合同工程名称变更协议

合同工程名称变更协议甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方于[签订原合同日期]签订了关于[原合同工程名称]的合同（以下简称"原合同"），现由于[工程名称变更原因]，双方经友好协商，就原合同工程名称变更事宜达成如下协议：一、变更内容1.原合同工程名称：[原合同工程名称]2.变更后工程名称：[变更后工程名称]二、标的物或服务具体描述（一）工程概况1.工程地点：[详细工程地点]2.工程规模：[对工程规模的具体描述，如建筑面积、层数、跨度等]3.工程内容：[详细说明工程包含的具体项目，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、安装工程等]（二）服务范围1.设计服务：乙方负责按照国家相关规范和甲方要求，完成[变更后工程名称]的设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等，并提供设计变更服务。2.施工服务：乙方负责组织具备相应资质的施工队伍，按照设计图纸和施工规范进行[变更后工程名称]的施工，确保工程质量达到合同约定标准。施工过程中，乙方应负责施工现场的安全管理、环境保护等工作。3.监理服务：乙方应委托具备相应资质的监理单位对[变更后工程名称]的施工过程进行全程监理，确保施工符合设计要求和相关规范，监理单位应定期向甲方汇报工程进展情况和质量状况。三、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权按照合同约定支付工程款。有权要求乙方提供与工程相关的各类文件和资料。2.义务按照合同约定向乙方支付工程款。协助乙方办理工程建设过程中所需的各类手续，提供必要的文件和资料。负责协调施工现场周边关系，为工程施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利义务1.权利有权按照合同约定收取工程款。有权要求甲方提供与工程相关的必要支持和配合。在工程建设过程中，如遇不可抗力或甲方原因导致工程变更、延误等，有权要求合理延长工期或增加费用。2.义务按照本协议及原合同的约定，组织实施工程建设，确保工程质量、进度和安全。负责办理工程建设过程中所需的各类手续，承担相关费用（法律法规另有规定的除外）。按照国家相关规范和甲方要求，提供合格的工程成果，并承担质量保修责任。定期向甲方汇报工程进展情况，提交工程进度报告、质量检验报告等相关文件和资料。遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全，承担因施工造成的安全事故责任（因甲方原因导致的除外）。负责施工现场的环境保护工作，控制施工噪声、粉尘等污染，达到国家环保标准。四、工程款支付1.支付方式：甲方按照以下方式向乙方支付工程款：预付款：合同签订后[预付款支付期限]内，甲方向乙方支付工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元。进度款：乙方每月[进度款申报日期]向甲方提交当月已完工程量报告，甲方在收到报告后[进度款审核期限]内进行审核确认，并在审核确认后[进度款支付期限]内向乙方支付当月已完工程量对应的工程款的[进度款支付比例]。结算款：工程竣工结算完成后[结算款支付期限]内，甲方向乙方支付至工程结算总价的[结算款支付比例]，留取工程结算总价的[质量保证金比例]作为质量保证金。质量保证金：质量保证金在工程竣工验收合格满[质量保证金期限]后，如无质量问题，甲方在[质量保证金返还期限]内一次性无息返还给乙方。2.支付账户：乙方应提供合法有效的银行账户信息，甲方按照本协议约定将工程款支付至该账户。如乙方需变更收款账户，应提前[账户变更通知期限]书面通知甲方。五、工程变更1.如因甲方原因导致工程变更，甲方应提前[工程变更通知期限]书面通知乙方，并提供变更的详细要求和相关资料。乙方应按照甲方要求及时调整工程设计和施工方案，并承担因工程变更增加的费用和工期延误责任（经甲方书面确认的除外）。2.如因乙方原因导致工程变更，乙方应提前[工程变更通知期限]书面通知甲方，并提交变更方案和费用估算。经甲方书面批准后，乙方方可实施工程变更，由此增加的费用和工期延误责任由乙方自行承担。3.工程变更涉及工程量增减或费用调整的，双方应按照本协议约定的计价方式进行结算，并签订工程变更补充协议。六、工期延误1.因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担因工期延误给乙方造成的损失（包括但不限于人工窝工费、机械设备闲置费等）。乙方应在工期延误事件发生后[工期延误通知期限]内书面通知甲方，并提供相关证明材料。2.因乙方原因导致工期延误的，乙方应采取有效措施加快施工进度，确保工程按时竣工。如因乙方原因导致工期延误超过合同约定的期限，乙方应按照合同约定向甲方支付逾期违约金。逾期违约金的计算方式为：[逾期违约金计算标准]。3.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应根据实际情况协商确定工期顺延事宜，并各自承担相应的损失。七、质量标准及验收1.质量标准：[变更后工程名称]的质量应符合国家现行的工程建设相关标准、规范及甲方要求，达到[具体质量验收标准]。2.验收程序：工程竣工后，乙方应组织自检，自检合格后向甲方提交工程竣工验收报告。甲方收到乙方提交的竣工验收报告后，应在[竣工验收期限]内组织乙方及相关单位进行竣工验收。验收合格的，双方应签署工程竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方承担，工期不顺延。八、违约责任1.如甲方未按照本协议约定支付工程款，每逾期一日，应按照应付未付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付逾期付款违约金。逾期超过[逾期付款期限]的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及逾期付款违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的损失。2.如乙方未按照本协议约定履行义务，导致工程质量不合格、工期延误等，乙方应承担违约责任，按照合同约定向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方的损失。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[保密违约金金额]元，并赔偿对方因此遭受的损失。4.如一方违反本协议约定，另一方有权要求违约方继续履行协议、采取补救措施或赔偿损失等。如双方协商不成，守约方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期至[协议有效期截止日期]。2.本协议一式[协议份数]份，甲乙双方各执[双方持有份数]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（