2024建设工程施工合同管理要点原创

2024建设工程施工合同管理要点原创合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜，经充分协商，达成一致意见，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程总投资：__________________二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止。2.2工程竣工验收合格的时间应在合同约定的工期内完成。三、质量标准3.1工程质量应符合国家及行业现行相关标准、规范的要求。3.2工程质量的评定以委托方组织的竣工验收为准。四、合同价款及支付4.1双方同意，本合同的工程总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2甲方应按合同约定的付款节点及时向乙方支付合同价款。4.3付款方式：________。五、承包方的义务5.1承包方应按照合同约定的内容、质量标准、工期要求完成工程建设。5.2承包方应严格按照国家及行业的标准、规范进行施工，确保工程质量。5.3承包方应承担因施工原因造成的工程质量问题、安全事故的责任。5.4承包方应按照委托方的要求，提供与工程相关的资料、文件。六、委托方的义务6.1委托方应按照合同约定的时间和金额向承包方支付合同价款。6.2委托方应提供施工所需的场地、资料、设备等条件。6.3委托方应协助承包方办理工程所需的各种手续。七、违约责任7.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。7.2任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术文件

2.工程量清单和报价单

3.施工组织设计和施工方案

4.工程验收标准和质量保证措施

5.安全生产措施和环境保护措施

6.工程变更协议

7.付款凭证和收款凭证

8.工程保修书

9.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付合同价款，认定为违约行为。

2.甲方未提供施工所需条件，导致乙方无法按时完成工程，认定为违约行为。

3.乙方未按约定内容、质量标准、工期要求完成工程建设，认定为违约行为。

4.乙方未严格按照国家及行业的标准、规范进行施工，导致工程质量问题，认定为违约行为。

5.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，认定为违约行为。三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的一系列法律制度。

2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的一系列法律制度。

3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工验收合格的时间。

4.合同价款：指双方约定的工程总价款。

5.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。

6.工程验收：指委托方组织对工程质量、安全、功能等方面的检查、评估和认定。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到甲方未按约定时间支付合同价款的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方及时支付。如协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。

2.遇到甲方未提供施工所需条件的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方履行合同约定的义务。如协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。

3.遇到乙方未按约定完成工程建设的问题，甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方按照合同约定履行义务。如协商无果，甲方可以依法向法院提起诉讼。

4.遇到乙方未按照国家及行业标准进行施工的问题，甲方可以要求乙方立即整改，并承担由此产生的费用。如乙方拒绝整改，甲方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同管理。

2.适用于委托方与承包方之间的工程价款支付