帮扶村道路协议书

帮扶村道路协议书甲方：[帮扶单位名称]统一社会信用代码：[具体代码]地址：[单位地址]法定代表人：[负责人姓名]联系方式：[联系电话]乙方：[帮扶村名称]村民委员会统一社会信用代码：[具体代码]地址：[村委会地址]法定代表人：[负责人姓名]联系方式：[联系电话]鉴于甲方致力于对乙方进行帮扶，改善乙方基础设施条件，促进乙方经济发展和村民生活水平提升；乙方为了本村村民的出行便利和经济发展，希望得到甲方的支持与帮助。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方帮扶乙方修建道路事宜达成如下协议：一、道路基本情况及建设要求1.道路位置及范围本协议所涉及的道路位于乙方村域内，起点为[具体起始地点]，终点为[具体终止地点]，道路全长[X]米，宽度为[X]米。道路走向为[详细走向描述]，途径[经过的主要地点或区域]。2.建设标准道路建设应符合国家及地方现行的道路工程建设相关标准和规范要求。路面采用[具体路面结构，如混凝土路面、沥青路面等]，厚度为[X]厘米，基层采用[基层材料及结构]，厚度为[X]厘米。道路两侧应设置排水设施，排水坡度为[X]%，排水管道材质为[具体材质，如PVC管等]，管径为[X]毫米。道路应设置必要的交通安全设施，包括交通标志、标线、防护栏等，具体设置要求按照国家标准执行。3.建设工期本道路建设工程应自本协议签订之日起[X]个工作日内开工建设，并在开工后的[X]个工作日内完成全部建设任务。如因不可抗力或其他特殊原因导致工期延误，经双方协商一致后可适当顺延工期，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对道路建设工程的质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议。在乙方未按照本协议约定履行义务时，有权要求乙方限期整改或采取其他补救措施。2.义务负责筹集道路建设所需的资金，资金总额为人民币[X]元。资金来源为[详细说明资金来源，如财政拨款、社会捐赠等]。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付道路建设资金。具体支付方式为：协议签订后[X]个工作日内支付总资金的[X]%作为预付款，即人民币[X]元；道路建设工程进度达到[具体进度节点，如基础完工、路面铺设完成等]时，支付总资金的[X]%，即人民币[X]元；道路建设工程竣工验收合格后[X]个工作日内支付剩余资金，即人民币[X]元。协助乙方办理道路建设过程中涉及的相关审批手续，如规划许可、施工许可等。组织相关专业人员对道路建设工程进行技术指导和质量验收。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定及时支付道路建设资金。在道路建设过程中，有权就遇到的技术问题、施工困难等向甲方寻求帮助和支持。2.义务负责道路建设工程的组织实施，包括但不限于选择具备相应资质的施工单位、签订施工合同、协调施工过程中的各种关系等。施工单位应具备道路工程施工总承包资质[具体资质等级]，项目经理应具备相应的建造师资格证书。按照本协议约定的建设标准和工期要求组织施工，确保工程质量和进度。在施工过程中，应严格遵守国家及地方有关安全生产、环境保护等法律法规的规定，采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故和环境污染事件。负责对施工过程中产生的建筑垃圾、废弃物等进行清理和处置，保持施工现场的整洁和卫生。配合甲方及相关部门的监督检查工作，按照要求提供工程建设资料和文件。–在道路建设工程竣工验收合格后，负责道路的日常养护和管理工作，确保道路的正常使用。养护管理工作应按照国家及地方相关标准和规范执行，包括路面清扫、病害修复、设施维护等。养护费用由乙方自行承担。三、工程验收1.验收标准道路建设工程的验收应按照本协议约定的建设标准及国家现行的道路工程质量验收规范进行。验收内容包括道路的路面平整度、强度、厚度，排水设施的畅通性，交通安全设施的设置合理性等。2.验收程序道路建设工程完工后，乙方应组织施工单位进行自检。自检合格后，向甲方提交工程竣工验收申请报告，并附上工程竣工资料，包括施工图纸、施工记录、质量检验报告、材料设备合格证等。甲方收到乙方的竣工验收申请报告后，应在[X]个工作日内组织相关专业人员进行验收。验收人员应包括甲方代表、乙方代表、施工单位代表以及邀请的相关专家。验收过程中，如发现工程质量不符合本协议约定或相关标准规范要求，验收组应出具整改意见，乙方应按照整改意见及时进行整改。整改完成后，乙方应再次提交验收申请，直至工程验收合格。3.验收报告工程验收合格后，双方应共同签署工程竣工验收报告。竣工验收报告应包括工程概况、验收依据、验收范围、验收标准、验收情况、验收结论等内容。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付道路建设资金，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停道路建设工程，并要求甲方支付已完成工程部分的款项及相应违约金。在道路建设工程验收过程中，如因甲方原因导致验收延误或无法通过验收，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于施工单位的窝工损失、延误工期的违约金等。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的建设标准和工期要求组织施工，导致工程质量不合格或工期延误，乙方应负责无偿返工直至工程质量符合要求，并按照每延误一日支付人民币[X]元违约金。如因乙方原因给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方未按照本协议约定对道路进行日常养护和管理，导致道路出现损坏影响正常使用的，乙方应及时进行修复，并承担修复费用。如因乙方养护管理不善给村民或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将道路建设工程转包或分包给不具备相应资质的单位或个人，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的全部款项，同时乙方应按照道路建设工程总金额的[X]%向甲方支付违约金。五、争议解决条款1.本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙