二级建造师之二建机电工程实务题库精选题库【历年真题】

二级建造师之二建机电工程实务题库精选题库【历年真题】第一部分单选题(50题)1、下列参数中，属于泵的主要性能参数是（）。

A.流量、全风压、转速

B.流量、吸气压力、转速

C.功率、吸气压力、比转速

D.功率、扬程、转速

【答案】：D

2、（2013年真题）室内照明灯具的施工程序中，灯具安装接线的紧后工序是（）。

A.导线并头

B.绝缘测试

C.送电前检查

D.灯管安装

【答案】：C

3、属于用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定的计量器具是（）。

A.水平仪

B.电能表

C.接地电阻测量仪

D.声级计

【答案】：A

4、钢结构制作过程中，钢材切割面不得有的缺陷不包括（）。

A.裂纹

B.夹渣

C.分层

D.1mm缺棱

【答案】：D

5、建立与管理项目临时用电安全技术档案的是主管现场的（）。

A.安全员

B.项目负责人

C.资料员

D.电气技术员

【答案】：D

6、（2010年真题）《注册建造师执业管理办法（施行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程（）工程。

A.动力站安装

B.起重设备安装

C.工业炉窑安装

D.制氧

【答案】：D

7、下列关于绝热层施工的技术要求，正确的是（）

A.当采用一种绝热制品，保温层厚度大于等于80mm时，应分两层或多层逐层施工

B.硬质绝热制品用作保温层时，拼缝宽度应小于2mm

C.水平管道的纵向接缝位置，不得布置在管道上部垂直中心线45°

D.绝热层施工时，每层及层间接缝应错开，其搭接的长度宜大于等于100mm

【答案】：C

8、铝及铝合金应用（）去除油污及对焊接质量有害的物质。

A.盐酸

B.硝酸

C.酒精

D.丙酮

【答案】：D

9、下列关于施工组织设计与施工方案的编制与实施，说法错误的是（）。

A.专项工程施工组织设计（施工方案）应由项目技术负责人审批

B.施工方案的编制应遵循先进性、可行性和经济性兼顾的原则

C.临时用电组织设计，由电气工程技术人员组织编制

D.跨度30m的钢结构安装工程需要组织专家论证

【答案】：D

10、机械设备开箱时，参加检查的单位不包括（）。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】：C

11、下列文件中，不属于智能化工程验收文件的是()。

A.工程技术文件

B.设备开箱检验记录

C.设计变更记录

D.系统检测记录

【答案】：A

12、（2014年真题）管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的（）

A.1/5

B.1/4

C.1/3

D.1/2

【答案】：D

13、设备或管道的保冷层和敷设在地沟内管道的保温层，其外表面均应设置防潮层，防潮层采用的主施工方法是（）。

A.现场发泡

B.冷法施工

C.砌衬法

D.模压法

【答案】：B

14、经过返修加固处理的分项工程，外形尺寸增大仍能满足安全使用要求的可以（）。

A.降级验收

B.协商验收

C.鉴定验收

D.核算验收

【答案】：B

15、（2020年真题）下列情况中，无需到供电部门办理用电手续的是（）。

A.增加用电

B.变更用电

C.增设二级配电

D.新装用电

【答案】：C

16、仪表工程连续（）开通投入运行正常后，即具备交接验收条件。

A.12h

B.24h

C.48h

D.36h

【答案】：C

17、涂装作业的环境要求不包括（）。

A.施工环境温度宜为10～30℃

B.不超过3级以上大风

C.相对湿度不大于85%

D.涂覆的基体表面温度比露点温度高3℃

【答案】：B

18、（2018年真题）电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是（）。

A.转角杆横担

B.全瓷式瓷横担

C.终端杆横担

D.耐张杆横担

【答案】：B

19、炉窑砌筑前工序交接时，不需提交证明书的是（）。

A.炉子中心线和控制标高的测量记录

B.炉窑出厂或进厂检查验收记录

C.隐蔽工程验收合格证明

D.动态炉窑的试运转合格证明

【答案】：B

20、机电工程单机试运行前,组织编制试运行方案的人员是（）。

A.项目总工程师

B.企业总工程师

C.项目总负责人

D.专业技术人员

【答案】：A

21、电缆敷设施工程序中，电缆敷设紧后工序是（）。

A.电缆搬运

B.绝缘测定

C.挂标志

D.质量验收

【答案】：B

22、二次回路通电检查注意事项包括（）。

A.暂不检验的二次回路开关应全部取下

B.进行二次回路动作检查时，不应使其相应的一次回路带有运行电压

C.须设专人监护

D.接通二次回路电源之前，应再次做二次回路耐压试验

【答案】：B

23、曳引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是()

A.土建交接检验

B.轿厢导轨安装

C.随行电缆安装

D.安全部件安装

【答案】：A

24、机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，（）除外。

A.不同工程相邻分段发包或分期施工

B.同时接手两个相同类别工程

C.承包方和建设单位经协商一致同意

D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120d（含），经建设单位同意

【答案】：D

25、下列关于特种设备开工告知的说法，正确的是（）。

A.施工告知是行政许可

B.告知需收费

C.告知不能采用网上告知

D.跨省长输管道向国家质检总局告知

【答案】：D

26、锅炉钢架安装找正时，一般用水准仪检查大梁的（）。

A.水平度

B.垂直度

C.中心位置

D.挠度

【答案】：A

27、高层和超高层建筑的重力流雨水管道采用（）。

A.镀锌焊接钢管

B.镀锌无缝钢管

C.塑料管

D.球墨铸铁管

【答案】：D

28、当防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工时，立式设备和垂直管道的环向接缝，应为（）。

A.上下搭接

B.左右搭接

C.两侧搭接

D.缝口朝下

【答案】：A

29、镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用（）固定保护联结导体。

A.熔焊连接

B.专用接地卡

C.套管连接

D.螺纹连接

【答案】：B

30、下列工序中，不属于电缆敷设施工程序的是()

A.电缆检查

B.电缆绝缘测试

C.电缆搬运

D.电缆送电

【答案】：D

31、汽轮机安装完毕后，进行汽轮机第一次启动需要按照（）启动要求进行。

A.制造厂

B.生产单位

C.安装单位

D.调试单位

【答案】：A

32、下列属于桥架型起重机的是（）。

A.门式起重机

B.桅杆式起重机

C.塔式起重机

D.汽车起重机

【答案】：A

33、建筑物等电位联结施工技术要求不包括（）。

A.等电位联结导体间的连接采用焊接或螺栓连接

B.螺栓、垫圈、螺母应热镀锌处理

C.等电位联结线端部淡蓝色色标

D.等电位联结导体在地下暗敷时，其导体间的连接不得采用螺栓压接

【答案】：C

34、（）是一种类似于裂纹的极其危险的缺陷。在交变载荷工作状态下，应力集中，极易开裂，是最危险的缺陷之一

A.气孔

B.夹渣

C.未焊透

D.未熔合

【答案】：D

35、以下焊接方法正确的是（）

A.锅炉结构允许时应当采用氩弧焊打底,受压元件应采用电渣焊

B.球形储罐的焊接方法宜采用焊条电弧焊、钨极氩弧焊

C.燃气用聚乙烯管道（PE），采用热熔焊、电熔焊两种方法

D.铝及铝合金容器（管道）应采用采用气焊

【答案】：C

36、高程测量的方法有电磁波测距三角高程测量法和（）。

A.三边测量法

B.导线测量法

C.水准测量法

D.竖直角测量法

【答案】：C

37、下列关于洁净空调说法，错误的是（）。

A.洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求

B.净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上，达到稳定后进行

C.工程竣工洁净室（区）洁净度的检测，应在空态或静态下进行

D.检测时，室内人员不宜多于5人

【答案】：D

38、机械设备安装的二次灌浆在（）、地脚螺

A.设备清洗装备

B.设备调试

C.设备试运行

D.设备找正找平

【答案】：D

39、成本计划的编制方法不包括（）。

A.按进度计划编制

B.按成本构成编制

C.按工程实施阶段编制

D.按项目结构编制

【答案】：A

40、消防验收结论评定的程序，将得出验收结论，并形成（）。

A.消防设施技术测试报告

B.消防验收意见书

C.消防工程整改通知单

D.工程移交清单

【答案】：B

41、（2014年真题）设备基础的质量因素中，影响安装精度的主要是（）

A.浇注方式和时间

B.沉降和强度

C.表面积和平整度

D.温度和湿度

【答案】：B

42、对开式滑动轴承安装不包括什么（）.

A.清洗

B.检查

C.刮研

D.账套

【答案】：D

43、按照起重机械起重标准，梁式起重机属于的类别是（）。

A.小型起重机

B.轻小型起重机

C.臂架型起重机

D.桥架型起重机

【答案】：D

44、下列关于机电工程保修与回访的说法中错误的是（

）

A.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算

B.质量问题是由施工单位的责任造成的，施工单位负责修理并承担费用

C.对采用的新材料、新技术、新工艺应进行技术性回访

D.给水排水管道最低保修期为3年

【答案】：D

45、对于与建设单位、监理单位、总包单位的沟通协调，沟通的主要方法是（）。

A.定期走访

B.工地宣传

C.个别交流

D.会议座谈

【答案】：D

46、电梯安装之前，所有厅门预留孔必须设有高度不小于（）的安全保护围封，并应保证有足够的强度。

A.1.8m

B.2m

C.1.2m

D.1.5m

【答案】：C

47、仪表工程连续（）h开通投入运行正常后，即具备交接验收条件。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：D

48、一台大型机械设备二次灌浆是对（）。

A.地脚螺栓预留孔的灌浆

B.部分受力地脚螺栓预留孔的灌浆

C.垫铁与基础间的空隙的灌浆

D.设备底座和基础间的灌浆

【答案】：D

49、防排烟系统测定，不包括对（）的测定，并调整至符合设计与消防的规定。

A.风量

B.风压

C.疏散楼梯间等处的静压差

D.疏散楼梯间的风温

【答案】：D

50、锅炉受热面组件采用直立式组合的优点（）

A.组合场面积大

B.便于组件吊装

C.钢材耗用量小

D.安全状况较好

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、(2021年第2批真题)下列材料中，不属于有机绝缘材料的有（）。

A.云母

B.石棉

C.硫黄

D.橡胶

E.矿物油

【答案】：ABC

2、根据机电工程注册建造师填写签章文件的要求，属于质量管理文件的有（）。

A.单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

B.分包工程进度计划批准表

C.分部工程进度计划报批表

D.主要隐蔽工程质量验收记录

E.单位工程竣工验收报验表

【答案】：AD

3、（2013年真题）施工现场使用的计量器具，项目经理部必须设专（兼）职计量管理员进行跟踪管理，包括（）的计量器具。

A.向外单位租用

B.法定计量检定机构

C.施工单位自有

D.有相应资质检测单位

E.由建设单位提供

【答案】：AC

4、离心式压缩机试运转应符合的规定有（）。

A.压缩机增速器轮齿静态接触迹线长度不应小于齿长的60%

B.试运转的压缩介质应采用空气

C.主机的排气应缓慢升压，每10min升压不得大于0.1MPa

D.应连续运行2h

E.轴承壳振动速度有效值不超过6.3mm/s

【答案】：B

5、橡胶产品中，属于通用橡胶的有（）。

A.天然橡胶

B.硅橡胶

C.丁苯橡胶

D.氯丁橡胶

E.丁腈橡胶

【答案】：ACD

6、下列选用的起重钢丝绳安全系数中，正确的有()

A.用作缆风绳的安全系数不小于3

B.用作滑轮组跑绳的安全系数不小于4

C.用作吊索的安全系数不小于6

D.用作载物的吊索安全系数不小于8

E.用作载人的吊索安全系数不小于10-12

【答案】：D

7、有关防烟排烟系统的说法，正确的是（）。

A.防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料

B.设在混凝土内的防排烟风机应设置减振装置

C.防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应不大于200mm

D.排烟防火阀宜设独立支吊架

E.防排烟风管严密性试验的允许漏风量应按高压系统风管确定

【答案】：ACD

8、关于汽轮机安装技术要点，下列说法错误的有（

）

A.转子吊装只能使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索

B.汽缸扣盖全程工作应连续进行，如有需要，可以暂停

C.汽轮机正式扣盖之前，应将内部零部件全部装齐后进行试扣

D.试扣空缸要求在紧固状态下间隙符合制造厂技术要求

E.组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等

【答案】：ABD

9、压缩机按照压缩机的排气最终压力划分为（）

A.负压

B.低压

C.中压

D.高压

E.超高压

【答案】：BCD

10、下列任务中，可以由Ⅰ级无损检查人员进行的是

A.无损检测操作

B.整理检测资料

C.编制无损检测程序（Ⅱ级）

D.签发检测报告（Ⅱ级）

E.仲裁Ⅱ级人员对检测结论的争议（Ⅲ级）

【答案】：AB

11、下列施工工序中，属于室外埋地给水管道施工的有()。

A.管道测绘放线

B.管道沟槽开挖

C.管道加工预制

D.管道支架制作

E.管道防腐绝热

【答案】：ABC

12、下列属于施工分包合同变更形式的是（）。

A.国家新法规

B.工程变更指示

C.工程变更协议

D.工程变更指令

E.设计变更通知

【答案】：CD

13、有关泄漏性试验的说法，正确的是（）。

A.二氧化碳气体管道需进行泄漏性试验

B.在压力试验前进行

C.试验压力应为设计压力的1.15倍

D.可结合试车一并进行

E.采用涂刷中性发泡剂等方法检查所有密封点无泄漏为合格

【答案】：D

14、下列有关用电计量装置的规定，说法错误的是（）。

A.用电计量装置设计应得到检定机构许可

B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处

C.用电计量装置属于非强制检定范畴

D.现场校验后的用电计量装置应加封

E.供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封，并请用户在工作凭证上签章

【答案】：ABC

15、根据机电工程注册建造师签章文件类别要求属于安全管理签章文件的有（）。2012

A.工程项目安全生产责任书

B.分包安全管理协议书

C.工程人身设备保险委托书

D.现场临时用电申请书

E.大型施工机具使用检查

【答案】：ABD

16、下列排烟管道的部位中，应设置排烟防火阀的有（）。

A.排烟风机入口处

B.穿越防火分区处

C.排烟系统干管分支处

D.吊顶内的排烟管道上

E.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上

【答案】：AC

17、设备基础验收时，提供的移交资料包括()。

A.基础结构外形尺寸、标高、位置的检查记录

B.隐蔽工程验收记录

C.设计变更及材料代用证件

D.设备基础施工方案

E.设备基础质量合格证明书

【答案】：ABC

18、机电工程质量计划编制的中心内容包括（）。

A.目标的展开

B.明确岗位职责

C.确定过程以及针对所确定的过程规定具体的控制方法

D.为达到质量目标和质量要求必须采取的其他措施

E.与岗位无关的记录

【答案】：ABCD

19、关于工业安装工程施工质量验收的说法，正确的有（）。

A.经返工或返修的检验项目应重新组织验收

B.主控项目的施工质量应符合相应专业验收标准规定

C.经返修或加固处理后的分部分项工程，按相应施工质量验收标准验收

D.经检测达不到设计要求，但经原设计单位核算认可的项目可以验收

E.对难以返工又难以确定质量的部位以有资质检测单位检测结论为验收依据

【答案】：ABD

20、下列关于母线连接固定的说法，正确的是（）。

A.母线连接处涂凡士林

B.母线平置连接时的螺栓由上向下穿

C.螺母侧应装有弹簧垫圈

D.母线与设备连接前应进行耐压试验

E.用普通扳手紧固

【答案】：CD

21、下列电动机的干燥处理方法中，正确的有()。

A.高电压、额定电流通电

B.低电压、60%额定电流通电

C.紫外线灯照射在绕组上

D.一般灯泡照射在绕组上

E.红外线灯照射在绕组上

【答案】：BD

22、球罐结构型式可分为（）。

A.柱式

B.裙式

C.桔瓣式

D.足球式

E.混合式

【答案】：CD

23、异步电动机突出的优点有（）。

A.启动性能好

B.结构简单

C.运行可靠

D.功率因数可调

E.坚固耐用

【答案】：BC

24、关于接地干线搭接的焊接要求，正确的有（）。

A.扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍，两面施焊

B.圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊

C.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊

D.扁钢与钢管搭接，紧贴1/2管外径两侧施焊

E.扁钢与角钢搭接，紧贴角钢面上两侧施焊

【答案】：BC

25、特种设备安装、改造、维修的施工单位在施工前应进行书面告知，书面告知应提交的材料有（）。

A.施工单位及人员资格证件

B.工程合同

C.三年内的经营财务状况

D.安装改造维修监督检验约请书

E.机电类特种设备制造单位的资质证书

【答案】：ABD

26、水准测量原理是利用水准仪提供的水平视线，并借助水准尺来测定地面上两点间的高差，然后推算高程的一种测量方法。测定待测点高程的方法有（）

A.高差法

B.低差法

C.仪高法

D.激光法

E.水准法

【答案】：AC

27、钢制储罐建造完毕进行充水试验，检查的项目有（）。

A.浮顶升降试验及严密性

B.浮顶排水管的严密性

C.罐底的严密性

D.罐壁高度偏差

E.罐底的局部凹凸变形

【答案】：ABC

28、有关风管的检验与试验，下列说法正确的是（）。

A.风管批量制作前，应进行风管强度与严密性试验

B.低压风管试验压力为1.5倍的工作压力

C.中压风管试验压力为1.3倍的工作压力

D.高压风管试验压力为1.2倍的工作压力

E.风管系统安装前，应对主、干风管分段进行严密性试验

【答案】：ABD

29、关于金属接地体（极）的施工技术要求说法正确的是（）

A.垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢

B.垂直接地体的长度一般为2.5m

C.镀锌钢管的壁厚不小于2.0mm

D.镀锌圆钢的直径不小于10mm

E.镀锌角钢的厚度为4mm

【答案】：AB

30、电力电缆按绝缘材料可分为(）。

A.塑料绝缘电缆

B.橡胶绝缘电缆

C.油浸纸绝缘电缆

D.交流电缆

E.直流电缆

【答案】：ABC

31、关于建筑供热管道支、吊架安装的说法，正确的有()。

A.管道支架安装时，应与管道接触紧密，间距合理，固定牢固

B.管道支架高度距地面为2.8m

C.塑料管采用金属制作管道支架时，应在管道与支架间加衬非金属垫或套管

D.楼层高度大于5m每层设置不少于1个

E.楼层高度小于或等于5m每层必须设置不少于2个

【答案】：AC

32、封闭母线安装程序中，外壳焊接前的工序有（）

A.绝缘子安装

B.找正固定

C.导体焊接

D.电气试验

E.与设备连接

【答案】：BC

33、电缆桥架安装要求包括（）。

A.金属桥架应防腐处理

B.桥架经过建筑物的伸缩缝时，应断开100～150mm间距

C.桥架间距两端应进行接地跨接

D.金属桥架直线段超过15m，应留有伸缩缝

E.铝制桥架直线段超过30m时，应留有伸缩缝

【答案】：ABC

34、管道吹扫和清洗方案包括（）。

A.吹扫与清洗时间安排

B.吹扫与清洗程序、方法

C.操作控制方法

D.吹扫责任分工

E.安全技术措施

【答案】：BC

35、以下关于风管安装就位的程序，正确的是（）。

A.先上层后下层

B.先下层后上层

C.先主干管后支管

D.先平管后水立管

E.先立管后水平管

【答案】：AC

36、按施焊时焊缝在空间所处位置，焊缝分为（）。

A.立焊缝

B.仰焊缝

C.槽焊缝

D.角焊缝

E.塞焊缝

【答案】：AB

37、安装单位提供的电梯安装资料有（）等。

A.安装许可证

B.安装告知书

C.试验合格证书

D.安装使用维护说明书

E.电梯施工方案

【答案】：AB

38、有关铝及铝合金焊接性分析，正确的是（）。

A.铝和氧的化学结合力很强，焊接性能好

B.氧化铝薄膜妨碍焊接过程的正常进行

C.易产生未熔合、未焊透缺陷

D.易在焊接中造成夹渣

E.会促使焊缝形成裂纹

【答案】：BCD

39、球罐的焊接说法正确的是（）

A.先焊环缝，后焊纵缝

B.先焊短缝，后焊长缝

C.先焊坡口深度大的一侧

D.后焊坡口深度小的一侧

E.焊条电弧焊时，焊工应对称分布、同步焊接

【答案】：BCD

40、电缆敷设的注意事项有（）。

A.并列敷设电缆不得有中间接头

B.架空敷设的电缆中间接头位置应相互错开

C.明敷电缆的中间接头应用托板托置固定

D.三相四线制的系统中采用四芯电力电缆

E.电缆金属护套可兼作PE线和中性线

【答案】：CD

41、（2011年真题）通风空调工程中，系统调试的主要内容包括（）。

A.风管严密性试验

B.风管漏光试验

C.单机试运转

D.无生产负荷联合试运转及调试

E.风管漏风试验

【答案】：CD

42、压力容器的B类焊接接头包括（）。

A.筒体上所有的环焊缝

B.筒体上所有的纵焊缝

C.椭圆形封头与筒体连接的环焊缝

D.球形封头上的拼接焊缝

E.锥形封头上的拼接焊缝

【答案】：AC

43、通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有（）。

A.向设备供应商提供设备到货时间

B.与装饰单位协调风口开设位置

C.向电气单位提供设备的电气参数

D.复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸

E.负责各机电专业管线综合布置的确定

【答案】：AC

44、洁净空调系统风管均必须涂密封胶的部位有()。

A.法兰连接处

B.翻边处

C.咬口缝

D.铆钉处

E.焊缝处

【答案】：BCD

45、单位工程质量控制资料检查记录表的签字人有（）。

A.施工单位技术负责人

B.施工单位项目负责人

C.总监理工程师

D.建设单位项目负责人

E.设计单位项目负责人

【答案】：BCD

46、（2021年第1批真题）下列关于工业安装工程施工质量验收的说法，正确的是（）。

A.工业安装工程施工质量验收应在施工单位自行检验合格的基础上进行

B.分部工程的质量验收由建设单位项目负责人组织相关单位人员参加

C.隐蔽工程在隐蔽前应经有关单位验收合格，并签署验收记录后方可继续施工

D.经加固处理后能满足安全和使用要求的分项、分部工程可按技术处理方案和协商文件验收

E.分项工程质量验收时，所含检验批中有一项不合格则该分项工程为不合格

【答案】：ACD

47、下列管道器件中，属于管道组成件的有（）。

A.过滤器

B.密封件

C.疏水器

D.紧固件

E.锚固件

【答案】：ABCD

48、机电工程质量计划编制的中心内容包括（）。

A.目标的展开

B.明确岗位职责

C.确定过程以及针对所确定的过程规定具体的控制方法

D.为达到质量目标和质量要求必须采取的其他措施

E.与岗位无关的记录

【答案】：ABCD

49、流动式起重机的使用要求包括（）。

A.多台起重机吊装的计算载荷应小于单台额定载荷

B.不得使用超起工况作业

C.吊臂与设备外部附件的安全距离不应小于500mm

D.起重机提升的最小高度为2m

E.起升钢丝绳保持垂直状态

【答案】：C

50、危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案实施前应经（）签字确认。

A.总包单位技术负责人

B.相关专业承包单位技术负责人

C.项目总监理工程师

D.建设单位项目技术负责人

E.设计单位项目负责人

【答案】：ABC

第三部分大题(50题)1、某公司承接某电厂的“超低排放”改造项目，工程内容:脱硫系统改造、新增烟气换热系统及湿式电除尘系统安装。开工前，项目部编制了项目质量计划。质量计划中“现场质量检查”部分的内容包括:开工条件检查、停复工检查和分项分部工程检查。项目技术负责人审查后，认为质量计划中的“现场质量检查”内容不完整，需补充完善。湿式电除尘器设备框架设计为四层钢架，采用高强螺栓连接。在钢架基础复查和构件验收合格,相关资料已准备，向监理工程师申请开工时，被要求补齐高强螺栓连接磨擦面的相关试验报告。钢架施工时为了施测方便，第二层钢柱定位以第一层钢柱柱项中心为基准。二层钢架安装完成后，检查发现钢架的安装误差超标，分析原因是由于累积误差过大所致。烟气换热系统补给水管道设计为1.6MPa、DN150的不锈钢管道。项目部编制了补给水管道水压试验方案:使用“除盐水”作为试验介质;试压时需缓慢升压到试验压力1.84MPa后，稳压10min,再将试验压力降至设计压力，稳压30min无压降、无渗漏，水压试验为合格。水压试验前，施工人员在拆除弹簧支架的定位销时，被监理工程师制止。浆液循环泵安装完成,为了便于试运后联轴器的检查，泵体找正时，拆掉的联轴器防护罩暂不进行安装。在准备试运行时，被现场巡视的监理工程师制止，认为试运行环境不符合安全要求。问题：1.质量计划中“现场质量检查”还需要补充哪些内容?

2.需要补齐高强螺栓连接摩擦面的哪种试验报告?如何避免钢架定位的累积误差?3.指出水压试验方案中存在的错误并改正。为什么弹簧支架定位销的拆除被监理.工程师制止?4.说明浆液循环泵试运行时被监理工程师制止的原因。在试运行过程中，应测量和记录浆液循环泵轴承的哪些运行参数?

【答案】：1、还需要补充:工序交接检查，隐蔽工程的检查，成品保护的检查。2、（1）需要补齐高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验报告。（2）多节柱安装时，每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上，不得从下层柱的轴线引上，这，样可避免造成过大的积累误差。3、（1）试验中的错误及改正方法:①方案中试验压力1.84MPa;改正方法:不锈钢补给水管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，即为1.6x1.5=

2.4Mpa;②使用“除盐水”作为试验介质不符个要求，改正方法:应采用洁净水净水且水中氯离子含量不得超过25ppm。（2）弹簧支架定位销的拆除被监理工程师制止:弹簧的定位销应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。4、（1）根据相关规定，在单机试运行时，对人身或机械设备可能造成损伤的部位，相应的安全措施和安全防护装置应设置完善。拆掉浆液循环泵的联轴器防护罩暂不进行安装，不符合要求。（2）应记录浆液循环泵轴承的温度.温升，振动等参数

2、某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边100m)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t／h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1．6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却，需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。问题：1．本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中有哪些主要内容?2．本工程的新技术施工方案如何进行技术交底?3．指出DN700阀门压力试验的合格标准。

【答案】：

3、

【2019案例四~1】

【案例背景】

某超高层项目，建筑面积约18万m2，高度260m。考虑到超高层施工垂直降效严重的问题，建设单位（国企）将核心筒中四个主要管井内立管的安装，由常规施工方法改为模块化的装配式建造方法，具有一定的技术复杂性。建设单位还要求F1～F7层的商业部分提前投入运营，需提前组织消防验收。经建设单位同意施工，施工总承包单位将核心筒管井的机电工程公开招标。管井内的管道主要包括空调冷冻水、冷却水、热水、消火栓及自动喷淋系统。该机电工程招标控制价2000万元，招标文件中明确要求投标人提交60万元投标保证金。某分包单位中标该工程，并与总承包单位签订了专业分包合同。施工过程中，鉴于模块化管井立管的吊装属于超过一定规模的危险性较大的专项工程，分包单位编制安全专项施工方案，通过专家论证后，分包单位组织了实施。该工程管井内的空调水立管上设置补偿器，分包单位按设计要求的结构形式及位置安装支架，在管道系统投入使用前，及时调整了补偿器。F1～F7层商业工程竣工后，建设单位申请消防验收，递交的技术资料如下：（1）消防验收申请表；（2）工程竣工验收报告、隐蔽工程施工和验收资料；（3）消防产品市场准入证明文件；（4）具有防火性能要求的建筑构件、装修材料证明文件和出厂合格证；（5）工程监理单位、消防技术服务机构的合法身份和资质等级证明文件；（6）建设单位的工商营业执照合法身份证明文件；

【答案】：1.本工程不可采用邀请招标方式。虽然本工程具有一定的技术复杂性，但是并不是只有少量潜在投标人可供选择，且邀请招标应经主管部门批准，而非建设单位批准。投标保证金金额不符合规定，因为投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，也就是招标控制价2000万的2％，即40万元，招标人要求提交60万保证金大于40万。

4、

【背景资料】

某机电工程进行到试运行阶段，该工程包括A.B两个单位工程，单位工程A办理了中间交接，单位工程B完成了系统试验，大部分机械设备进行了单机试运行。联动试运行由建设单位组织，试运行操作人员刚经培训返回工厂，还未熟悉工艺流程和操作程序，为使工程尽快投产，建设单位认为联动试运行的条件已基本具备，可以进行联动试运行，建设单位决定在联动试运行中，对单位工程B未进行单机试运行的机械设备一并进行运行和考核，待联动试运行完成后，再补办B工程的中间交接手续。联动试运行开始后，发生了如下事件：事件一，单位工程B一台整体安装的进料离心泵振动值超标，轴承密封处泄漏，一条合金钢管道焊缝多处泄漏，中断试运行后，经检查确认，未查到该泵的开箱检查记录和有关安装施工纪录，管道焊缝未达到标准要求的抽检比例，存在焊缝漏检现象，根据事件的影响和程度，认定为工程质量事故。事件二，单位工程A中，一台换热设备封头法兰发生严重泄漏，经检测是法兰垫片损坏，需要隔断系统，更换垫片，致使联动试运行中断3小时，事后经检查分析，认定是操作工人误操作，致使系统工作压力超过了设计的规定限值。

【问题】

1.建设单位将未进行中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的行为是否正确？中间交接时，建设单位有什么作用？

2.事件一中离心泵的质量问题是由于在施工中存在哪些问题引起的？3.常见工程质量缺陷界定为质量问题的依据有哪些?事件一中出现质量问题的原因有哪些？4.从试运工人出现误操作分析，试运人员应具备哪些基本条件？

【答案】：1.（1）建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的行为不正确。没有经过中间交接直接进行联动试运行是错误的。中间交接是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序，它标志工程施工安装结束；（2）中间交接是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序，它标志着工程施工安装结束，由单体试运行转入联动试运行。中间交接过程中，建设单位的作用是组织验收交接，只有确认施工单位单机试运行全部合格，场地符合移交条件后才算完成中间交接并办妥手续。在装置保管、使用责任（管理权）的移交后由建设单位承担起装置保管使用责任并进行后续的联动试运行。

2.（1）震动超标由于基础未进行验收或验收不全面，可能由于基础表面平整度不够，垫铁设置不合理，地脚螺栓未紧固；（2）安装完成和管道连接后，未对整体进行找平找正，未对安装精度进行校核和调整；（3）施工管理混乱，未进行开箱验收和安装前验收，未进行必要的设备检验，施工过程未记录，无详细施工记录和质量控制记录；（4）未按施工程序和顺序施工，不懂工艺流程，违反操作规程，离心泵不经验收就交付安装；（5）选择测量器具和测量标准失控；（6）焊工操作技能有问题；（7）施工环境不理想。3.（1）对于直接经济损失在规定数额以下，不影响使用功能和工程结构安全，没有造成永久性质量缺陷，视为质量问题。（2）出现质量问题的原因有：1）违背施工程序：不按施工程序办事；2）管理与施工不到位；3）使用不合格的材料及设备；

5、A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机一发电机组的安装工程。汽轮机散件到货项目部在施工中，实行三检制，合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。钳工班只测量了转子轴颈椭圆度、转子弯曲度和推力盘瓢偏后，将清洗干净的各部件装配到下缸体上，检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上盖一次完成扣盖，并按技术人员交底单中的终紧力矩，一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中，紧急制止了该工序的作业。在机组油冲洗过程中，临时接管的接头松脱，润滑油污染了部分地坪，项目部人员采用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。项目部组织检查了实体工程和分项工程验收，均符合要求，填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案，报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对，试运行现场环境不符合要求，不同意试运行。后经A单位项目部整改，达到要求，试运行工作得以顺利实施。

【问题】

1.汽轮机转子还应有哪些测量？

2.写出上下缸体连接的正确安装工序。3.在分项工程检验中，专检有什么作用？4.A单位项目部如何整改才能达到试运行要求？

【答案】：1.汽轮机转子还应测量：轴颈不柱度的测量、转子跳动测量（径向、端面）。

2.按汽缸扣盖安装技术要点可知，正确的安装工序为：上下缸体正式扣合前应进行试扣，试扣检验无问题后（或接合面符合要求），在接合面涂一层高温密封胶或涂料，上下缸体的紧固螺栓应按规定的顺序进行对称预紧，然后按规定力矩和顺序进行最终紧固。3.“三检制”是指操作人员的“自检”“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度。它是施工企业确保现场施工质量的一种有效的方法。专检的作用是：质量检验员对分部、分项工程进行检验，用以弥补自检、互检的不足。4.按机电工程项目试运行前应具备的条件整改：试运行方案由施工项目总工程师组织编制，经施工企业总工程师审定，报建设单位或监理单位批准后实施。施工环境应清理干净，不能有油污，不能有粉尘（煤灰）。

6、某施工企业总承包年产100万t宽厚板轧制生产线的板坯加热炉车间和热轧制车间的土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t桥式起重机的安装，设备安装与调试，各能源介质管道施工等，在施工中，临时生活设施与电力设施互相妨碍，最终根据《电力法》中处理此类事件的基本原则得到妥善处理；因为工期太紧，总承包单位人力资源的调配出现短缺，为不影响该工程的建设进度，征得监理工程师同意后，将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装实施了分包。对于车间内桥式起重机的安装，总承包单位技术负责人向该分包单位技术负责人进行了技术交底。问题：1.本工程中应编制哪些施工组织设计？

2.本工程中应编制哪些施工方案？3.车间内桥式起重机安装前分包商还应进行哪些交底？

【答案】：1．应编制100万t宽厚板轧制生产线工程施工组织总设计,板坯加热炉车间和热轧制车间的单位工程施工组织设计。2．应编制的施工方案有：(1)土建（设备基础）施工方案；(2)钢结构制作、安装方案；(3)桥式起重机施工方案；(4)加热炉施工和加热炉耐火材料砌筑施工方案；(5)轧制设备施工方案（含工艺配管）；(6)能源介质施工方案；(7)设备的调试方案。3．根据施工项目技术交底层级要求,该分包商交底工作还有：分包单位技术负责人向下级技术负责人交底；施工项目技术负责人对工长、班组长进行技术交底；工长向班组长交底。

7、

【背景资料】

某机电安装工程公司承接某综合性设施的通风空调系统安装工程，该工程包括风管及设备安装、防腐绝热、系统调试等项目。在施工准备阶段，该机电安装工程公司在兼顾进度控制、质量控制、成本控制三大目标的同时，制订了施工方法和施工工艺；项目经理部确定了关键技术，并提出施工中可能出现的工程质量的解决对策。该工程施工项目经理部制订的关键技术的管理工作程序，对施工环境也制订了相应的控制措施。

【问题】

1．简述通风与空调工程的施工程序?2．风管系统主要由哪些部件组成?3．通风与空调设备单机试运转和调试应符合哪些规定？4．影响工程项目施工质量的环境因素有哪些?

【答案】：1.通风与空调工程的施工程序：施工准备→风管、部件、法兰的预制和组装→风管、部件、法兰的预制和组装的中间质量验收→支吊架制作与安装→风管系统安装→通风空调设备安装→空调水系统管道安装→管道的检验与试验→风管、水管、部件及空调设备绝热施工→通风空调设备试运转、单机调试→通风与空调工程的系统联合试运转调试→通风与空调工程竣工验收→通风与空调工程综合效能测定与调整。

2.风管系统的组成：黑钻押题，请用金考典考试软件,考前免费更新www.风管系统是由风机，风管及配件，各类阀门，静压、消声装置，柔性连接，送回风口等组成。3.设备单机试运转及调试应符合下列规定:(1)通风机、空气处理机组中的风机，叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃，滚动轴承不得超过80℃。(2)水泵叶轮旋转方向正确，无异常振动和声响，紧固连接部位无松动，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃，滚动轴承不得超过75℃。(3)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h，运行应无异常情况;冷却塔本体应稳固、无异常振动。(4)制冷机组的试运转要求:机组运转平稳、无异常振动与声响;各连接和密封部位应无松动、漏气、漏油等现象;吸、排气的压力和温度在正常工作范围内;能量调节装置及各保护继电器、安全装置的动作应灵敏、可靠;正常运转不少于8h。4.影响工程项目施工质量的环境因素：工程技术环境、工程管理环境、作业劳动环境等。

8、某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子（以下称建设单位），建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位采用公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定、建设单位确认，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签定了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件二：非标件制作过程中，c公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表面缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。问题：1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。

2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书？此次招投标工作是否有效？说明理由。3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4.用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷？

【答案】：1.上级主管部门否定建设单位制定A公司承包该工程的理由是本工程属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，所以必须公开招标。

2.D公司无效标书，因为没有法人章。E公司无效标书，因为没有按要求报价。本次招标工作有效，因为有3家有效的投标单位。而依据《招标投标法》的规定，开、评标过程中投标人少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。3.C公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15（天）。窝工费属于人员窝工费时可索赔的费用=15+30+5=50（万元）。窝工费属于机械窝工费时，可索赔的费用=15+30=45(万元)。4.用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。本案例第1问主要考查建设工程必须招标的范围。机电工程项目按《招标投标法》及《招标投标法实施条例》规定，凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。一般包括：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建.属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，必须进行招标。本案例第2问主要考查无效标的规定。D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章，既无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的为无效标书；E公司未按招标文件要求的格式报价（废标书）。既未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效标书。依据《招标投标法》的规定，开、评标过程中投标人少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。本次招标经资格预审有A、B、C、D、E五家公司参与了投标，其中D、E两家公司投的标书为无效标，开、评标过程中三家公司的标书为有效标书，此次招标有效，无需重新招标。本案例第3问主要考查索赔工期和费用的计算。C公司可向建设单位索赔的工期：专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况，工期相应延长：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，建设方予以施工方工期延长；施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天工期建设方予以施工方相应工期延长；所以，C公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15（天）。C公司可向建设单位索赔的费用：未按约定提供原材料、设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。开工后因建设单位采购的设备整体晚到的，属于未按约定提供设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。所以，开工后因建设单位采购的设备整体晚到致使C公司延误工期10天，属于建设方的责任，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失，其造成窝工及其他经济损失共计15万元，施工方向建设方的索赔成立。因中途变更承揽工作要求，造成承包人损失的，应当赔偿损失。非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，属于建设方中途变更设计而导致的工程量增加，增加费用30万元，施工方向建设方的索赔成立。施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天，建设方应予以工期延长，施工机具维修费5万元建设方不予赔偿。如果由不可抗力发生的是人员窝工费5万元，施工单位可以索赔索赔费用=15+30+5=50（万元）；如果由不可抗力造成的是机械窝工费5万元，施工单位不可以索赔，C公司可向建设单位索赔的费用=15+30=45（万元）。本案例第4问主要考查焊后检验的方法。用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。而咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷是利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有此类缺陷的。

9、由国家和民营企业共同兴建的某大型炼钢厂。起初，建设单位拟定由中央直属的一家冶金建设公司总承包该项目工程，遭到当地监管部门的反对。建设单位招投标过程中发生下列事件：事件一，工程采用PC承包形式进行招投标，有个别单位不明白PC承包的含义。事件二，自发标之日到投标日要求15天完成投标文件的编制，有一家投标单位提出时间太紧无法完成，要求延长至21天，建设单位予以拒绝。事件三，评标文员会在评标答疑会上，对施工单位钢结构露天制作采用二氧化碳气体保护焊和设备灌浆的程序提出质疑。问题：1．说明建管部门对炼钢厂拟定总承包商反对的理由。2．PC承包模式包括哪些内容？3．事件二中投标单位要求延长投标日期的要求是否合理？简述理由。4．说明评委担心露天采用二氧化碳其他保护焊的理由。二氧化碳气体保护焊还有什么突出缺点？5．设备灌浆应分几次进行？并说明每次灌浆的节点和部位？

【答案】：1．从国家规定必须强制招标的工程内容入手分析该工程的投资来源即得出该工程必须采用招投标来决定工程承包商。由于该工程有国家资金投资参与,《招投标法》明确规定，全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，强制要求招标。2．首先从英文字母P、C的含义分析,P和C分别是英语单词采购和施工组成字母的第一个字母；然后再分析通常采购和施工所包含的内容。故PC承包模式内容包括：设备和材料采购；土建和安装施工。3．从招投标法规定入手,投标单位要求合理。理由：(1)建设单位提出15天内提交标书不符合《招投标法》20天以上的规定；(2)事实证明有两家投标单位因无法完成投标文件而弃权。4．因二氧化碳气体保护焊对风很敏感，在风速等于或大于2m/s即不能施焊，若无防风措施，西北地区虽雨少，但常刮风，露天采用二氧化碳其他保护焊很难保证质量，故评委担忧。二氧化碳气体保护焊另一突出缺点是飞溅大。5．设备储罐应分两次进行，即一次灌浆和二次灌浆。一次灌浆是在设备初找正后对地脚螺栓预留孔的灌浆；二次灌浆是在设备精找正、地脚螺栓紧固、检查项目合格后对设备底座和基础间进行的灌浆。

10、

【2012案例三】

【背景资料】

某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件一：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。

【答案】：1.监控设备产品应考虑的技术因素有：（1）产品的品牌和生产地，应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。（2）产品支持的系统规模及监控距离。

2.因监控设备、材料为进口产品，并由外商代理负责供货，故应由外商代理、保险公司和商检局、海关、报关代理、项目部有关技术人员共同参加开箱验收。

11、背景资料：某机电设备安装公司经邀请招标投标，获得某厂生产线的机电设备安装工程，并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由安装公司负责等。施工过程中发生了下列事件：事件1：由于安装公司任务饱和，人员机具调动不开，仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子，把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量，分包合同中把质量标准统一提高到企业内控标准，分包单位提出异议。事件2：施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工，分包单位找安装公司解决，安装公司回复自行协商解决。事件3：厂区主电缆未按时到场，拖延工期5天，分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。事件4：分包单位为抢工期，将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工。问题：1．事件1中的分包存在哪些问题2．事件2的施工现场道路和场地问题应该由谁负责解决为什么3．事件3中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理应怎样解决4．事件4中分包单位对业主提供材料未经检查便施工的做法是否得当材料进场验收有何要求

【答案】：1．事件1中工程分包存在问题如下：(1)分包队伍尽管有一定经验和营业执照，但案例中并未说明是否具有相应的施工资质。按合同法规定承担工程分包的单位必须具备相应资质；(2)主体工程不许分包，这是合同法明文规定，而本工程不但把主体工程分包出去，而且是分包给一个连资质都不一定具备的施工队伍，这是绝对不允许的；(3)工程分包应经业主同意，本案例未体现业主同意与否的内容。2．事件2中施工现场的道路、场地应由安装公司解决。理由是：(1)总合同明文规定安装现场的协调由安装公司负责；(2)建设部和国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工专业分包合同》明文规定了承包人的工作内容中有向分包人提供具备有条件的施工场地，确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。3．事件3中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是合理的。解决方法：因分包单位是与安装公司签订的分包合同，而与业主无合同关系和直接的经济关系，而安装公司与业主有直接的合同和经济关系，而合同中规定电缆等主材由业主提供，今已拖期，直接影响到安装进度，安装公司有督促业主的责任，也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费和提出工期顺延的要求。4．进场验收要求。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收；验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要做好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告；对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

12、A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价

2.5亿美元，合同约定，总工期36个月，支付币种为美元。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。A公司项目部进场后，依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。重点是绿色施工（环境保护）要点。施工工程中发生下列事件：事件1：A公司因（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；（2）原材料涨价，增加费用150万美元；（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元；（4）美元贬值，损失人民币1200万元；（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元；（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。事件2：监理工程师在施工过程中发现A公司在材料管理上有失控现象，钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口。为赶工程进度，领用了项目部材料库无标识的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。事件3：单机试行结束后，A公司项目经理安排人员完成了卸压、卸荷、管线复位、润滑油清洁度检查、更换了润滑油过滤器芯、整理试运行记录。二、问题：1.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。

【答案】：1.土壤保护要点：（1）保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。裸土及时覆盖。（2）沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出。（3）油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料应妥善保管，及时清理地面污染。（4）有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运。（5）施工后应恢复被施工活动破坏的植被。

2.事件1中（1）战乱为不可抗力，可索赔工期30天；费用不可索赔。（2）原材料涨价，按合同规定，费用不可以索赔。（3）所在国劳务工因工资待遇罢工属于内部协调问题，费用、工期均不可以索赔。（4）美元贬值，按合同规定，费用不可以索赔。（5）进度款多次拖延支付，属于业主责任，可索赔工期5天，费用40万美元。（6）所在国税率提高，按合同规定，不可以索赔。（7）百年一遇的大洪水为不可抗力，可索赔工期10天，费用不可索赔。

13、某施工单位中标一制药厂的机电工程安装项目。合同约定:工程设备由建设单位供应;工程材料由施工单位采购。中标后,该施工单位组建了项目经理部。经施工单位成本控制中心对工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、措施费、规费、税金等费用的测算,在确保企业投标时确定的利润基础上,签订内部承包合同,要求除工程用的主材料由企业总部统一采购供货外,成本降低率为5%。该项目部根据工程情况,分析该工程材料费占比例较大,不锈钢油系统管道清洗要求高,加大了成本控制力度,严格控制质量,对施工方案进行了技术经济评价,对成本偏差进行了分析,及时采取纠偏措施,按项目成本的分类进行了落实,取得了较好的经济效益。

【问题】

1.降低成本的措施有哪些?本案例中属于哪一类措施?

2.降低成本的经济措施有哪些?3.项目在施工阶段如何控制成本?4.简述不锈钢油系统管道清洗的实施要点。

【答案】：1.降低成本的措施包括:组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。本案例属于降低成本的技术措施。

2.降低项目成本的经济措施包括:（1）认真做好成本的预测和各种成本计划。（2）对各种支出应认真做好资金的使用计划,并在施工中进行跟踪管理,严格控制各项开支。（3）及时准确地记录、收集、整理、核算实际发生的成本。（4）及时做好各种变更的台账,并进行签证。（5）及时结算工程款。3.施工阶段成本应从以下方面控制:（1）加强施工任务单和限额领料单的管理。（2）将施工任务单和限额领料单的结算资料与施工预算进行核对分析。（3）做好月度成本原始资料的搜集和整理,正确计算月度成本,分析月度预算成本与实际成本的差异。（4）在月度成本核算的基础上实行责任成本核算。4.不锈钢油系统管道,宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。实施要点如下:

14、

【背景资料】

某机电安装公司经过邀请招标，中标一中型化肥厂的机电设备安装工程，其中，机修车间、给水排水工程、空压机站等工程不包括在工程范围内。合同工期为18个月，总价一次包死。合同签订后，在业主同意下，将部分非主体工程分包给三个具有相应资质的A、B、C三家公司。合同除工程范围、总价格与总合同不同外，其他条款与总合同基本相同。在合同执行过程中发生下列事件：事件一，安装公司在非标准件制作过程中，发现工程量多出100t，遂向业主申请追加，遭到业主拒绝。事件二，B公司增加人员和机具终于按期完工，并以据向安装公司提出赶工费要求，C公司质量问题有两处进行了彻底处理，而一处因无法达到质量要求，经安装公司和业主协商，做让步处理。事件三，安装公司在非标准件制作拟采用手弧焊，焊接前确定并编制了手弧焊工艺参数，其内容包括：焊条型号、直径、焊接电源种类、极性接法、道数五项。事件四，A公司施工的给排水管道完成后，对其安装部分和连接的设备一起进行了通水试验。

【问题】

1.事件一中，安装公司提出超量100t的非标准件签字索赔要求是否合理，简述理由。

2.事件二中，安装公司对B、C公司处理有何不妥?说明理由。3.安装公司焊接前确定并编制的手弧焊工艺参数是否完整?说明理由。4.A公司的做法有何不妥?

【答案】：1.从合同内容规定分析，事件一中安装公司提出100t非标准件费用索赔不合理。理由：（1）合同规定总价一次包死，也就是施工中不发生任何追加签证；（2）安装公司在合同签订前未认真核实工程量，属自己失误。

2.从合同双方应承担的责任分析，事件四中，安装公司对B、C公司的处理均不妥。理由：（1）B公司工程延误，安装公司协调不力也应承担一定责任。故安装公司应与B公司协商各自承担责任的比重，把因安装公司应承担的部分补偿给B公司，由B公司一家承担损失是不公平的。（2）对C公司的质量问题作让步处理，业主和安装公司均无权做出。必须经设计单位确认不降低性能、不影响使用，才可由设计单位做出让步处理意见。3.安装公司焊接前确定并编制的手弧焊工艺参数不完整。因为还缺焊接方法、焊接材料、焊接电流、焊接电压、焊接速度、电流和种类、极性、焊接层（道）数、焊接顺序。4.A公司施工的给水排水管道属于承压管道，故应进行压力试验，仅做通水试验是不够的。

15、2014年10月2日，某市穿越江底隧道的旁通道，发生大量流沙涌人，引起隧道受损及周边地区地面沉降，造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷，造成直接经济损失1．6亿元。因事故处理及时，未造成人员伤亡。该工程建设单位为某市地铁建设有限公司，施工总承包单位为某市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)；隧道公司将该部分工程中的隧道中问风井、旋喷加固、旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程专业分包给某矿山工程公司；某市地铁监理公司负责监理。经调查，造成事故的原因是分包商某矿山工程公司指定的《冻结法施工方案调整》存在缺陷，施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下，进行开挖；地铁监理公司现场监理人员失职，发生事故时，现场没有监理人员；分包项目存在漏洞，总包单位也未就施工方案向分包公司做说明，隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。问题1．承包商主要负责人对承包商安全生产的主要职责是什么2．承包商的项目负责人对施工项目安全生产的主要职责是什么3．总承包商和分包商之间的安全生产职责关系如何该工程项目的安全事故责任由谁承担主要责任4．本案例事故的发生和施工的特殊性是有着密切关系的，对于这些特殊工程，为了保证安全需要，根据《建设工程安全生产管理条例》规定，应当有哪些特殊要求承包商应当对哪些分部分项工程编制专项施工方案5．总承包单位项目经理部进行安全技术交底时，必须要做到哪些要求安全交底的内容包括哪些

【答案】：1．根据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，承包商主要负责人对承包商安全生产的主要职责如下：(1)建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；(2)制订安全生产规章制度和操作规程；(3)保证本单位安全生产条件所需资金的投人；(4)对所承担的建设丁程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。2．根据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，承包商的项目负责人对施工项目安全生产的主要职责如下：(1)落实安全生产责任制度；(2)落实安全生产规章制度和操作规程；(3)确保安全生产费用的有效使用；(4)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；(5)及时、如实报告生产安全事故。3．(1)根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，总承包商和分包商之间的安全生产责任关系如下：①建设工程实行施工总承包的，总承包单位对施工现场的安全生产负总责；②总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任；③分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。(2)本案中总包单位未就施工方案向分包公司进行说明，是总包单位没有尽到自己的职责，应当由总包单位承担责任。4．(1)根据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，该建设项目施工安全的特殊要求如下：承包商应当对分部分项工程编制专项施工方案，附上安全验算结果，经承包商技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

16、背景资料：某施工单位承包一机电工程施工项目，工程内容包括工艺热力管道安装和一座钢结构框架安装。合同规定，钢材等主材由建设单位供货。施工单位安排由该单位的甲、乙2个施工队分别承担施工任务。在工程中，甲队领走了全部材料，在管架预制完成后还剩余了大量材料。乙队进场较晚，领料时库存所剩有的相关型钢和配件规格型号不全，处于间歇停工待料状态。经查，甲、乙两队均未向项目部材料供应部门报送材料需用计划。为赶进度，建设单位供应到现场时没有出厂合格证的钢管，建设单位负责材料供应的人员表示，先施工，后补合格证。乙队便直接进行了施工，组焊完成后也无人落实合格证的事项。<1>?、施工单位项目部对进场的工程材料应做什么工作？该项工作主要有何要求?<2>?、对于建设单位供应的钢管没有出厂合格证直接进行了施工是否正确？为什么？施工单位项目部应如何处理？<3>?、试分析施工单位甲工程队在领取材料和材料管理中有哪些错误做法？应该怎么做才是正确的？<4>?、试分析施工单位项目部材料供应部门在钢结构材料领发过程中存在哪些问题？应该怎样纠正？

【答案】：1.在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收工作。进场验收要求：验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括材料品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要做好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告；对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

2.不正确。因为：建设单位供应的材料（又称甲供或顾客提供的材料）也应按工程材料进场验收的要求，同等管理，确保不使用质量不合格材料。施工单位应首先向建设单位供应部门索要材质证明和出厂合格证；其次在没有材质证明和出厂合格证时，应按设计文件的要求和材料的制造标准对材料进行检验，确认达到质量合格的指标；三是有复检、抽检的材料应按要求检验。3.甲工程队的错误是未事先报送材料需用计划，超限额乱领和多领材料，未严格执行限额领料制度；施工完后剩余材料未办理退库。正确的做法应是：①用料前向项目经理部材料供应部门报送材料需用计划，计划包括：材料规格型号、数量质量、需用时间等，由供应部门审批；②按材料需用计划实行限额领料，事先不超限额领料；③施工完后剩余材料及时办理退库。4.施工单位项目部材供应部门存在的问题是：未对工程队要求上报材料需用量计划并进行审批，对工程的实际需用量心中无数；未建立材料使用限额领料制度，造成工程队随意领料。纠正的方法：建立和完善项目材料需用量和供应计划体系；严格执行材料使用限额领料制度。

17、

【2013案例二~3】

【背景资料】

某施工单位承接了5km、10kv架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计，途径一个行政村，跨越一条国道，路经一个110kv变电站。路线设备由建设单位购买，但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路电杆组立后，按导线架设的程序组织施工，在施工过程中发生了以下事件：事件1：该线路架设到110kv变电站时，施工单位考虑施工方便，将变电站的一片绿地占位临时施工用地，受到电力管理部门处罚。事件2：在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会，没有充分利用其它方法和形式加强内