一级建造师（一建工程法规）题库含答案【轻巧夺冠】

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为()。

A.发包人支付预付款10天前

B.签订合同后10天内

C.发包人支付预付款7天前

D.签订合同后7天内

【答案】：C

2、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2007年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，施工单位于2007年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A.2008年4月1日

B.2008年8月1日

C.2009年4月1日

D.2010年8月1日

【答案】：D

3、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其他公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是()

A.应追究王某的刑事责任

B.可追究王某的民事责任

C.不应追究王某的行政责任

D.应追究王某的劳动责任

【答案】：B

4、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.勘察单位

【答案】：A

5、建设工程活动中形成的以下施工管理文件，必须有注册建造师签字盖章的是()。

A.索赔报告

B.沉降观测纪录

C.施工组织设计

D.工程竣工报验单

【答案】：D

6、甲单位负有向乙单位支付50万元I程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵消的说法，正确的是()。

A.双方的债务法定抵消

B.双方债务基乎一方主张而抵消

C.双方债务性质不同不得抵消

D.双方债务只有约定方可抵消

【答案】：D

7、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

【答案】：C

8、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：A

9、根据《企业所得税法》,下列收入中,应当征收企业所得税的是0

A.利息收入

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取井纳入财政管理的行政事业性收费

D.财政拨款

【答案】：A

10、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。2018真题

A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查

【答案】：D

11、关于招标文件的说法，正确的是（）。

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行

C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人

【答案】：D

12、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修,设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

【答案】：B

13、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

【答案】：B

14、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。（2015）

A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任

C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发

【答案】：A

15、权利人在债务人不履行到期债务时，对债务人或第三人特定的物享有的优先受偿权，称为（）。

A.用益物权

B.担保物权

C.保证担保

D.处分权

【答案】：B

16、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）。

A.请求减少价款至16万元

B.以欺诈为由解除合同

C.以重大误解为由请求撤销合同

D.请求甲承担缔约过失责任

【答案】：A

17、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定发生安全事故，应当被认定为“发生重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形是()。

A.造成重伤2人

B.造成直接经济损失80万

C.造成间接经济损失120万

D.造成死亡人数2人

【答案】：D

18、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。

A.两个项目的发包人同意

B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段

C.两个项目属于同一工程分期开发

D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久

【答案】：C

19、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。(2015真题)

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

【答案】：A

20、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：C

21、根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的（）日内。

A.30

B.20

C.15

D.7

【答案】：D

22、建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次生产教育培训并考核合格。

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：B

23、根据（最高人民法院关于市理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）,当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间的是0

A.建设工程已实际交付的,为竣工验收合格之日

B.设工程已实际交付的,为提交峻工结算文件之日

C.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的,为工结算完成之日

【答案】：C

24、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。（2012）

A.有仲裁协议

B.有具体的仲裁请求、事实和理由

C.属于仲裁委员会受理范围

D.当事人双方口头同意仲裁

【答案】：D

25、某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料，导致了建筑整体倒塌，十余名工人伤亡，该行为涉嫌触犯（）。

A.重大责任事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：B

26、甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（）万元。

A.18

B.32

C.34

D.36

【答案】：B

27、下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是（）。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

【答案】：B

28、2013年4月10日，甲施工单位职工王某因参与打架斗殴被判处有期徒刑1年，缓期3年执行，2013年5月1日，甲施工单位经过研究决定解除与王某的劳动合同。但考虑到王某在单位工作多年，决定向其多支付1个月的额外工资，随后书面通知了王某。这种劳动合同解除的方式称为（）。

A.随时解除

B.预告解除

C.经济性裁员

D.刑事性裁员

【答案】：A

29、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是（）。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款

B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

【答案】：D

30、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期（2013）

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

【答案】：A

31、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《民法典》规定，此分包合同（）。

A.合法有效

B.因损害社会公共利益而无效

C.因显失公平而可撤销

D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效

【答案】：D

32、《建设工程安全生产许可证管理条例》有关建筑施工企业的规定，理解正确的是()。

A.安全生产许可证有效期内没有发生死亡事故的，安全生产许可证自动延期

B.管理人员和作业人员在安全生产许可证有效期内至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

C.施工企业变更名称，应当在变更后15日内，办理安全生产许可证变更手续

D.企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销

【答案】：D

33、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于下列（）分部分项工程不需要编制专项施工方案。

A.基坑支护与降水工程

B.土方开挖工程

C.模板工程

D.消防工程

【答案】：D

34、建设单位于2015年3月15日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4月15日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于()前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年3月30日

D.2015年4月30日

【答案】：B

35、甲仲裁委员会于2011年9月1日收到张某和孙某的仲裁申请书，若仲裁委员会认为不符合受理条件的，则仲裁委员会最迟应于（）书面通知当事人不予受理。

A.2011年9月3日

B.2011年9月5日

C.2011年9月7日

D.2011年9月10日

【答案】：B

36、监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.向安全生产监督行政主管部门报告

D.向建设工程质量监督机构报告

【答案】：A

37、关于企业法人对其法定代表人行为承担民事责任，下列表述正确的是()。

A.仅对其合法的民事行为承担民事责任

B.仅对其符合法人章程的民事行为承担民事责任

C.仅对其以法人名义从事的民事行为或者执行职务行为承担民事责任

D.仅以注册资本承担相应民事责任

【答案】：C

38、对于施工合同订立的特殊性的理解错误的一项是（）。

A.要约和承诺是订立合同的两个基本程序

B.投标文件中含有投标人期望订立的施工合同的具体内容，表达了投标人期望订立合同的意思，投标文件是要约

C.中标通知书是招标人对投标文件的肯定答复，因而是承诺

D.建设工程合同可以采用口头形式或者书面形式

【答案】：D

39、施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测（2013）

A.施工企业质量管理部门

B.设计单位或监理单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位或监理单位

【答案】：D

40、（2020年真题）中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。

A.宪法、法律、部门规章

B.刑法、民法、经济法

C.法律、行政法规、地方性法规

D.宪法、刑法、民法

【答案】：C

41、建设工程施工合同应以()为合同履行地。

A.发包方住所地

B.合同签订地

C.施工行为地

D.承包方住所地

【答案】：C

42、关于注册建造师教育保障的说法正确的是（）。

A.注册建造师无权带薪参加继续教育

B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育

C.注册建造师继续教育应当在业余时间进行

D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理

【答案】：B

43、甲房地产开发公司将一住宅小区工程施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司

【答案】：D

44、某施工企业的材料合同约定如果其中一方违约，则支付合同价款的10%作为违约金，同时该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳3000元作为定金。结果材料供应商没能照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值5万元，则承包商最多可以向材料供应商要求返还（）元。

A.1800

B.3000

C.5000

D.8000

【答案】：D

45、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】：B

46、由于企业改制,或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业,其资质等级根据（）按照规定的审批程序核定。

A.原企业的资质等级

B.实际达到的资质条件

C.降低一级原企业的资质等级

D.合并前较低的企业资质等级

【答案】：B

47、根据《劳动合同法》,劳动者的下列情形中,用人单位不得解除劳动合同的是（）。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反用人单位规章制度

C.患病或非因工负伤,在规定的医疗期内的

D.被依法追究刑事责任的

【答案】：C

48、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。

A.简易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.拟制交付

【答案】：D

49、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。

A.国务院质量监督行政主管部门

B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.公务员工商行政主管部门

【答案】：C

50、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

51、甲施工企业就施工合同纠纷向仲委员会申请仲我,该件由三名仲裁员组成仲裁庭,该室件的仲裁员0

A.由甲施工企业选定一名

B.只能由仲核委员会主任指定

C.击甲施工企业选定两名

D.由甲施工企业选三名

【答案】：A

52、建筑施工企业变更法定代表人的。应当到安全生产许可证颂发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间。为变更后（）内。（2016）

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

【答案】：A

53、根据《民法典》，建设用地使用权属于()。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.留置权

【答案】：B

54、下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。

A.当事人可以委托1~2人作为诉讼代理人

B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书

C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权

D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权

【答案】：C

55、关于投标报价的说法，正确的是()。

A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价

B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

【答案】：C

56、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政管理部门

D.监理单位

【答案】：A

57、新建施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不属于必备条件的是（）。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

【答案】：C

58、按照《建设工程质量管理条例》规定，工程建设过程有关主体的下列行为中，除()外都是违法的。

A.为降低成本，设计单位对某重要设备指定了生产商

B.建设单位装修过程中指令拆除承重墙

C.施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比

D.监理工程师采用旁站、巡视、平行检验的方法实施监理

【答案】：D

59、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让第三人的()。

A.需经债务人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【答案】：D

60、某工程发生安全事故,造成10人死亡,50人重伤,6000万元直接经济损失,则该事故的等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

【答案】：C

61、在一般情况下，事故现场有关人员应当先向（）报告事故。

A.安全生产监督管理部门

B.本级人民政府建设行政主管部门

C.本单位负责人

D.负有安全生产监督管理职责的有关部门

【答案】：C

62、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：B

63、某施工合同签订于2005年5月1日，工程竣工时间为2007年7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2007年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款，建设单位答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于（）前向人民法院提起诉讼。

A.2009年7月1日

B.2009年10月1日

C.2010年1月1日

D.2010年7月1日

【答案】：D

64、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。

A.送货单

B.合格证

C.合同书

D.专业机构出具的质量鉴定报告

【答案】：D

65、依据:《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

【答案】：A

66、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2007年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下面说法正确的是（）。

A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

【答案】：C

67、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。

A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

B.每年至少组织一次的现场处置方案演练

C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

【答案】：A

68、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

【答案】：A

69、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()为主要依据。

A.建筑市场有关违法行为

B.违反法定基本程序问题

C.质量安全问题

D.建筑市场有关法律责任

【答案】：D

70、王某发现吊装预制构件欲脱落拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的.()。

A.正当防卫权

B.紧急避险权

C.拒绝权

D.知情权

【答案】：B

71、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后（）日内办理资质证书变更手续。

A.15

B.20

C.45

D.30

【答案】：D

72、某施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。

A.施工单位可以不接受

B.建设单位的要求施工单位必须接受

C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受

D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

【答案】：A

73、关于担保合同的说法，正确的是（）。

A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人

B.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保

C.主合同的效力不影响担保合同的效力

D.担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任

【答案】：A

74、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。（2016）

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之曰起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

【答案】：C

75、下列属于无效合同的是（）。

A.无处分权的人处分他人财产的合同

B.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同

C.显失公平的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同

【答案】：D

76、根据我国民法典律制度，关于抵押权的说法，错误的是（）.（2013）

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿。

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿!

【答案】：D

77、《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息公布的时间为行政处罚决定作出后的（）日内。

A.30

B.20

C.15

D.7

【答案】：D

78、某工程实行施工总承包，下列关于工程结算程序的说法，错误的有()。

A.单位工程竣工结算由总包人编制，只能由发包人审查

B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查

C.政府投资项目，由同级财政部门审查

D.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效

【答案】：A

79、下列关于设计单位质量责任和义务的说法中，正确的是()。

A.设计单位可以不按照勘察成果文件进行建设工程设计

B.有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂、供应商

C.设计单位有权将其所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位确定

【答案】：B

80、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

【答案】：A

81、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。2018真题

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

【答案】：D

82、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是()。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】：C

83、主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的代理为（）。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.诉讼代理

【答案】：B

84、下列各项中,关于执行的申请和移送,说法不正确的是（）。

A.调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书,当事人必须履行。一方当事人拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行

B.对于依法设立的仲裁机构的裁决,一方当事人不履行的,对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行

C.被申请人提出证据表明仲裁裁决中有违反相关法律规定的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行

D.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的,当事人可以向人民法院起诉,但不得再行仲裁解决纠纷

【答案】：D

85、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。（2015）

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾经离开过的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

【答案】：D

86、下列关于法人的相关表述中，错误的是()。

A.法人可以分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类

B.具备法人条件，为适应经济社会发展，提供公益服务设立的事业单位，经依法登记成立，取得法人资格

C.营利法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

D.机关法人属于非营利法人

【答案】：D

87、下列合同中，属于实践合同的是()。2016

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

【答案】：A

88、著作权保护的客体是()。

A.作者

B.作品

C.商标

D.专利

【答案】：B

89、关于建筑节能的说法，正确的是（）。（2016）

A.已经建成的项目，不符合强制节能标准的，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得幵工建设

【答案】：D

90、施工企业的项目经理属于施工企业的（）.

A.主要负责人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.企业授权的项目管理者

【答案】：D

91、对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起()个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告。

A.6

B.9

C.12

D.18

【答案】：B

92、注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：D

93、与保险人订立合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人是（）。

A.保险人

B.被保险人

C.投保人

D.受益人

【答案】：C

94、人民法院对当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据是（）过程。

A.质证

B.认证

C.举证

D.保全

【答案】：B

95、下属行为不属于违法分包的是（）

A.消防专业分包单位将全部劳务作业分包给某劳务公司

B.总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给李某

C.总承包单位经监理单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司

D.总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位

【答案】：A

96、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权？……提取或…？提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是()。2017真题

A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费

【答案】：A

97、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为某单项工程竣工的结算依据，该工程结算价约为4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.45

D.60

【答案】：C

98、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是()。

A.可随时解除合间

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撤销合同

【答案】：A

99、关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

【答案】：D

100、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()。

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】：A

101、作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是()。

A.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证

B.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证

C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证

D.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地

【答案】：D

102、《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起（）个工作日内对外进行记录公告。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：B

103、投标人应当具备（）的能力。

A.编制标底

B.组织评标

C.承担招标项目

D.融资

【答案】：C

104、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。（2015）

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

【答案】：C

105、某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.城建档案管理部门

B.相关管线产权部门

C.市政管理部门

D.建设单位

【答案】：D

106、建筑业企业资质证书有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：D

107、下列关于噪声污染防治的说法中,错误的是（）。

A.在医院、学校、机关、科研单位、住宅等附近,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业

B.建筑工程必须夜间施工的,施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报

C.因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业

D.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

【答案】：B

108、甲省的A公司与乙省的B公司在丙市签订了某工程的施工合同，该工程位于丁省，双方在合同履行中发生了争议，对此案有管辖权的法院是（）省人民法院。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：D

109、根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。

A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.因工负伤，不在规定的医疗期内的

【答案】：A

110、在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。

A.2

B.3

C.5

D.10

【答案】：C

111、对证据有无证明力和证明力大小进行审查确认是由（）。

A.当事人进行质证

B.法院进行认证

C.证人出庭作证

D.鉴定人进行鉴定

【答案】：B

112、下列关于安全专项施工方案的实施的说法，正确的是()。

A.施工单位发现专项施工方案有错误的，立即予以修改、调整

B.因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项方案应当按规定重新审核和论证

C.建设单位应派专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测

D.专项施工方案验收需经监理工程师签字后，方可进入下一道工序

【答案】：B

113、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署

B.工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档

C.检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系

【答案】：B

114、甲建筑公司于2011年6月10日向乙水泥厂发出购买水泥的信函，拟依市价定购水泥1000吨，要求乙水泥厂于2011年8月8日将水泥运至甲公司指定地点，并希望乙水泥厂最迟于2011年6月18日回信确认是否同意出售。乙水泥厂收到信函后经过多次讨论，于2011年6月20日回信确认可以出售水泥。则下面说法正确的是（）。

A.该承诺由于超过了2011年6月18日，肯定无效

B.该承诺是否有效取决于甲建筑公司

C.甲建筑公司收到回信后合同生效

D.该承诺由于没有超过2011年8月8日，肯定有效

【答案】：B

115、下列标准属于强制性国家标准的有()

A.工程建设通用的信息技术标准

B.工程建设通用的环境保护标准

C.工程建设重要的行业专用的试验标准

D.工程建设通用的试验标准

【答案】：B

116、根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在（）办理工程质量监督手续。

A.竣工验收后

B.领取施工许可证前

C.领取开工报告后

D.进场开工前

【答案】：B

117、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照

B.技术人员

C.资金

D.高层管理人员

【答案】：A

118、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】：A

119、根据《消防法》，对于大型人员密集场所或特殊工程，其消防验收方式是()。

A.建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

【答案】：A

120、经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起（）日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：A

121、在土地承包经营期限内，对个别承包经营者之间承包的土地进行适当调整的，必须经村民会议（）以上成员或者村民代表的同意，并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业行政主管部门批准。

A.1/3

B.1/2

C.2/3

D.3/4

【答案】：C

122、根据规定，要求专业承包单位在分包工程时应具有（）。

A.施工资质

B.劳务资质

C.相应资质

D.专业承包资质

【答案】：C

123、由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。

A.刑事处罚

B.行政处罚

C.行政处分

D.民事责任

【答案】：B

124、建设工程竣工后，根据施工合同的约定，施工单位本应于6月1日提交竣工验收报告，但由于竣工资料不全，施工单位直到8月20日才提交竣工验收报告。同年9月8日，建设单位组织相关单位进行竣工验收，9月10日建设工程竣工验收合格。根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，该项工程的缺陷责任期应于（）起计算。

A.6月1日

B.8月20日

C.9月8日

D.9月10日

【答案】：D

125、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应当根据本单位事故风险特点,组织现场处置方案演练,每年至少演练（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

126、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国籍法》

C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》

【答案】：C

127、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】：A

128、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用。据此，建设单位享有的权利是()。

A.建设用地使用权

B.地役权

C.相邻权

D.宅基地使用权

【答案】：B

129、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.双方不到法院起诉的承诺

D.请求仲裁的意思表示

【答案】：C

130、甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,甲施工企业与内公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。

A.内公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

【答案】：A

131、当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。

A.受害职工

B.用人单位

C.鉴定机构

D.劳动部门

【答案】：B

132、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失。关于责任承担的说法，正确的是（）。

A.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任

B.挂靠的个人承担全部责任

C.建筑施工企业承担全部责任

D.建筑施工企业可与挂靠个人按比例承担责任

【答案】：A

133、《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）或者环境保护主管部门报告。

A.省级人民政府

B.事故发生地的市级以上地方人民政府

C.上一级人民政府

D.事故发生地的县级以上地方人民政府

【答案】：D

134、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。

A.现场施工人员

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位

【答案】：D

135、法律责任以()为前提。

A.法律认定

B.法律后果

C.法律义务的存在

D.承担方式

【答案】：C

136、下列有关施工企业资质证书的延续和变更，正确的是()。

A.资质证书有效期为3年，期满前3个月提出延续申请

B.企业在资质证书有效期内名称发生变更的，应在办理资质证书变更手续后1个月内在工商部门办理变更手续

C.跨地区承揽业务活动中，可以不提供建筑企业资质证书原件，只提供建筑企业资质证书复印件

D.在申请日期前1年至资质许可决定作出前，发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请

【答案】：C

137、根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告

B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告

C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告

【答案】：C

138、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）。

A.应追究王某的刑事责任

B.可追究王某的民事责任

C.不应追究王某的行政责任

D.应追究王某的劳动责任

【答案】：B

139、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.工程所在地的基层人民法院裁定

C.合同签订地的中级人民法院裁定

D.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

【答案】：D

140、下列担保物权的说法中，正确的是（）。

A.只有不动产才可以抵押

B.质押物只能是动产

C.权利可以抵押

D.留置物只能是动产

【答案】：D

141、下列有关劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的表述中，说法不正确的是（）。

A.在试用期届满的

B.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

C.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的

D.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的

【答案】：A

142、根据《建筑工程五方责任主体项日负责人质量终身责任追究暂行办法》,勘察、设计单位项目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任,应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设的（）。

A.推荐性标准

B.强制性标准

C.地方性标准

D.全国性标准

【答案】：B

143、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期、供冷期

【答案】：A

144、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，对发布有误的信息，应()。

A.撤销该信息

B.缩短信息公布期限

C.缩小信息公布范围

D.由发布该信息的建设行政主管部门进行修正

【答案】：D

145、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为()合同。

A.效力待定

B.无效

C.可撤销

D.有效

【答案】：D

146、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

【答案】：B

147、关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是()。

A.应当自行提供地下管线资料

B.不得压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案

【答案】：C

148、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是（）。

A.王某经常居住地基层法院

B.王某户籍所在地基层法院

C.劳务公司住所地基层人民法院

D.劳务公司住所地中级人民法院

【答案】：A

149、关于债的发生依据的说法，正确的是()。

A.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人，构成侵权之债

B.债的形成需要当事人约定产生

C.施工现场围挡倒塌造成路人甲受伤，由施工单位承担责任

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

【答案】：A

150、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

151、某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖给王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是（）。

A.合同有效

B.合同无效

C.出租方追认则合同生效

D.钢管实际交付后，合同生效

【答案】：C

152、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从()之日算起。

A.第一次付款期限届满

B.最后一次付款期限届满

C.每次付款期限届满

D.提交工程款支付申请

【答案】：B

153、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。（2015）

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

154、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（）。

A.无效

B.有效

C.总包同意后有效

D.效力待定

【答案】：B

155、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于()。2017

A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院

B.仲裁协议签订地的中级人民法院

C.仲裁协议签订地的基层人民法院

D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

【答案】：D

156、人民法院经过审理,查明被告依法负有给付义务的,应当（）。

A.判决被告在一定期限内履行

B.判决撤销或者部分撤销行政行为

C.判决确认无效

D.判决被告履行给付义务

【答案】：D

157、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：B

158、关于建设工程分包的说法，正确的有（）。

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

【答案】：A

159、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。

A.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

【答案】：D

160、《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是（）。

A.必须办理

B.应当办理

C.鼓励办理

D.不作要求

【答案】：C

161、关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是()。

A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系

B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工

C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同

D.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务

【答案】：A

162、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括（）。

A.起重吊装工程

B.地下暗挖工程

C.爆破工程

D.大模板工程

【答案】：B

163、建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】：B

164、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。

A.若乙要求甲支付约定的违约金过分高于损失，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B.甲必须收回房屋并向乙方交付

C.丙取得该房屋的所有权

D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

【答案】：B

165、某施工人员进入工作岗位前要求施工单位告知其作业场所存在的危险因素及事故应急措施，这是《安全生产法》赋予从业人员所具有的（）。

A.知情权

B.建议权

C.拒绝权

D.紧急避险权

【答案】：A

166、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处（）罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.15万元以上30万元以下

C.20万元以上40万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】：D

167、甲、乙两个公司在建设工程施工合同中约定了仲裁条款，施工过程中，双方发生了争议，甲公司主张进行仲裁，乙公司不同意，那么，应当采取的纠纷处理方式为（）。

A.仲裁

B.诉讼

C.调解

D.和解

【答案】：A

168、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。2016

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】：C

169、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

【答案】：B

170、给水排水管道工程的最低保修期限为（）。

A.2年

B.5年

C.10年

D.合理使用年限

【答案】：A

171、施工企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满（）日前，申请办理资质延续手续。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】：D

172、某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。

A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效

B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿

C.甲、乙按照债权比例清偿

D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿

【答案】：C

173、《实施工程建设强制性标准监督规定》规定,工程监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,责令改正,处()罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.30万元以上50万元以下

D.50万元以上100万元以下

【答案】：D

174、关于行政复议和行政诉讼，以下说法正确的是()。

A.施工单位可以在收到行政处罚6个月内提出行政复议

B.行政诉讼案件为不动产的，管辖法院为不动产所在地法院

C.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先受理的人民法院管辖

D.申请人申请行政复议只能采用书面形式二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）

【答案】：B

175、某高新技术开发公司甲与应届毕业生王某签订一份书面合同。合同约定，王某的工作就是仿制专利产品。后来，由于王某身体不好而没有完成任务，于是公司要求王某承担违约责任。对此，下列说法正确的是（）。

A.王某违约，应当承担违约责任

B.王某的违约是因为身体原因，因此，可以免责

C.王某的违约是因为身体原因，虽然不可以免责，但可以减轻责任

D.该合同内容违法，因此合同无效

【答案】：D

176、关于评标的叙述中，不正确的是()。

A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B.评标委员会可以否决所有投标

C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果

【答案】：D

177、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.15

B.20

C.30

D.40

【答案】：C

178、某公司需在（）投资额以下或者（）以下建筑面积可以不申请办理施工许可证。

A.10万;100平方米

B.20万;200平方米

C.30万;300平方米

D.40万;400平方米

【答案】：C

179、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是()。2017

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

【答案】：B

180、下列事项中，属于专利权保护对象的是()。

A.施工企业的名称标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业申请的新技术

【答案】：D

181、某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是（）。

A.不得约定试用期

B.试用期不得超过1个月

C.试用期不得超过2个月

D.试用期不得超过6个月

【答案】：C

182、关于设计单位的权利的说法，正确的是()。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】：B

183、下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是()。

A.书证

B.证人证言

C.律师代理意见

D.鉴定结论

【答案】：C

184、某工程为全部使用政府投资的建设项目，该工程价款结算总额为12000万元，则该工程的保证金应预留（）万元左右。

A.500

B.360

C.1200

D.2400

【答案】：B

185、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】：A

186、关于要约邀请的表述中，不正确的是()。

A.要约邀请可以向特定人发出

B.要约邀请可以向不特定的人发出

C.要约邀请具有法律约束力

D.要约邀请处于合同的准备阶段

【答案】：C

187、关于建设工程节能分项工程的验收组织及参加人员的说法,正确的是（）。

A.应由监理工程师主持,施工单位项日技术负责人参加

B.应由监理工程师主持,设计单位节能设计人员应参加

C.应由总监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加

D.应由总监理工程师主持,施工单位的质量或技术负责人应参加

【答案】：A

188、关于人身保险合同的说法，正确的是()。2017

A.人身保险的投标人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

【答案】：C

189、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。（2015）

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

【答案】：A

190、关于一级建造师执业范围的说法,正确的是()

A.可以在建设监理企业从事管理活动

B.只能担任大型工程施工项目负人

C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人

D.担任施工项目负责人间一律不得更换

【答案】：A

191、工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地，国家严格限制以（）方式设立建设用地使用权。

A.公开招标

B.拍卖

C.划拨

D.邀请招标

【答案】：C

192、企业提取的安全费用的使用方式为（）。

A.自提自用

B.政府收取

C.第三方代管

D.共同监管

【答案】：A

193、甲向乙借款100万元,用甲名下的房屋作为担保,该种担保方式属于（）。

A.保证

B.质押

C.留置

D.抵押

【答案】：D

194、（2020年真题）某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是（）。

A.该施工企业能够自然产生

B.该施工企业能够独立承担民事责任

C.该施工企业的法定代表人是法人

D.该施工企业不必有自己的住所、财产

【答案】：B

195、根据《民法典》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（），出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。（2013）

A.1/3

B.1/2

C.1/5

D.2/3

【答案】：C

196、当事人对合同变更的内容约定不明确的，（）。

A.按国家标准变更

B.可以协议补充

C.由权利方确定

D.推定为未变更

【答案】：D

197、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则（）。

A.施工单位构成违约，应承担违约责任

B.施工单位不够成违约，可以不承担违约责任

C.施工单位构成违约，但是可以免责

D.施工单位构成违约，应该赔偿建设单位的损失

【答案】：C

198、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于（）。

A.侵权责任

B.违约责任

C.刑事责任

D.行政责任

【答案】：A

199、甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是()。

A.丁公司对其享有的份额有权转让

B.该楼发生的管理费用平均承担

C.该楼所有权为共同共有

D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜

【答案】：A

200、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。（2016）

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

【答案】：A

第二部分多选题(200题)1、施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有()。

A.企业股东变更

B.企业名称变更

C.企业法人变