建设工程施工合同管理练习试卷1（共195题）

建设工程施工合同管理练习试卷1（共7套）（共195题）建设工程施工合同管理练习试卷第1套一、单项选择题(本题共17题，每题1.0分，共17分。)1、下列行为中不符合暂停施工规定的是()。A、工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令B、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见C、承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工D、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复标准答案：C知识点解析：承包人实施工程师作出的处理意见后,可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可以自行复工。2、在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题,则修复该部位工程质量缺陷时应由()。A、发包人承担费用和工期损失B、承包人承担费用和工期损失C、承包人承担费用,工期给予顺延D、发包人承担费用,工期给予顺延标准答案：B知识点解析：经工程师检查检验合格后,又发现因承包人原因出现的质量问题,仍由承包人承担责任,赔偿发包人的直接损失,工期不予顺延。3、依据施工合同示范文本的规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由()。A、发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延B、承包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延C、设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期不予顺延D、设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延标准答案：A知识点解析：设计原因达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款。4、施工中承包人要求使用特殊工艺,经工程师认可后实施,应由()。A、发包人办理申报手续,发包人承担相关费用B、发包人办理申报手续,承包人承担相关费用C、承包人办理申报手续,承包人承担相关费用D、承担人办理申报手续,发包人承担相关费用标准答案：C知识点解析：如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用。若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。5、施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,()后推迟开工日期。A、承包人以书面形式通知工程师B、发包人以书面形式通知承包人C、工程师以书面形式通知承包人D、工程师征得承包人同意标准答案：C知识点解析：因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,导致了承包人不能按照协议书约定的日期开工,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。6、施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为()。A、送达竣工验收报告日B、修改后提请发包人验收日C、修改后验收合格日D、办理竣工移交手续日标准答案：B知识点解析：工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。7、施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划进度不符时,承包人按工程师的要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由()承担责任。A、发包人B、承包人C、工程师D、承包人和工程师标准答案：B知识点解析：因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度,所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责,这种确认并不是工程师对延期的批准,而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。8、工程竣工验收之前,承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书,其中工程质量保修的()。A、范围和内容应按国家规定确定B、范围和内容应由当事人约定C、范围按国家规定,内容由当事人约定D、范围由当事人约定,内容按国家规定标准答案：C知识点解析：建设工程实行质量保修制度,具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定,保修内容由当事人约定。9、发包人负责采购的一批钢窗,运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕,工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形,要求承包人拆除,则此质量事故()。A、所需费用和延误工期由承包人负责B、所需费用和延误工期由发包人负责C、所需费用给予补偿,延误工期由承包人负责D、延误工期应予顺延,费用由承包人负责标准答案：B知识点解析：发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责检查试验,费用由发包人负责。此次检查试验通过以后,不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。10、按照施工合同的规定,()属于发包人的主要工作。A、提供统计报表B、保证施工噪音符合环保规定C、开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D、做好施工现场地下管线的保护标准答案：C知识点解析：“开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要”属于发包人的主要工作之一。11、施工合同示范文本规定,由承包人采购的材料设备在使用前需要进行的检验试验工作由()。A、发包人负责,费用由承包人负责B、发包人负责,费用由发包人负责C、承包人负责,费用由发包人负责D、承包人负责,费用由承包人负责标准答案：D知识点解析：承包人采购的材料设备,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检查检验的费用由承包人承担。12、以下文件均构成施工合同文件的组成部分,但从文件的解释顺序来看,()是错误的。A、合同协议书、中标通知书B、投标书、工程量清单C、施工合同通用条件、专用条件D、标准及有关技术文件、图纸标准答案：C知识点解析：施工合同专用条件的效力优先于通用条件。13、建设工程合同不是()。A、诺成合同B、从合同C、双务合同D、有偿合同标准答案：B知识点解析：建设工程合同是主合同、诺成合同、双务合同、有偿合同。14、有关施工合同中当事人的论述,不正确的是()。A、施工合同的当事人是发包人和承包人,双方是平等的民事主体B、承发包双方签订施工合同,必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力C、对合同范围内的工程实施建设时,发包人必须具备组织协调能力;承包人必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件D、发包人必须是建设单位,不得是项目总承包单位标准答案：D知识点解析：在一定条件下,项目总承包单位也可以是发包人。15、关于建设工程合同订立的下列表述中,正确的是()。A、建设工程合同可采用书面形式或口头形式B、《建筑法》提倡对建设工程实行总承包C、建设工程合同的订立,由发包人发出要约D、发包人可以将一个单位工程的主体部分肢解发包标准答案：B知识点解析：建设工程合同只能采用书面形式;建设工程合同的订立,由承包人发出要约,发包人承诺;发包人不可以将一个单位工程的主体部分肢解发包。16、有关施工合同的订立不正确的一项为()。A、施工合同作为合同的一种,其订立也要经过要约和承诺两个阶段B、中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同C、签订合同的必须是中标的施工企业,合同价应与中标价相一致,投标书中已确定的合同条款一般不做修改,如需修改须经双方协商解决D、如果中标施工企业拒绝与建设单位签订合同,则建设单位将不退还其投标保证金标准答案：C知识点解析：签订合同的必须是中标的施工企业,合同价应与中标价相一致,投标书中已确定的合同条款中,涉及到工期、质量、造价等实质性内容的条款不得修改或谈判。17、下列关于施工合同的论述,不正确的为()。A、总价合同适用于工程量不太大且能够精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目B、单价合同适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,并且能够鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润C、成本加酬金合同的缺点是业主对工程总造价不易控制,承包人也往往不注意降低项目成本D、在成本加酬金合同中,风险由业主与承包方共同承担标准答案：D知识点解析：在成本加酬金合同中,风险主要由业主承担。二、多项选择题(本题共8题，每题1.0分，共8分。)18、依据施工合同示范文本的规定,在合同的履行过程中,发包人应完成的工作内容包括()。标准答案：A,C,E知识点解析：“提供和维护非夜间施工使用的照明”和“保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定”属于承包人应完成的工作。19、依据施工合同示范文本的规定,当发包人供应材料设备时,()。标准答案：A,C,E知识点解析：清点后承包人承担材料保管责任,但质量责任属于发包人(“谁采购谁负责质量原则”)。材料使用前由承包人承担检验试验工作,但是费用由发包人承担。20、依据施工合同示范文本的规定,在合同的履行过程中,有关隐蔽验收和重新检验的提法和做法错误的有()。标准答案：C,D,E知识点解析：无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑时,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。“工程师未能参加验收应视为该部分工程合格”说法欠妥,如果因工程师自己的原因未能参加验收,承包人按规定程序自行组织验收,工程师、发包人应承认其验收记录(合格);否则,工程师未能参加验收不应视为该部分工程合格。21、依据施工合同示范文本的规定,关于设计变更管理的提法正确的有()。标准答案：B,D,E知识点解析：根据规定,施工中承包人不得因施工方便而要求对原设计进行变更。工程师可以依据工程项目的需要和施工现场的实际情况,就以下方面向承包人发出变更通知:①更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;②增减合同中约定的工程量;③改变有关工程的施工时间和顺序;④其他有关工程变更需要的附加工作,并非“工程师有权就工程施工中的任何内容下达变更指令”。22、依据施工合同示范文本的规定,()造成工期延误,经工程师确认后工期可以相应顺延。标准答案：A,B,D,E知识点解析：下列情况出现了并经工程师确认的,工期可以顺延:①发包人不能按约定提供开工条件;②发包人不按约定支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③设计变更和工程量增加;④一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑤不可抗力事件等。23、依据施工合同示范文本的规定,不可抗力事件发生后,承包人应承担的风险范围包括()。标准答案：B,D知识点解析：不可抗力事件发生后,工程本身的损失及后续费用、第三方人员伤亡及财产损失由发包人承担,双方的财产损失及人员伤亡由双方分别负责,工期顺延。24、依据施工合同示范文本的规定,工程试车内容与承包人安装范围相一致,其中()是错误的。标准答案：A,B知识点解析：单机无负荷试车,由承包人组织试车;联动无负荷试车,由发包人组织试车。25、依据施工合同示范文本的规定,施工合同文件包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：依据施工合同示范文本的规定,施工合同文件包括(按解释权先后顺序排列):合同协议书(包含合同履行工程的洽商、变更等书面协议或文件);中标通知书;投标书及其附件;施工合同专用条款;施工合同通用条款;标准、规范与有关技术文件;图纸;工程量清单;工程报价单或预算书。建设工程施工合同管理练习试卷第2套一、单项选择题(本题共17题，每题1.0分，共17分。)1、当()时,总承包商可提出终止合同。A、出现恶劣的天气B、发生严重的工伤事故C、业主严重拖欠承包商应得的工程款D、承包商与工程师关系紧张标准答案：C知识点解析：发包人不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工或终止合同,由发包人承担违约责任。2、下列行为中,()不符合暂停施工的规定。A、工程师在确定有必要时,可要求乙方暂停施工B、工程师未能在规定时间内提出处理意见,乙方可自行复工C、乙方交送复工要求后,可自行复工D、施工过程中发现有价值的文物,乙方应暂停施工标准答案：C知识点解析：乙方交送复工要求后,工程师在规定的时间内未给予答复,乙方可自行复工。3、发包人按照合同约定采购的门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方与供货人检验接收后,口头指令承包人的仓库保管员负责保管,施工使用时发现部分门窗损坏,则应由()。A、发包人承担损失责任B、保管员负责赔偿损失C、承包人负责赔偿损失D、发包人和承包人各承担损失的50%标准答案：A知识点解析：发包人采购供应材料设备的,现场交货前未按规定通知承包人验收的,发生损坏丢失的由发包人负责。4、发包人供应的材料设备使用前,由()负责检验,费用由()负责。A、工程师,承包人B、发包人,承包人C、工程师,发包人D、承包人,发包人标准答案：D知识点解析：发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验,费用由发包人负责。5、承包人采购的材料设备与设计要求或者标准要求不符时,工程师可以拒绝验收,由()重新采购符合要求的产品。A、工程师B、发包人C、承包人D、分包人标准答案：C知识点解析：承包人采购的材料设备与设计要求或者标准要求不符时,工程师可以拒绝验收,由承包人重新采购符合要求的产品。6、承包人采购的材料设备到货,工程师不能按时到场验收,事后发现不符合设计要求时,()。A、承包人承担发生的费用,工期顺延B、发包人承担发生的费用,工期顺延C、发包人承担发生的费用,工期不予顺延D、承包人承担发生的费用,工期不予顺延标准答案：D知识点解析：承包人采购的材料设备到货,工程师不能按时到场验收,事后发现不符合设计要求时,承包人承担发生的费用,工期不予顺延,即“谁采购谁负责”。7、下列事件中,由于()导致的损失不属于不可抗力范畴。A、地震B、洪水C、施工爆破作业D、现场毗邻建筑物的火灾标准答案：C知识点解析：不可抗力,是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾以及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。8、()属于不可抗力事件。A、战争、动乱B、乙方责任造成的爆炸C、正常的阴雨天气D、雨天积水标准答案：A知识点解析：不可抗力,是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,包括:因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾以及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。9、在工程施工过程中,由于不可抗力事件的发生导致的费用中,()需要由承包人承担。A、工程所需清理、修复B、承包人施工人员伤亡损失C、第三方人员伤亡和财产损失D、现场施工材料损失标准答案：B知识点解析：不可抗力事件发生后,工程本身的损失及后续费用、第三方人员伤亡及财产损失由发包人承担,双方的财产损失及人员伤亡由双方分别负责,工期顺延。10、在工程施工过程中,由于不可抗力事件的发生导致下列费用发生,需要由承包人承担的有()。A、工程所需清理、修复费用B、应工程师要求留在施工场地的管理人员费用C、承包人施工人员伤亡损失D、现场施工材料损失标准答案：C知识点解析：因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方分别承担:工程本身的损失及后续费用、第三方人员伤亡及财产损失由发包人承担,双方的财产损失及人员伤亡由双方分别负责,工期顺延。11、不可抗力事件持续发生时,承包人应每隔7天向工程师报告受害情况,于不可抗力事件结束后()内,向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A、48小时B、7天C、14天D、30天标准答案：C知识点解析：不可抗力事件持续发生时,承包人应每隔7天向工程师报告受害情况,于不可抗力事件结束后14天内,向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。12、由于设备制造原因导致试车达不到验收要求,则该项拆除、修理或重新安装费用应由()承担。A、业主B、承包商C、设备采购方D、设计方标准答案：C知识点解析：由于设备制造原因导致试车达不到验收要求,则该项拆除、修理或重新安装费用应由设备采购方承担。13、施工合同示范文本规定,()应由承包方承担。A、承包方在地下管道附近施工的防护措施费用B、承包方由于安全措施不力造成事故而发生的费用C、在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出D、第三方责任造成伤亡事故发生的费用标准答案：B知识点解析：承包人按工程质量、安全、消防管理有关规定组织施工,承担由于自身的安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非承包人责任造成安全事故,由责任方承担责任和发生的费用。正常情况下安全保护、防护措施费由发包人承担。14、为了保证工程质量,《建设工程施工合同》(示范文本)规定,()的最低质量保修期限为5年。A、地基基础工程B、防水工程C、给水管道工程D、设备安装工程标准答案：B知识点解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定,正常使用条件下的最低保修期限:①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;③供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。15、承包人在临街交通要道附近施工,施工开始前应向工程师提出安全措施,工程师认可后实施,其防护措施费用由()。A、发包人承担B、承包人承担C、发包人与承包人共同承担D、承包人垫付,施工结束无安全事故后由发包人支付标准答案：A知识点解析：承包人按工程质量、安全、消防管理有关规定组织施工,承担由于自身的安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非承包人责任造成安全事故,由责任方承担责任和发生的费用。正常情况下安全保护、防护措施费由发包人承担。16、工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后,由于()而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A、两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B、承包人在同一空间不同高程上同时作业,为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C、等待设计图纸的变更而暂停某一作业面的施工D、为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹标准答案：B知识点解析：暂停施工导致的损失是根据其原因确定的:停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;如果停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。如果因工程师未及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任。17、混凝土工程施工中,模板和钢筋架立完毕,承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土施工。工程师对该部位的质量表示怀疑,进行穿孔试验,结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按()处理。A、费用和工期损失均给予补偿B、费用和工期损失均不给予补偿C、给予费用补偿,不顺延工期D、顺延合同工期,不给予费用补偿标准答案：B知识点解析：这虽然属于隐蔽工程重新检验的问题,但是因承包人违反工程检验程序所引起的,所以不能根据“检验结果区分原则”处理。二、多项选择题(本题共8题，每题1.0分，共8分。)18、业主采购的建筑材料,按规定通知承包人共同验收,而届时承包人未派人参加,则()。标准答案：B,C,E知识点解析：因承包人违反程序规定,因此由承包人承担相应责任,即:工程师单独验收,验收后交给承包人保管,并且发生损坏或丢失由承包人负责。19、承包人按合同规定,在开始施工前将编制好的施工进度计划提交给工程师。经工程师审核签字同意的进度计划,在合同管理中的作用表现为()。标准答案：A,B,D知识点解析：承包人按合同规定,在开始施工前将编制好的施工进度计划提交给工程师。经工程师审核签字同意后的,就成为重要的合同文件,对三方均有约束力,即承包人应该按计划施工;工程师应按计划进行协调管理;发包人应按计划中要求的时间移交施工现场。不管实际进度超前还是滞后于计划进度,工程师均有权通知承包人修改进度计划,以便更好地进行后续施工的协调管理;并且,工程师不对确认后的改进措施效果负责。20、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑,致使承包人进行剥露后重新取样试验。试验结果表明该部分的施工质量虽满足规范的要求,但未达到合同约定的标准。工程师应决定()。标准答案：B,E知识点解析：属于重新检验的问题,未达到合同约定的标准,由此产生的一切后果由承包人承担。21、发生()等情况后,工程师应批准承包商合理顺延工期。标准答案：A,B,D,E知识点解析：下列情况出现了并经工程师确认的,工期可以顺延:①发包人不能按约定提供开工条件;②发包人不按约定支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③设计变更和工程量增加;④一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑤不可抗力事件等。22、因()造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延。标准答案：B,C知识点解析：D因承包商自身的原因造成工期延误,不能要求顺延工期;因业主原因或不可抗力事件造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延。23、施工合同履行过程中,由于不可抗力事件造成了损害,下列()等费用应由业主负责。标准答案：A,D知识点解析：质量合格是工程计量的前提,因此事件前被判定为不合格的工程的损害修复费用就由承包人承担。24、依据施工合同示范文本的规定,下列关于竣工验收的提法,正确的有()。标准答案：A,E知识点解析：工程质量保修书应在验收前由承包人与发包人签订。根据具体情况,工程可以部分甩项竣工。工程需要修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后再次提请发包人验收之日。25、依据施工合同示范文本的规定,下列()等费用应由承包人承担。标准答案：C,E知识点解析：“施工中发现文物的保护费用”“承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费”和“施工现场内第三方人员的生命财产保险费”由发包人承担。建设工程施工合同管理练习试卷第3套一、单项选择题(本题共21题，每题1.0分，共21分。)1、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。A、发包人赔偿，延误的工期顺延B、发包人赔偿，延误的工期不予顺延C、自己承担，延误的工期顺延D、自己承担，延误的工期不予顺延标准答案：A知识点解析：暂无解析2、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。A、工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B、工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C、工程师未确认，承包人应修改进度计划D、工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示标准答案：B知识点解析：暂无解析3、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人()。A、应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B、应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C、不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D、不赔偿承包人的损失，工期不予顺延标准答案：A知识点解析：暂无解析4、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。A、承包人承担返工费用，工期不予顺延B、承包人承担返工费用，工期给予顺延C、发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D、发包人承担追加合同价款，工期给予顺延标准答案：D知识点解析：暂无解析5、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则()。A、发包人承担全部费用，工期相应顺延B、发包人承担全部费用，工期不予顺延C、承包人承担全部费用，工期不予顺延D、承包人承担全部费用，工期相应顺延标准答案：A知识点解析：暂无解析6、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。A、工程师负责检验，发包人承担检验费用B、工程师负责检验，承包人承担检验费用C、承包人负责检验，发包人承担检验费用D、承包人负责检验，承包人承担检验费用标准答案：C知识点解析：暂无解析7、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人和承包人共同标准答案：B知识点解析：暂无解析8、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。A、发包人B、设计单位C、承包人D、监理单位标准答案：B知识点解析：暂无解析9、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是()。A、工程验收通过B、承包人送交了竣工验收报告C、办理完移交工程手续D、发包人支付了竣工结算款标准答案：C知识点解析：暂无解析10、依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。A、材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B、到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C、供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D、到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地标准答案：C知识点解析：暂无解析11、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由()。A、承包人承担相关费用，工期不予顺延B、承包人承担相关费用，工期相应顺延C、设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D、设备制造商承担相应费用，工期相应顺延标准答案：A知识点解析：暂无解析12、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。A、需承包人书面通知工程师B、应经建设行政主管部门批准C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人标准答案：C知识点解析：暂无解析13、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是()。A、发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B、发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C、承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D、承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用标准答案：A知识点解析：暂无解析14、施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由()承担，A、工程师B、承包人C、工程师和承包人D、发包人标准答案：B知识点解析：暂无解析15、依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工()。A、验收后由发包人负责B、验收前由发包人负责C、验收后由工程师负责D、验收前由工程师负责标准答案：A知识点解析：暂无解析16、由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是()。A、费用由发包人承担，工期给予顺延B、费用由承包人承担，工期不子顺延C、费用由发包人承担，工期不予顺延D、费用由承包人承担，工期给子顺延标准答案：B知识点解析：暂无解析17、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。A、协调处理施工现场周围地下管线保护工作B、按工程需要提供非夜间施工使用的照明C、办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D、组织设计交底标准答案：B知识点解析：暂无解析18、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书标准答案：C知识点解析：暂无解析19、在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于()。A、1年B、2年C、5年D、工程设计年限标准答案：C知识点解析：暂无解析20、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()日。A、承包人第一次提交竣工验收报告B、承包人修改后再次提请竣工验收C、最终验收合格D、办理竣工验收手续标准答案：B知识点解析：暂无解析21、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。A、发包人B、承包人C、设备供应人D、发包人和承包人分别标准答案：A知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共11题，每题1.0分，共11分。)22、施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析23、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图样的变更，此变更()。标准答案：A,E知识点解析：暂无解析24、下列有关确定变更价款的做法，正确的有()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析25、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由发包方承担。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析26、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析27、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括()。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析28、按照施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析29、依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析30、下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析31、施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以()。标准答案：C,E知识点解析：暂无解析32、依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析建设工程施工合同管理练习试卷第4套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，()是错的。A、合同协议书、中标通知书B、施工合同通用条件、施工合同专用条件C、标准及有关技术文件、图样D、投标书、工程量清单标准答案：B知识点解析：暂无解析2、按照施工合同的规定，从开工之日起至()止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A、承包人提前竣工验收前自检合格日B、承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C、开始竣工检验日D、竣工验收合格，工程师在检验记录签字日标准答案：B知识点解析：暂无解析3、发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存日入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为()。A、费用和工期损失均由承包人承担B、补偿费用并顺延合同工期C、补偿费用但不顺延合同工期D、顺延合同工期但不补偿费用标准答案：B知识点解析：暂无解析4、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括()。A、增加合同中约定的工程量B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施C、改变承包人原计划的工作顺序的时间D、更改工程有关部分的标高标准答案：B知识点解析：暂无解析5、在施工合同履行过程中，()是错误的。A、工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B、如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请示且工程师收到请示后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C、承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D、承包人对工程师的错误指令不承担责任标准答案：C知识点解析：暂无解析6、为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定()的最低质量保修期限为5年。A、地基基础工程B、防水工程C、给水管道工程D、设备安装工程标准答案：B知识点解析：暂无解析7、在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，()是错误的。A、工程师可以拒绝验收B、承包人承担由此发生的费用C、承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D、由此造成工期延误不予顺延标准答案：C知识点解析：暂无解析8、混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按()处理。A、费用和工期损失均给予补偿B、费用和工期损失均不给予补偿C、给予费用补偿但不顺延合同工期D、顺延合同工期但不给予费用补偿标准答案：A知识点解析：暂无解析9、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，正程师认可后实施，其防护措施费由()。A、发包人承担B、承包人承担C、发包人和承包人共同分担D、承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付标准答案：A知识点解析：暂无解析10、监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于()而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A、两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B、承包人在同一空间不同高度上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C、等待设计图样的变更而暂停某一作业的施工D、为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹标准答案：B知识点解析：暂无解析11、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()A、协议书B、专用条款C、标准条款D、质量保修书标准答案：B知识点解析：暂无解析12、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由()承担。A、乙承包人B、发包人C、甲承包人D、工程师标准答案：B知识点解析：暂无解析13、某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按()。A、延误1个月竣工赔偿B、提前1个月竣工奖励C、不追究延误竣工责任，也不给予奖励D、考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿标准答案：A知识点解析：暂无解析14、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由()。A、保管员负责赔偿损失B、发包人承担损失责任C、承包人负责赔偿损失D、发包人与承包人共同承担损失责任标准答案：B知识点解析：暂无解析15、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。A、发包人追加合同价款，相应顺延工期B、发包人追加合同价款，工期不予顺延C、承包人承担发生的费用，相应顺延工期D、承包人承担发生的费用，工期不予顺延标准答案：A知识点解析：暂无解析16、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由()。A、承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B、承包人负责检验工作，并承担检验费用C、发包人负责检验工作，并承担检验费用D、发包人负责检验工作，承包人承担检验费用标准答案：A知识点解析：暂无解析17、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，()。A、发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B、工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师标准答案：D知识点解析：暂无解析18、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以()。A、立即发出解除合同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工标准答案：C知识点解析：暂无解析19、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A、增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B、增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C、增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D、增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延标准答案：C知识点解析：暂无解析20、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对()的保修期限应为5年。A、地基基础工程B、屋面防水工程C、设备安装工程D、排水管道工程标准答案：B知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共11题，每题1.0分，共11分。)21、在招标程序中，()等将作为未来合同文件的组成部分。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析22、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析23、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有()。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析24、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则()。标准答案：A,E知识点解析：暂无解析25、在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则()。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析26、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括()。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析27、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析28、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析29、在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析30、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析31、施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析建设工程施工合同管理练习试卷第5套一、单项选择题(本题共21题，每题1.0分，共21分。)1、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款()。A、经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认B、经甲确认的有效，甲不予确认的无效C、经乙签字的全部有效D、需委托造价管理部门确定标准答案：C知识点解析：暂无解析2、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。A、中标通知书B、投标书C、施工合同专用条款D、规范标准答案：B知识点解析：暂无解析3、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地专用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。A、公路管理部门B、承包人C、发包人D、承包人与发包人共同标准答案：C知识点解析：暂无解析4、某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。A、费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延B、费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延C、费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延D、费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延标准答案：A知识点解析：暂无解析5、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应()。A、向发包人索赔B、向乙施工单位索赔C、向监理单位索赔D、自行承担标准答案：A知识点解析：暂无解析6、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。A、发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B、发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C、承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D、承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延标准答案：B知识点解析：暂无解析7、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。A、工程本身的损害B、因工程损害导致的第三方财产损失C、承包人的施工机械损坏D、工程所需清理费用标准答案：C知识点解析：暂无解析8、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述中，正确的是()。A、发包人办理申报手续并承担费用B、发包人办理申报手续，承包人承担费用C、承包人办理申报手续，发包人承担费用D、承包人办理申报手续并承担费用标准答案：D知识点解析：暂无解析9、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()。A、需经工程师认可，费用由承包人承担B、需经工程师认可，费用由发包人承担C、不经工程师认可，费用由承包人承担D、不经工程师认可，费用由发包人承担标准答案：B知识点解析：暂无解析10、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为()。A、3月1日B、3月15日C、3月18日D、3月20日标准答案：A知识点解析：暂无解析11、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()。A、承包人的损失都由发包人承担B、发包人的损失都由承包人承担C、双方的损失各自承担D、双方的损失都由审批部门承担标准答案：C知识点解析：暂无解析12、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A、审查单位与监理单位共同承担B、承包人与审查单位连带承担C、承包人全部承担D、承包人承担设计损失，发包人承担施工损失标准答案：C知识点解析：暂无解析13、某工程，设计图样由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图样，则()。A、由发包人复制，复制费用发包人承担B、由发包人复制，复制费用承包人承担C、由承包人复制，复制费用承包人承担D、由承包人复制，复制费用发包人承担标准答案：B知识点解析：暂无解析14、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。A、无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B、无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C、应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D、应当赔偿承包人损失，工期不予顺延标准答案：C知识点解析：暂无解析15、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。A、承包人B、钢材供应商C、监理单位D、发包人标准答案：D知识点解析：暂无解析16、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()。A、发包人负责，并承担检验费用B、发包人负责，检验费用由承包人承担C、承包人负责，并承担检验费用D、承包人负责，检验费用由发包人承担标准答案：D知识点解析：暂无解析17、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则()。A、甲、乙都应向发包人索赔B、甲、乙分别承担对方的损失C、甲、乙分别承担各自的损失D、甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担标准答案：A知识点解析：暂无解析18、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。A、如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励B、如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励C、如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D、如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任标准答案：B知识点解析：暂无解析19、某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则()。A、防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B、防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C、防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D、防护措施由承包人完成，费用由发包人承担标准答案：D知识点解析：暂无解析20、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()。A、无权对该工程主张任何权利B、无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C、可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D、可以留置该工程标准答案：C知识点解析：暂无解析21、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由()承担。A、发包人B、监理单位C、承包人D、维修公司标准答案：C知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共11题，每题1.0分，共11分。)22、《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中()是错误的。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析23、《建设工程施工合同》规定了施工中出现不可抗力事件时双方的承担方法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。标准答案：B,D知识点解析：暂无解析24、下列关于施工合同履行过程中，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求的有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析25、施工合同履行过程中，由于()原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析26、工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析27、依照施工合同示范文本通用条款的规定，()属于发包人应当完成的工作。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析28、依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为()。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析29、依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析30、依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析31、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析32、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析建设工程施工合同管理练习试卷第6套一、单项选择题(本题共19题，每题1.0分，共19分。)1、()是发包人支付工程款的前提。A、工程量清单B、对承包人完成工程量的核实确认C、承包人提交已完工程量报告D、工程师自行计量结果标准答案：B知识点解析：对承包人完成工程量的核实确认是发包人支付工程款的前提。2、发包人应在()14天内,向承包人支付工程进度款。A、每个月的月末B、承包人完成工程施工C、工程师对已完工程检验后D、双方计量确认后标准答案：D知识点解析：发包人应在双方计量确认后14天内,向承包人支付工程进度款。3、建设工程未经验收或者验收不合格,不得交付使用。发包人强行使用的,由此发生的质量问题及其他问题,由()承担责任。A、发包人B、工程师C、承包人D、分包人标准答案：A知识点解析：建设工程未经验收或者验收不合格,不得交付使用。发包人强行使用的,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。4、工程具备竣工验收条件,承包人应按国家工程竣工验收的有关规定,向发包人提供完整的()。A、竣工验收报告及竣工图B、竣工资料及竣工验收报告C、竣工验收报告及结算资料D、竣工验收报告及质量保证书标准答案：B知识点解析：工程具备竣工验收条件,承包人应按国家工程竣工验收的有关规定,向发包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。5、承包人实施爆破作业前应书面通知工程师,并提出相应的安全保护措施,经工程师认可后实施。()费用由发包人承担。A、实施爆破B、制定安全防护措施C、安全防护措施D、清理现场标准答案：C知识点解析：承包人实施爆破作业前应书面通知工程师,并提出相应的安全保护措施,经工程师认可后实施。安全防护措施费用由发包人承担。6、承包人提出使用专利技术,报工程师认可后实施,()承担有关费用。A、承包人B、工程师C、发包人D、专利权人标准答案：A知识点解析：使用专利技术或特殊工艺,谁提出使用、谁就承担有关费用。7、在施工中发现文物,承包人应立即保护好现场,并及时通知工程师,工程师报告当地文物管理部门,承发包双方按文物管理部门要求采取妥善保护措施,()。A、文物管理部门承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延B、承包人承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延C、承包人承担由此发生的费用,延误的工期不予顺延D、发包人承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延标准答案：D知识点解析：在施工中发现文物,承包人应立即保护好现场,并及时通知工程师,工程师报告当地文物管理部门,承发包双方按文物管理部门要求采取妥善保护措施,发包人承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。8、根据《建设工程施工合同》(示范文本),承包人应在工程款可以调整的情况发生后将调整的原因、金额以书面形式通知工程师的时限为()天。A、3B、7C、14D、31标准答案：C知识点解析：在工程设计变更确定后14日内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出变更工程价款的报告,经发包人审核同意后调整合同价款。9、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的,应由()组织试车。A、发包人B、承包人C、设备供应单位D、工程师标准答案：A知识点解析：具备联动无负荷试车时,由发包人组织试车。在试车前48小时,书面通知承包人,通知内容包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求等。10、某工程施工到4月15日时发生了设计变更,由于合同中没有适用或类似于变更工程的价格,承包人在4月30日提出的变更工程价款的报告中自行确定了变更价格;按照《建设工程施工合同》(示范文本)规定,()。A、由工程师确定变更价格,经业主确认后执行B、承包人确定的变更价格,经工程师确认后执行C、承包人确定的工程价款视为无效D、承包人确定的变更价格,经业主确认后执行标准答案：B知识点解析：发生了设计变更,由于合同中没有适用或类似于变更工程的价格,承包人可提出相应的变更价格,经工程师确认后执行。11、在建设工程施工合同履行中,工程师接到承包人的变更工程价款报告,确认承包人要求的时限为()。A、14天B、48小时C、7天D、3天标准答案：A知识点解析：工程师收到变更价款报告,应在收到之日起14日内予以确认或提出协商意见。12、按照《建设工程施工合同》(示范文本)的规定,当该合同生效后,如果承包人不能按时开工,应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。该申请的提出应不迟于协议书约定的开工日期前()天。A、28B、21C、14D、7标准答案：D知识点解析：承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。13、发包人不能按时支付工程款,可通过协议延期支付,协议须明确延期支付时间和从发包人代表计量签字后第()天起计算应付款的贷款利息。A、10B、15C、20D、25标准答案：B知识点解析：发包人不能按时支付工程款,可通过协议延期支付,协议须明确延期支付时间和从发包人代表计量签字后第15天起计算应付款的贷款利息。14、关于施工合同的违约责任不正确的是()。A、承包人不能按合同工期竣工,工程质量达不到约定的质量标准,或由于承包人原因导致合同无法履行,承包人承担违约责任,双倍赔偿因其违约给发包人造成的损失B、发包人不按合同约定支付工程款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任C、如果发包人不履行或者不按照约定履行合同中要求完成的所有义务,应当赔偿违约行为给承包人造成的经济损失,延误的工期相应顺延D、双方应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法标准答案：A知识点解析：承包人不能按合同工期竣工,工程质量达不到约定的质量标准,或由于承包人原因导致合同无法履行,承包人承担违约责任,赔偿因其违约给发包人造成的损失。但“双倍赔偿”的提法欠妥。15、下列关于施工合同的变更不正确的是()。A、承包人不得对原工程设计进行变更B、施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或者施工组织设计的变更及对原材料、设备的换用,须经工程师同意C、承包人未经工程师同意擅自变更设计的,因擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延D、工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用由发包人承担标准答案：D知识点解析：承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,须经工程师同意;所发生的费用和获得收益的分担或分享,由发包人和承包人另行约定。16、要求承包商实施新增工程项目施工的变更指令应由()签发。A、业主B、工程师C、承包商D、设计单位标准答案：B知识点解析：要求承包商实施新增工程项目施工的变更指令应由工程师签发。17、根据施工合同范本的规定,工程竣工结算应遵循的程序是,当竣工验收合格后由()编制竣工结算报告。A、业主B、承包商C、工程师D、设计单位标准答案：B知识点解析：根据施工合同范本的规定,工程竣工结算应遵循的程序是,当竣工验收合格后由承包商编制竣工结算报告。18、当承包人对工程师的指令有异议时,应当将有关事宜书面通知工程师并()。A、精心继续组织施工,执行工程师作出的每一项此类决定B、放慢施工速度,等待有利于自己的新指令的到来C、不执行自己认为有异议的指令D、为避免损失扩大,在新指令的到来之前停止施工标准答案：A知识点解析：当承包人对工程师的指令有异议时,应当将有关事宜书面通知工程师并精心继续组织施工,执行工程师作出的每一项此类决定。19、当工程分包时,分包单位应当对()负责。A、设计单位B、建设单位C、总包单位D、工程师标准答案：C知识点解析：当工程分包时,分包单位应当对总包单位负责。建设工程施工合同管理练习试卷第7套一、单项选择题(本题共19题，每题1.0分，共19分。)1、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为从()的日历天数计算。A、合同签字日起并按投标文件中承诺B、合同签字日起并按招标文件中要求C、合同约定的开工日起并按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起并按招标文件中要求标准答案：C知识点解析：订立合同时约定的合同工期概念应为从合同约定的开工日起并按投标文件(非招标文件)中承诺的日历天数计算。2、施工合同示范文本中,“费用”一词体现的是合同履行过程中的责任,其含义是()。A、包括在合同价款内应给承包人的支付款B、包括在合同价款内应给承包人增加的合同价款C、包括在合同价款内应由承包人或发包人承担的经济支出D、不包括在合同价款内应由发包人或承包人承担的经济支出标准答案：D知识点解析：施工合同示范文本中,“费用”是不包括在合同价款内应由发包人或承包人承担的经济支出。3、依据施工合同示范文本的规定,承包人有权()。A、自主决定分包所承包的部分工程B、自主决定分包和转让所承担的工程C、经发包人同意转包所承担的工程D、经发包人同意分包所承担的部分工程标准答案：D知识点解析：依据施工合同示范文本的规定,承包人有权经发包人同意分包所承担的部分工程,但不得转包。4、中标通知书、施工图纸和工程量清单是建设工程施工合同文件的重要组成部分,就这三部分而言,如果在施工合同文件中出现不一致时,其优先解释顺序为()。A、施工图纸、工程量清单、中标通知书B、工程量清单、中标通知书、施工图纸C、中标通知书、施工图纸、工程量清单D、施工图纸、中标通知书、工程量清单标准答案：C知识点解析：施工合同文件的优先解释顺序为:合同协议书(包含合同履行工程的洽商、变更等书面协议或文件);中标通知书;投标书及其附件;施工合同专用条款;施工合同通用条款;标准、规范与有关技术文件;图纸;工程量清单;工程报价单或预算书。5、按照施工合同规定,项目经理是由()授权的派驻施工现场代表承包人的总负责人。A、监理单位B、发包人C、承包人D、工程师标准答案：B知识点解析：按照施工合同规定,项目经理是由承包人授权的派驻施工现场代表承包人的总负责人。6、总包单位必须自行完成建设项目的主要部分,其()可以分包。A、非主要部分或专业性较强的工程B、群体工程中半数以上的单位工程(指主体结构)C、风险性较大的工程D、有危险性的工程标准答案：A知识点解析：总包单位必须自行完成建设项目的主要部分和主体结构,非主要部分或专业性较强的工程可以分包。7、工程师在施工阶段进行进度控制的依据是()施工进度计划。A、承包商编制的B、业主编制的C、监理单位制定并由承包商认可的D、承包人提交并经工程师批准的标准答案：D知识点解析：工程师在施工阶段进行进度控制的依据是承包人提交并经工程师批准的施工进度计划。8、工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则()。A、工程师应推迟计量时间B、工程师单独计量无效C、工程师单独计量有效D、工程师可不必再计量标准答案：C知识点解析：工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则工程师单独计量有效。9、工程师对承包商()的工程量,不予计量。A、经批准超出设计图纸B、自身原因造成的返工C、设计变更而增加D、业主原因造成的返工标准答案：B知识点解析：工程师对承包商自身原因造成的返工或超出设计图纸的工程量,不予计量。10、承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部分进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为()。A、费用和工期损失全部由业主承担B、费用和工期损失全部由承包人承担C、费用由承包人承担,工期给予顺延D、工期不予顺延,但费用由业主给予补偿标准答案：B知识点解析：重新检验的责任承担是根据检验结果区分:合格(或符合合同要求),费用和工期损失全部由业主承担;否则,费用和工期损失全部由承包人承担。11、因承包人的施工质量未达到合同要求,工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后,向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时内未及时作出任何答复,此时承包人()。A、可以恢复工程的施工B、向发包人发出请求复工的通知C、停工等待工程师的指示并要求顺延工期D、停工等待工程师的指示,但不得要求顺延工期标准答案：A知识点解析：工程师接到请求复工通知后的48小时内未及时作出任何答复,此时承包人可以恢复工程的施工。12、某分部工程合同规定的竣工时间为8月1日。承包商在7月15日就完成了工程施工,并向工程师提交了竣工验收报告。由于外部配合条件不具备竣工检验的要求,到8月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天检验后表明质量合格,于8月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程移交证书中注明的竣工日期应为()。A、7