防水工程分包协议书

防水工程分包协议书编号：__________

甲方（分包方）：____________________

地址：__________________________

乙方（总包方）：____________________

地址：__________________________

本协议双方为防水工程分包方和总包方，鉴于甲方具备防水工程施工能力，乙方需要甲方承担防水工程的相关施工任务，经双方友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，就防水工程分包事宜达成如下协议：

一、合同目的及背景

本协议旨在明确甲方作为分包方在乙方项目中的防水工程施工责任、权利和义务，确保防水工程的质量、进度和成本控制，实现双方共同利益的最大化。

二、工程内容

甲方负责乙方指定项目的防水工程施工，包括但不限于防水材料的采购、施工、验收等环节。

三、工程期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月，具体开工和竣工时间由双方另行约定。

四、工程款项

1.甲方按照乙方提供的工程量清单及报价，完成防水工程施工。

2.乙方在收到甲方提交的合格验收报告后，按约定支付工程款项。

五、工程质量

1.甲方应严格按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.乙方有权对工程质量进行监督检查，发现质量问题，甲方应立即整改。

六、违约责任

1.如甲方未按约定时间完成施工任务，乙方有权要求甲方承担违约责任。

2.如乙方未按约定支付工程款项，甲方有权要求乙方承担违约责任。

七、争议解决

本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

双方的责任和义务：

甲方（分包方）的责任和义务：

1.严格按照乙方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单进行防水工程施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。

2.按照合同约定的工期完成施工任务，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

3.对施工过程中产生的垃圾和废弃物进行妥善处理，不得污染环境。

4.在施工过程中，甲方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全，防止发生安全事故。

5.对乙方提供的施工场地、设备、材料等设施进行合理使用，如因甲方原因造成损坏，甲方应负责修复或赔偿。

6.在施工过程中，甲方应接受乙方的监督检查，对乙方提出的合理意见和建议，甲方应予以采纳。

7.按照合同约定，向乙方提供施工进度报告、工程量清单、验收报告等相关资料。

乙方（总包方）的责任和义务：

1.提供施工图纸、技术规范、工程量清单等相关资料，确保甲方按照要求进行施工。

2.按照合同约定的时间、地点和方式向甲方提供施工场地、设备、材料等。

3.对甲方施工过程中发现的质量问题，乙方应给予指导和帮助，协助甲方解决问题。

4.按照合同约定的时间、比例和方式向甲方支付工程款项。

5.对甲方施工过程中遇到的困难，乙方应给予必要的支持和帮助。

6.在施工过程中，乙方应监督甲方遵守安全生产法律法规，对甲方违反安全生产规定的行为，乙方有权制止并要求甲方整改。

7.对甲方提交的施工进度报告、工程量清单、验收报告等相关资料进行审核，并在收到后及时给予反馈。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供施工场地、设备、材料等。

2.甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款项。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工进度报告、工程量清单、验收报告等相关资料。

双方义务：

1.甲方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量。

2.乙方应按照合同约定提供施工场地、设备、材料等，并支付工程款项。

3.双方应遵守合同约定，履行各自的责任和义务，共同维护合同的正常履行。

合同金额与支付方式：

1.合同总金额：本防水工程分包协议的总金额为人民币____元整（￥____元），该金额包含但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等所有与防水工程施工相关的费用。

2.支付比例及方式：

a.预付款：合同签订后____个工作日内，乙方应向甲方支付合同总金额的____%（即人民币____元）作为预付款。

b.进度款：施工过程中，甲方每完成合同约定工程量的____%，乙方应向甲方支付已完成工程量对应金额的____%（即人民币____元）作为进度款。

c.验收款：工程验收合格后，乙方应在____个工作日内向甲方支付合同总金额的____%（即人民币____元）作为验收款。

d.保修金：合同总金额的____%（即人民币____元）作为保修金，在保修期满且无质量问题时，甲方应无条件退还乙方。

3.支付条件：

a.甲方提交的工程量清单、进度报告、验收报告等资料经乙方审核无误。

b.工程进度符合合同约定，且工程质量达到验收标准。

c.甲方提供的发票、收据等财务凭证真实有效。

4.额外费用：

a.因不可抗力或甲方原因导致的工程延误、返工、停工等，由此产生的额外费用由责任方承担。

b.因甲方原因导致的材料价格波动，甲方应承担相应风险；因乙方原因导致的材料价格波动，乙方应承担相应风险。

5.付款方式：

a.本合同项下的款项支付，双方均采用银行转账方式。

b.乙方应在收到甲方提交的符合支付条件的付款申请后，____个工作日内完成付款。

6.争议解决：

a.如双方在支付过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.保密条款：

a.双方对本合同内容以及任何与合同相关的财务信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

违约与争议解决机制：

1.违约行为及处理：

a.甲方违约：若甲方未按合同约定的时间完成施工任务，每延误一日，应向乙方支付合同总金额的____%作为违约金；若甲方施工质量不符合约定标准，乙方有权要求甲方进行返工，返工期间甲方应承担由此产生的所有费用。

b.乙方违约：若乙方未按合同约定的时间支付款项，每延误一日，应向甲方支付逾期付款金额的____%作为违约金；若乙方未按约定提供施工场地、设备、材料等，乙方应承担由此造成的损失。

2.违约责任及赔偿：

a.违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失，包括但不限于工程延误、返工、停工等产生的费用。

b.违约方应承担因其违约行为给对方造成的间接经济损失，包括但不限于合同解除、声誉损失等。

c.违约方应赔偿因违约行为给对方造成的合理律师费和诉讼费用。

3.争议解决：

a.双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议。

b.如协商不成，任何一方均有权选择以下一种争议解决方式：

i.诉讼：争议双方可选择向合同签订地人民法院提起诉讼。

ii.仲裁：争议双方可选择将争议提交至具有管辖权的仲裁委员会进行仲裁。

4.适用法律：

a.本协议的签订、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。

5.管辖法院：

a.争议提交诉讼解决时，双方同意约定合同签订地为管辖法院，即合同签订地人民法院。

6.争议解决程序的启动：

a.争议发生后，任何一方应在争议发生之日起____个工作日内向对方发出争议通知。

b.接到争议通知后，双方应在____个工作日内开始争议解决程序。

7.保密条款：

a.双方对本协议及其履行过程中产生的争议负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

附则：

1.生效条件：

a.本协议自双方签字盖章之日起生效。

b.本协议的生效不以任何第三方同意或批准为条件。

c.本协议的生效不因任何法律法规的变动而失效。

2.有效期：

a.本协议的有效期为____年，自协议生效之日起计算。

b.本协议期满后，如双方无异议，可协商续签。

3.变更与终止条款：

a.变更：本协议的任何变更必须以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。

b.终止条件：以下情况发生时，本协议可提前终止：

i.双方协商一致，签订终止协议；

ii.一方严重违约，另一方书面通知违约方终止协议；

iii.因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致终止；

iv.法律法规或政策变化导致合同无法履行，经双方协商一致终止。

c.终止后的处理：

i.双方应立即停止履行本协议项下的权利和义务；

ii.乙方应按照合同约定支付已完成工程量的款项；

iii.甲方应按照合同约定完成剩余工程或进行相应的补偿；

iv.双方应就终止后的事宜进行清算，包括但不限于合同解除后的费用结算、设备返还等。

4.通知与送达：

a.除非本协议另有约定，所有通知应以书面形式发送至双方在协议中指定的地址。

b.通知自送达对方之日起生效。

5.不可抗力：

a.不可抗力是指双方在签订本协议时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

b.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

6.法律适用与争议解决：

a.本协议的签订、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。

b.争议解决方式如前所述。

7.其他：

a.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

b.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.需求文档：详细描述防水工程项目的具体要求，包括工程规模、质量标准、材料要求、施工工艺等。

2.设计方案：包括防水工程的设计图纸、设计说明和设计变更记录，以及设计所依据的技术规范和标准。

3.技术规格：列出防水工程所需材料的品牌、型号、规格、性能参数等，确保材料的质量和适用性。

4.施工组织设计：详细说明施工方案、施工进度计划、施工安全措施、环境保护措施等。

5.乙方资质证明文件：包括但不限于营业执照、资质证书、安全生产许可证等，证明乙方具备完成防水工程的能力。

6.甲方提供的场地和设备清单：明确乙方施工所需的场地、设备、材料等资源的提供情况。

7.合同签订双方的授权委托书：如适用，提供授权委托书的复印件，以证明签署合同人员的合法代表资格。

8.预付款收据：证明甲方已支付预付款的收据。

9.进度款支付申请单：甲方提交的进度款支付申请单，包括已完成的工程量、款项金额等信息。

10.验收报告：工程完工后，乙方提交的工程验收报告，包括工程量清单、质量评定结果等。

11.保修期承诺书：乙方提供的保修期承诺书，明确保修范围、期限和保修方式。

12.其他相关文件：根据合同履行过程中的实际情况，可能产生的其他辅