2025二级建造师法规真题解析版试卷

2025二级建造师法规真题解析版试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单选题（每题1分，共40分）1.根据我国《建筑法》，下列关于建筑工程发包的说法中，正确的是（）。2.某建设工程施工合同约定工期为12个月，发包人因故要求提前2个月完工，双方协商一致签订了变更协议，该变更协议属于（）。3.甲施工单位承包了乙房地产开发公司的商品住宅楼项目。施工过程中，乙公司指定某建材供应商为甲单位提供水泥，甲单位虽不情愿但同意了。根据《合同法》（现为《民法典》合同编），该建材供应商与甲单位之间形成的法律关系是（）。4.建设工程合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应（）。5.某施工单位在施工现场设置了消防通道，但未设置明显标识。根据《建设工程安全生产管理条例》，应由（）负责落实消防安全措施。6.施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，下列关于安全生产教育培训的说法中，错误的是（）。7.某施工现场发生一起造成3人重伤的安全生产事故，事故发生后，事故发生单位应在（）小时内向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门报告。8.根据《建设工程质量管理条例》，设计单位应当对其设计文件的质量负责。设计文件应当符合（）。9.建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的建设工程，责令改正，处工程合同价款（）以下的罚款。10.某工程在保修期内出现质量问题，经核定属于施工原因造成的，建设单位要求施工单位承担保修责任，施工单位不得以（）为由拒绝。11.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，其招标方式应当依照招标投标法的规定采用公开招标或者（）。12.招标人应当合理确定招标项目的标底，标底必须保密。标底的作用主要是（）。13.投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处中标项目金额（）以上百分之三十以下的罚款。14.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当具备相应的条件，下列不属于其应当具备的条件的是（）。15.建设工程实行工程监理制度。工程监理单位应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对（）实施监督管理。16.工程监理单位发现施工存在重大质量隐患的，应当及时要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并立即报告（）。17.劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过（）个月。18.根据我国《劳动法》，用人单位在劳动者有下列情形之一时，可以解除劳动合同，且无需支付经济补偿的是（）。19.施工单位应当依法为劳动者缴纳社会保险费。下列关于社会保险费缴纳的说法中，错误的是（）。20.建筑节能是国家节能战略的重要组成部分。根据《民用建筑节能条例》，下列建筑中，必须实行强制节能标准的是（）。21.施工单位应当建立健全施工现场环境保护管理制度，采取有效措施，防止或者减轻（）。22.施工单位应当加强对建筑工地扬尘的控制。下列措施中，不属于控制建筑工地扬尘措施的是（）。23.违反《建设工程质量管理条例》规定，擅自修改建设工程勘察、设计文件，造成损失的，依法承担（）。24.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，处（）罚款。25.某施工员违反安全生产规章制度操作，导致发生安全事故，该施工员应承担（）责任。26.建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。这一规定的目的是（）。27.《中华人民共和国民法典》合同编中规定的“诚实信用原则”，在建设工程合同中主要体现在（）。28.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。这里的“不可抗力”是指（）。29.施工合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔工期和（）。30.监理工程师发现设计文件不符合强制标准，应（）。31.对已竣工的建筑工程，建设单位应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。竣工验收应当具备的条件不包括（）。32.某工程发生质量事故，经调查确认是设计文件有缺陷造成的，则该事故的主要责任方是（）。33.投标保证金有效期从提交投标文件截止之日起计算，最短不得少于（）日。34.依法必须进行招标的项目，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者对潜在投标人实行（）。35.工程监理单位发现工程实体的施工不符合工程设计图纸的，应当（）。36.劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。这是劳动者行使的（）权。37.建筑废弃物应当分类处置。下列做法中，不符合节能环保要求的是（）。38.施工单位采购的建筑材料，必须按照（）进行检验，检验合格后方可使用。39.根据《消防法》，任何单位和个人都不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，违反者将承担相应的（）。40.建设工程发生质量事故，事故单位应当严格保护事故现场，并立即如实地向（）报告。二、多选题（每题2分，共30分）1.下列关于建设单位行为的说法中，正确的有（）。2.根据《合同法》（现为《民法典》合同编），合同履行的原则包括（）。3.施工现场安全防护措施的费用应当由（）承担。4.下列关于施工总承包单位安全责任的说法中，正确的有（）。5.建设工程发生质量事故，可能承担法律责任的责任主体包括（）。6.招标文件应当包括的内容有（）。7.投标人不得违反招标投标法的规定，实施下列行为：（）。8.工程监理单位的主要职责包括（）。9.劳动者享有的劳动权利包括（）。10.施工现场环境保护的措施可以包括（）。11.违反《建设工程质量管理条例》规定，造成损失的，可能承担民事赔偿责任的有（）。12.下列关于工程竣工验收的说法中，正确的有（）。13.不可抗力发生后，合同双方当事人应当（）。14.建设工程合同无效的情形包括（）。15.施工单位应当建立健全的质量管理体系，其内容可以包括（）。---试卷答案一、单选题（每题1分，共40分）1.C2.A3.B4.B5.A6.D7.B8.A9.C10.B11.B12.A13.D14.C15.B16.A17.C18.A19.D20.A21.C22.D23.B24.D25.C26.B27.C28.A29.B30.B31.D32.B33.C34.A35.A36.B37.C38.C39.D40.B二、多选题（每题2分，共30分）1.ABDE2.ABCD3.AB4.ABCDE5.ABCDE6.ABCDE7.ABCDE8.ABCDE9.ABCDE10.ABCDE11.ABCDE12.ABDE13.AB14.ABCDE15.ABCDE解析思路一、单选题1.解析：A选项涉及分包，B选项未说明是否超越资质，D选项未说明是否违反资质管理规定。C选项明确了承包单位将工程转包的行为，根据《建筑法》规定，转包是禁止行为。故选C。2.解析：合同变更本质上是对原合同内容的修改，只要双方协商一致即可成立，无论变更的内容是工期、价款还是其他条款。A选项表述最符合合同变更的法律特征。B选项是解除合同。C选项是无效合同。D选项是违约。故选A。3.解析：在施工合同中，发包人指定供应商，甲单位接受，形成了甲单位与该供应商之间的买卖合同关系。虽然这个关系是由发包人的要求引发的，但在法律上，甲单位和供应商是直接的合同相对人，属于第三人介入合同。故选B。（此解析基于对题目情境的理解，实际法律关系可能更复杂，需结合具体合同条款判断）4.解析：根据《民法典》合同编关于合同无效及后果的规定，合同无效但建设工程合格，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款，这体现了诚信原则和损失填补原则。法院会支持承包人的请求权，但并非强制执行合同。B选项“参照合同约定支付工程价款”是正确表述。A、C、D选项表述错误或过于绝对。故选B。5.解析：施工现场的消防安全管理，虽然涉及消防部门，但在日常管理和具体措施的落实上，施工单位是直接责任主体。《建设工程安全生产管理条例》明确规定了施工单位的安全生产责任，包括消防安全。A选项“施工单位”是直接责任方。B选项监理单位有监督责任。C选项政府主管部门有监管责任。D选项分包单位有相应责任。但首要责任方是施工单位。故选A。6.解析：安全教育培训的目的在于提高安全意识和技能，预防事故。D选项“可以代替特种作业人员持证上岗”是明显错误且危险的行为，违反了安全教育培训的目的和相关规定。A、B、C选项都是安全教育培训应涵盖的内容或其应有达到的效果。故选D。7.解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（通常与建设法规配套理解），一般事故（造成3人以下死亡或10人以下重伤）上报时限为1小时。重大事故及以上为30分钟。此处描述为“3人重伤”，属于一般事故范畴。故选B。8.解析：《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的质量标准，并满足工程合理使用和经济适用性的要求。A选项“国家规定的质量标准”是核心内容。B选项“设计深度要求”是技术指标。C选项“建设单位意见”是参考，非法定依据。D选项“施工单位意见”是协调，非决定性依据。故选A。9.解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的，处工程合同价款（以下简称“价款”）0.5%以上2%以下的罚款。C选项“2%以下”是正确的表述范围。A选项“0.5%以下”过低。B选项“0.1%以上”过低。D选项“1%以上”不完全准确。故选C。10.解析：保修责任是基于法律规定和合同约定产生的。即使存在发包人原因导致的延误，施工单位对于其施工质量仍负有最终责任，不能以此为由推卸自身的保修义务。B选项“以发包人原因为由拒绝”是不符合法律规定的。A选项“要求发包人承担违约责任”是发包人可以做的。C选项“与发包人协商解决”是途径。D选项“向法院起诉发包人”是途径。但拒绝保修本身是错误的。故选B。11.解析：《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，应当公开招标。如果符合法定条件，也可以邀请招标。B选项“邀请招标”是与公开招标并列的法定招标方式。A选项“直接委托”不属于招标方式。C选项“竞争性谈判”属于非招标方式。D选项“询价采购”属于非招标方式。故选B。12.解析：标底的主要作用是在评标时提供一个比较的基准，防止投标报价过高或过低，维护招标秩序，确保项目投资的有效利用。A选项“作为最高投标限价”在某些招标方式下可能，但不是标底法定的主要作用。B选项“作为确定中标人的唯一依据”错误，评标还有综合评分等。C选项“作为计算招标人利润的依据”错误。D选项“作为招标文件的组成部分公开”是形式要求，非作用。故选A。13.解析：《招标投标法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处中标项目金额0.5%以上30%以下的罚款。D选项“以上30%以下”是正确的表述范围。A选项“以上10%以下”过低。B选项“以上20%以下”不完全准确。C选项“以上15%以下”不完全准确。故选D。14.解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人自行办理招标事宜，应当具备下列条件：（一）具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术力量；（二）有从事同类项目招标的经验；（三）设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标从业人员；（四）熟悉和掌握招标投标法律、法规、规章。C选项“具有相应的招标代理资质”是不正确的，招标人可以自行招标，不一定需要代理资质。故选C。15.解析：工程监理单位的核心职责是基于合同和法规，对工程建设实施监督管理，确保工程质量和安全，控制投资和使用功能。B选项“工程实体的施工”是施工单位的工作。A选项“工程建设”是广义，但核心是质量、安全、合同执行。C选项“招标投标活动”是前期环节。D选项“工程款支付”是建设单位和承包单位的财务活动。监理主要监督支付程序和依据。但A更贴近核心职责描述，且为常见考点。此处按最核心职责选B（监督工程实体质量与安全）。若题目改为“对工程建设活动实施监督管理”，则A更优。（注：此题选项设置可能存在歧义，B和A均有道理，考试中需根据侧重点判断）16.解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位发现施工存在重大质量隐患的，应当及时要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并立即报告建设单位。A选项“建设单位”是接收报告的主体。B选项“项目负责人”可能是接收报告的人，但不是法定报告对象。C选项“当地建设行政主管部门”是备案或上报对象，非直接接收报告。D选项“工程勘察单位”与此无关。故选A。17.解析：《劳动合同法》规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。综合来看，最长的试用期是六个月，适用于最长期限的合同。C选项“六个月”是通用上限。故选C。18.解析：《劳动合同法》规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，且无需支付经济补偿：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。A选项“在试用期间被证明不符合录用条件”是法定可不支付补偿的解除情形。B、C、D选项均需支付经济补偿或符合特定条件才可解除。故选A。19.解析：社会保险费应全部由用人单位承担，是法定义务。D选项“由劳动者和用人单位按比例共同承担”是错误的，除工伤保险费外（部分由单位缴纳，部分由个人缴纳，但个人缴纳部分最终由单位代扣代缴），其他社会保险费均由用人单位承担。故选D。20.解析：《民用建筑节能条例》规定，执行强制性标准是强制性的要求。A选项“所有建筑”通常指符合一定规模或类型的建筑，具体需看条例细则，但强制节能是方向。B选项“大型公共建筑”是节能重点。C选项“高层住宅”不一定是强制范围。D选项“所有住宅”也不一定都强制。综合来看，条例通常对“民用建筑”有强制性规定，A选项表述最普遍和概括。（注：实际法规可能有更细致的界定，此解析基于一般理解）21.解析：施工单位环境保护责任包括防止或减轻对环境的影响，如大气污染、水污染、固体废物污染、噪声污染等。C选项“环境污染”是这些措施旨在减轻的结果或范畴。A、B、D选项分别指代具体的环境要素或问题类型。但“环境污染”更能概括施工单位需要控制的广泛环境问题。故选C。22.解析：控制建筑工地扬尘的措施通常包括：工地围挡、覆盖裸露地面、土方湿法作业、车辆冲洗、禁止现场搅拌、使用预拌混凝土等。D选项“在施工现场设置消防栓”是消防安全措施，与控制扬尘无关。故选D。23.解析：《建设工程质量管理条例》规定，违反本条例规定，造成损失的，依法承担赔偿责任。这里的“赔偿责任”属于民事责任范畴。A选项“行政处分”是针对单位或个人的行政处罚。B选项“刑事责任”需达到犯罪程度。C选项“行政处罚”是行政责任。D选项“民事赔偿责任”是正确的法律后果。故选B。24.解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，处2万元以上5万元以下的罚款。D选项“2万元以上5万元以下”是正确的罚款数额范围。A、B、C选项数额不符合规定。故选D。25.解析：在安全事故中，直接导致事故发生的操作人员（如施工员）通常承担主要责任或直接责任。C选项“直接责任”最符合其行为与事故的直接因果关系。A选项“领导责任”可能由项目负责人承担。B选项“管理责任”可能由施工单位承担。D选项“次要责任”不符合描述。故选C。26.解析：发包人指定不合格材料，是为了降低成本或满足其特定要求，但这是违法的，侵犯了承包人按合同约定和规范施工的权利，可能导致质量问题和合同纠纷。其目的是“规避法律法规的强制性规定”或“降低工程成本（非法手段）”。B选项“规避法律法规的强制性规定”更侧重法律层面。故选B。（此题选项可能存在多个合理答案，B选项指向法律规避）27.解析：诚实信用原则（诚信原则）是《民法典》的基本原则，要求民事主体在进行民事活动时应秉持诚实，恪守信用，善意行使权利并履行义务。在建设工程合同中，体现在合同订立、履行、违约等各个阶段，如不得欺诈、不得隐瞒、合同履行中应协作、违约后应赔偿损失等。C选项“合同双方应诚实守信，履行合同义务”是诚信原则在合同中的体现。故选C。28.解析：不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。A选项“不能预见、不能避免且不能克服的客观情况”是法律对不可抗力的定义。B选项“意外事故”范围太广，不一定符合不可抗力的条件。C选项“自然灾害”是不可抗力的例子，但不是定义。D选项“政策变化”有时可能构成不可抗力，但并非必然。故选A。29.解析：在合同履行中，因发包人原因导致工期延误，承包人可以索赔的内容通常包括工期延误和由此造成的额外费用（如窝工费、赶工费等）。B选项“额外费用”是除工期外的常见索赔内容。A选项“利润损失”通常难以索赔。C选项“违约金”需要合同约定或法律规定。D选项“精神损失”一般不赔。故选B。30.解析：监理工程师发现设计文件不符合强制标准，首先应向建设单位报告，并要求设计单位修改。同时，监理工程师有责任监督设计文件的执行。B选项“要求设计单位修改”是监理工程师的直接行动。A选项“拒绝使用该设计文件”权限不足。C选项“自行修改设计文件”无权。D选项“要求建设单位更换设计单位”不是首选。故选B。31.解析：《建设工程质量管理条例》规定，竣工验收应当具备的条件包括：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术文件和档案；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。D选项“已办理工程竣工验收备案手续”是竣工验收完成后的行政管理要求，不是竣工验收本身的条件。故选D。32.解析：工程质量事故的责任认定，通常根据事故原因来确定。如果事故是由于设计文件有缺陷造成的，那么设计单位负有主要责任。B选项“设计单位”是承担主要责任的主体。A选项施工单位可能存在施工不当加剧问题的责任。C选项建设单位可能存在指定不当或管理不善的责任。D选项监理单位可能存在未发现问题的责任。但根本原因在设计。故选B。33.解析：《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目，投标保证金有效期应当与招标文件规定的投标有效期一致或者更长。实践中，最短的投标保证金有效期通常不少于30日，以确保投标有效期有足够保障。C选项“30日”是一个常见的、相对保守的最低期限要求。A选项“15日”过短。B选项“60日”较长。故选C。34.解析：《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者对潜在投标人实行歧视待遇。A选项“不合理的条件限制、排斥”是禁止行为的核心。B选项“歧视待遇”也是禁止行为。C选项“设置过高的资格要求”可能是不合理条件。D选项“指定特定供应商”属于排斥。但A选项概括更全面，指代“不合理的条件限制、排斥”这一禁止性规定本身。故选A。35.解析：工程监理单位发现工程实体的施工不符合工程设计图纸的，其首要且最主要的职责是向施工单位发出书面通知（监理工程师通知单），要求其整改。A选项“签发监理工程师通知单，要求施工单位整改”是正确的程序和职责。B选项“直接要求设计单位变更设计”无权。C选项“立即停止施工”仅适用于情况严重时。D选项“向上级主管部门报告”是必要程序，但不是首要直接行动。故选A。36.解析：《劳动合同法》规定，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。这是法律赋予劳动者的单方解除权的一种，无需用人单位同意，但需提前通知。B选项“单方解除权”准确描述了其性质。A选项“协商解除权”需要双方同意。C选项“不可撤销解除权”不完全准确，虽然通知后一般不可反悔，但法律另有规定除外。D选项“法定解除权”是更广泛的分类。故选B。37.解析：建筑废弃物（如混凝土块、砖瓦、金属等）应当分类收集、运输和处置，以实现资源回收和环境保护。C选项“随意倾倒到施工现场附近”是违法且不环保的做法，会污染环境并占用土地。A、B、D选项都是合规的处置方式或环节。故选C。38.解析：施工单位采购的建筑材料，必须按照合同约定、设计文件要求以及国家或行业相关标准规范进行检验。C选项“国家或行业相关标准规范”是材料检验必须依据的技术文件。A选项“施工单位质量标准”不是法定依据。B选项“建设单位要求”是参考，非依据。D选项“设计文件”是依据之一，但标准规范是更根本的依据。故选C。39.解析：根据《消防法》等法律法规，任何单位和个人都不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。这种行为会严重危及公共安全，是明确的违法行为，将承担相应的法律责任，可能包括行政处罚等。D选项“法律责任”是违反此规定必然面临的后果。A选项“罚款”是其中一种可能的形式。B选项“停业整顿”是更严厉的措施。C选项“刑事责任”是情节严重时的后果。但“法律责任”是最概括、最准确的表述。故选D。40.解析：建设工程发生质量事故，事故单位（通常指建设单位或直接组织施工的单位）的首要义务是严格保护事故现场，以利于事故调查和责任认定。同时，必须立即如实地向上级主管部门和相关监管部门报告。B选项“上级主管部门和相关监管部门”是法定的报告对象。A选项“事故调查组”是在事故发生后成立的。C选项“建设单位和施工单位”是事故相关方，但报告主体是事故单位本身。D选项“社会公众”不是法定的报告接收主体。故选B。二、多选题1.解析：A选项“建设单位应当依法办理施工许可证”正确。B选项“施工单位应当具备相应的资质”正确。C选项“禁止承包单位将工程转包或违法分包”正确。D选项“工程款支付应按合同约定”正确。E选项“建设单位不得指定分包单位”正确（除非合同有约定或经监理同意等极少数情况，但禁止性原则是不得随意指定）。故选ABCDE。2.解析：《民法典》合同编规定，合同履行的原则包括：全面履行原则（A选项）、诚实信用原则（B选项）、协作履行原则（C选项，如通知、协助）、适当履行原则（D选项，符合合同约定和交易习惯）、经济合理原则（E选项，如选择最经济方式履行）。故选ABCDE。3.解析：根据《建设工程安全生产管理条例》等规定，施工现场安全防护措施的费用，原则上由施工单位承担。但在某些特定情况下，如因建设单位原因（如提供的图纸问题、指令风险作业等）导致需要增加安全措施，费用应由建设单位承担。A选项“施工单位”是主要承担方。B选项“建设单位”在某些情况下承担方。C选项“监理单位”不承担费用。D选项“政府主管部门”不承担费用。故选AB。（此题选项设置可能需要更精确，但基于通常理解选AB）4.解析：施工总承包单位对建设工程的安全生产负总责。其主要负责人（A选项）、项目负责人（B选项）承担相应的领导责任。专职安全生产管理人员（C选项）负责现场管理。分包单位（D选项）对其分包工程负责，总包有连带责任。实际施工人员（E选项）负直接责任。题目问的是“总承包单位”的安全责任，主要指其自身的管理和总负责层面。故选ABCD（主要负责人和项目负责人是总承包单位层面的核心安全责任人）。5.解析：建设工程发生质量事故，可能承担法律责任的主体包括：A选项建设单位（如未按要求验收、使用不合格工程）。B选项勘察单位（设计原因）。C选项设计单位（设计缺陷）。D选项施工单位（施工质量问题）。E选项工程监理单位（未按规范监理）。以上各方均可能根据事故调查结果承担相应的行政、民事甚至刑事责任。故选ABCDE。6.解析：《招标投标法》规定，招标文件应当包括：招标项目说明；对招标人资格要求的说明；招标项目的范围、性质；招标项目的实施地点；招标项目的工期；技术要求；评审方法；招标方式；投标文件编制要求；投标保证金；招标文件售价；投标截止时间、开标时间和地点；法律法规规定的其他内容。ABCDE选项均为招标文件应包含的内容。故选ABCDE。7.解析：《招标投标法》禁止投标人实施下列行为：A选项“以低于成本的价格竞标”。B选项“相互串通投标报价”。C选项“与招标人串通投标”。D选项“以他人名义投标”。E选项“以其他方式弄虚作假骗取中标”。以上均为法律明令禁止的违法行为。故选ABCDE。8.解析：工程监理单位的主要职责包括：A选项“审查施工组织设计中的安全专项方案”。B选项“检查施工机械和机具的安全性能”。C选项“核查工程材料、构配件和设备的质量”。D选项“对施工质量进行检验检测”。E选项“参与或组织事故应急救援”。以上