钢筋购买合同范本

钢筋购买合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司，住所地：XX省XX市XX区XX路XX号。法定代表人：张三，性别：男，出生年月：1980年01月01日，身份证号码联系方式甲方系依法成立的建设工程施工企业，具备有效的营业执照和建筑施工资质，现因承建XX市XX区XX项目工程，需向乙方采购符合国家标准的钢筋产品。甲方在工程招投标过程中已获得该项目的施工资格，并已与项目业主方签订建设工程施工合同，具备支付货款的合法来源和合同依据。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX金属材料有限公司，住所地：XX省XX市XX区XX路XX号。法定代表人：李四，性别：女，出生年月：1975年05月15日，身份证号码联系方式乙方系依法成立的金属材料贸易企业，具备有效的营业执照、危险化学品经营许可证及钢材销售资质，拥有稳定的钢材供应链和仓储物流体系。乙方已与多家国内知名钢铁生产企业建立长期合作关系，可确保所供钢筋符合GB/T1499.1-2018《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》等国家强制性标准，并可根据甲方需求提供不同规格、等级的钢筋产品。

**合同简介**

本合同签订背景为甲方承建的XX市XX区XX项目工程进入钢筋采购阶段，工程总建筑面积XX平方米，结构类型为框架剪力墙结构，钢筋总用量约XX吨。根据国家住房和城乡建设部《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0216及相关行业规范要求，甲方需向乙方采购满足设计图纸及施工标准的钢筋产品。乙方作为专业钢材供应商，承诺按照国家现行标准及甲方技术要求提供合格的钢筋产品，并配合甲方完成材料进场、验收及后续施工需求。双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就钢筋采购事宜达成如下协议，以兹共同遵守。

**关联性说明**

本章节内容与合同整体条款具有直接关联性，当事人信息的完整性是合同有效成立的基础，而合同简介则明确了双方合作的背景和目的，为后续条款（如标的物规格、数量、质量标准、履行期限等）的约定提供了逻辑支撑。甲方作为依法成立的建设工程施工企业，其采购钢筋的行为具有明确的工程需求和法律依据；乙方作为具备资质的钢材供应商，其销售行为符合国家监管要求。双方信息的真实性及合法性直接影响合同效力，且在后续履行过程中，当事人信息将作为违约责任追究、争议解决的重要依据。此外，合同简介中提及的工程名称、结构类型及用量等细节，与合同第X条“标的物”的约定相互印证，确保合同条款的系统性和可执行性。

第一条合同目的与范围

本合同目的在于明确甲乙双方就钢筋采购事宜的权利与义务，确保甲方承建之XX市XX区XX项目工程所需的钢筋产品能够按照国家相关标准和甲方要求及时、合格地供应。合同范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的采购清单（详见附件一）向甲方供应符合GB/T1499.1-2018《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》或双方约定的其他标准的钢筋产品，涵盖规格型号为HPB300、HPB400的光圆钢筋及HRB400、HRB500的带肋钢筋等（具体规格以甲方通知为准），总重量约为XX吨。钢筋产品需运至甲方指定的XX市XX区XX项目工地仓库，并完成交付、验收等流程。本合同旨在通过双方协作，保障工程建设的顺利进行，并依据法律法规及合同约定处理相关事宜。

第二条定义

1.“标的物”：指本合同项下乙方供应、甲方采购的钢筋产品，包括但不限于热轧光圆钢筋（HPB300、HPB400）和热轧带肋钢筋（HRB400、HRB500），具体型号、规格、数量及质量标准以甲方采购订单为准。

2.“技术要求”：指国家现行国家标准、行业规范以及甲方在采购订单中明确的质量标准、包装方式及检验方法。

3.“交付地点”：指XX市XX区XX项目工地仓库，具体位置由甲方书面指定。

4.“验收标准”：指国家强制性标准GB/T1499.1-2018及甲方在采购订单中提出的特殊要求。

5.“付款方式”：指本合同约定的分期付款或验收合格后一次性付款方式。

6.“不可抗力”：指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

(1)**权力**：

①甲方有权要求乙方按照采购订单约定的规格、数量、质量标准提供钢筋产品，并对乙方提供的货物进行检验和验收。

②甲方有权要求乙方在约定时间内完成交付，并对乙方违反交付期限的行为追究违约责任。

③甲方有权要求乙方提供与所供钢筋产品相关的质量证明文件，包括出厂合格证、检测报告等，并有权对不合格产品要求退货或更换。

④甲方有权根据工程进度调整采购计划，但应提前XX日书面通知乙方，并协商调整方案。

(2)**义务**：

①甲方应向乙方提供准确的采购订单，包括钢筋型号、规格、数量、质量要求等信息，并承担因信息错误导致的损失。

②甲方应按合同约定支付货款，逾期付款应按日向乙方支付合同总价XX%的违约金。

③甲方应在收到乙方货物后XX日内完成验收，并书面通知乙方验收结果。甲方逾期验收视为默认验收合格。

④甲方应负责安排运输车辆或协调乙方进行货物卸货，并承担卸货及相关仓储费用（除非合同另有约定）。

⑤甲方应提供必要的交付条件，如卸货场地、仓库等，并确保乙方人员及车辆的安全。

**2.乙方的权力和义务**

(1)**权力**：

①乙方有权要求甲方提供明确的采购订单及支付货款，并对甲方未按时付款的行为采取相应措施。

②乙方有权拒绝提供不符合采购订单约定的钢筋产品，并要求甲方纠正错误。

③乙方有权在交付前要求甲方预付部分货款（如有约定），并依据合同约定行使付款抗辩权。

④乙方有权要求甲方在验收过程中配合提供必要的技术支持，如现场讲解产品特性等。

(2)**义务**：

①乙方应严格按照采购订单约定的规格、数量、质量标准组织生产或采购，确保所供钢筋符合国家强制性标准及甲方要求。

②乙方应按时、按地点交付钢筋产品，并承担运输费用（除非合同另有约定）。交付时应随货提供完整的质量证明文件。

③乙方应保证所供钢筋产品的质量，如出现不合格情况，应负责无条件退货或更换，并承担相关费用。

④乙方应配备专业的物流团队负责货物运输及交付，确保货物完好无损送达甲方指定地点。

⑤乙方应遵守国家有关环境保护和安全生产的法律法规，在生产和运输过程中采取必要措施防止污染和安全事故。

⑥乙方应配合甲方进行货物验收，并接受甲方的合理检验要求。如甲方提出异议，乙方应积极协商解决。

⑦乙方应向甲方提供与所供钢筋产品相关的全部技术资料和质保书，并在合同约定的保修期内承担质量责任。

第四条价格与支付条件

1.**价格条款**：本合同项下钢筋产品的单价为人民币XX元/吨（含税），具体价格以双方确认的采购订单（附件一）为准。如遇国家政策调整或原材料价格波动，双方应协商调整价格，但调整幅度不得超过XX%。最终结算价格以交货时双方确认的采购订单价格为准。

2.**支付方式**：甲方应采用银行转账方式支付货款。乙方应在收到甲方支付通知后及时开具等额发票，甲方在收到发票及完整质量证明文件后XX日内将货款支付至乙方以下账户：

开户行：XX银行XX支行

账户名称：XX金属材料有限公司

账号：XX

3.**支付时间**：

(1)首批货物交付前，甲方应支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币XX元；

(2)剩余XX%货款（即人民币XX元）在甲方验收合格后XX日内付清；

(3)如合同约定分期交付，每期交付后甲方应按比例支付相应货款，具体比例在采购订单中明确。

4.**付款保障**：甲方支付货款前有权要求乙方提供等额的银行保函或保证金，具体形式由双方协商确定。

第五条履行期限

1.**合同有效期**：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自首笔货物交付之日起XX年，至最后一笔货物交付完成之日止。

2.**交付期限**：

(1)乙方应按照采购订单约定的交付时间完成钢筋产品的生产和运输，确保在甲方书面要求之日起XX日内将货物送达交付地点；

(2)如因甲方原因（如未提供完整交付信息）导致延迟交付，乙方交付期限相应顺延；

(3)乙方应提前XX日书面通知甲方交付安排，包括运输车辆、预计到达时间等。

3.**验收期限**：甲方应在收到货物后XX日内完成验收，并书面确认验收结果。如甲方逾期未验收，视为货物符合合同约定。

4.**关键时间节点**：

(1)合同签订后XX日内，甲方应向乙方提供首批货物的详细采购订单；

(2)每次交付前XX日，乙方应向甲方发送交付通知；

(3)甲方付款期限届满后XX日内，乙方有权向甲方主张逾期付款违约责任。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**：

(1)**逾期付款**：甲方未按本合同第四条约定支付货款，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，乙方有权暂停交付剩余货物或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

(2)**无理拒收**：甲方无正当理由拒绝验收或验收合格后拒不付款，应按合同约定支付货款并承担乙方因此产生的运输费、仓储费等全部费用，同时按逾期付款条款承担违约责任。

(3)**信息错误**：因甲方提供的采购订单信息错误导致乙方损失（如生产成本、运输成本），甲方应赔偿全部直接损失。

2.**乙方违约责任**：

(1)**逾期交付**：乙方未按本合同第五条约定交付货物，每逾期一日，应按逾期交付货物总价值的XX%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方除支付违约金外还应退还已收货款并赔偿甲方因此造成的工程延误损失。

(2)**质量不合格**：乙方提供的钢筋产品不符合采购订单约定的质量标准，甲方有权要求乙方在XX日内进行更换或退货，并承担由此产生的全部费用。如更换后仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿合同总价款XX%的违约金。

(3)**文件缺失**：乙方交付货物时未提供完整的质量证明文件，甲方有权拒绝验收，并要求乙方在XX日内补充提供。逾期未补充或补充文件仍不符合要求的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

(4)**发票延迟**：乙方未按约定开具发票，导致甲方无法及时付款，每延迟一日，应按甲方应付未付金额的XX%向甲方支付违约金。

3.**不可抗力免责**：因地震、洪水、战争等不可抗力导致任何一方无法履行合同义务的，受影响方应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度协商部分或全部免除责任，但应采取合理措施减少损失。

4.**赔偿范围**：任何一方违约给对方造成的损失，包括直接损失和间接损失（如工程延误损失、合同机会损失等），违约方应予以赔偿，但赔偿总额不超过违约方在合同中预期获得的利益。

5.**争议优先解决**：在违约责任履行过程中，如双方对损失金额存在争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可按照本合同第X条约定提交仲裁或诉讼。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策突变）、以及无法预见的技术故障（如关键设备突发性毁坏）等。不可抗力事件应导致直接受影响方在事件发生后的合理期限内无法履行或部分无法履行合同义务。

2.**举证与通知**：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后XX日内，向对方提供不可抗力事件发生的时间、地点、性质以及可能影响的合同履行范围的详细书面证明文件（如政府公告、事故报告、新闻报道等）。如不可抗力影响持续超过XX日，双方应再次协商确定合同履行状态。

3.**责任免除**：因不可抗力导致合同义务无法履行的，受影响方根据不可抗力影响的程度，可部分或全部免除违约责任，但应尽力采取合理措施减少不可抗力造成的损失。因不可抗力导致的合同解除或履行延期，双方互不承担赔偿责任，但应返还已收的预付款项或相互调整后续履行义务。

4.**不可免除的责任**：因不可抗力导致一方延迟履行合同，若该延迟履行给对方造成了额外的损失（如第三方索赔、仓储费增加等），受影响方仍有权要求违约方承担直接损失部分的赔偿责任。双方应通过协商确定合理的履行方案，避免因不可抗力扩大合同风险。

5.**合同终止**：如不可抗力事件导致合同标的主要用途丧失（如项目工程因地震被毁），或不可抗力影响持续超过XX个月且无法消除，双方可协商解除合同，并按实际履行情况返还已支付款项或相互结算损失。

第八条争议解决

1.**协商解决**：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商方式解决；协商应本着诚实信用原则，在XX日内就争议事项达成一致意见，并形成书面协议。协商期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

2.**调解机制**：如协商未能在XX日内达成一致，双方可共同委托合同签订地（XX省XX市）的XX商会或第三方调解机构进行调解；调解协议经双方签字盖章后具有合同约束力。调解费用由双方按比例分担。

3.**仲裁选择**：若协商或调解未能解决争议，任何一方均有权在争议发生之日起XX日内，将争议提交至XX省XX市XX仲裁委员会，按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，仲裁庭可自行决定是否开庭，双方应积极配合提供证据材料。

4.**诉讼选择**：除上述仲裁条款外，任何一方亦有权在争议发生之日起XX日内，向合同签订地（XX省XX市）有管辖权的人民法院提起诉讼。如一方选择诉讼，则不得再以相同理由申请仲裁或诉讼，但法院判决后，如对方仍坚持仲裁，可向上一级法院申请再审。

5.**证据效力**：双方在争议解决过程中提交的证据材料均应真实、合法、关联，仲裁庭或法院应依据查明的事实和法律规定作出裁决或判决。仲裁或诉讼期间，不因争议的解决方式不同而影响证据的认定和采信。

6.**专属管辖**：本争议解决条款具有独立性，可独立于合同其他条款的变更、解除或终止而单独适用；任何一方不得以合同未约定争议解决方式为由拒绝履行本条款约定。

第九条其他条款

1.**通知方式**：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前XX日书面通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过邮局发送的信函，寄出后XX日视为送达。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.**转让限制**：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。但根据法律规定或双方另有约定的除外。

4.**保密义务**：双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于价格信息、客户资料、技术数据等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。

5.**完整协议**：本合同及其附件构成双方就合同标的达成的完整协议，取代双方此前