监理工程师之交通工程目标控制能力测试A卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制能力测试A卷带答案

单选题（共100题）1、焊工应经过考试，熟悉焊接工艺要求，取得资格证书后方可从事焊接工作。焊工停焊时间超过（）月，应重新考核。A.3个B.5个C.6个D.9个【答案】C2、混凝土、钢筋混凝土拱在支架上浇筑说法不正确的是（）。A.跨度较小的拱圈或拱肋，应全宽度自两端拱脚向拱顶对称地连续浇筑B.分段的位置，应以拱架受力对称、均匀和变形小为原则，且宜设置在拱顶、1/4跨径、拱脚及拱架节点处C.各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为0.5－1.0mD.拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计要求或设计强度等级的80%方可浇筑【答案】D3、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，安全生产费按投标价的（）以总额为单位计量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B4、下列关于森林更新的原则和标准的表述中，不正确的有（）。A.人工促进天然更新，补植.补播后的成活率和保存率达到人工更新的标准B.人工更新的当年成活率应当不低于90%C.人工更新，3年后保存率应当不低于80%D.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的树种幼树不少于6000株E.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的幼苗不少于6000株，更新均匀度应当不低于60%【答案】B5、将6.3785修约到小数后第三位是（）。A.6.379B.6.38C.6.378D.6.380【答案】C6、公路工程项目施工前，（）的职责之一就是申请领取施工许可证。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B7、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）。A.建设项目管理费B.直接费C.措施费D.预备费【答案】A8、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用天然砂的质量标准不应低于（）。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.不高于Ⅲ级D.不高于Ⅲ级【答案】B9、某公路工程年度施工产值8000万元，应配置（）专职安全人员。A.1B.2C.3D.4【答案】B10、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）A.建设项目管理费B.直接费C.措施费D.预备费【答案】A11、下列试验项目中，监理可以单独委托有资质的第三方试验机构进行检验的是（）。A.土的击实试验B.水泥混凝土强度试验C.钢筋的抗拉试验D.锚具试验【答案】D12、工程参建单位应建立应急救援组织或者配备应急救援人员，某工程合同价8000万元，应急救援人员为（）。A.10B.15C.16D.20【答案】D13、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C14、由原材料成分和性能发生微小变化、工人操作的微小变化造成的质量波动为（）。A.周期性波动B.正常波动C.不规律波动D.异常波动【答案】B15、某施工按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍为（）天。A.6B.9C.12D.18【答案】C16、设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（）。A.1%B.1.5%C.2%D.3%【答案】B17、水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（），墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】B18、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（）个月（快硬硅酸盐水泥超过（）个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。A.3，2B.3，1C.5，3D.5，2【答案】B19、造成3人以上死亡（含失踪），或危及3人以上生命安全属于（）。A.Ⅰ级事故B.Ⅱ级事故C.Ⅲ级事故D.Ⅳ级事故【答案】C20、按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备;2亿元以上的不少于（），且按专业配备。A.3名B.2名C.4名D.5名【答案】D21、公路工程竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为0.2，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（），竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.2。A.0.2B.0.3C.0.5D.0.6【答案】D22、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】B23、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收入百分之（）的罚款。A.三十B.四十C.五十D.六十【答案】A24、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B25、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。A.一岗双责B.安全生产动态管理C.安全一票否决D.同步协调发展【答案】C26、雨期开挖岩石路基，爆破的炮眼宜（）设置。A.向上倾斜30°B.向下倾斜30°C.水平D.垂直【答案】C27、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】A28、同日施工的两工作段的衔接处理应符合下列规定：前一段拌和整型后，留（）不碾压。后一段施工时在前一段的未压部分再加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。A.3～5mB.5～8mC.9～10mD.10～12m【答案】B29、关于交工验收阶段安全监理中检测作业，道路、桥梁检测车在高速公路、一级公路进行检测时，当行进速度低于（）km/h时，均应按临时定点或移动修复作业控制区布置，应在检测设备尾部安装发光可变标志牌，或按规定设置安全警戒区。A.20B.30C.50D.80【答案】C30、价值工程中的经济指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】C31、下列有关投标限价的说法中，不正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否设置最高投标限价B.招标人可以规定最低投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价D.接受委托编制最高投标限价的中介机构不得参加该项目的投标【答案】B32、路面应具有下述一系列性能，以下描述正确的是（）。A.强度和刚度：指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能B.稳定性：指路面在自然因素和行车荷载多次重复作用下，材料不致迅速衰变、结构不致因疲劳而破坏的性能C.耐久性：指路面在日光、大气、温度、湿度等自然因素影响之下，其整体强度不致迅速降低的性能D.粗糙度则用路面纵向凹凸量的偏差值表示【答案】A33、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）内，将应支付款支付给承包人。A.7天B.14天C.28天D.42天【答案】B34、关于安全生产费用的支付说法正确的是（）。A.安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理B.公路工程计提标准为3%C.提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标内管理D.在评标和合同谈判时，安全生产费用为可以竞争性费用【答案】A35、下列关于水泥路面试验路段旁站、见证试拌、试错过程中应确定的内容错误的是（）。A.合理的投料顺序和时间、纯拌和时间、总拌和时间B.检验混凝土试件的弯拉强度是否满足要求C.施工组织形式和人员编制是否合理D.验证施工各工艺环节的操作要领，编制各关键岗位的作业指导书【答案】D36、现场安装焊缝长度为1300mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B37、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算，大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C38、工程项目按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用，是指的（）。A.建设投资B.运营费用C.工程造价D.流动资金【答案】C39、溶洞是（）现象的一种。A.岩堆B.滑坡C.岩溶D.岩爆【答案】C40、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活动空隙的长度宜为（）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】A41、“三定一落实”中的“三定”是指（）。A.定点、定时、定措施B.定人、定时、定措施C.定人、定时、定方法D.定点、定人、定方法【答案】B42、对于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比可以是（）。A.1:1B.1:10C.1:8D.1:12【答案】C43、下列关于税金的计算公式中，正确的是（）。A.税金=（直接费＋措施费＋企业管理费）×建筑业增值税税率B.税金=（直接费＋措施费＋企业管理费＋规费）×建筑业增值税税率C.税金=（直接费＋设备购置费+措施费＋企业管理费＋规费）×建筑业增值税税率D.税金=（直接费＋设备购置费＋措施费＋企业管理费＋规费+利润）×建筑业增值税税率【答案】D44、仰拱衬砌混凝土应整幅一次浇筑成型，一次浇筑的长度不宜大于（）。A.3mB.5mC.6mD.9m【答案】B45、一般地，提前工期奖金累计最高不得超过合同总价的（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】C46、工程建设法规体系按其立法权限不同，分为（）个层次。A.5B.3C.4D.6【答案】A47、施工单位法定代表人、生产经营负责人、项目经理每年接受安全培训的时间不得少于（）学时。A.20B.30C.40D.50【答案】B48、“三定一落实”中的“三定”是指（）。A.定点、定时、定措施B.定人、定时、定措施C.定人、定时、定方法D.定点、定人、定方法【答案】B49、下列分部分项工程不需要专家论证、审查的是（）。A.深度5m的基坑B.深度15m的人工挖孔桩C.水深10m的围堰工程D.中桥的拆除工程【答案】D50、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，沥青混合料配合比设计方法按照马歇尔试验方法确定（）沥青用量后，依据规范或设计要求尚需进行水稳定性检验、高温稳定性检验、低温抗裂性能检验和钢渣活性检验。A.最佳B.最大C.最小D.中等【答案】A51、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），驻地办应对已完成的（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段工程【答案】B52、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节【答案】D53、若在冬季进行喷射混凝土施工，则喷射混凝土作业区的气温不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C54、焊接工作宜在室内进行，湿度不宜高于（）。主要杆件应在组装后（）内焊接。A.80%，24hB.70%，24hC.80%，12hD.70%，12h【答案】A55、某建筑施工材料采购原价为150元/t，运杂费为30元/t，运输损耗率为0.5％，采购保管费率为2％，则该材料的单价为（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A56、所谓“三级”安全教育培训是指（）。A.项目部——施工队——施工班组B.施工队——施工班组——操作岗位C.总工程师一一工程师——技术人员D.公司——项目部——施工班组【答案】D57、根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底属于（）。A.计划P（Plan）B.实施D（Do）C.检查C（Check）D.处理A（Action）【答案】B58、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】C59、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B60、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是8d、8d、12d，则该分部工程的流水施工工期是（）。A.34B.40C.44D.50【答案】B61、直接经济损失1500万元的安全事故等级是（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C62、挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B63、某工程有5个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3d，施工过程之间的组织间歇合计为6d。该工程的流水施工工期是（）d。A.18B.24C.30D.36【答案】C64、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】D65、由于工程遇到战争、瘟疫、骚乱等合同约定的特殊风险，导致合同无法继续履行而出现的支付结果为（）。A.常规支付B.违约支付C.合同解除支付D.合同终止【答案】C66、以下关于桥梁基础混凝土承台施工质量要求，说法不正确的有（）。A.承台施工前应进行桩基等隐蔽工程的质量验收，桩基内的取芯孔和声测管预留孔应处理密实B.桩顶的混凝土面应按纵向施工缝的要求凿毛，桩头预留钢筋上的泥土及鳞锈等应清理干净C.承台基底为软弱土层时，应按设计要求采取措施，避免在浇筑承台混凝土过程中产生不均匀沉降D.承台的钢筋和混凝土应在无水条件下进行施工，施工时应根据地质、地下水位和基坑内的积水等情况采取防水或排水措施【答案】B67、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。A.统一B.分工管理C.互带D.分别【答案】A68、城市道路水泥混凝土路面采用（）作为设计控制指标。A.3d抗压强度B.3d弯拉强度C.28d抗压强度D.28d弯拉强度【答案】D69、见证取样是对项目现场工地试验室不能试验检测的工程材料，在（）人员的见证下，由（）现场试验人员进行取样送样至有检测资质的单位进行检测的监督行为。A.施工，施工单位B.监理，监理单位C.施工，监理单位D.监理，施工单位【答案】D70、费用监理的方法不包括（）。A.反馈监理B.前馈监理C.过程监理D.跟踪监理【答案】D71、对于非生产性建设项目而言，公路工程建设项目总投资由（）组成。A.固定资产投资和流动资产投资两部分B.建设投资和建设期利息两部分C.工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分D.工程费用、工程建设其他费用两部分【答案】B72、单代号搭接网络计划中，关键线路的特点是线路上的（）。A.关键工作总时差之和最大B.工作时差之和最小但大于零C.工作有相干时差D.相邻工作时间间隔为零【答案】D73、用扭矩法拧紧高强度螺栓连接时，初拧、复拧和终拧应在同一工作日内完成。初拧扭矩应由试验确定，一般为终拧扭矩的（）。A.20%B.30%C.50%D.60%【答案】C74、作为路面结构中的承重层，且具有足够的强度和刚度，指的是（）。A.面层B.基层C.垫层D.联结层【答案】B75、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.财务净现值大于0,方案可行D.总投资收益率大于等于行业基准投资收益率，方案可行【答案】B76、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A77、公路工程竣工验收需要通车（）年以上。A.3年B.4年C.2年D.1年【答案】C78、在无机结合料稳定基层（底基层）中，级配碎石或砾石用作基层时，二级及二级以下公路公称最大粒径应不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5【答案】C79、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.责任人【答案】D80、下列不属于总价子目分解和计量程序的是（）。A.总价子目的分解和计量应以总价为基础，按照合同约定进行B.监理人进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标C.除合同变更外，总价子目的工程量（工作量）是承包人用于结算的最终工程量（工作量）D.监理人应在收到承包人提交的工程量报表的7天内进行复核【答案】D81、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4【答案】B82、施工环境保护监理，是指具有相应资质的监理单位受（）的委托，依法承担其建设项目施工期间的环境监督管理工作，代表业主对承包人在施工活动中的污染防治和生态保护与恢复等情况进行监督管理，确保各项环保措施落实的专业化服务活动。A.建设单位B.政府监督机构C.施工单位D.设计单位【答案】A83、地质预报等级最强的是（）。A.A级B.B级C.C级D.D级【答案】A84、承包人对总监授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监提出书面异议，总监应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12B.24C.36D.48【答案】D85、下列关于林权流转的表述中，正确的有（）。A.林权流转合同，可以书面，可以口头B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同D.采取转包.出租.互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林.特种用途林的性质【答案】B86、对高速公路和一级公路，密级配沥青混合料的厚度不宜小于公称最大粒径的（）。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】C87、按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B88、根据《公路工程施工安全技术规范》的规定，不属于危险性较大的分部分项工程是（）。A.高度18m的土质边坡处理B.水深15m的围堰工程C.深度7m的挡墙基础D.高瓦斯隧道【答案】A89、具有以下特点的公路项目的桥梁工程中，不需开展施工安全风险评估（）。A.多跨或跨径大于40m的石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】C90、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】D91、在复合式衬砌结构中，通常称为初期支护的是（）。A.锚杆支护B.模筑混凝土衬砌C.喷锚衬砌D.喷射混凝土支护【答案】C92、路基填方试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D93、对于应开展施工安全风险评估的路堑高边坡工程，下列选项错误的是（）。A.高于20m的土质边坡、高于30m的岩质边坡B.高于30m的土质边坡、高于20m的岩质边坡C.黄土开挖形成的不足20m的边坡D.老错落体地段开挖形成的不足20m的边坡【答案】B94、非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，属于（）。A.工程延误B.工程延期C.放弃工期索赔D.放弃工期顺延【答案】A95、项目监理机构应对（）分部分项工程必须在施工开始前编制专项安全监理实施细则。A.全部工程项目B.进度较快的C.危险性较大的D.质量要求高的【答案】C96、某工程项目，已知（F/A，i，n）=1.333，F=100万元，则A应为（）万元。A.100B.133.3C.75D.25【答案】C97、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标方式分为公开招标和（）。A.工程招标B.邀请招标C.投资招标D.控制招标【答案】B98、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】B99、（）是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求。A.执行合同条款B.执行计价规则C.遵守支付期限D.保持公正立场【答案】D100、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20％～30％。B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑。C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实。D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。【答案】A多选题（共40题）1、参与分配过程中，对分配方案的异议，可能会导致诉讼程序的发生。下列关于该诉讼的说法，正确的是：()A.诉讼期间对于争议的款项，应当予以提存B.异议人应当在收到反对意见通知的15日进行起诉C.案件管辖法院为被告住所地法院D.案件管辖法院为执行法院【答案】ABD2、以下适用《民事诉讼法》移送管辖规定的做法，哪些是错误的？A.甲市人民法院立案后发现对案件没有管辖权，但是被告一方没有提出管辖异议，出于诉讼效率考虑还是审理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送来的案件后发现还是没有管辖权，遂将之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后发现还是没有管辖权，只好提交本院审判委员会处理解决D.丁市人民法院本来已经受理某案，结果由于行政区域变更，在审理之前失去了管辖权，于是又将之移送给刚刚获得管辖权的戊市人民法院【答案】ABCD3、对于下列哪些人民法院作出的生效法律文书，当事人不得依照审判监督程序申请再审？()A.甲某诉乙某离婚案件，人民法院经过两+审终审，判决仅解除甲某与乙某夫妻关系，而不涉及共同财产分割与子女抚养问题的判决B.张辉的哥哥申请人民法院宣告下落不明的张辉失踪，人民法院经过审理后，作出的宣告张辉为失踪人的判决C.天意贸易公司诉有色金属公司铝锭质量问题纠纷一案，经过区人民法院、市中级人民法院两审终审后，基于天意贸易公司的再审申请，省高级人民法院经过再审审理作出的维持原判决的再审判决D.蔡清诉哥哥侵犯其平等继承权一案，经区法院审理作出判决后，蔡清不服向市中级人民法院上诉，市中级人民法院对该案件经过审理后作出的判决【答案】ABC4、建设项目静态分析与评价指标包括（）。A.投资收益率B.利息备付率C.借款偿还期D.净现值率E.资产负债率【答案】ABC5、分项工程应按照（）等项目分别检查。A.基本要求B.关键项目C.外观质量D.原材料质量E.质量保证资料【答案】AC6、以下关于工程计量的内涵说法中，正确的有（）。A.已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量B.计量必须准确、真实、合法和及时C.承包人未按照监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量D.监理人对工程数量有异议的或者监理人认为必要时，可要求承包人共同进行测量、计算和复核E.工程计量解除合同中约定的承包人应尽的义务和责任E选项，工程计量不解除合同中约定的承包人应尽的义务和责任。【答案】ABCD7、网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.仅可用于控制项目施工进度【答案】ABCD8、网络计划技术包含的方法有（）。A.关键线路法B.计划评审方法C.流水作业网络计划D.搭接网络计划E.顺序作业网络计划【答案】ABCD9、环境保护的基本原则包括（）。A.经济建设与环境保护协调发展的原则B.预防为主、防治结合的原则C.污染者付费的原则D.工众参与、社会监督E.政府对环境质量负责的原则【答案】ABC10、网络计划中，工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔之间的关系是（）。A.工作的总时差一定不会超过其相应的自由时差B.工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔D.工作的自由时差不可能超过总时差E.工作的自由时差，有可能超过或等于总时差【答案】CD11、下列属于施工组织设计编制依据的是（）。A.投标企业自身规章制度B.建设单位对施工的要求C.工程施工范围内的现场条件D.工程所在地区行政主管部门的批准文件E.建设单位规章制度【答案】BCD12、根据监理措施采取的时间进行分类，则费用监理分类包括（）。A.纵向监理B.前馈监理C.过程监理D.反馈监理E.横向监理【答案】BCD13、关于明洞回填的说法正确的是（）。A.回填料不得采用膨胀岩土B.顶面0.2m可以使用耕植土回填C.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.5m，两侧回填高差不得大于0.7mD.回填至拱顶以上1.0m后，方可采用机械碾压E.回填时，不得采用倾填作业【答案】ABD14、下列情形属于Ⅱ级事故的有（）。A.10人以上死亡（含失踪）B.直接经济损失900万元以下C.50人以上重伤D.直接经济损失5000万元以上E.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】ACD15、下列对于路基土工试验描述正确的有（）。A.路基施工前，监理机构应根据监理合同约定建立监理机构的中心试验室B.路基施工前，监理机构应督促施工单位建立具备现场试验检测能力的工地试验室C.监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取1个点D.监理工程师应做好平行试验E.使用特殊材料作为填料时，应按相关标准进行相应试验检验，经监理工程师批准后方可使用【答案】ABD16、下面关于民事诉讼法中的审判监督程序，说法正确的是：A.申请再审期间不适用中止、中断和延长的规定B.案外人对原判决、裁定、调解书确定的执行标的物主张权利，且无法提起新的诉讼解决争议的，可以申请再审C.人民法院受理再审申请后.可以组成合议庭予以审查D.以有新的证据足以推翻原判决、裁定为由申请再审的，人民法院可以询问当事人【答案】AB17、安全生产专项费用计量支付的工作内容包括（）。A.审查施工单位月度安全生产费用清单合规性B.监理审核当月实际使用安全经费台账C.现场核查施工单位安全生产费用实际使用情况D.总监办签认后，报建设单位审批E.建立安全生产费用监理审核台账【答案】ABC18、网络计划中，工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔之间的关系是（）。A.工作的总时差一定不会超过其相应的自由时差B.工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔D.工作的自由时差不可能超过总时差E.工作的自由时差，有可能超过或等于总时差【答案】CD19、新奥法的三大要素是（）。A.光面爆破B.喷锚支护C.超前支护D.监控量测E.地表注浆【答案】ABD20、公路上使用的通信管道材料包括（）。A.水泥管块B.PVC管C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管E.镀锌钢管【答案】ACD21、路堤施工满足施工规定参数有（）。A.孔隙率标准的松铺厚度B.组合、压实速度C.压实遍数D.最大压实干密度的松铺厚度E.沉降差【答案】ABC22、公路交通主要标志按其作用，可分为（）。A.警告标志B.禁令标志C.指示标志D.辅助标志E.指路标志【答案】ABC23、下列属于中级人民法院管辖的案件有：()A.居住在国外美国人波特等15人在我国对我国某公司提起的合同违约之诉，案件的标的额为1万元，而且案情简单B.周某对王某提起的专利侵权纠纷案件C.周某对某出版社提起的出版合同纠纷案件，受诉法院所属高级法院没有对此类案件的管辖作出规定D.乙公司以甲公司的名称注册为域名，甲公司因而对乙公司提起诉讼的，受诉法院所属高级法院没有对此类案件的管辖作出规定【答案】ACD24、公路工程投资额的计算中，属于规费的是（）。A.养老保险费B.施工辅助费C.工伤保险费D.安全生产费E.医疗保险费【答案】AC25、工期优化中，组织措施的优化方法包括（）。A.作业方式的选择B.作业顺序的选择C.增加工作面D.从计划外增加资源E.使用先进设备【答案】ABD26、桥涵构造物的台背回填，实测项目包括（）。A.压实度B.反滤层厚度C.填土长度D.宽度E.弯沉【答案】AC27、国家有关法律法规明确要求，在处理事故时必须坚持和实施“四不放过”原则包括（）。A.事故发生原因未查清不放过B.事故责任者和职工群众没有受到教育不放过C.安全隐患没有整改预防措施不放过D.事故责任者不处理不放过E.事故未上报不放过【答案】ABCD28、施工辅助费包括（）。A.生活用家具购置费B.检验试验费C.工程定位复测D.工程点交E.场地清理【答案】BCD29、高温期施工水泥混凝土路面应符合（）。A.避开中午高温段B.夜间施工应具有良好的照明工具C.拌合站的集料堆应避开设置遮阳棚D.使用的水泥混凝土可掺适量的粉煤灰E.使用的水泥混凝土可掺适量的硅灰【答案】A