2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务强化练习题及答案

2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务强化练习题及答案

单选题（共85题）1、VSAT小站的组成不包括（）。A.天线B.射频单元C.本地操作控制台D.调制解调器【答案】C2、（）光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B3、在网络发展中，()是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.WDM技术B.SDH技术C.OAM技术D.PDH技术【答案】A4、4G无线接入网(E-UTRAN)由多个()组成。A.BTSB.BSC.RNCD.eNodeB【答案】D5、以下塑料管道不需要包封的是（）。A.双壁波纹管B.梅花管C.ABS管D.硅芯管【答案】C6、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信运营商应向当地的()提出书面申请，并将拟建项目的基本情况向其报告。A.电信管理机关或电信管理机关授权的社会中介组织B.城市规划管理机关或城市规划管理机关授权的社会中介组织C.电信业务部门或电信业务部门授权的社会中介组织D.建设管理机关或建设管理机关授权的社会中介组织【答案】A7、走线架接地采用布放镀锌扁钢与接地网连接，走线架至少有两处与接地扁钢连接牢固，对较长的走线架至少()与接地扁钢点焊或采用螺钉连接。A.每隔6.5mB.每隔6mC.每隔5.5mD.每隔5m【答案】D8、通信局内的工频低压配电线宜采用（）方式布放。A.地槽布放B.走线架上绑扎C.架空引线D.金属暗管布放【答案】D9、在电源系统中，()可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】C10、直流工作接地的主要作用是()。A.避免三相负载不平衡B.保证直流电源的电压为负值C.避免设备外壳带电D.防止雷电瞬间过压损坏设备【答案】B11、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，一般采用（）方式为负载供电。A.集中B.分散C.混合D.一体化【答案】C12、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D13、吹缆前应将润滑剂加人管内，润滑剂加入量直接关系到吹缆的()。A.长度及速度B.长度C.孔内壁光滑程度D.速度【答案】A14、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘（）的竣工验收指标应不低于10MΩ·km。A.电流B.电压C.阻尼D.电阻【答案】D15、下列不属于数字微波基站基础电源“三遥”功能的是（）。A.遥信B.遥测C.摇控D.遥断【答案】D16、蓄电池的主要指标不包括（）A.终了电压B.充电电流C.电池内阻D.循环寿命【答案】B17、柜式设备机架安装时，应用4只M10～M12的膨胀螺栓与地面加固，机架()应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D18、电视演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，大型演播室一般是在()。A.400m2以上B.500m2以上C.600m2以上D.800m2以上【答案】A19、综合布线系统的子系统不包括（）。A.建筑群子系统B.工作区子系统C.干线子系统D.交换子系统【答案】D20、在土质均匀、坚硬的情况下，铺设钢管管道和塑料管道时可采用()。A.素混凝土基础B.砖砌基础C.天然基础D.钢筋混凝土基础【答案】C21、直埋光（电）缆线路工程中，高低差在0.8m及以上的沟坎处，采用的保护方式为（）。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护【答案】D22、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A23、吊杆式悬吊装置采用稠密布局的方法安装在演播室顶棚上，遥控电动升降节省了时间和人力，适用于面积()m2以上、顶棚高度大于7m的演播室。A.100B.200C.300D.400【答案】B24、在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。A.星形B.树形C.环形D.网孔形【答案】D25、关于光纤的说法，错误的是（）。A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒介B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成C.纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折射率低D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光纤在穿插过程中从表面逸出【答案】C26、由于直射波与地面反射波到达收信端时，因相位不同发生相互干涉而造成的微波衰落。这种衰落是()。A.大气吸收衰落B.闪烁衰落C.K型衰落D.波导型衰落【答案】C27、有线电视传输工程中天线的安装位置一般是()。A.高频道天线架设在上层，低频道天线架设在下层B.高频道天线架设在下层，低频道天线架设在上层C.高频道天线和低频道天线平行架设D.高频道天线和低频道天线架设位置没有特别要求【答案】A28、一般情况下，在DWDM系统中，()不同波道OTU是可以互换的。A.发送端OUTB.中继器使用OTUC.接收端OTUD.放大器使用OTU【答案】C29、在用户接入网中，()技术采用了回波抵消和自适应均衡技术延长基群信号传输距离。系统具有较强的抗干扰能力，对用户线路的质量差异有较强的适应性。A.NGNB.HDSLC.ADSLD.IP【答案】B30、某单位对在建架空光缆项目组织质量安全检查，下列检查结果中按规定必须整改的是()。A.6m高杆路与铁路最近距离为8mB.沿线某处房屋距线路仅2mC.跨越公路处线高5mD.市内沿街道架设线高4.5m【答案】C31、在通信管道的施工中，管道中心线、直通人(手)孔的中心位置、角度、人(手)孔中心位置误差不超过规范要求，遇特殊情况变化较大时报()批准。A.建设行政主管部门B.规划部门C.当地通信管理局D.建设单位【答案】B32、广播发射机频率范围为3．2～26．1MHz，适用于远距离的国际广播是()。A.长波B.中波C.中短波D.短波【答案】D33、当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚()执行，法律另有规定的除外。A.暂缓B.停止C.不停止D.行政复议后【答案】C34、在PTN设备测试指标中，反映设备对突发报文容纳能力的指标是()。A.吞吐量B.过载丢包率C.背靠背D.时延【答案】C35、通信设备直流电源端子输入电压允许变动范围为（）V。A.57-38B.52-36C.-57----40D.-60----38【答案】C36、演播室的施工中，与土建工序搭接关系为()。A.土建预埋件→空调管道安装→连接件安装→灯栅层施工→墙面吊顶装修→灯光安装一地面装修B.土建预埋件→灯栅层施工→连接件安装→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修C.土建预埋件→空调管道安装→灯栅层施工→连接件安装→墙面吊顶装修→灯光安装一地面装修D.土建预埋件→连接件安装→灯栅层施工→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修【答案】C37、下列硬件系统中用于为用户提供个性化.差异化服务的是（）。A.终端节点B.交换节点C.业务节点D.传输系统【答案】C38、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B39、我国最为普遍的数字有线电视传输模式是（）。A.对称电缆传输B.同轴电缆传输C.光缆传输D.光纤同轴电缆混合网（HFC）【答案】D40、微波天线的基本参数不包括（）。A.极化去耦B.半功率角C.信噪比D.天线增益【答案】C41、下列属于路测时单站测试内容的是()。A.无线覆盖率B.掉线率C.服务质量D.切换成功率【答案】C42、（）是SDH传输系统中最具特色、应用最广泛的基本网络单元。A.ADMB.TMC.SDXCD.REG【答案】A43、走线架应与接地网连接，在接地之前应使用()测量接地网阻值，地阻应符合设计要求。A.地阻测试仪B.万用表C.兆欧表D.平衡表【答案】A44、SDH传输系统中最具特色、应用最广泛的基本网络单元是()。A.分插复用器(ADM)B.终端复用器(TM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)【答案】A45、功率因数是属于下列（）哪种设备的参数。A.交流配电屏B.直流变换器C.逆变器D.开关整流【答案】D46、在SDH传输网中，仅用于延长通信距离的基本网络单元是()。A.终端复用器（TM）B.分插复用器（ADM）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）【答案】C47、报文交换的特点是()。A.交换网的时延短B.对设备要求低C.容易呼叫阻塞D.提高链路的利用率【答案】D48、工作接地的主要作用是（）。A.避免三相负载不平衡B.保证直流电源的电压为负值C.避免设备外壳带电D.防止雷电瞬间过压损坏设备【答案】B49、微波通信是使用波长在（）之间的电磁波-微波进行空间传输的一种通信方式。A.250MHz～300GHzB.1mm～2mC.200MHz～300GHzD.1mm～1m【答案】D50、通信工程公众照射限值要求：在一天24h内，任意连续()按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0．02W／kg。A.2minB.4minC.6minD.8min【答案】C51、通信网的功能中最具智能的部分是（）。A.信息传送B.信令机制C.网络管理D.信息处理【答案】C52、在DWDM系统中，将不同波长的光信号耦合在一起传送到一根光纤里的网元是()。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光波长转换器（OUT）D.光纤放大器（OA）【答案】A53、工程开工前，（）应组织设计单位向所有的施工实施单位进行详细的设计交底。A.建设单位B.施工单位C.勘察单位D.质量监督机构【答案】A54、某县移动公司在民用建筑上建基站，应按()规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A55、对当事人作出罚款决定的，当事人到期不缴纳罚款，作出行政处罚的通信主管部门可以依法从到期之次日起，每日按罚款数额的()加处罚款。A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】C56、光纤是光导纤维的简称，是一种新的光波导，是光传输的重要组成元素。其形状为()，由纤芯、包层和涂覆层三部分组成。A.光纤都呈圆柱形B.单模光纤呈圆柱形，多模光纤呈椭圆形C.光纤都呈椭圆形D.单模光纤呈椭圆形，多模光纤呈圆柱形【答案】A57、SDH传输系统中最具特色、应用最广泛的基本网络单元是()。A.分插复用器(ADM)B.终端复用器(TM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)【答案】A58、光缆沟回填土时，应先回填()mm厚的碎土或细土。A.100B.200C.300D.500【答案】C59、广播电视工程中，进口材料、设备等，其技术标准、参数、规格、数量等应符合（）的约定。A.财务合同B.商务合同C.监理合同D.施工合同【答案】B60、()除完成日常广播监测工作外，对所辖的遥控站和数据采集点进行远程管理。A.广播电视监测数据处理中心B.直属监测台C.遥控监测站D.中波数据采集点【答案】B61、（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流接地B.直流接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C62、在DWDM系统中，将不同波长的光信号耦合在一起传送到一根光纤里的网元是()。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光波长转换器（OUT）D.光纤放大器（OA）【答案】A63、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.噪声电平D.调幅度【答案】C64、酸性电池室及贮酸室不应设（）。A.电源线B.隔爆灯具C.插座及开关D.排风机【答案】C65、微波天线调测时，站距和接收场强的实测值与计算值之差允许范围是（）。A.站距小于45km，差值允许在2.5dB之内B.站距大于45km，差值允许在2.5dB之内C.站距小于45km，差值允许在2dB之内D.站距大于45km，差值允许在2dB之内【答案】D66、国际互联网属于()。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D67、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于（）或储存期已达到3～6个月，则应运用恒压限流法进行充电。A.2.13B.2.23C.2.25D.2.5【答案】A68、在SDH保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)【答案】B69、TD-SCDMA和CDMA2000最主要的区别是()。A.功率控制B.切换方式C.分集技术D.基站同步【答案】B70、行政处罚决定依法做出后，当事人应当按照行政处罚决定书规定的()，履行行政处罚决定。A.内容B.方式C.方式和期限D.内容、方式和期限【答案】D71、架空电缆接头应在近杆处，200对及以下和200对以上电缆接头距电杆应为()。A.400mm，600mmB.600mm，800mmC.800mm，1000mmD.700mm，800mm【答案】B72、交换机系统由进行通话的话路系统和连接话路的（）构成。A.管理系统B.监测系统C.计费系统D.控制系统【答案】D73、天馈线系统安装施工中，风力达到4级禁止（）。A.上塔作业B.高空作业C.搬运设备D.吊装天线【答案】D74、下列哪项（）数值越小越好。A.天线增益B.驻波比C.交叉极化鉴别率D.输出光功率【答案】B75、4G基于()技术实现移动多媒体业务。A.3GB.IMSC.WLAND.蓝牙【答案】B76、HYAGT—600×2×0．4电缆的读法是()。A.600对线径为0.4mm的铝芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆B.600对线径为0.4mm的铝芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆C.600对线径为0.4mm的铜芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆D.600对线径为0.4mm的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆【答案】C77、第二代移动电话系统的体制有()。A.AMPSB.CDMAC.TACSD.TD-SCDMA【答案】B78、蓄电池的主要指标不包括（）A.终了电压B.充电电流C.电池内阻D.循环寿命【答案】B79、在中国PTN基本上采用()技术。A.xDSLB.T-MPLSC.PBB-TED.WiFi【答案】B80、硅芯管在人孔内余留长度不小于()，以便于气流敷设光缆时设备与塑料管连接。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】D81、（）是电视发射机的核心部分。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】C82、可提供一次性无问断信道的交换方式是()。当电路接通以后，用户终端面对的类似于专线电路，交换机的控制电路不再干预信息的传输，也就是给用户提供了完全“透明”的信号通路。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A83、关于安全生产费的管理要求，下列说法正确的是()。A.安全生产费应用于提高从事危险作业人员的福利待遇B.通信建设项目招标文件可把安全生产费列为竞争l生报价C.施工单位提取的安全生产费用在竞标时不得删减，应列入标外管理D.施工单位工程项目结余的安全生产费应归还建设单位【答案】C84、SDH设备测试时，光接收机灵敏度和最小过载光功率，是指输入信号处在（）nm区，误码率达到10-12时，设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.850B.1310C.1550D.1620【答案】C85、卫星通信中，信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站单程传输延迟约为0.27s会产生()。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.星蚀现象【答案】B多选题（共30题）1、移动终端可感知的通信网络指标有（）。A.掉话率B.网络负荷C.语音质量D.上下行速率E.呼叫建立成功率【答案】ACD2、网络优化中参数调整的内容很多，从BSS侧看，主要包括()。A.交换容量B.中继数量C.信道数量D.天线方位角E.小区参数【答案】CD3、接入网的发展趋势包括()。A.宽带化B.IP化C.分组化D.云化E.无线化【答案】AB4、地面反射对电磁波传播的影响，会使得发信端到收信端之间的电磁波被()。A.散射B.折射C.吸收D.地面反射E.大气反射【答案】ABCD5、设备通电前的检查应包括（）。A.插好架内保险和分保险B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固D.开关预置位置符合说明书要求E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠【答案】BCD6、广播中波天线主要有()。A.垂直接地天线B.笼形天线C.水平对称振子天线D.定向天线E.偶极子天线【答案】AD7、中国5G设定的技术场景主要有（）。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】ABCD8、设备通电时的检查应包括()。A.接通列保险，检查信号系统是否正常，有无告警B.接通机架总保险，观察有无异样情况C.开启主电源开关，同时接通分保险D.要随时检查各种信号灯、电表指示应符合要求E.加电检查时，应戴防静电手环，手环与机架接地点应接触良好【答案】ABD9、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临吋疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护，在沿线曾设宣传牌。该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的人工费、材料费C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】AB10、光缆中继段测试内容包括（）。A.线路衰减系数及传输长度B.光纤后向散射曲线C.光纤偏振模色散D.对地绝缘电阻E.串音衰耗【答案】ABCD11、移动通信直放站不宜设在（）附近。A.大功率无线发射台B.大功率雷达站C.大型X光设备D.高频炉E.高速公路隧道【答案】ABCD12、对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力考核的要点包括()。A.建立健全安全生产责任制B.保证安全生产费的有效使用C.消除生产安全事故隐患D.有效进行现场安全监督检查E.及时制止现场违章操作【答案】BC13、电缆单盘检验的主要项目有()。A.环阻测试B.不良线对检验C.绝缘电阻检验D.耐压检验E.频响测试【答案】ABC14、DT测试过程中需要显示的信息包括()。A.服务小区B.终端发射功率C.数据服务质量D.主要邻区间切换E.基站发射功率【答案】ABCD15、当事人在听证中的权利和义务包括()。A.有权对案件涉及的事实、适用法律及相关隋况进行陈述和申辩B.有权对案件调查人员提出的证据质证并提出新的证据C.如实回答主持人的提问D.遵守听证程序E.核实听证参加人名单【答案】ABCD16、通信建设工程施工企业项目负责人安全生产管理能力考核要点包括（）。A.保证工程项目安全防护和文明施工资金投入B.检查施工现场安全生产达标情况C.发生事故后，组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况D.检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况E.保证本单位安全生产所需资金投入情况【答案】ABC17、标志交流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AC18、属于施工单位安全生产责任的是()。A.工程概预算应当明确建设工程安全生产费B.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，应提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议C.建立教育和培训情况档案D.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费E.工程开工前，应明确相关单位的安全生产责任【答案】CD19、为了节能减排，在有条件的通信系统中推荐使用()等新型能源。A.太阳能B.风力发电C.核能D.地热发电E.油机【答案】AB20、需要使用光谱分析仪的测试项目有（）。A.发送信号波形B.输入抖动容限C.最小边模抑制比D.信道隔离度E.最大-20dB带宽【答案】CD21、在光缆中继段测试中，需要用到下列（）测试设备。A.OTDRB.光谱分析仪C.多波长计D.光功率计E.高阻计【答案】AD22、基站工程参数表包含基站的（）。A.经纬度B.天线方位角C.天线高度D.天线俯仰角E.基带测试【答案】ABCD23、通信网中软件设施包括信令、（）、计费等，它们主要是完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的智能化。A.交换B.控制C.传输D.协议E.管理【答案】BD24、关于光纤特性的说法,正确的是()A.单模光纤的几何尺寸远大于光波波长B.多模光纤只适用于低速率短距离传输C.G.654光纤在1550mm的色散为零D.光纤芯内部比环绕它的介质折射率大E.G.652光纤对弯曲损耗不敏感【答案】BD25、在数字有线电视传输网络中，系统管理部分的作用包括()。A.对传输码流进行检查或监视B.对用户进行计费C.对业务信息进行适时处理D.对影视材料进行管理E.对播出信息进行安全保密管理【答案】BD26、光纤损耗系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有（）。A.850mmB.1100mmC.1250mmD.1310mmE.1550mm【答案】AD27、常见的散光型灯具有()。A.光束灯B.新闻灯C.地排灯D.回光灯E.三基色荧光灯【答案】BC28、为减少天线设备的电磁辐射对某区域环境的影响，可以调整天线的（）。A.型号B.极化方式C.高度D.水平方向角【答案】ACD29、通信电源交流供电系统包括（ ）等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器(DC／DC)【答案】BCD30、广播电视中心防火要求说法正确的是（）。A.建筑面积400m2以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统B.建筑面积120m2以上巳记录的磁.纸介质库和重要的设备机房，应设置固定的气体灭火系统C.建筑面积120m2以上的演播室和录音室以及疏散走廊.楼梯间.自备发电机.配电室.工艺设备控制室和消防控制室等，应设置事故照明D.建筑面积120m2以上演播室.录音室.候播厅以及安全出口.疏散走廊和休息厅等，应设置灯光疏散指示标志E.除面积小于5m2的卫生间以外，均应设置火灾自动报警系统。【答案】ABC大题（共10题）一、某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现ODF的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的16mm2线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高2．6m的DDF架垂直偏差为3．4mm，3m长的过桥走道两端高度差为8mm，2．6m高的立柱垂直偏差为2．6mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。【问题】1．根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内容并说明原因。2．ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?3．本工程竣工技术文件还应补充哪些内容?4．指出竣工测试记录中缺少的部分。【答案】1．DDF需要返工，因偏差大于1‰，不合格。过桥走道需要返工，因水平偏差大于2mm／m，不合格。2．项目部施工管理缺陷：(1)没有向施工人员做技术交底，交底制度不完善或落实不到位；(2)没有自检、互检、专检过程，制度不完善或落实不到位。3．竣工技术文件应补充内容：(1)开工报告；(2)已安装设备明细表；(3)停工报告；(4)复工报告；(5)交接书；(6)验收证书。4．竣工测试记录缺少本机测试记录和系统测试记录。二、1．背景A施工单位具有通信工程施工总承包一级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务，工程造价约2亿元人民币。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量(约8000万元的工程造价)分包给具有通信工程施工总承包三级资质的B施工单位施工。本工程中，A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为关键过程进行管理。B施工单位按照A施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请A施工单位的技术人员给作业人员讲课，然后上岗。B施工单位项目负责人将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均做出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。2．问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题?(2)B施工单位在本工程管理中存在哪些问题?应怎样做?(3)机架安装工作的质量控制点有哪些?(4)说明质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚?【答案】(1)建设单位在本工程管理中存在的问题是：本工程规模较大，应由一级资质总包资质的企业施工，B施工单位无总包一级资质，而建设单位却错误地同意A施工单位将工程量分包给B施工单位。(2)B施工单位在本工程管理中存在的问题主要有：①B施工单位不应根据A施工单位的质量管理要求进行工程管理。B施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。②B施工单位在请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。③B施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。④B施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明B施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。因为B施工单位是以A施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位应与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。无论A施工单位是否具有总承包资质，都应受到处罚；对于B施工单位，他是工程质量问题的制造者，受到处罚也是理所应当的。所以，质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。三、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；四、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26天乙施工单位可索赔费用：新增8公里光缆施工费用：8×1000×10=80000元新增8公里光缆材料费用：8×500=4000元租赁机械费：7×2000=14000元人工费：80×80=6400元共计：80000+4000+14000+6400=104400元五、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3.①光缆埋深及沟底处理；②光缆与自来水管间距；③光缆接头盒位置深度；④立杆洞深度；⑤坡坎回固等保护措施质量。4.建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。5.中继段测试包含：①衰减系数；②传输长度；③通道总衰减；④后向散射曲线；⑤偏振模色散（PMD）；⑥光缆对地绝缘；⑦接头衰耗。六、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。七、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。工程如期完成，施工单位提交了竣工资料和质量保修书，其中竣工文件包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、、交、(完)工报告、交接书，监理工程师交竣工资料退回，要求补全后再提交。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.请补全竣工文件中缺少部分。4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收？5.质量保修证书应包括哪些内容？【答案】1.（1）不妥之处1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安全技术交底应该在施工前进行。（2）不妥之处2：现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）不妥之处4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业；八、背景资料某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。1.根据工程特点，该施工单位应对哪些工序加以重点控制?2.本工程所进行的安全及技术交底还应包含什么内容?P2123.识别本工程的环境因素。4.管道施工作业时，应注意哪些安全防护?【答案】1.（本小题5分）（1）管道基础；（2）塑料管铺设；（3）回填土方、夯填；（4）入孔内井壁抹灰；（5）管道试通；（6）管道沟槽的支护或放坡。（答出1项1分）2.（本小题5分）（1）安全措施；（2）关键工序和质量控制点；（3）施工工艺；（4）质量通病预防及注意事项；（5）施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。（各1分）3.（本小题5分）P295本工程环境因素九、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，