卫生间改造装修合同合同

卫生间改造装修合同合同合同编号：__________甲方（发包方）：公司名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方公司邮箱]乙方（承包方）：公司名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方公司邮箱]第二章：工程概况2.1工程地点：[具体工程地点]2.2工程内容：本次卫生间改造装修工程主要包括卫生间墙面、地面的翻新处理，安装新的卫浴设施（如马桶、淋浴喷头、洗手盆等），更换老化的给排水管道，以及对卫生间的局部结构进行调整等。2.3工程期限：自[开工日期]起至[竣工日期]止，总工期为[X]天。如遇不可抗力等特殊情况，工期相应顺延。第三章：工程价款及支付方式3.1工程总价款：人民币[X]元（大写：[大写金额]），该价款包含所有工程材料、人工费用及相关税费等。3.2支付方式及时间：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体阶段]时，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%；工程竣工验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%；剩余[X]%的工程价款作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性支付给乙方。第四章：工程质量及验收4.1工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行，保证卫生间改造装修后的各项功能正常，墙面地面平整、无裂缝，卫浴设施安装牢固、无渗漏等。4.2验收标准及时间：验收标准：以工程设计图纸、施工方案及国家相关标准为依据进行验收。验收时间：工程竣工后[X]日内，甲、乙双方共同进行验收。如甲方逾期未进行验收，视为验收合格；如乙方逾期未竣工，验收时间相应顺延。4.3验收程序：乙方在工程竣工前[X]日通知甲方进行验收；甲方接到通知后，应在[X]日内组织验收人员进行验收；验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》；如验收不合格，乙方应在[X]日内整改完毕，再次验收，直至合格。第五章：双方责任与义务5.1甲方责任与义务：提供施工所需的场地及相关条件，并保证场地符合施工要求；按合同约定支付工程价款；协助乙方协调与物业等相关部门的关系。5.2乙方责任与义务：严格按照合同约定及国家相关标准进行施工，保证工程质量；负责施工过程中的安全保障，如发生安全，应承担相应责任；遵守施工现场管理规定，文明施工，做好施工垃圾的清理工作；工程竣工后，向甲方提供相关的竣工资料及保修服务。第六章：施工组织与工期6.1施工组织计划：乙方应制定详细的施工组织计划，包括施工进度安排、人员调配、材料采购等，并报甲方备案；乙方应严格按照施工组织计划进行施工，如确需调整，应提前[X]日通知甲方并经甲方同意。6.2工期延误及处理：因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此而产生的窝工损失；因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付工程总价款[X]%的违约金，如延误超过[X]天，甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的损失。第七章：材料供应7.1材料供应方式：由乙方负责采购工程所需的全部材料，材料应符合国家相关标准及合同约定的质量要求。7.2材料质量标准：乙方采购的材料应具备质量检验报告、合格证书等相关证明文件，材料进场前应经甲方验收合格后方可使用。第八章：工程变更8.1工程变更的程序：如甲方需对工程进行变更，应提前[X]日书面通知乙方，并提供变更设计方案；乙方收到通知后，应在[X]日内提出变更价款及工期调整方案，经甲方同意后实施；如因工程变更导致工程价款或工期发生变化，双方应签订《工程变更协议》。8.2工程变更的价款调整：工程变更价款按照实际发生的费用计算，如合同中有类似变更工程的价格，参照该价格确定；如合同中没有适用或类似的价格，由双方协商确定。第九章：竣工结算9.1竣工结算的条件：工程竣工验收合格，乙方提交完整的竣工资料及结算报告。9.2竣工结算的程序：乙方在工程竣工验收合格后[X]日内，向甲方提交竣工资料及结算报告；甲方在收到结算报告后[X]日内进行审核，如无异议，双方签署《工程竣工结算报告》；如甲方提出异议，双方应在[X]日内协商解决，协商不成的，可委托第三方进行造价鉴定。第十章：违约责任10.1甲方违约责任：未按合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金；因甲方原因导致工程延误的，应承担乙方因此而产生的损失。10.2乙方违约责任：未按合同约定的质量标准进行施工的，应负责返工，直至达到合同约定的质量标准，由此产生的费用由乙方承担；未按合同约定的工期完成工程的，每延误一天，应向甲方支付工程总价款[X]%的违约金；工程竣工后，未按合同约定提供保修服务的，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。第十一章：争议解决11.1争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决的管辖地：本合同履行过程中发生的争议，由工程所在地的人民法院管辖。甲方（盖章）：____________________法定代表人（