景观种植施工合同范本

景观种植施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

甲方是一家依法注册成立的房地产开发企业，具备相应的企业法人资格和房地产开发资质。甲方拟在XX市XX区XX地块开发建设XX项目，并计划在该项目景观区域内进行种植工程施工。为保障项目进度和质量，甲方经审慎评估后，决定委托乙方提供景观种植施工服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下合同，以兹共同遵守。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX景观工程有限责任公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

乙方是一家依法注册成立的景观工程企业，具备相应的企业法人资格和景观工程设计、施工资质。乙方在景观工程领域拥有丰富的项目经验和技术实力，已完成多个类似规模的种植工程。基于乙方的专业能力和良好信誉，甲方选择乙方作为本景观种植工程的施工方。乙方同意按照甲方的要求和本合同约定，提供景观种植施工服务，并确保工程质量和进度。

双方合作的背景如下：

甲方开发的XX项目景观区域涉及大面积种植工程，包括乔木、灌木、地被植物等种植，以及相关的土壤改良、灌溉系统安装、植物养护等工作。为确保种植工程符合项目整体设计要求，并达到预期的生态和美观效果，甲方委托乙方承担该部分施工任务。乙方在充分了解甲方项目需求和设计标准的基础上，承诺以专业的技术、规范的流程和优质的材料，完成景观种植施工工作。双方通过本次合作，旨在共同打造一个生态宜居、景观优美的项目环境，提升项目整体价值。

本合同范本的当事人信息和合同简介明确了甲乙双方的基本身份信息及合作前提，为后续合同条款的制定提供了基础依据。甲方作为项目投资方和委托方，拥有项目管理和监督的权利；乙方作为服务提供方，承担具体的施工责任。双方信息的真实性和完整性是合同有效成立的前提，任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实，均可能导致合同效力瑕疵或被撤销。合同简介部分则界定了合作的背景和目的，使双方在合同履行过程中能够围绕共同目标展开协作，避免因目标不一致而产生的争议。

在后续合同条款中，双方权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任等都将围绕本章节所确立的合作前提展开具体约定。例如，甲方在合同中需明确其提供设计图纸、技术指导、场地准备等义务，而乙方则需保证施工质量、按时完成工程、遵守安全生产规范等责任。这些条款的细化均需以本章节所明确的合作背景为基础，确保合同内容具有针对性和可操作性。同时，争议解决方式的选择、不可抗力条款的适用范围等，也需与双方合作的性质和目的相匹配。因此，当事人信息和合同简介作为合同范本的起始部分，其内容的准确性和完整性对整个合同的有效性和履行至关重要。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX房地产开发有限公司开发的XX项目景观区域内进行种植工程施工的权利与义务，确保种植工程按照甲方的设计要求、技术标准和进度计划完成，并达到约定的质量标准。本合同涉及的景观种植施工范围包括但不限于：

1.根据甲方提供的景观设计图纸，完成指定区域内的乔木、灌木、地被植物及其他观赏植物的种植工作；

2.进行种植区域的土壤改良、翻耕、施肥和基肥铺设；

3.安装和调试灌溉系统，确保种植植物的水分供应；

4.进行种植后的初期养护，包括浇水、除草、修剪和病虫害防治；

5.根据设计要求，完成种植区域的围栏、覆盖物等配套工程；

6.提供种植工程的后期养护指导或按照合同约定履行养护责任；

7.负责施工期间的安全管理，确保符合安全生产相关规定；

8.完成工程竣工验收所需的资料整理和现场清理工作。

双方应围绕上述范围，通过本合同的签订和履行，共同完成XX项目景观种植工程的建设任务，为项目的整体开发贡献力量。

第二条定义

本合同中下列词语具有以下含义：

1.“景观设计图纸”是指甲方提供的，经双方确认的用于指导种植工程施工的图纸、文件和技术说明；

2.“种植区域”是指本合同附件一《种植区域范围图》中标明的，需要进行种植工程施工的场地；

3.“工程量”是指根据景观设计图纸和实际施工情况确定的，需要乙方完成的种植植物种类、数量、面积等；

4.“质量标准”是指本合同约定的种植工程质量要求，包括植物成活率、种植密度、景观效果等；

5.“进度计划”是指甲乙双方协商确定的种植工程施工时间表和各阶段完成节点；

6.“验收”是指甲方对乙方完成的种植工程进行的质量检查和确认过程；

7.“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等；

8.“违约责任”是指一方违反本合同约定时，应承担的相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；

9.“书面形式”是指合同书、信件、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务：**

甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保施工符合设计要求和质量标准。甲方应根据合同约定，向乙方提供施工所需的场地、设计图纸和技术资料，并保证其真实性和准确性。甲方负责协调施工现场与其他施工单位的配合，解决施工过程中可能出现的场地占用或交叉作业问题。甲方应按照合同约定及时支付乙方工程款项，并负责组织工程竣工验收。甲方有权要求乙方在施工过程中遵守安全生产和环境保护的法律法规，并对由此产生的责任承担相应义务。甲方应指定专门的项目联系人，负责与乙方的沟通协调，处理合同履行过程中的相关事宜。甲方应按照合同约定提供必要的施工条件，包括但不限于施工用水、用电等，并承担相关费用。甲方应配合乙方进行工程测量和放线工作，提供必要的测量基准和标识。甲方有权要求乙方在施工过程中隐蔽工程完成后进行覆盖保护，并在需要时进行揭开检查。甲方应按照合同约定承担工程变更的费用，并对变更后的工程范围和内容进行确认。甲方应提供植物材料的验收标准和程序，并参与工程质量的验收工作。甲方应按照合同约定向乙方提供必要的协助，包括但不限于办理施工许可等前期手续。甲方应承担因自身原因导致的工程延期或质量问题的责任。

**2.乙方的权力和义务：**

乙方有权按照合同约定收取工程款项，并要求甲方提供必要的施工条件和协助。乙方应严格按照甲方提供的景观设计图纸、技术标准和进度计划进行施工，确保工程质量符合要求。乙方应组建专业的施工队伍，配备相应的施工设备和工具，并确保施工人员具备相应的资质和经验。乙方应负责施工期间的安全管理，制定安全施工方案，并采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。乙方应负责植物材料的采购、运输和保管，确保植物材料的品种、规格和质量符合设计要求。乙方应按照合同约定进行土壤改良和种植施工，确保种植植物的成活率和生长效果。乙方应负责灌溉系统的安装和调试，确保种植植物得到充足的水分供应。乙方应进行种植后的初期养护工作，包括浇水、除草、修剪和病虫害防治，确保植物健康成长。乙方应负责施工期间的环境保护工作，妥善处理施工垃圾和废弃物，保持施工现场的整洁。乙方应建立施工日志，记录施工过程中的关键节点和质量检查情况，并定期向甲方汇报工程进度。乙方应配合甲方的监督检查，对提出的问题及时进行整改。乙方应在工程完成后及时进行现场清理，并按照甲方要求整理竣工资料。乙方应负责施工期间与其他施工单位的协调，避免因交叉作业造成的工期延误或质量问题。乙方应遵守国家有关法律法规，办理施工许可等必要手续，并承担相关费用。乙方应保证所使用的植物材料、土壤、肥料等符合环保要求，并提供相关合格证明。乙方应设立专门的客服联系方式，及时响应甲方的需求和问题。乙方应按照合同约定承担工程保修责任，并在保修期内及时修复出现的质量问题。乙方应配合甲方进行工程结算，并提供完整的工程资料和发票。乙方应遵守合同约定，不得将工程转包或违法分包，并承担由此产生的责任。乙方应保证施工质量，不得使用劣质材料或采用不合格的施工工艺，并对工程终身负责。乙方应积极采用新技术、新材料和新工艺，提高施工效率和质量，并接受甲方的监督和评价。乙方应建立完善的质量管理体系，确保每一环节的施工质量都符合合同要求。乙方应配备专业的技术人员，负责解决施工过程中遇到的技术难题，并不断优化施工方案。乙方应加强施工人员的培训和教育，提高其专业技能和安全意识，确保施工过程的安全高效。乙方应建立客户服务体系，及时处理甲方反馈的问题和建议，并不断改进服务质量。乙方应积极参与行业交流和技术培训，提升自身的技术水平和市场竞争力。乙方应遵守商业道德和职业道德，与甲方建立长期稳定的合作关系。乙方应按照合同约定履行保密义务，不得泄露甲方的商业秘密和技术信息。乙方应积极参与社会公益活动，树立良好的企业形象。乙方应遵守合同约定，不得擅自变更工程范围或内容，并对由此产生的后果承担全部责任。乙方应积极配合甲方进行工程保险的办理，并承担相应的费用。乙方应建立完善的售后服务体系，为甲方提供长期的养护和技术支持。乙方应严格遵守合同约定，不得有任何违约行为，并对违约承担相应的法律责任。

第四条价格与支付条件

本合同项下的景观种植工程施工总价款为人民币（大写）壹佰陆拾万元整（¥1,600,000.00）。该价格包含乙方为完成本合同约定的景观种植施工工程所发生的一切费用，包括但不限于植物材料费、土壤及肥料费、灌溉系统安装费、施工机械使用费、人工费、运输费、质检费、初期养护费、安全生产费、以及合同明示或暗示的所有其他费用和税金。

付款方式采用分阶段支付方式：

1.合同签订生效后7日内，甲方支付合同总价款的30%，即人民币肆拾捌万元整（¥480,000.00），作为乙方预付款；

2.种植工程完成总工程量的50%且经甲方验收合格后10日内，甲方支付合同总价款的40%，即人民币陆佰四十万元整（¥640,000.00）；

3.剩余的20%，即人民币叁拾贰万元整（¥320,000.00），在工程竣工验收合格且乙方提交完整竣工资料后30日内支付。

甲方应将款项支付至乙方指定的以下银行账户：

开户名称：XX景观工程有限责任公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XX1234567890123456

乙方应在收到每笔款项后，向甲方开具等额的增值税发票。甲方逾期支付任何款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。若甲方支付款项超过合同约定金额，超出部分视为甲方对乙方的额外奖励，乙方不得要求甲方返还。

第五条履行期限

本合同项下的景观种植工程施工总工期为180日历天，自合同生效且乙方施工人员、设备进场之日起计算。具体进度计划详见附件二《施工进度计划表》，经甲方确认后作为本合同的有效组成部分。

关键时间节点如下：

1.合同生效后15日内，乙方应完成施工前的场地准备和测量放线工作；

2.植物材料应于合同生效后30日内全部进场，并完成首期植物种植工作；

3.灌溉系统安装调试应在种植工程进行到第60天时完成，并经验收合格；

4.全部种植工程应于合同生效后150日内完成，并进入初期养护阶段；

5.工程竣工验收应在全部种植工程完成并养护30日后进行，具体时间由甲方通知乙方；

6.合同约定的工程保修期为自工程竣工验收合格之日起两年。

若遇不可抗力事件，导致施工无法正常进行，经甲方书面确认后，工期可相应顺延，顺延时间不超过不可抗力事件持续时间。

第六条违约责任

**一、甲方的违约责任：**

1.甲方未按合同约定支付任何款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失，包括但不限于乙方已投入的人工、材料、设备费用以及预期利润损失。

2.因甲方原因导致的设计变更或工程量增加，甲方应承担由此增加的费用，并应在变更确认后10日内向乙方支付相应款项。若甲方未按时支付增加的费用，乙方有权暂停受影响部分的施工，直至费用结清。

3.甲方未按合同约定提供施工场地、技术资料或必要的协助，导致乙方施工延误或产生额外费用，甲方应承担相应的责任，包括但不限于工期延误责任和费用补偿责任。每延误一日，甲方应按合同总价款的万分之一向乙方支付延误赔偿金，但累计赔偿金不超过合同总价款的5%。

4.甲方无正当理由拒绝或拖延进行工程验收，自乙方提交验收申请之日起超过30日未组织验收，视为工程验收合格。若甲方在验收合格后仍提出异议，导致乙方工程被强制拆除或整改，甲方应承担由此造成的全部损失。

5.甲方违反保密义务，泄露乙方在本项目中使用的商业秘密或技术信息，应向乙方支付违约金人民币伍拾万元整（¥500,000.00），并承担由此给乙方造成的一切损失。

**二、乙方的违约责任：**

1.乙方未按合同约定的质量标准完成种植工程，或植物成活率、种植效果等不符合甲方要求，甲方有权要求乙方在规定期限内免费返工、修复，直至达到合同约定标准。返工期间造成的工期延误由乙方承担。若返工后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失，包括甲方已支付的工程款、第三方评价费用等，同时乙方应退还甲方已支付的全部工程款。

2.乙方未按合同约定的进度计划完成施工，每延误一日，应按当期应付未付款项的万分之五向甲方支付违约金。工期延误超过合同总工期15%，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部工程款，并支付违约金人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00）。

3.乙方在施工过程中发生重大安全事故，或因乙方原因造成环境污染、破坏现场设施等情况，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于对第三方的人身或财产损失赔偿、环境治理费用、设施修复费用等，并承担由此产生的行政处罚责任。同时，甲方有权解除合同，并扣留乙方相应款项作为赔偿。

4.乙方使用假冒伪劣植物材料或不符合环保要求的材料，一经甲方或权威机构检测证实，甲方有权要求乙方立即停止使用、更换合格材料，并承担由此产生的全部费用。若该行为导致工程重大质量缺陷或环境问题，乙方应承担全部违约责任，包括但不限于解除合同、赔偿损失、支付违约金等。违约金金额不低于合同总价款的10%。

5.乙方未按合同约定履行保修义务，在保修期内发生非不可抗力因素导致的种植植物死亡、生长不良等问题，乙方应在接到甲方通知后7日内予以免费维修或更换，直至符合保修要求。若乙方拖延履行或维修质量不合格，甲方有权自行委托第三方维修，费用由乙方承担，并按实际维修费用的两倍向甲方支付违约金。

6.乙方泄露甲方在本项目中提供的商业秘密或技术信息，应向甲方支付违约金人民币伍拾万元整（¥500,000.00），并承担由此给甲方造成的一切损失。若因此导致甲方商业利益受到严重损害，乙方还应承担相应的刑事责任。

7.乙方擅自将合同项下的工程转包或分包给第三方，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿违约金人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00），同时乙方应退还甲方已支付的全部工程款。

**三、违约金的计算与支付：**

本合同项下的违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿实际损失，包括直接损失和可预见的间接损失。违约方应在收到守约方要求赔偿的书面通知后30日内，就赔偿金额与守约方达成一致，或通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。逾期未处理的，视为违约方承认赔偿主张。

**四、不可抗力导致的违约：**

若因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

**五、违约责任的优先适用：**

本合同关于违约责任的规定，构成对双方权利义务的完整约定。除本合同另有约定外，任何一方违约，均应按照本合同条款承担相应的违约责任。若本合同某条款与违约责任相关的约定存在冲突或不明确之处，应以更有利于守约方的条款为准。任何一方均不得以对方违约为由，免除自身应承担的违约责任。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。不可抗力包括但不限于地震、台风、洪水、暴雨、干旱、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、征收、征用等）、流行病疫情、火灾、爆炸以及其他类似无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后7日内，以书面形式通知对方，说明不可抗力事件的情况及其可能对合同履行的影响。通知后，应及时向对方提供不可抗力事件的有效证明文件，如政府部门出具的证明、新闻报道、公证文书等。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除违约责任，但法律另有规定的除外。遭遇不可抗力的一方应采取积极措施减少损失，并及时通知对方。若不可抗力影响持续超过30日，双方应协商是否解除合同或变更合同条款。协商不成的，任何一方均有权解除合同，但应提前30日书面通知对方，并书面说明解除合同的理由。

4.损失承担：因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。任何一方不得因不可抗力事件而获利。若不可抗力事件导致合同履行基础丧失，双方应就合同是否继续履行、变更履行方式或解除合同达成协议。若因不可抗力导致合同目的无法实现，双方均有权解除合同，并互不承担违约责任。

5.不可抗力解除合同的后果：因不可抗力解除合同的，双方应相互返还已接受的财产，如乙方应拆除尚未完成的工程，甲方应返还已支付的款项。双方应就工程款结算达成一致，多退少补。若不可抗力仅导致部分条款无法履行，双方应协商修改相关条款，确保合同其他部分能够继续有效履行。

第八条争议解决

1.协商：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应在诚实信用原则基础上进行，双方应指定代表进行沟通，寻求达成和解协议的途径。

2.调解：若协商未能解决争议，双方可共同选择第三方进行调解。调解应遵循公平、公正、自愿的原则。调解达成协议的，双方应签订调解协议书，调解协议书经双方签字盖章后具有法律效力，双方应共同遵守。

3.仲裁：若协商或调解未能解决争议，任何一方均有权将争议提交具有管辖权的仲裁委员会仲裁。仲裁应按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为合同签订地或争议发生地。仲裁费用由败诉方承担，若双方均有责任，则按责任比例分担。

4.诉讼：除上述仲裁约定外，任何一方亦有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。若选择诉讼方式，管辖法院为合同履行地或被告住所地人民法院。诉讼期间，不影响双方根据本合同继续履行非争议部分的权利义务。

5.证据：双方在争议解决过程中应提供真实、完整的证据材料。任何一方伪造、隐瞒或销毁证据，或提供虚假证据，应承担相应的法律责任。仲裁庭或法院有权根据查明的事实和证据作出裁决或判决。

6.专属争议解决：本合同约定的争议解决方式具有优先性。除非双方另有书面约定，任何一方不得就本合同项下的争议另行寻求其他解决途径，包括但不限于向其他仲裁机构申请仲裁或向其他法院提起诉讼。

7.争议解决期间的合同履行：在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款，保持合作状态，避免因争议影响合同的正常履行。任何一方不得以争议存在为由，擅自停止履行合同义务，但法律另有规定或双方另有约定的除外。

第九条其他条款

1.通知：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或本合同约定的其他书面方式送达。通知在以下情况下视为有效送达：

(a)专人递送：当专人将通知交付给收件人时；

(b)挂号信：当挂号信寄出后第三个工作日；

(c)传真或电子邮件：当发送后即显示成功发送，且收件人确认收到；

(d)其他书面方式：按照约定的方式送达且收件人确认收到。

任何一方变更联系方式或地址，应至少提前7日以书面形式通知另一方，否则按原联系方式或地址发送的通知视为有效送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更合同内容。口头约定或非书面形式的变更无效。

3.合同转让：未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。若转让获得对方同意，受让人将取代转让方，享有与转让方相同的权利并承担相同的义务。

4.完整协议：本合同及其附件构成双方就本合同标的事项达成的完整协议，取代双方此前就