屋建筑合同模板范本【三】甲方：_乙方：_甲方在建房屋一栋，建筑总面积约_平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、17楼图纸，乙方负责包

6、括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、外墙贴瓷砖、后墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。三、承包价格每平方米_元，建筑面积按每层楼外墙计算。四、付款方式完成第一层砖砌并倒制好楼面付叁万元，完成第二至五层均付款叁万元元，经验收合格后付款。五、质量要求乙方应当按照国家规定的

7、房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。六、注意安全文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。七、工期要求主体工程工期为_个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在_年_月_日前完成主体工程，完工时间不能超过_天，乙方不能因各种塬因拖延甲方建房完工时间。八、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例的有关规定，约定本合同的质量保修期如下：1、屋面防水工程，卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年2、电线、排水管道，设备安装为2年保修期，期满后，付清工程建筑剩余15%九、其它未尽事宜

8、，由甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方签字（章）：_乙方签字（章）：_年_月_日承包房屋建筑合同模板范本【四】甲方：_乙方：_经甲、乙双方共同协商，甲方将新秒镇_等私人联建房的所有建筑施工工程承包给乙方，具体协议内容如下：一、承包工程概况工程名称：_。地 点：_。建筑承包规模_，结构为_砖体七层，建筑高度为_m（具体内容以施工设计图为准）。二、工程承包内容和范围主体工程：建筑内外墙、屋面工程、房顶工程、钢筋工程、木工置木模工程、外墙搓沙（不含贴砖）。机械安装、水电安装。乙方承担全部建筑所需的一切用具、机具、板材、跳材、甲方负责水、电通，用量费用。三、承包

9、单价1、按建筑规划面积计算，每平方米_元，另_元安全劳保费在内。2、点工按_元/天计算。四、质量要求乙方必须按照甲方的施工要求，不得浪费材料。如有质量不符合造成的经济损失由乙方自行负责，甲方在乙方的承包施工款中扣除，在施工中必须按照国家建筑规范进行施工。五、安全责任1、乙方在施工中必须注意安全，做好安全防范、措施，严格按照安全操作要求施工，不得违章操作和违章指挥。如在施工中造成施工人员及第三者和本人伤、残、亡等事故，经济损失在5000元以内，由乙方负责，超出保险公司赔付后剩余金额由甲方承担70%，乙方承担30%。2、在施工中必须保持施工场地清洁，建筑物堆放成型，做到安全文明施工，对工人必须经常

10、进行安全质量教育，组织工人定期开安全质量会，并作好记录交工地负责人和甲方备案。3、乙方必须服从甲方合理安排。六、工期和付款办法1、每做两层按完成的工程量_付款（约120元/），开工后不得无故停工，保证工地上技术工和小工要有15人以上。如有雨天就干雨天的活，总之必须保证安全和质量的原则上提前完工，提前完工奖给乙方壹仟元整，延误工期五天扣除壹仟元整，依次计算。连续停工10天以上，乙方的租金由甲方承担。2、开工时间于_年_月_日，完工时间_年_月_日。工程完工后，经检查验收合格后一次性付清人工费，并留贰千元保证金。如在一年内不出质量问题，甲方全部退还给乙方。七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经

11、双方签字后产生法律效力。以上协商甲、乙双方共同遵守，双方均不得违约，本合同工程完工结算后自然失效。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日甲方：乙方：甲方位于 私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议:一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰)，房屋内部建设至毛墙毛地板，。二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。三、承包价按照房屋建筑面积 元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。四、付款

12、方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。五、权利和义务(一)义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。(二)权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付

13、工程款。六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10%的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：年 月 日甲方：乙方

14、：为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。第一条：工程概况1、工程结构：均为全框架;2、建筑面积：按投影面积为准，楼面用商品混凝土(贡送)。第二条：承包方式1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备;2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币360元(大写：弎佰陆拾元整)，每一层按房屋投影面积算，地下室及正负0.00以下基础按45000(大写：肆万伍千元整)元总价计算(包括：土方、开挖、回填);3、乙方应按甲方提供的建筑施工设计图纸完成全部施工，室内外装修、下水管道，基础及地下室的土方、开

15、挖、回填，以及施工场地清理四周散水波、化粪池、等;4、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。5、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。第一篇：房屋建筑施工合同书房屋建筑施工合同书甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方拟于东深村十队内建造自住用房一栋，经双方协商确定由乙方负责该工程的承包建设，现就具体工程施工承包事宜达成协议如下：一，本合同约定施工承包方式为工程单包。甲方负责提供工程建设所需的钢筋、水泥、砖、砂、石子等各项物

16、料，乙方负责出工建设并自行解决施工所需的所有工具设备；施工过程中产生的水电费用由甲方负责，施工人员的吃住生活由乙方自理；施工前乙方应为所有施工人员购买人身意外伤害保险，施工过程中应认真注意施工安全，因设备原因或者施工操作不当以及建筑质量安全等导致的安全事故由乙方承担完全责任；因乙方对施工工地管理疏忽造成施工人员以外的第三人人身财产损害的由乙方承担完全责任。二，该房屋建筑为钢筋混泥土框架结构。甲方将包括房屋建筑主体工程承包给乙方（含框架柱、梁、墙体、楼梯、现浇楼面和地面、架模、拆模等，总之，工程属于包工不包料，甲方只负责购买建房所需材料，一切工程的施工都有乙方负责。三，施工质量要求 ：乙方必须保

17、证工程质量按设计图纸和甲方要求进行施工，节约材料，质量不合格和浪费材料由乙方负责返工，返工所涉及的费用由乙方负责。在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费。四、开工时间为农历年月日，施工期为天，乙方不得以任何理由推迟施工。五、安全施工及其他。在施工中，乙方要把安全施工放在第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做好安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故。倘若发生伤，病，亡等一切安全事故，事故责任全部由乙方负责，甲方不承担相关责任。六、付款方式。第一层主体工程完工（第一层封顶）后，甲方付乙方元；第二层主体工程完工（第二层

18、封顶）后，甲方付乙方元；第三层主体工程完工（第三层封顶）后，甲方付乙方元。乙方自房屋竣工验收，交付甲方时，甲方满意的，双方结算工程款余款，并在结算日起，10天内一次性付清工程余款。在合同期内乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔偿违约金2万元，已做工程不在支付工程，本合同终止。七、乙方从业资格证复印件附后，与本协议具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日第二篇：房屋建筑施工合同书房屋建筑施工合同书甲方：乙方：甲方拟于维新镇落箭村一组建造自住用房一栋，经双方协商确定由乙方负责该工程的承包建设，现就具体工程施工承包事宜达成协议如下：一，本合同约定施工承包方式为工程单包。甲方负责提供

19、工程建设所需的钢筋、水泥、砖砂、管线、模板、撑木等各项物料，乙方负责出工建设并自行解决施工所需的所有工具设备（含脚手架、斗车、料桶、扣架等）；施工过程中产生的水电费用由甲方负责，施工人员的吃住生活由乙方自理；施工前乙方应为所有施工人员购买人身意外伤害保险，施工过程中应认真注意施工安全，因设备原因或者施工操作不当以及建筑质量安全等导致的伤亡事故由乙方承担完全责任；因乙方对施工工地管理疏忽造成施工人员以外的第三人人身财产损害的由乙方承担完全责任。平方米，为钢筋混泥土框架结构。甲方将包括地基在内的房屋建筑主体工程承包给乙方（含基础、框架柱、梁、墙体、楼梯、现浇楼面和地面、架模拆模、浇筑二楼连接公路坝

20、面、做地平、安装下水管道、内墙水泥粗粉等）三，施工质量要求 ： 地工基础：深度：深达硬土层 ，基础柱：下底面150cm150cm，上平面120cm120cm,。下底面要求深度一致，上平面要求水平一致。柱桩工程：框架柱要求50cm50cm高度一致，横竖对齐四，工程期限：开工起70天完工（不包括刷涂料）五，付款方式主体浇筑完成付30%，砌好隔墙20%，交工支付30%。其余20%半年内无质量瑕疵一次性付清。甲方乙方第三篇：房屋建筑工程施工合同书柯街镇柯街华侨社区房屋建筑工程施工合同书建设方：柯街华侨社区（以下简称甲方） 施工方：（以下简称乙方）在共同协商的基础上，甲方将位于昌宁县柯街华侨社区居民小组

21、户的住宅建设项目按的形式承包给乙方实施。为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，根据中华人民共和国经济合同法和项目建设工程合同条例等有关规定，结合本工程实际情况，为了使工程按质、按量、按时完成任务，经甲乙双方共同协商同意签订如下协议：一、工程建设项目及内容主房建造估计建筑面积为的砖混结构层平顶房幢阁；以的方式承给乙方实施，（厢房、伙房、围墙、大门等附属工程另行商议）。二、承包方式、结算方法及付款方式1、经甲乙双方商议决定，该工程实行的方式施工，甲方负责协调土地规划，建设材料的采购“三通一平”工作，乙方自备施工用具含支杆、模板、机具等。2、甲方在施工前必须向乙方提供一套完整的施工图，乙方按图纸及合

22、同约定进行施工。3、建设内容：(1)建筑材料规格质量要求：；(2)内外装璜：1；(3)砌体及浇筑规格：；(4)基础部分规格：；(5)其他：；4、乙方在施工过程中，必须提前计划好施工耗材的规格、数量等，同时通知甲方，甲方在得到通知后，应备好备足施工用料，保证乙方正常施工。5、经甲乙双方共同协商决定，本工程以施工按实际竣工建筑面积计，按建筑面积元/进行竣工结算（建筑面积计算方式为现浇首层屋板外围水平面积，突出外坪的檐口折半计算建筑面积，楼梯翻倍算，增减工程另计）。6、付款方式：工程开工付元，地圈梁浇筑完工付元，以后每层浇筑完工付元，到竣工经验收合格交付使用除扣下保修金元外一次性全部付清剩余工程款（

23、保修期一年）。三、工期要求年月日开工，年月日竣工。四、甲方的权利和义务1、权利（1）有权按合同规定对乙方工程进度、数量、质量进行检验。（2）有权根据工程施工的有关要求与乙方协商提出工程变更方案。（3）工程实行的方式施工，甲方不承担任何安全、质量事故的责任。22、义务（1）按合同规定乙方的合法权益，并按合同约定按期拨付工程款；（2）为乙方提供正常的施工、作业环境。五、乙方的权利和义务1、权利（1）有权督促甲方在约定的时间内，保证所需建材的规格；（2）有权提出按约定要求拨付工程建设资金。2、义务（1）必须按合同规定完成各项工程指标，按合同约定施工，并符合建筑规范、规定要求；（2）接受甲方的检查指导

24、和考核、监督；（3）施工必须符合建设工程技术规范，质量达到合格。六、违约责任：本合同签字生效后，甲乙双方需共同遵守，如因发生违约，造成质量、安全事故及其他责任的，由违约方承担一切经济损失及法律责任。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证单位一份，经双方签字后生效。甲方：（签章）乙方：（签章）见证单位年月日3第四篇：房屋建筑施工合同房屋建筑施工合同甲方：乙方：经甲乙双方协商，将太平 镇私人住宅单元楼交给乙方 施工。按照中华人民共和国经济合同法的原则双方达成如下协议：一、工程概况：太平镇私人住宅楼五层砖混结构，一楼门面。二、建筑面积：按图纸施工实做实结。三、工程价格：每平方米115元。四、承包方式：乙方包工不包料，所有施工工具、机械、模板、内脚手架均由乙方负责，各种税收以及隔热层由甲方负责。五、承包范围：乙方按照甲方提供图纸内容进行施工，属毛坯房；外墙切面细拉；内粉刷抹平，一到顶楼打扫干净。六、付款方式：施工人员及设备到场付生活费5000元，地基建到正负零付10000元；主体每上一层楼板付25000元；每内粉刷一层付5000元。余款在工程完工交房后付清全部余款。七、工程工期：工程开工至交房有效期为4个月，停电停水雨雪天气工期顺延。若甲方造成无法正常施工或停工需负责乙方损失。八、工程质量等