2022年最新二级建造师之二建机电工程实务题库完整题库附答案【基础题】

2022年最新二级建造师之二建机电工程实务题库完整题库附答案【基础题】第一部分单选题(50题)1、电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为（）。

A.50%额定载重量

B.100%额定载重量

C.110%额定载重量

D.125%额定载重量

【答案】：D

2、风管的穿墙套管技术要求不包括（）。

A.穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，采用钢板厚度不小于1.6mm的预埋管

B.风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵

C.风管穿越建筑物变形缝空间时，应设置柔性短管

D.风管与建筑物变形缝墙体塑料套管之间应采用柔性防火材料填充密实

【答案】：D

3、各运动部件之间的相对运动精度产生的主要影响是（）。

A.影响配合性质的寿命

B.影响配合性质的稳定性和寿命

C.产生运行误差

D.相配零件之间接触变形的大小

【答案】：C

4、流量检测仪表安装应符合的规定不包括（）。

A.电磁流量计在垂直的管道上安装时，被测流体的流向应自下而上

B.节流件的断面应垂直于管道轴线

C.节流件安装方向，必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面

D.质量流量计测量气体时，箱体管应置于管道下方

【答案】：D

5、下列输送设备属于有挠性牵引件的输送设备是（）。

A.螺旋输送机

B.辊子输送机

C.气力输送机

D.提升机

【答案】：D

6、管道保温作业正确的做法是()

A.湿砌灰浆胶泥应采用不同于砌体材质的材料拼砌

B.干拼缝应采用性能不相近的矿物棉填塞严密

C.绝热层各层表面均应做严缝处理

D.同层保温预制块的接缝要对齐

【答案】：C

7、下列参数中，属于泵的主要性能参数的是（）。

A.流量、扬程、压力

B.流量、吸气压力、转速

C.功率、排出压力、比转速

D.功率、扬程、转速

【答案】：D

8、下列属于按照索赔目的进行划分的是（）。

A.延期索赔

B.费用索赔

C.工程变更范围索赔

D.加速索赔

【答案】：B

9、会议扩声系统的直接检测内容不包括（）。

A.最大声压级

B.传输频率特性

C.系统总噪声级

D.声音延时

【答案】：D

10、下列焊接工艺评定说法中，不符合《承压设备焊接工艺评定》NB/T47014规定的是（）。

A.当改变任何一个重要因素时，都需要进行焊接工艺评定

B.当增加或变更任何一个补加因素时，则可按加或变更的补加因素，增焊冲击韧性试件进行试验

C.当增加次要因素时，不需要进行重新评定

D.当变更次要因素时，不需要重新编制预焊接工艺规程

【答案】：D

11、下列沟通协调内容中，属于施工进度计划协调的内容的是（）。

A.设备材料有序供应

B.设备材料进场时机

C.工程资金合理分配

D.施工机具优化配置

【答案】：B

12、（2015年真题）锅炉烘炉、煮炉和试运转完成后，应请（）验收。

A.施工单位质量部门

B.施工单位施工管理部门

C.制造单位质量部门

D.所在监督监管部门

【答案】：D

13、（2020年真题）下列情况中，无需到供电部门办理用电手续的是（）。

A.增加用电

B.变更用电

C.增设二级配电

D.新装用电

【答案】：C

14、下列泵类中，属于按工作原理分类的是（）。

A.容积式泵

B.杂质泵

C.耐腐蚀泵

D.清水泵

【答案】：A

15、按照劳动者接触的职业病危害因素，职业健康检查的类别不包括（）。

A.接触化学因素类

B.接触物理因素类

C.接触环境因素类

D.接触放射因素类

【答案】：C

16、发电机设备的安装程序中，发电机穿转子的紧前工序是（）。

A.氢冷器安装

B.定子就位

C.端盖、轴承、密封瓦调整安装

D.定子及转子水压试验

【答案】：D

17、降低机电工程项目成本的合同措施不包括（）。

A.建立成本管理责任体系

B.选择适当的合同结构模式

C.必要的合同风险防控对策

D.全过程的合同控制

【答案】：A

18、下列关于建筑智能化工程的一般施工程序，排列正确的是(）。

A.设备、材料采购→管线敷设→系统调试→设备、元件安装→系统试运行→系统检测

B.管线敷设→设备、材料采购→设备、元件安装→系统调试→系统试运行→系统检测

C.设备、材料采购→设备、元件安装→管线敷设→系统调试→系统试运行→系统检测

D.设备、材料采购→管线敷设→设备、元件安装→系统调试→系统试运行→系统检测

【答案】：D

19、拉线制作安装要求包括（）。

A.采用镀锌钢丝合股组成的拉线，其股数不超过3股

B.镀锌钢丝的单股直径不小于4mm

C.可采用截面不小于25mm2的铝绞线制作拉线

D.上把拉线绝缘子距地面不应小于1.5m

【答案】：B

20、下列关于转子安装技术要点的说法，错误的是（）。

A.转子安装可以分为转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心

B.转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索

C.转子测量应包括：轴颈圆度和圆柱度的测量、转子跳动测量（径向、端面和推力盘不平度）、转子水平度测量

D.转子吊装使用的是非专用横梁和吊索，要进行200%工作负荷试验，时间为0.5小时

【答案】：D

21、下列关于施工机械设备操作人员的要求，说法错误的是（）。

A.严格按照操作规程作业，搞好设备日常维护，保证机械设备安全运行

B.特种作业严格执行持证上岗制度并审查证件的有效性和作业范围

C.逐步达到本级别“三懂四会”的要求

D.做好机械设备运行记录，填写项目真实、齐全、准确

【答案】：C

22、用机械牵引敷设电缆时，允许牵引强度最大的是（）。

A.铜芯牵引头

B.铝芯牵引头

C.铅套钢丝网套

D.塑料护套

【答案】：A

23、施工单位选择风管的覆面材料必须是()材料。

A.不燃

B.阻燃

C.耐热

D.绝缘

【答案】：A

24、分包方的职责不包括（）。

A.保证分包工程的质量、安全、工期及环境保护，满足总承包合同的要求

B.编制分包工程施工方案

C.及时向总承包方提供分包工程的有关资料

D.组织召开自己编制的专项方案专家论证

【答案】：D

25、发包人应在收到承包人进度款支付申请后的（），根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。

A.14天后

B.14天内

C.7天后

D.7天内

【答案】：B

26、当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成00～450夹角范围内时，其测量的参数是()。

A.气体压力

B.气体流量

C.蒸汽压力

D.蒸汽流量

【答案】：C

27、当相邻两层电梯门地坎间的距离大于（）时，其间必须设置井道安全门，井道安全门严禁向井道内开启，且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置

A.2m

B.11m

C.6m

D.8m

【答案】：B

28、关于异步电动机的说法，错误的是（）。

A.与同步电动机相比，功率因数不高

B.转子绕组需要与其他电源相连接

C.结构简单，价格低廉，运行可靠

D.与直流电动机相比，启动性能较差

【答案】：B

29、配电柜安装固定后的紧后工序是（）。

A.开箱检查

B.母线连接

C.调整试验

D.送电运行

【答案】：B

30、下列无损检测人员的要求中说法正确的是（）。

A.I级人员可编制一般的无损检测程序

B.I级人员评定检测结果

C.Ⅱ级人员可以解释检测结果

D.Ⅲ级人员评定检测结果，签发检测报告

【答案】：D

31、下列关于轻小型起重机设备使用要求，说法正确是的（）。

A.使用千斤顶时，应随工件升降及时调整保险垫块高度

B.滑车组动、定滑车的最小距离不得大于1.5m

C.当滑车轮数超过5个时，跑绳应采用顺穿方式

D.卷扬机上的钢丝绳应从卷筒顶部放出，预留在卷筒上的钢丝绳不应多余4圈

【答案】：A

32、塔式光热发电设备安装程序中，定日镜安装之后的工作是（）。

A.吸热器及系统管道安装

B.吸热器钢结构安装

C.换热器及系统管道安装

D.汽轮发电机设备安装

【答案】：B

33、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，（）为验收通过。

A.降级判定

B.严禁判定

C.协商判定

D.仲裁判定

【答案】：B

34、滑移吊装法适用于（）。

A.重型设备或构件

B.大型设备或构件

C.自身高度较高的高耸设备或构件

D.精密设备的吊装

【答案】：C

35、以下计量器具属于C类的是（）。

A.兆欧表（A类）

B.标准计量器具

C.压力管道上的压力表

D.焊接检验尺（B类）

【答案】：C

36、自动化仪表的取源部件安装，下列做法正确的是()。

A.在工艺管道防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接

B.取源部件应该在管道安装后安装

C.温度取源部件在管道上垂直安装时，应与管道轴线垂直相交

D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装

【答案】：C

37、建筑热水管道系统冲洗要求是()

A.先冲洗底部干管，后冲洗各环路支管

B.先冲洗各环路支管，后冲洗底部干管

C.先冲洗底部水平干管，后冲洗垂直干管

D.先冲洗上部支管，后冲洗下部干管

【答案】：A

38、属于焊接接头缺陷的是（）

A.因焊接产生的连接不良

B.超过规定限制的缺欠

C.因焊接产生的不致密

D.因焊接产生的金属不连续

【答案】：B

39、下列工程项目中，不属于机电工程注册建造师执行工程范围的是（）。

A.钢结构工程

B.城市照明工程

C.煤气工程

D.核电工程

【答案】：B

40、下列材料中适用于低压、中压空调系统及潮湿环境的风管是（）。

A.玻璃纤维复合风管

B.酚醛复合风管

C.聚氨酯复合风管

D.硬聚氯乙烯风管

【答案】：B

41、（2017年真题）关于建筑管道工程系统试验的说法，正确的是（）。

A.管道的压力试验应在无损检测前进行

B.通球试验的球径不小于排水管径的2/3

C.高层建筑管道施工结束后应立即进行整体试验

D.室内埋地排水管道投用前必须做灌水试验

【答案】：B

42、电梯安装单位应服从（）对施工现场的安全生产管理。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工总承包单位

D.分包单位

【答案】：C

43、母线槽安装前进行绝缘测试，每节母线槽的绝缘电阻不应小于（）。

A.0.5MΩ

B.2MΩ

C.10MΩ

D.20MΩ

【答案】：D

44、下列协调内容中，属于与土建单位沟通协调的是（）。

A.工程综合进度的协商与协调

B.随时沟通现场施工中的进度、质量、安全

C.材料代用的协商与沟通

D.交叉施工的协商与配合

【答案】：D

45、任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，必须（）才可进行作业。

A.设置标志牌后

B.采取相应安全措施后

C.经电力管理部门批准后

D.经电力管理部门批准并采取安全措施后

【答案】：D

46、当热处理效果检查不合格或热处理记录曲线存在异常时，宜通过（）进行复查或评估。

A.渗透检测

B.射线探伤

C.焊缝铁素体含量测定

D.金相分析

【答案】：D

47、焊接工艺评定所用的焊接参数原则是根据被焊钢材的（）来确定的。

A.焊接性试验结果

B.化学成分含量

C.理化性能参数

D.金相组织结构

【答案】：A

48、防雷接地装置施工程序中，接地干线施工的紧后工序是（）。

A.接闪带安装

B.均压环安装

C.引下线敷设

D.接闪网安装

【答案】：C

49、（2015年真题）明敷管道横干管穿越防火分区隔墙时，管道穿越墙体的两侧应隔墙设置防火套管的长度，可用的是（）。

A.200mm

B.300mm

C.400mm

D.500mm

【答案】：D

50、含碳量超过2％，并且其他合金元素含量不超过规定极限值的铁－碳合金为（）。

A.钢

B.生铁

C.铸铁

D.铸钢

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、绝热工程捆扎法施工,说法错误的有（）

A.捆扎间距：对硬质绝热制品不应大于400mm；对半硬质绝热制品不应大于300mm；对软质绝热制品宜为200mm

B.每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道

C.采用螺旋式缠绕捆扎

D.双层或多层绝热层的绝热制品，应多层一起捆扎

E.立式设备或垂直管道的绝热层采用硬质、半硬质绝热制品施工时应从支承件开始，自上而下拼装，保温应采用不锈钢铁丝或包装钢带进行环向捆扎，保冷应采用镀锌铁丝或包装钢带进行环向捆扎

【答案】：CD

2、伴热管安装应符合的规定有（）。

A.伴热管与主管平行安装

B.多根伴热管伴热时，伴热管之间的相对位置应固定

C.水平伴热管安装在主管周围

D.铅垂伴热管靠近支架侧面

E.弯头部位的伴热管绑扎带不得少于3道

【答案】：AB

3、施工成本控制应遵循的原则有（）。

A.成本最低化

B.全面成本控制

C.结构合理化

D.动态控制

E.责权利相结合

【答案】：ABD

4、下列橡胶中，（）常用于制造软管、密封件、传送带等一般制品。

A.丁苯橡胶

B.顺丁橡胶

C.聚氨酯橡胶

D.硅橡胶

E.丁腈橡胶

【答案】：AB

5、高层建筑的生活污水塑料管道，水平敷设的坡度要求为（）

A.管径50mm的最小坡度为12‰

B.管径75mm的最小坡度为9‰

C.管径110mm的最小坡度为6‰

D.管径125mm的最小坡度为5‰

E.管径159mm的最小坡度为3‰

【答案】：ACD

6、发电机转子穿装，不同的机组有不同的穿转子方法，常用的方法有（）。

A.滑道式方法

B.接轴方法

C.液压顶升方法

D.用后轴承座作平衡重量的方法

E.用两台跑车的方法

【答案】：ABD

7、机械设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有()

A.安装检测使用方便

B.有利于保持而不被毁损

C.不宜设在同一基础上

D.关联设备不宜相互采用

E.刻划清晰容易辨识

【答案】：AB

8、母线槽的施工技术要求包括（）。

A.每节母线槽的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ

B.母线槽水平安装时，圆钢吊架直径不得小于6mm

C.水平安装时，每节母线槽的支架不应少于1个

D.垂直安装时应设置弹簧支架

E.母线槽安装完毕后，应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵

【答案】：CD

9、危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案实施前应经（）签字确认。

A.总包单位项目技术负责人

B.总包单位技术负责人

C.分包单位项目技术负责人

D.分包单位技术负责人

E.项目总监理工程师

【答案】：BD

10、下列属于电气装置工程安装程序的有（）。

A.设备安装

B.电线与电缆敷设

C.通电检查试验及调试

D.交付使用

E.缺陷修复

【答案】：ABCD

11、锅炉化学清洗的范围和要求包括（）。

A.锅炉本体应进行化学清洗

B.省煤器、汽包、水冷壁应进行化学清洗

C.锅炉的残余垢量应小于20g/m2

D.清洗后设备表面形成良好的钝化保护膜

E.清洗后至锅炉点火不超过30天

【答案】：BD

12、直流电动机的主要缺点包括（）。

A.结构复杂

B.价格高

C.启动转矩大

D.制动性能快

E.维护难度大

【答案】：AB

13、特种设备安装、改造、维修的施工单位在施工前应进行书面告知，书面告知应提交的材料有（）。

A.施工单位及人员资格证件

B.工程合同

C.三年内的经营财务状况

D.安装改造维修监督检验约请书

E.机电类特种设备制造单位的资质证书

【答案】：ABD

14、下列焊缝中，属于按空间位置形式分类的有（）

A.角焊缝

B.平焊缝

C.横焊缝

D.立焊缝

E.仰焊缝

【答案】：BCD

15、焊接缺陷按出现位置不同，分表面缺陷和内部缺陷，属于表面缺陷的是（）。

A.咬边

B.未熔合

C.焊瘤

D.夹渣

E.弧坑

【答案】：AC

16、下列泄漏性试验实施要求中，正确的是（）。

A.输送极度危害、高度危害、可燃流行的管道进行泄漏性试验

B.泄漏性试验应在压力试验合格后进行

C.试验介质宜采用干燥，洁净的空气，氮气或其他不易燃和无毒的气体（选项为气压试验介质，泄漏性试验用空气）

D.泄漏性试验应重点检验阀门填料函、法兰等，以发泡剂检验不泄漏为合格

E.泄漏性试验压力为设计压力的1.1倍（1倍）

【答案】：ABD

17、有关智能化系统的检测，下列说法正确的是（）。

A.系统检测应在系统试运行合格后进行

B.施工单位应组织项目检测小组

C.检测方案经施工单位技术负责人批准后实施

D.一般项目有两项及以上不合格的，系统检测结论应为不合格

E.系统检测程序：分项工程→子分部工程→分部工程

【答案】：AD

18、照明配电箱的安装技术要求有（）。

A.照明配电箱内应分别设置中性线和保护接地汇流排

B.中性线和保护线应在汇流排上连接，不得绞接

C.照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过25A

D.照明配电箱内每一单相分支回路的灯具数量不宜超过20个

E.大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A

【答案】：AB

19、机电工程在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素有（）。

A.优先安排工程量大的工艺生产主线

B.满足机电工程连续均衡施工要求

C.在机电施工过程中能加班加点

D.考虑各种不利条件的限制和影响

E.在进度计划中留出一些后备工程

【答案】：ABD

20、下列关于母线连接固定的说法，正确的是（）。

A.母线连接处涂凡士林

B.母线平置连接时的螺栓由上向下穿

C.螺母侧应装有弹簧垫圈

D.母线与设备连接前应进行耐压试验

E.用普通扳手紧固

【答案】：CD

21、管道元件及材料的产品合格证包括的内容有（）。

A.制造厂名称及制造日期

B.产品名称、编号、

C.规格型号

D.化学成分

E.无损检测结果

【答案】：BC

22、特种设备在制造、安装、改造、重大维修过程中，监督检验的主要内容有()

A.核实涉及安全性能的项目是否符合安全技术规范要求

B.抽查受检单位质量管理体系运转情况

C.确认出厂技术资料

D.确认安装、改造、重大维修的有关技术资料

E.核查受检单位进度计划执行情况

【答案】：ABCD

23、排水通气管的安装，说法错误的有（）。

A.排水通气管与风道连接

B.通气管应高出屋面300mm，且必须大于最大积雪厚度

C.在通气管出口4m以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧

D.在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面600mm，并应根据防雷要求设置防雷装置

E.屋顶有隔热层应从屋顶基层面算起

【答案】：AD

24、下列金属风管中，应采取加固措施的有（）。

A.直径800mm，长度1200mm的圆形风管

B.直径1000mm，长度1500mm的螺旋风管

C.总表面积5㎡的圆形风管

D.边长650mm，长度1000mm低压矩形风管

E.单边平面面积大于1.5㎡中压风管

【答案】：C

25、容器质量证明书包括的内容有（）。

A.主要零部件材料的化学成分和力学性能

B.无损检测结果

C.压力试验结果

D.容器特性

E.容器热处理状态

【答案】：ABC

26、阀门安装前检验要求包括（）。

A.阀门应进行壳体试验压力和密封试验

B.不锈钢阀门试验时，水中的氯离子含量不得超过50ppm

C.阀门的壳体试验压力为公称压力的1.5倍

D.试验持续时间不得少于5min

E.安全阀进行整定压力调整和密封试验

【答案】：AD

27、下列材料中不属于电梯安装前向特种设备安全监督管理部门书面告知提交材料的是()

A.投标文件

B.安装监督检验约请书

C.施工单位及人员资格证件

D.电梯制造单位的资质证件

E.中标清单

【答案】：A

28、风机盘管机组进场时，应对机组的（）等性能进行见证取样检验。

A.供热量

B.新风量

C.供冷量

D.噪声

E.风压

【答案】：ACD

29、关于洁净室空调风管制作的说法，正确的有（）。

A.洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作

B.空调管道清洗后立即安装的风管可以不封口

C.内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口

D.镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处理

E.矩形风管长度为800mm时不得有纵向拼接缝

【答案】：BD

30、压力容器产品焊接试件要求包括（）。

A.产品焊接试件，与施焊压力容器同时焊接

B.产品焊接试件与本台压力容器产品由同一焊工焊接

C.焊接后打上焊工和检验员代号钢印

D.圆筒形压力容器的产品焊接试件，应当在筒节纵向焊缝处

E.产品焊接试件不允许返修

【答案】：ABC

31、制定在电力设施保护区内安装作业的施工方案前，应包括摸清周边（）。

A.地质情况

B.地下电缆的位置和标高

C.架空线路的高度

D.架空线路的电压等级

E.爆破点距离电力设施的距离

【答案】：BCD

32、自动喷水灭火系统的调试应包括（）。

A.水源测试

B.消防水泵调试

C.模拟切换操作试验

D.报警阀调试

E.模拟喷水试验

【答案】：ABD

33、下列焊接缺陷中，属于平面型缺陷的是（）。

A.裂纹

B.未熔合

C.气孔

D.夹渣

E.角度偏差

【答案】：AB

34、高密度聚乙烯具有（）性能

A.有较好的热性能、

B.电性能

C.机械性能

D.柔韧性、成膜性

E.冲击性能

【答案】：ABC

35、耐火纤维的特点包括（）。

A.隔热保温性能好，隔热效率高

B.化学稳定性好

C.抗热震性强

D.塑性好

E.绝缘性及隔声性能比较好

【答案】：ABC

36、有关项目质量计划与施工组织设计、施工方案的联系和区别，正确的是（）。

A.性质相同

B.管理对象一致

C.目标不同

D.关注点不同

E.编制的依据和途径不同

【答案】：BD

37、地下管线施工控制桩包括（）。

A.起点控制桩

B.中线控制桩

C.转折点控制桩

D.附属构筑物控制桩

E.终点控制桩

【答案】：BD

38、温度取源部件与管道安装要求，错误的是（）

A.温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线垂直相交

B.在管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相重合

C.与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交

D.在管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相相交

E.与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线重合

【答案】：D

39、封闭母线安装程序中，外壳焊接前的工序有（）

A.绝缘子安装

B.找正固定

C.导体焊接

D.电气试验

E.与设备连接

【答案】：BC

40、下列风管的制作材料，必须为不燃材料的是（）。

A.低温送风空调风管

B.防排烟的柔性短管

C.净化空调送风风管

D.复合风管的覆面材料

E.高压系统送风风管

【答案】：BD

41、机械设备开箱时，应共同参加的单位有（）

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

E.勘察单位

【答案】：ABD

42、机械设备安装程序中，设备固定与灌浆的后续工序有(）。

A.设备安装调整

B.零部件清洗与装配

C.润滑与设备加油

D.设备试运转

E.工程验收

【答案】：BCD

43、风机按气体在旋转叶轮内部流动方向分为（）。

A.离心式

B.向心式

C.轴流式

D.旋转式

E.混流式

【答案】：AC

44、（2019年真题）关于管道内导线敷设的要求，正确的有（）。

A.导线在管内敷设可有一个接头

B.线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ

C.管内导线的总数不应多于8根

D.中性线的导线绝缘层为淡蓝色

E.同一回路导线应穿同一导管内

【答案】：BCD

45、金属导管应与保护导体可靠连接，说法错误的有（）。

A.非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体；保护联结导体宜为圆钢，直径不应小于6mm，其搭接长度应为圆钢直径的6倍

B.非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体；保护联结导体应为铜芯软导线，截面积不应小于4mm2

C.镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体；保护联结导体应为铜芯软导线，截面积不应小于4mm2

D.镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体；保护联结导体应为铜芯软导线，截面积不应小于4mm2

E.按每个检验批的导管连接头总数抽查10%，且不得少于1处

【答案】：BC

46、下列关于施工组织设计的说法中，错误的是（）。

A.工程采购合同和设计文件属于施工组织设计编制依据

B.施工组织设计基本内容包括工程概况、编制说明、施工安排等

C.施工组织设计应由项目负责人主持编制，由总承包单位技术负责人审批

D.跨度40m及以上的网架和索膜结构安装属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

E.危险性较大的分部工程的施工方案应按分部工程施工组织设计编制和审批。

【答案】：ABD

47、建筑管道工程应进行的试验包括（）。

A.压力试验

B.消火栓试射试验

C.泄漏性试验

D.通球试验

E.真空度试验

【答案】：ABD

48、风管安装要求包括（）。

A.风阀安装方向正确、便于操作，启闭灵活

B.吊装组对风管时，应保证吊装稳定，必要时应采取防止变形的措施

C.防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气的，应采用橡胶板

D.风管穿过封闭防火防爆楼板时的预埋套管，其钢板厚度不小于1.6mm

E.穿越建筑物变形缝墙体的风管与套管之间，应采用柔性材料填充密实

【答案】：ABD

49、下列输送设备中，属于有挠性牵引件的有（）。

A.气力输送机

B.刮板输送机

C.斗式提升机

D.螺旋输送机

E.胶带输送机

【答案】：BC

50、锅炉辅助设备主要包括（）等。

A.气温调节装置

B.送引风设备

C.汽水系统设备

D.除渣设备

E.烟气净化设备

【答案】：BCD

第三部分大题(50题)1、

【背景资料】

某机电安装公司，通过竞标承担了某炼油厂扩建工程的总承包资格。与建设单位签订的总承包合同中约定，该工程项目的施工临时用电申请委托该公司办理。施工中该公司将厂区供电划分为一个单位工程，烷基化和MTBE等几个车间内的电气安装工程划分为分部工程，其中的旋转电机、配电盘、配线工程、电气照明装置等作为分项工程。

【问题】

1．指出该公司对工程进行划分的依据是什么?2．工程划分结果需要谁来核定?3．以批准的单位工程、分部工程、分项工程划分文件，应发给谁?4．该公司是否有权办理施工用电手续，应如何办理申请手续?

【答案】：1．该公司对工程进行划分的依据如下：(1)分项工程应按厂房、车间或区域内的独立电气设备、组合电气装置及其相互间的电气线路进行划分；(2)同一单位工程中的电气装置安装工程应为一个分部工程。(3)一个单位工程仅有电气安装工程时，该分部工程应为一个单位工程。2．工程划分结果由建设单位及监理单位核定。3．已批准的单位工程、分部工程、分项工程划分文件，应分别发送到各个专业施工队和各职能部门。4．根据《电力法》的规定，总承包合同有约定，承建单位可以负责办理施工用电申请。施工单位需携带建设项目施工临时用电设计规划，到工程所在地管辖的供电部门，依法按程序、制度和收费标准办理用电申请手续。

2、背景资料：某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。该工程地处北方沿海地区，按照施工合同应该7月初开始进行安装，但前期由于工程招标、征地、设备采购等原因，致使安装工程到9月底才开工。施工单位为了兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用加班加点办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。事件1：质量检查员在检查管排的施工质量时，发现Φ89不锈钢管焊接变形过大，整条管道形成折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失5600元。事件2：该工程某车间内的管道材质包括20号钢、15CrMo钢、16Mn钢等，班组领料时材料员按照材料计划进行发料，并在管端进行了涂色标记，但由于施工班组管理不善，在使用时还是发生了混料现象，不得不重新进行检验。事件3：该工程进行压力管道施工时，有一种管材属于国外进口材料，施工单位此前从没有遇到过，由于工期较紧，项目部抽调2名技术较好的焊工进行相应练习后，就进行管道施焊。<1>?、三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定，本案例是哪个检验环节失控？<2>?、事件1是否构成质量事故？质量问题或事故的处理方式有哪些？本案例属于哪种方式？<3>?、影响施工质量的因素有哪些？本工程的环境因素有哪些？造成不锈钢管焊接变形过大的因素是什么？<4>?、本案例中材料混料问题出在哪个环节，为什么？<5>?、事件3中项目部的做法是否正确，应如何进行？

【答案】：1.一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主，生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主，专职检验人员巡回抽检为辅。事件1问题出在自检和互检，在这两个环节上有失控。

2.事件1经济损失不大，未影响结构安全和使用功能，未影响工期，不构成质量事故，属于一般质量问题。施工质量事故处理方式有：返工处理、返修处理、限制使用、不作处理、报废。本案例属于返工处理。3.影响施工质量的因素有人、机（包括检验器具）、料、法、环五大因素；影响本工程的环境因素主要有工程技术环境、作业劳动环境、地理环境和气候环境等（或包括施工管理环境、施工作业环境、现场自然环境）。造成本案例不锈钢管焊接变形过大的主要因素是人和环境、施工方法。4.事件2的问题出在材料标识上。首先材料员标识方法不正确，没有采取逐根通长的色标标识，留下了混料的隐患。其次，施工班组在下料使用时没有进行有效的标识移植，标识保护管理不当。5.事件3中项目部的做法不正确，明显违反了规范要求。首先项目部应进行该钢材的焊接性试验，对进口钢材进行焊接工艺评定，确定焊接方法及技术参数，编焊接工艺规程用于指导焊接。其次是应组织焊工到具有该项考试资格的考试机构进行焊工考试，取得该项焊接合格证后，方可进行焊接作业。（技术交底）

3、省辖市新建坑口电厂一期安装工程，装机容量为2×50MW的汽轮发电机组。采用直接空冷凝汽器。汽轮机为抽、凝两用机，可供热。锅炉为循环流化床。烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理。所有排放废水经过废水处理车间处理再循环使用。工程由A公司总承包，其中汽机岛由B公司分包。A、B公司都具备施工资格。锅炉设备的主吊机械为DBQ1500塔吊。汽机间设备用70t行车吊装。计划工期为10个月。A公司精心策划了施工组织总设计。建立了质量管理体系和安全管理体系。制定了各专业的施工方案。烟气电除尘和干式除灰系统处理，采用了新产品、新材料、新技术、新工艺。问题：1．A公司策划的施工组织总设计是否包括B公司分包的工程？2．进行施工方案交底工作如何进行？3．简述汽轮机本体有哪几部分组成？4．该项目哪些工程安装属于特种设备？安装需要什么资格？

【答案】：1．A公司应做整个工程施工组织总设计。B公司可做其分包工程的施工组织设计。B公司的施工组织设计应以电厂整体工程的施工组织总设计为编制依据。2．根据本工程的情况,进行施工方案交底的工作是：(1)工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底；(2)除分项、专项工程的施工方案需进行技术交底外,新产品、新材料、新技术、新工艺即“四新”项目以及特殊环境、特种作业等也必须向施工作业人员交底；(3)交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。3．汽轮机主要有转动部分、静止部分、控制部分三部分组成。4．锅炉、压力管道、起重设备属于特种设备。锅炉安装单位必须经安装所在地的省级特种设备安全监督管理部门批准,取得安装资格。压力管道,起重设备必须经安装所在地的特种设备安全监督管理部门批准,取得安装资格。

4、某商务中心由四幢大楼（百货楼、宾馆、办公楼和综合楼）组成，A公司承包了某商务中心的机电工程，机电工程内容有建筑给水排水，建筑电气、通风空调、消防工程和电梯安装工程。商务中心还建设一个地下变电所、水泵房和锅炉房，机电工程的冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备均由业主采购。合同约定百货楼、宾馆应分别提早竣工验收，A公司项目部按业主要求编制了施工总进度计划，项目部合理的选择施工方案，加快施工进度。项目部还编制了质量预控方案，在施工中设置了质量控制点，并加强进场材料的验收，使工程质量验收合格。问题：1．商务中心的哪几个工程应先施工并通过质量验收并早日投入运行？2．商务中心的百货楼能否单独竣工验收？竣工验收应具备哪些条件？3．进场的材料应如何进行验收和确认？4．A公司项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？5．已完工的工程项目质量验收控制有哪些内容？

【答案】：1．在商务中心的地下变电所、水泵房和锅炉房应先施工并通过质量验收,投入运行。2．商务中心的百货楼可以单独竣工验收。百货楼是一个单位工程,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物。竣工验收具备条件是完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的材料、构配件和设备的进场试验报告；有设计、施工和监理等单位签署的资料合格文件；有施工单位签署的工程保修书。3．进场的材料应进行数量验收和质量确认,做好相应的验收记录和标识。对不合格的材料应更换、退货或让步接收（降级使用）,严禁使用不合格的材料。4．A公司项目部应在对工程的性能、安全、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序设置质量控制点。如地下变电所的高压电器和电力变压器；如冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备安装的水平度和垂直度偏差等；隐蔽工程等。5．已完工的工程项目质量检验验收控制内容有：竣工质量检验控制：包括联动试车及运行,验收文件审核签认,竣工总验收、总交工。工程质量评定：包括单位工程、单项工程、整个项目的质量评定控制。工程质量文件审核与建档：这是最为重要的质量控制,要真实、准确。回访和保修：是一种制度的控制,是反馈工程质量最直接的真实评价。

5、南方工程公司以EPC方式中标某厂新建一套50万t/年催化装置。考虑到该项目的特殊性，该工程公司决定采用邀请招标的方式进行安装分包。随后向具备承包条件的A、B、C三家承包单位发出投标邀请。A、B、C三家承包单位均接受了邀请并在规定的时间、地点领取了招标文件。招标文件对催化装置的设计要求、设计标准等基本内容都作了明确的规定。为了把项目搞好，招标人根据项目要求的特殊性，主持了项目答疑会，对设计的技术要求作了进一步的解释说明，B、C单位如期参加了这次答疑会并形成纪要，由与会单位签收纪要。在投标截止日期前10天，招标人书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将土建基础工程从原招标范围内删除。接下来三家投标单位都按规定时间提交了投标文件。投标单位A在送出投标文件后发现由于对招标文件的技术要求理解错误造成了报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟向招标人递交了一份书面声明，要求撤回已提交的投标文件。由于投标单位A已撤回投标文件，在剩下的B、C两家投标单位中，通过评标委员会专家的综合评价，最终选择了B投标单位为中标单位。问题：1.投标单位A提出的撤回投标文件的要求是否合理？

2.从所介绍的背景资料来看，在该项目的招投标过程中哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？3.答疑会的纪要签收是否合理？4.简述编制投标文件的注意要点。

【答案】：1.合理。按《招标投标法》及有关法律法规规定，投标人可以在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，书面通知招标人，撤回已提交的投标文件。

2.该项目的招投标过程中不符合《招标投标法》有关规定的方面：（1）招标人在投标截止日期前10天修改招标范围不符合规定，应至少在投标截止日期前15天修改。（2）在两家投标单位中确定中标人不符合规定，投标人少于3个时，招标人应当重新招标。3.答疑会会议纪要要同步发给A、B、C各个投标单位。4.编制投标文件的注意要点：（1）对招标文件的实质性要求作出响应。包括：投标函，投标报价，施工组织设计、商务和技术偏差表。（2）审查施工方案。应在技术、工期、质量、安全保证等方面有创新，利于降低施工成本，对招标人有吸引力。（3）复核或计算工程量。并与合同计价形式相协调。（4）确定正确的投标策略。（5）按招标文件要求，密封投标文件。

6、某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子（以下称建设单位），建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位采用公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定、建设单位确认，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签定了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件二：非标件制作过程中，c公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表面缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。问题：1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。

2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书？此次招投标工作是否有效？说明理由。3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4.用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷？

【答案】：1.上级主管部门否定建设单位制定A公司承包该工程的理由是本工程属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，所以必须公开招标。

2.D公司无效标书，因为没有法人章。E公司无效标书，因为没有按要求报价。本次招标工作有效，因为有3家有效的投标单位。而依据《招标投标法》的规定，开、评标过程中投标人少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。3.C公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15（天）。窝工费属于人员窝工费时可索赔的费用=15+30+5=50（万元）。窝工费属于机械窝工费时，可索赔的费用=15+30=45(万元)。4.用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。本案例第1问主要考查建设工程必须招标的范围。机电工程项目按《招标投标法》及《招标投标法实施条例》规定，凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。一般包括：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建.属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，必须进行招标。本案例第2问主要考查无效标的规定。D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章，既无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的为无效标书；E公司未按招标文件要求的格式报价（废标书）。既未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效标书。依据《招标投标法》的规定，开、评标过程中投标人少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。本次招标经资格预审有A、B、C、D、E五家公司参与了投标，其中D、E两家公司投的标书为无效标，开、评标过程中三家公司的标书为有效标书，此次招标有效，无需重新招标。本案例第3问主要考查索赔工期和费用的计算。C公司可向建设单位索赔的工期：专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况，工期相应延长：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，建设方予以施工方工期延长；施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天工期建设方予以施工方相应工期延长；所以，C公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15（天）。C公司可向建设单位索赔的费用：未按约定提供原材料、设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。开工后因建设单位采购的设备整体晚到的，属于未按约定提供设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。所以，开工后因建设单位采购的设备整体晚到致使C公司延误工期10天，属于建设方的责任，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失，其造成窝工及其他经济损失共计15万元，施工方向建设方的索赔成立。因中途变更承揽工作要求，造成承包人损失的，应当赔偿损失。非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，属于建设方中途变更设计而导致的工程量增加，增加费用30万元，施工方向建设方的索赔成立。施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天，建设方应予以工期延长，施工机具维修费5万元建设方不予赔偿。如果由不可抗力发生的是人员窝工费5万元，施工单位可以索赔索赔费用=15+30+5=50（万元）；如果由不可抗力造成的是机械窝工费5万元，施工单位不可以索赔，C公司可向建设单位索赔的费用=15+30=45（万元）。本案例第4问主要考查焊后检验的方法。用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。而咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷是利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有此类缺陷的。

7、安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边（距离江边100m），空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t／h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件（卡箍、法兰）等由安装公司订立采购合同。安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却，需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。问题：1．本工程要编制哪几个新技术的施工方案？方案中有哪些主要内容？2．本工程的新技术施工方案如何进行技术交底？3．指出DN700阀门压力试验的合格标准。4．空调供回水管主要需与哪些设备连接？

【答案】：1．应编制的新技术施工方案有：非开挖顶管施工技术方案,空调水管化学清洗及镀膜施工方案。双工况冷水机组(650Rt)、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔、(650t／h)、板式热交换机的施工方案。施工方案中的主要内容有：工程概况及施工特点,施工程序,施工工艺,操作要点,机具选择、施工资源的配置,安排进度,有针对性的技术要求和质量标准,质量控制措施,安全技术措施。2．工程施工前,由方案编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。3．阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,壳体填料无渗漏。4．空调供回水（冷热水）主管需与双工况冷水机组、江水源热泵机组、板式热交换机、泵、蓄冰槽、低噪声冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管连接。

8、某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括两大块：（1）5km10KV架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计，途经一个行政村，跨越一条国道，路经一个110KV变电站。线路设备由建设单位购买，但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路施工完毕后，进行了线路试验。（2）新建设备（机械、窖器）安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装；2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混错构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢制储槽采用×射线检测，新建系统管道釆用空气进行压力试验。

【问题】

1.施工单位在沿途施工中需要与哪些部门沟通协调？

2.简述架空线路的试验内容。3.储槽制作有哪些污染环境的因素？如何防治？4.钢制储槽焊接质量除了采用×射线检测外，焊后还应进行哪些检验试验？

【答案】：1.施工单位在沿途施工中需要与当地行政村、交通（国道）主管部门、电力管理部门、建设单位、监理单位等沟通协调。

2.电力架空线路试验内容包括：测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定；检查架空线各相的两侧相位应一致；在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次；测量杆塔的接地电阻值应符合设计的规定；用红外线测温仪，测量导线接头的温度，来检验接头的连接质量。3.储槽制作安装污染环境的因素有：锤击产生的噪声与振动污染、电焊产生的弧光污染和烟尘污染射线辐射污染（储槽进行射线探伤）、夜间的光污染、施工废弃物污染等。防治措施包括：尽量少用锤击或者避开人们休息时间进行锤击作业；电焊作业加强通风，采取遮挡措施，防止电焊弧光外漏，焊工戴好防护用品（防护服、防护眼镜等），各焊工相互之间的操作协调；射线防护包括检测与施工时间错开，设置射线安全警戒区并有专人看护，操作人员穿戴好防护用品等；夜间施工，室外照明加设灯罩，透光方向指向作业区域；施工废弃物回收集中处理。4.钢制储罐焊后的检查还应进行：焊缝的外观检查、严密性试验（罐底的所有焊缝）、煤油渗漏（浮顶）、充水试验。

9、某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了LED变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月1日开工，当年9月28日狻工。专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案，因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害），安装公司制定了应急预案。施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工,并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公I司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。1.LED灯具安装中，可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度？

2.用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业？还应对施工人员进行哪些操作技术的培训？取得哪个操作证才能上岗操作？3.泛光照明工程施工中，专业安装公司要与哪些单位沟通协调？4.在保修期内，专业安装公司进行技术回访有何作用?

【答案】：1.LED灯具安装过程中，可能出现意外事件会影响工程进度的主要是气象原因造成的自然灾害风险。

2.用吊篮方式安装灯具是悬空类型的高处作业。还应对施工人员进行高处作业及防护措施操作技术的培训。且需取得特种作业人员操作证才能上岗操作。3.泛光照明工程施工中，专业安装公司要与建设单位、土建单位、监理单位、设备材料供货单位、地方相关单位等沟通协调。4.在保修期内，专业安装公司进行技术回访的作用有：主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决，同时也便于总结经验，获取科学依据，不断改进完善，为进一步推广创造条件。

10、某建设单位将一石化项目建设的施工任务通过招投标进行发包，A施工单位中标并签订了总承包合同。A施工单位鉴于自身施工能力所限，将项目中包括15吨重塔器吊装工作进行了专业分包，专业分包B单位根据现场实际情况，决定在现场采用组装桅杆吊进行施工。鉴于现场市政配套的实际更改需要，建设单位向A单位口头提出增加部分工作内容，并承诺在结算时增补该款项，遭到项目部的拒绝。项目部建议在重新谈判签约后方能实行。在双方良好合作的情况下，工程施工进展很顺利，并在合同工期内完成了施工任务。

【问题】

1．简述专项施工组织设计编制应坚持的原则是什么？针对大型石化项目中15吨重塔器桅杆吊吊装工作的专业分包，有哪些属于危险性较大的专项施工方案？2．上述方案如何进行审核和批准？3．机电工程项目合同变更的形式是什么？4．简述单位工程竣工验收程序。

【答案】：1．专项施工组织设计编制应坚持的原则是“谁负责项目的实施，谁组织编制”。专业分包B单位至少还要编制重15吨大型塔器吊装安装施工方案、高空作业施工方案。由于大型塔器吊装采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量超过100kN，属于超过一定规模的危险性较大的专项工程。2．重15吨大型塔器桅杆吊吊装安装施工方案由专业分包B单位技术部门组织审核，技术负责人签字后交总包A单位，总包A单位内部审核完毕，由总包A单位项目经理或其授权人签章后向监理报批，由项目总监理工程师审核签字。该方案还应由总包A单位组织召开专家论证会，以确保方案的正确性和可操作性。3．合同双方经过会谈，对变更所涉及的问题，如变更措施、变更的工作安排、变更所涉及的工期和费用索赔的处理等，达成一致，然后双方签署会谈纪要、备忘录、修正案等变更协议。对重大的变更一般采用的形式。4．单位工程施工全部完成以后，各施工责任方内部应进行安装工程的预验收，提交工程验收报告，总承包方经检查确认后，向建设单位提交工程验收报告。建设单位组织有关的施工方、设计方、监理方进行单位工程验收，经检查合格后，办理交竣工验收手续及有关事宜。

11、背景资料：某机电安装公司承包了一化工厂氮氢压缩工段的机电安装工程。其中的氮氢压缩机为多段活塞式，工作压力32MPa，电机与压缩机由齿式联轴器连接。压缩机的冷却水为循环式，水池由自来水系统供水，水池液面由浮球阀控制。安装任务完成，项目部根据批准的试运转方案进行了比较充分的准备，试运转的其他条件均已具备，只是浮球阀刚刚买来安装上没有来得及试验，操作人员刚刚实习回来，经过口头了解，可以操作。于是项目经理决定开始单机试运转。在试生产过程中，发现一台压缩机振动较大。经查安装记录证明，垫铁设置合理并已定位焊牢，地脚螺栓设置合格；再查阅随机技术质量文件，该机出厂试验合格。问题：1．本工程中压缩机单机试运转是否具备了条件为什么2．本工程压缩机系统的管道属于哪一类压力管道应进行哪些试验3．试运行应该由谁组织施工单位在这个阶段的责任是什么4．压缩机振动大的原因可能有哪些应该由谁来处理

【答案】：1．压缩机单机试运转还没有完全具备试运转条件。因为还有浮球阀没有试验，浮球阀虽然是常用控制阀，但也必须经过试验；而刚刚实习回来的操作人员，单经过口头了解可以操作是不行的，还要经过考试合格，真正熟悉试运行方案和操作方法，能正确操作才能进行试运转。2．压缩机系统的管道，按照压力分属于高压管道；应进行水压试验和泄漏性试验。3．试生产由业主组织；施工单位负责岗位操作的监护，处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。4．压缩机振动大可能有下列原因：(1)基础出现不均匀下沉，影响了设备的安装精度，使设备出现较大振动；(2)地脚螺栓紧固力不够或者紧固力严重不均匀，也会造成较大振动；(3)齿式联轴器找正的精度不够，也会造成设备较大的振动。造成振动大的原因由施工单位测量、分析确定；如果是后两种原因，应由施工单位处理；如果是基础出现不均匀下沉，要联系基础施工单位处理基础问题，其他问题还要由施工单位处理。

12、某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好，施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般，报价较低，业绩虽然较弱，但同意业主垫资条件的C公司。问题：1．该民营企业是否符合招标条件？说明具体理由。2．在资格预审中，业主存在什么问题？应怎样解决？3．投标前，业主取消一投标单位的做法是否合理？为什么？4．说明评标专家否定A公司的理由。5．试评估C公司承担该工程业主可能遇到的风险。

【答案】：1．《招投标法》规定招投标前必须履行和完成报批手续,作大量的技术、资金、资源等基础准备工作,因此该民营企业不符合招标条件。理由：(1)项目仅签订了立项协议,还未履行一系列审批手续；(2)工程资金未到位,资金来源未落实；(3)无满足招标需要的设计文件。2．弄清资格审查的内容和重点。资格预审存在的问题是审查重点内容严重缺失,仅把专业资格审查内容中的财务状况、能否满足垫资当作重点,何况垫资施工国家是不允许的。纠正方法：应按照资格预审的规定审查投标单位的合法地位、信誉（基本资格审查）和施工单位的施工经历、人员状况、施工方案、财务状况（即专业资格审查）。重点是专业资格审查。3.从《招投标法》规定的招标修改文件期限分析。投标前业主取消一家投标单位的投标资格不合理。理由是投标单位无过错,而错在业主未按国家规定应在投标截止日15日以上向投标单位提出招标修改文书。4．从招投标的公开、公平、公正基本原则及废标原则分析评标专家否认A公司的理由：(1)A公司报价低于成本价是不合理报价,属于废标；(2)不符合公平、公正的原则,仅凭报价低中标有失公允。5．工程要求垫资风险就很大,再从C公司本身各方面的实力出发分析可能遇到的风险：(1)因C公司的业绩欠缺,从事此类项目的经验不足,因而会带来工程工期、质量、安全风险；(2)因该工程是垫资施工,C公司资金状况一般,施工过程中很容易造成C公司资金短缺甚至资金断链,从而造成工程中断甚至半途而废的可能。

13、某施工单位承揽了一项综合办公楼的总承包工程，在施工过程中发生了如下事件。事件1：施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。急需材料时，施工单位要求材料供应商马上将所需材料运抵施工现场，遭到材料供应商的拒绝，两天后才将材料运到施工现场。事件2：某设备供应商由于进行设备调试，超过合同约定的期限交付施工单位订购的设备，恰好此时该设备的价格下降，施工单位按下降后的价格支付给设备供应商，设备供应商要求以原价执行，双方产生争执。事件3：施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到，施工单位将租赁的机械交还租赁公司并交付租赁费，此时，双方签订的合同终止。事件4：该施工单位与某分包单位所签订的合同中明确规定要降低分包工程的质量，从而减少分包单位的合同价格，为施工单位创造更高的利润。问题1．事件1中材料供应商的做法是否正确说明理由。2．根据事件1，你认为合同当事人在约定合同内容时应包括哪些方面的条款3．事件2中施工单位的做法是否正确说明理由。4．事件3中合同终止的原因是什么除此之外，还有什么情况可以使合同的权利义务终止5．事件4中合同当事人签订的合同是否有效6．在什么情况下可导致合同无效

【答案】：1．事件1中材料供应商的做法正确。理由：当履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。2．合同当事人在约定合同内容时，应包括以下条款：当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法。3．事件2中施工单位的做法正确。理由：逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。4．(1)事件3中合同终止的原因是债务已经按照约定履行。(2)可以使合同终止的情况还包括：合同解除；债务相互抵消；债权人依法将标的物提存；债权人免除债务；债权债务同归于一人；法律规定或者当事人约定终止的其他情形。5．事件4中合同当事人签订的合同无效。6．导致合同无效的情况有：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；(3)以合法形式掩盖非法目的的合同；(4)损害社会公共利益的合同；(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。

14、某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发实施。问题：1.该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确？为什么？

2.该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计？为什么？3.新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么？4.施工组织设计的审批程序是什么？施工单位在修订原施工组织设计后的审批和实施程序是否正确？为什么？

【答案】：1．这种做法不正确。因为施工组织设计作为对工程实施的前期策划性文件,对工程实施的全过程具有指导作用,包括工程的准备阶段、开工阶段,所以应在工程开工前完成施工组织设计的编制。2．有必要编制施工组织设计。因为新增加工程不是简单的工程量的增加,而是增加了不同专业工程,在原施工组织设计中并没有包含这部分内容,根据有关要求,需要补充编制施工组织设计,对新增加的工程进行统筹策划和安排。3．因为新增加的工程量对原有工程的施工组织没有必然的影响,所以对施工组织设计进行补充较为合理；对于原施工组织设计内容产生影响的方面,应在补充的施工组织设计中予以修订。4．施工组织设计审批程序为：施工单位项目部完成内部编制、审核、批准程序后,报总承包单位审批,由总承包单位项目经理或其授权人签章后向监理单位报批,必要时监理单位批准后还需报建设单位审批。无总承包单位的,施工单位项目部完成内部编制、审核、批准程序后,由施工单位项目经理或其授权人签章后向监理单位报批。施工单位的审批和实施程序不正确。原施工组织设计修订后,需重新按规定程序履行审批程序,不能在项目总工程师批准后立即实施,并且,在施工作业队实施前还应进行施工组织设计的交底工作。

15、一、背景国内某知名大学建设分校区，其变配电所设备的采购合同估算价约600万元，采用公开招标的方式，资格后审。招标文件要求投标人提交15万元投标保证金，可以使用支票、银行汇票等形式缴纳。招标文件还要求投标价格最低不低于480万元。有A、B、C、D、E五家单位参加了投标，评标委员会的专家评审过程中，以B单位投标报价470万元低于最低投标限价，未实质性满足招标条件为理由，将B单位的投标作废标处理。设备采购完成后，合格的中标单位D由于设备运输车辆故障、油浸电力变压器漏油等问题，导致比合同要求的供货时间晚了5天，导致施工单位F出现人员窝工和工期延误，申清工期和费用索赔。二、问题.某大学采用的招标方式是否合理？说明理由。

2.招标文件中关于投标保证金的要求是否合理？陈述具体理由。3.B单位的投标被评标专家作废标处理是否正确？并说明原因。4.对于施工单位F的工期和费用索赔将如何处理？5.列出油浸电力变压器的安装程序。

【答案】：1.某知名大学的运营管理均靠财政拨款，其分校区建设项目属于国有资金占主导地位工程，对于变配电这类重要设备的采购，单项合同估算价超过200万元，按照《招标投标法》《必须招标的工程项目规定》，必须招标，且应当公开招标，所以某大学采用的招标方式合理。2．招标文件中投标保证金的要求设置不合理。理南：我国《招标投标法实施条例》（2019年3月2日修订）规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金一般不得超过投标总价的2%，本变配电设备采购项目合同估算价为600万元，600×2%=12万元，因此本招标文件要求的15万元的投标保证金金额过高，不合理。3．B单位的投标被评标专家作废标处理的结果不正确。因为我国《招标投标法实施条例》（2019年3月2日修订）规定，招标人在招标文件中不得规定最低投标限价，所以本招标项目设定的480万元最低投标限价是不合法的，投标单位B投标价格470万元也就不能被认定为未实质性满足招标文件要求，故废标的处理不正确。4．施工单位F发生人员窝工和工期延误的原因是中标单位D供货时间延误5天，且供应的油浸电力变压器质量不合格，责任均在供货单位D，所以施工单位F的工期和费用索赔申请成立，建设单位应当予以支持；建设单位可以按照变配电设备供应合同的相应条款，向设备供应单位D索赔相关费用。5.油浸电力变压器的一般安装程序：开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→交接试验→验收。

16、

【背景资料】

某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位X把安装工程直接交予A公司承建，上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资质预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中发生了如下事件：A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料；D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价；经评标委员会评定、建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工非及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件二：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查对质检人员用放大镜观察焊缝表面缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。

【问题】

1.分析上级主管部门否定建设