暖通安装外包合同协议书

暖通安装外包合同协议书甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方有暖通安装工程需要外包，乙方具备相应的专业资质和能力承接该工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就暖通安装外包事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]暖通安装工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.设备安装乙方负责甲方指定的暖通设备的安装工作，包括但不限于空调机组、通风机、冷却塔、水泵、空气处理机组等设备的安装、调试及连接。具体设备品牌、型号、规格详见附件一《暖通设备清单》。2.管道系统安装完成暖通系统的管道铺设、连接、保温等工作，包括供水管、回水管、冷凝水管、通风管道等。管道的材质、管径、壁厚等应符合设计要求和相关标准规范，具体要求详见附件二《管道系统设计要求》。3.控制系统安装安装暖通系统的控制系统，包括温度传感器、压力传感器、电动调节阀、控制器等设备，并进行调试，确保系统能够实现自动化控制和稳定运行。控制系统的品牌、型号、功能等详见附件三《控制系统技术参数》。4.其他附属设施安装包括风口、风阀、消声器、减震器等附属设施的安装，保证其安装位置准确、牢固，与整个暖通系统相匹配。（四）工程范围本次暖通安装工程涵盖[具体建筑物或区域]内的全部暖通系统安装工作，具体范围以施工图纸和双方确认的施工方案为准。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期乙方应在[具体竣工日期]前完成全部工程内容，并通过甲方及相关部门的验收。（三）工期延误如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总金额[X%]的违约金。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），该价款为含税价，包括但不限于设备采购、安装调试、运输、保险、利润、税费等乙方完成本工程所需的一切费用。（二）支付方式1.预付款合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款乙方每月[具体日期]向甲方提交当月完成工程量的报告，经甲方审核确认后，于次月[具体日期]前支付至已完成工程量价款的[X%]。3.竣工验收款工程全部完工并通过甲方及相关部门的竣工验收后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[X%]。4.质保金预留合同总价款的[X%]作为质保金，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息支付质保金。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准规范进行施工。（2）有权对乙方的施工方案、施工组织设计等进行审核，提出修改意见。（3）有权参与工程的竣工验收，对工程质量不符合要求的部分，有权要求乙方限期整改。2.义务（1）按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。（2）在开工前，向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并保证施工场地具备施工条件。（3）及时向乙方提供施工图纸、技术资料等相关文件，并对乙方提出的技术问题进行解答。（4）协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利（1）按照合同约定的时间和方式收取合同价款。（2）有权要求甲方提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并对甲方提供的施工图纸、技术资料等提出疑问和建议。（3）在施工过程中，如遇到不可抗力或其他非乙方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务（1）严格按照合同约定和相关标准规范进行施工，确保工程质量符合要求。（2）编制详细的施工方案和施工组织设计，并报甲方审核同意后实施。（3）遵守施工现场的安全管理规定，做好安全防护措施，确保施工安全。（4）对施工过程中产生的垃圾、废弃物等进行清理，保持施工现场的整洁。（5）在质保期内，对工程质量问题免费进行维修和保养。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程的质量应符合国家和地方相关标准规范的要求，以及施工图纸和双方确认的技术要求。具体质量标准详见附件四《工程质量标准》。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制，严格执行质量检验制度。在施工过程中，乙方应按照规定进行自检、互检和专检，并做好记录。（三）验收程序1.乙方完成分项工程后，应进行自检，自检合格后向甲方提交分项工程验收报告，经甲方验收合格后，方可进行下一道工序的施工。2.工程全部完工后，乙方应进行全面的自验，自验合格后向甲方提交竣工验收报告，并提供完整的竣工资料。甲方应在收到竣工验收报告后[X]天内组织相关部门进行竣工验收。3.如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求限期整改，直至验收合格为止。整改期间的费用由乙方承担，工期不予顺延。六、安全生产与文明施工（一）安全生产1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，配备必要的安全防护用品和设施，确保施工安全。2.乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方审核同意后实施。在施工过程中，乙方应严格按照安全施工方案进行施工，采取有效的安全防护措施，防止发生安全事故。3.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时向甲方和相关部门报告。乙方应承担因安全事故造成的一切损失和责任。（二）文明施工1.乙方应遵守施工现场的文明施工管理规定，保持施工现场的整洁、卫生，做到工完料清。2.乙方应合理安排施工时间，减少施工噪声和粉尘对周围环境的影响。3.乙方应尊重当地的风俗习惯，与周边居民和单位保持良好的关系。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工等情况，甲方应给予乙方相应的补偿，包括但不限于人员工资、设备闲置费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总金额[X%]的违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。2.如乙方施工质量不符合合同约定和相关标准规范的要求，乙方应负责无偿返工，直至达到质量要求为止。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如乙方违反安全生产和文明施工的相关规定，甲方有权要求乙方限期整改。如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权对乙方进行罚款，情节严重的，甲方有权解除合同。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（三）合同变更与解除本合同的变更或解除须经双方协商一致，并签