2023年广州市花都区建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE422023年广州市花都区建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．某建设单位在工程竣工验收合格后，未按规定移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏了地下管线，受到建设主管部门的处罚。下列不属于该案处罚范围的是()。A、责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款B、对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款C、依法承担地下管线损害相应的赔偿责任D、构成犯罪的，依法追究刑事责任答案：D解析：《城市地下管线工程档案管理办法》规定，建设单位违反本办法规定，未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;因建设单位未移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏地下管线的，建设单位依法承担相应的责任。2．根据《建筑法》的规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由()个以上的承包单位联合共同承包。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：共同承包的适用范围。《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。3．某建设工程的开工报告已按照相关规定获得批准，发包单位要求承包单位开始施工。下列正确的说法是()。A、施工许可证是获准开工的唯一批准文件B、施工单位有权拒绝施工C、可以边施工边申领施工许可证D、施工单位应当按照指令开工答案：D解析：《建筑法》第7条规定：“按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设工程，不再领取施工许可证”。可见根据题干描述的情形，A、B、C选项都不符合题干要求;只有D选项符合题干要求，是正确选项。4．关于建设工程暂估价的说法，正确的是()。A、暂估价由投标人在投标文件中自主确定B、工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C、暂估价的适用范围仅包括工程和货物D、暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目答案：B解析：暂估价由招标人在招标文件中填写，A错误。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标，B正确。暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额，CD错误。5．根据《合同法》，债务人转让合同债务应当()。A、通知债权人B、与债权人协商C、经过债权人的同意D、重新签订合同答案：C解析：二)合同义务的转让《民法典》规定：债务人将合同的全部或部分义务转移给第三人的，应当经债权人同意。6．根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。A、评标截止时间前B、评标开始前C、提交投标文件的截止时间前D、投标有效期内答案：C解析：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分7．行政机关在建设工程领域实施的如下行政行为中，不属于行政许可的行为是()。A、建造师执业资格注册B、吊销资质证书C、颁发安全生产许可证D、核准企业资质等级答案：B解析：行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等。吊销资质证书属于行政处罚。8．使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。A、期限性B、地域性C、专有性D、财产权和人身权的双重性答案：C解析：知识产权的专有性：知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。9．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是()。A、继续履行、消除危险或者赔偿损失B、继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C、返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施D、恢复原状、赔偿损失或者支付违约金答案：B解析：合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。10．甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在()的期间范围内确定。A、15日B、1个月C、2个月D、3个月答案：B解析：根据《劳动合同法》规定：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。故B项正确。11．关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是()。A、招标文件的效力高于其澄清或修改文件B、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人C、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止至少15日前澄清或者修改D、澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意的，可按原投标截止时间开标答案：C解析：招标基本程序。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。所以选项A和选项B是错误。选项C是正确的。选项D，不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。12．某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。A、法院调解应由审判员一人主持B、法院调解必须邀请有关单位和个人协助C、调解书经双方当事人签收即发生法律效力D、调解书与判决书的效力不同答案：C解析：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。所以答案C正确，答案D错误。《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。所以答案A错误。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。所以答案B错误。13．招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。A、提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少20日前B、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前C、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少20日前D、提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少15日前答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。14．关于担保与担保合同规定表述中不正确的是()。A、第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。B、担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。C、担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金。D、担保是指当事人根据法律或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。答案：C解析：担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。15．《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向()提出异议。A、评标委员会B、招标人C、有关行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。16．开标工作应由()主持。A、招标人B、招标代理机构C、行政监督部门D、建设主管部门答案：A解析：(六)开标开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。17．因建设施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施的是()。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。18．张某2012年9月参加了全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。A、以建造师名义从事其他施工活动的管理工作B、以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理C、取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D、取得建造师注册执业证书和执业印章，同时在多个企业受聘并执业答案：C解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。19．施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A、施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B、施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C、施工企业的设备损坏，导致工期延误D、施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误答案：A解析：在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力(不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况)为法定的免责事由。《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因此A正确。选项B错误，“梅雨季节”是作为一个有经验的项目经理能够遇见的风险，所以不得免除因此造成的违约责任。选项C错误，施工企业的设备损坏，属于施工单位自身责任，由此导致工期延误不予赔偿。选项D错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。20．建筑工程一切险自()起开始生效。A、工程开工之日B、工程用料卸放于工地之日C、工程动土之日D、A和B先发生之日;答案：D解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准21．施工单位招聘有毒有害工种工作人员时，下列选项中，符合要求的是()。A、限男性，年满18周岁，必须具有特种作业资格证书B、限男性，年满16周岁，不需特种作业资格证书C、性别不限，年满16周岁，不需特种作业资格证书D、性别不限，年满18周岁，不需特种作业资格证书答案：D解析：所谓未成年工，是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。根据我国《劳动法》的有关规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括：1.不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。22．建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、10B、15C、30D、60答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。23．关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。A、定作人不得中途变更承揽工作的要求B、定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C、承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D、定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失答案：D解析：A错误，定作人可以中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失;B错误，定作人提供的材料不符合约定的，承揽人应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件;C错误，承揽人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的，定作人应当验收该工作成果。24．某投标人投标时，在投标截止时间前递交了投标文件，但投标保证金递交时间晩于投标截止时间两分钟送达，招标人均进行了受理，同意其投标文件参与开标。下列说法中正确的是()。A、对于投标文件及投标保证金均不应受理B、该投标文件不应视为有效的投标文件C、该投标文件评标委员会初审后按否决其投标处理D、经招标人同意受理的,不应视为废标答案：C解析：《招标投标法》第三十六条规定,招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前受理的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读。该投标人的投标文件已经在投标截止时间前送达,招标人也进行了受理,故应在开标会议当众进行拆封、宣读。因投标保证金是投标文件的组成部分,是投标文件的“内容”,是需要评标委员会评审的内容,投标文件受理与否,不考虑内容是否完整,只考虑是否送到,由于投标保证金晩于投标截止时间两分钟送达,因此招标人对迟到的投标保证金不能受理,如果受理,就相当于在截止时间以后接收了招标文件的补充内容,违反《工程建设项目施工招标投标办法》(30号令)第五十条中关于逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理的规定。25．关于工程质量检测的说法，正确的是()。A、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B、检测报告必须由检测机构法定代表人签署C、检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D、检测数据和检测报告仅供施工企业参考答案：A解析：A正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。B错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。C错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。D错误，检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。26．下列选项中，属于行政处罚的是()。A、罚金B、没收非法财物C、拘役D、管制答案：B解析：行政处罚的种类：警告;罚款;没收违法所得，没收非法财物;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;行政拘留;法律、行政法规规定的其他行政处罚。27．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A、本单位职工B、施工现场人员C、施工现场从事特种作业的人员D、施工现场从事危险作业的人员答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。28．全国重点文物保护单位的建设控制地制地带，经省、自治区、直辖市人民政府由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布A、文物保护单位B、城乡建设主管部门C、文物核定单位D、城乡规划行政主管部门答案：D解析：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。D正确29．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在本单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为()。A、随时解除B、预告解除C、经济性裁员D、刑事性裁员答案：A30．当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向()人民法院提出书面异议。A、原审B、负责执行的C、原告所在地D、被告所在地答案：B解析：当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。31．当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为()。A、陈述事实、参加辩论B、承认、放弃、变更诉讼请求C、进行和解D、提起反诉或上诉答案：A解析：针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得#别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。32．关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。A、各类施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证B、施工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定C、城镇排水主管部门实施排水许可不得收费D、排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水答案：C解析：未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。33．某项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚，按照管理权限给予撤职处分。该项目负责人自受处分之日起，不得担任任何项目负责人的时间是()。A、2年B、3年C、5年D、8年答案：C解析：《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。34．根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是()。A、租赁合同B、买卖合同C、建设工程合同D、借款合同答案：C解析：《民法典》明确规定：建筑工程合同应当采用书面形式。35．发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核的期限没有明确约定，而且国家也没有规定的，可认为其约定期限均为()日。A、15B、28C、35D、45答案：B解析：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核的期限没有明确约定的，应当按照国家有关规定执行;国家没有规定的，可认为其约定期限均为28日。36．建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于()。A、法定代理B、表见代理C、委托代理D、指定代理答案：C解析：法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。例如，《民法通则》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理，常发生在诉讼中。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称“意定代理”或“任意代理”。选C37．根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是()。A、执行案件申请人撤销申请的B、作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C、追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D、作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的答案：D解析：执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的;(4)追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。38．《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过投标项目估算价的()。A、1%B、2%C、3%D、5%答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过投标项目估算价的2%。39．下列关于建筑工程发包、承包的表述，符合《建筑法》的是()。A、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级可以承揽工程B、实际施工人可以以其他施工企业名义承揽工程C、发包人有权对承包人选定的专业分包单位予以认可D、发包人可以指定承包人购买特定品牌的建筑材料答案：C解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。AB错。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。D错。选C40．当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起()日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。A、5B、10C、15D、30答案：C解析：执行异议。教材P327当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。41．甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法，正确的是()。A、丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B、在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C、乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D、在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬答案：B解析：A错误，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。B正确，有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：(1)用工单位有劳动合同法第40条第3项、第41条规定情形的;(2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的;(3)劳务派遣协议期满终止的。C错误，用工单位应当履行下列义务：(1)执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护;(2)告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬;(3)支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇;(4)对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训;(5)连续用工的，实行正常的工资调整机制。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。D错误，被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。42．某施工项目的土方施工中有可能危及危险化学品管道的安全，该施工单位应采取的措施不包括()。A、在开工的3日前口头通知管道所属单位B、在开工的7日前书面通知管道所属单位C、与管道所属单位共同制定应急预案D、采取相应的安全防护措施答案：A解析：2013年12月经修改后颁布的《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。43．关于法人成立的说法，正确的是()。A、特别法人的产生可以不经过法定的程序B、法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C、法人能够独立承担民事责任D、法人可以不设法定代表人答案：C解析：法人应具备的条件：1、依法成立;2、应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费;3、能够独立承担民事责任;4、有法定代表人。44．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，错误的是()。A、不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求B、绝对不得压缩合同约定的工期C、不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具D、不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期;建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。45．通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为()。A、评标价B、投标报价C、招标控制价D、标底价答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。46．关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。A、工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D、工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制答案：C解析：工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。故A项错误。建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告。故B项错误。工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。故D项错误。选C47．王某与银行签订了《借款合同》，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用借款。为此，银行可采取的措施不包括()。A、停止发放借款B、提前收回借款C、解除合同D、提起诉讼答案：D解析：借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。48．下列属于要式合同的是()合同。A、有偿B、口头C、格式D、双务答案：C解析：所谓要式合同，就是法律规定或当事人约定必须具备一定形式的合同。《民法典》明确规定：“当事人订立合同，由书面形式、口头形式和其他形式”。“法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式”。A选项为“有偿”合同。在有偿合同中，并不都要求采取特定形式订立合同。例如：买卖合同就属于有偿合同，但《民法典》中对买卖合同就没有规定特定形式，既可以采取书面形式，也可以采取口头形式。可见A选项不符合题干要求。B选项为“口头”合同。口头合同没有固定形态，不具备要式合同的特点。可见B选项不符合题干要求。C选项为“格式”合同。格式合同又称为定式合同，它是一方当事人为与不特定的多数人进行交易而预先拟定的，且不允许相对人对其内容作任何变更的合同。《民法典第39条规定：“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款”。格式合同属于要式合同。可见，C选项符合题干要求，是正确选项。D选项为“双务”合同。双务合同是指当事人之间都承担义务的合同。大多数合同都是双务合同。例如：买卖合同、承揽合同、建设工程合同。《民法典》对于买卖合同、承揽合同没有规定特定形式，但在第270条规定“建设工程合同应当采用书面形式”。可见，双务合同既可以采取书面形式，也可以采取口头形式。可见D选项也不符合题干要求。考查要式合同的概念49．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商承担()。A、行政处分B、违约责任C、行政处罚D、缴纳罚金答案：B解析：如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。50．某新成立的建筑公司，创始人于2018年11月3日向工商部门提出申请，同年11月18日核准并签发营业执照。该公司于11月29日提出资质申请，12月6日建设行政主管部门核准该资质申请。该公司取得法人资格的时间是()。A、11月29日B、11月3日C、11月18日D、12月6日答案：C解析：企业法人以工商部门核准注册之日，即营业执照签发之日，为取得法人资格之日。二、多选题1．某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。A、停止侵害B、消除危险C、恢复原状D、消除影响答案：ABC解析：建设工程民事责任的种类及承担方式。《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼道歉。选项D，消除影响主要是针对人身和财产责任的赔偿。2．违约责任具有的特征体现在()。A、违约责任是刑事责任的一种形式B、违约责任具有绝对性C、违约责任主要具有补偿性D、违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的答案：CD解析：违约责任具有如下特征:(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。3．在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。A、劳动者被依法追究刑事责任B、女职工在孕期、产期、哺乳期C、患病或者负伤，在规定的治疗期内的D、因工负伤并被确认丧失劳动能力答案：BCD解析：《劳动合同法》第四十二条劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业病健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(三)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(五)在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;(六)法律、行政法规规定的其他情形。4．注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()。A、行政处罚B、建造师的自我评价C、被投诉举报处理D、违法违规行为答案：ACD解析：违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。5．《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。投标报价编制的依据包括()。A、工程量清单B、工程计价有关规定C、企业定额D、施工组织设计答案：ABC解析：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。投标报价应当依据工程量清单、工程计价有关规定、企业定额和市场价格信息等编制。6．按照我国民事诉讼法的规定，不能作为证人的是()A、不能正确表达意志的人B、本案的诉讼代理人C、本案当事人的近亲属D、本案鉴定人员答案：ABD解析：根据相关法律规定，下列几类人不能作为证人：(1)不能正确表达意志的人;(2)诉讼代理人;(3)审判员、陪审员、书记员;(4)鉴定人员;(5)参与民事诉讼的检察人员。7．施工作业人员应当享有的安全生产权利包括()。A、了解其工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B、接受安全生产教育和培训，正确使用安全防护用具和机械设备C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业或撤离作业场所D、拒绝施工项目负责人的违章指挥和强令冒险作业并进行检举、控告答案：ACD解析：施工作业人员应当享有的安全生产权利：(1)施工安全生产的知情权和建议权;(2)施工安全防护用品的获得权施工安全防护用品;(3)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;(3)紧急避险权;(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(6)请求民事赔偿权;施工作业人员应当履行的安全生产义务：(1)守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;(2)接受安全生产教育培训的义务;(3)施工安全事故隐患报告的义务。8．建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A、代理人丧失民事行为能力B、被代理人取得或者恢复完全民事行为能力C、被代理人取消委托或者代理人辞去委托D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》规定，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。9．根据《行政诉讼法》的规定，提起行政诉讼必须符合的条件包括()。A、有明确的被告B、有具体的事实根据C、有具体的诉讼请求D、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖答案：ABCD解析：行政诉讼的起诉条件。提出行政诉讼应当符合下列条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和事实根据;(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。10．施工生产安全事故的调査组的职责主要包括()。A、对事故责任者给予相应的处分B、提出对事故责任者的处理建议C、总结事故教训，提出防范和整改措施D、认定事故的性质和事故责任答案：BCD解析：事故调査组履行下列职责:(1)査明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范和整改措施;(5)提交事故调査报告。11．关于土地所有权，下列表述正确的是()。A、城市市区的土地属于国家所有B、城市郊区的土地属于国家所有C、宅基地属于农民集体所有D、宅基地属于国家所有答案：AC解析：土地所有权是国家或农民集体依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性的权利。城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有;宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。12．法律体系中关于法的效力层级，下列表述中正确的是()。A、宪法至上B、上位法优于下位法C、特别法优于一般法D、一般法优于特别法答案：ABC解析：我国法律体系中，法的效力层级是：宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一般法、新法优于旧法等。13．某城市综合体工程项目竣工后，建设单位依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请。针对该项目的性质，城乡规划行政主管部门对该工程进行规划验收的依据包括()。A、国有建设用地出让合同B、建设用地规划许可证C、建设工程规划许可证D、建设项目环境影响报告书答案：BC解析：根据《城乡规划法》的规定，建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请，由城乡规划行政主管部门按照选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证及其有关规划的要求，对建设工程进行规划验收。14．建筑施工项目负责人在安全生产中的职责包括()。A、建立、健全本单位安全生产责任制B、保证本单位安全生产投入的有效使用C、落实安全生产规章制度和操作规程D、及时如实报告生产安全事故答案：BCD解析：项目负责人的安全生产责任主要是：(1)对建设工程项目的安全施工负责;(2)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作流程;(3)确保安全生产费用的有效使用;(4)根据工程的特定组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患;(5)及时、如实报告生产安全事故情况。15．因下列纠纷提起的诉讼中，适用专属管辖的有()。A、预制构配件运输纠纷B、工程质量纠纷C、不动产纠纷D、港口作业纠纷答案：CD解析：本题考查专属管辖的范围依据《民事诉讼法》第33条，人民法院的