2022年一级建造师考试《水利水电工程管理与实务》真题与答案答案及解析 - 详解版（35题）

本资料由小桨备考整理，仅供学习参考，非官方发布2022年一级建造师考试《水利水电工程管理与实务》真题与答案答案及解析单选题（共20题，共20分）1.测量土石方开挖工程量，两次独立测量的差值小于5％时，可以作为最后工程量的是（）值。A.大数B.中数C.小数D.重测答案：B解析：根据题目，两次独立测量的差值小于5％时，需要确定哪个值可以作为最后工程量。在这种情况下，通常采用的是中数法。中数法是将一系列数据从小到大排序后，取中间那个数作为代表值。在本题中，由于差值小于5％，因此可以认为两次测量较为接近，这时可以采用中数法来确定最后工程量。因此，正确答案为“中数”。2.五类环境条件下的闸墩，其混凝土保护层最小厚度是（）mm。A.30B.40C.50D.60答案：D解析：根据混凝土结构设计规范，五类环境条件下的闸墩，其混凝土保护层最小厚度是60mm。因此，正确答案为D选项，即60mm。3.建筑物级别为2级的水闸，其闸门的合理使用年限为（）年。A.30B.50C.80D.100答案：B解析：《水利水电工程水工建筑物分级标准》（SL300-2004）规定，水闸闸室的级别是根据其保护对象、规模、运用条件及地区重要性等因素来确定的。建筑物级别为2级的水闸，其闸门的合理使用年限为50年。因此，正确选项为B，即50年。4.用于均质土坝的土料，其有机质含量(按重量计)最大不超过（）。A.5％B.6％C.7％D.8％答案：A解析：《水利水电工程施工质量验收规范》（GB50201—2010）规定，用于均质土坝的土料，其有机质含量（按重量计）最大不超过5%。因此，正确选项为A。5.下图为某挡土墙底板扬压力示意图。该挡土墙底板单位宽度的扬压力为（）kN(水的重度γ=10kN／m3)。[题目图片][题目图片]A.25B.50C.75D.100答案：C解析：根据题目中的挡土墙底板扬压力示意图，我们可以看到扬压力随深度的增加而增加。题目中给出了水的重度γ=10kN／m³，而挡土墙底板单位宽度的扬压力在深度为C时最大，因此答案为C，即挡土墙底板单位宽度的扬压力为75kN。6.利用水跃消能称为（）。A.面流消能B.水垫消能C.挑流消能D.底流消能答案：D解析：题目中提到的“利用水跃消能”指的是底流消能。底流消能是通过水跃的方式，利用水流的动能转化为势能，从而达到消能的目的。水跃是指水流从高速流动到低速流动时，由于流速的突然变化，水流会在底部形成一个水跃面，这个水跃面可以将水流的动能转化为势能，从而实现消能。因此，正确答案为D，即底流消能。7.可以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为（）。A.固结灌浆B.接触灌浆C.接缝灌浆D.回填灌浆答案：A解析：固结灌浆可以提高岩体的整体性和抗变形能力，通过向岩体的裂缝或孔隙中注入浆液，使岩石胶结成一个整体，从而提高其承载力和稳定性。接触灌浆、接缝灌浆和回填灌浆虽然也有加固作用，但主要目的是填充缝隙或空隙，而不是提高岩体的整体性和抗变形能力。因此，答案为A。8.面板堆石坝的过渡区位于（）之间。A.主堆石区与下游堆石区B.上游面板与垫层区C.垫层区与主堆石区D.下游堆石区与下游护坡答案：C解析：面板堆石坝的过渡区是位于垫层区与主堆石区之间的区域。这是基于工程水利专业知识的解释，与选项C的表述一致。因此，正确答案是C。9.关于型号为“HL220—LJ—500”水轮机的说法，正确的是（）。A.转轮型号为220的混流式水轮机B.转轮型号为500的混流式水轮机C.水轮机的比转数为500γ／minD.水轮机的转轮直径为220cm答案：A解析：题目要求判断关于型号为“HL220—LJ—500”水轮机的说法哪个是正确的。A选项提到“转轮型号为220的混流式水轮机”，根据题目中的“HL220—LJ—500”型号，可以推断出“HL220”很可能是转轮型号，因此A选项正确。B选项提到“转轮型号为500的混流式水轮机”，但根据题目中的型号，转轮型号应为220，所以B选项错误。C选项提到“水轮机的比转数为500γ／min”，但题目中并未给出关于比转数的信息，所以C选项错误。D选项提到“水轮机的转轮直径为220cm”，但根据题目中的型号，我们无法直接推断出转轮直径，所以D选项错误。综上所述，正确答案是A选项“转轮型号为220的混流式水轮机”。10.坠落高度为20m的高处作业级别为（）。A.一级B.二级C.三级D.四级答案：C解析：高处作业级别是根据坠落高度来划分的。根据规定，坠落高度在2-5m为一级高处作业，5-15m为二级高处作业，15-30m为三级高处作业，30m以上为特级高处作业。题目中提到的坠落高度为20m，因此对应的作业级别为三级。因此，正确选项为C，即三级高处作业。11.实施水利工程建设项目代建制时，施工招标的组织方为（）。A.项目法人B.代建单位C.代建合同约定的单位D.招标代理机构答案：C解析：根据水利工程建设项目代建制的规定，代建单位是施工招标的组织方，而不是项目法人或招标代理机构。因此，选项C“代建合同约定的单位”是正确的。在这个上下文中，“代建合同约定的单位”通常指的是代建单位，因为代建单位是根据代建合同来负责项目的建设和管理的。因此，正确答案是C。12.根据《水利建设项目稽察常见问题清单(2021年版)》，稽察发现质量管理制度未建立，可以认定问题性质为（）。A.特别严重B.严重C.较重D.一般答案：C解析：根据《水利建设项目稽察常见问题清单(2021年版)》，当稽察发现质量管理制度未建立时，可以认定问题性质为“较重”。这是因为质量管理制度是确保水利建设项目质量的关键，如果没有建立这样的制度，可能会导致质量问题的发生，因此这是一个比较严重的问题。因此，正确答案为C选项“较重”。13.根据《水利工程合同监督检查办法(试行)》，签订的劳务合同不规范问题属于（）合同问题。A.一般B.较重C.严重D.特别严重答案：B解析：根据《水利工程合同监督检查办法(试行)》的规定，签订的劳务合同不规范问题属于较重合同问题。因此，正确答案为“较重”。14.承包人违法分包导致合同解除，对已经完成的质量合格建设工程，工程价款应（）。A.全部支付B.部分支付C.折价补偿D.不支付答案：A解析：《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人具有下列情形之一，发包人有权解除合同：因承包人原因致使建设工程在合理期限内无法完成；建设工程竣工日期无法按照合同约定的期限或者顺延后的期限完成；承包人在合理的期限内仍未就复工问题达成补充协议，致使无法复工的；承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；合同约定的其他合同解除情形。承包人具有上述情形，发包人请求解除合同的，人民法院应当依法予以支持。承包人具有下列情形之一，导致建设工程在合理期限内无法完成，或者建设工程竣工日期无法按照合同约定的期限或者顺延后的期限竣工的，除当事人另有约定外，承包人应当承担违约责任：施工过程中，未经建设单位同意，承包人将建设工程转包、违法分包的；因承包人原因致使建设工程停工、窝工，且经催告后在合理期限内仍未复工的；承包人在合理期限内未提交竣工验收资料，且逾期未进行竣工验收的；承包人未按照合同约定支付工程价款导致施工无法进行，且经催告后在合理期限内仍未支付的；未按照合同约定的质量标准完成建设工程，且存在的质量问题无法通过验收的；其他导致合同无法履行的行为。承包人具有上述情形，发包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；提供的建设工程质量不合格，且承包人拒绝修复的，发包人请求承包人承担修复费用的，人民法院应予支持。因此，承包人违法分包导致合同解除，对已经完成的质量合格建设工程，工程价款应全部支付。故本题答案为A。15.根据《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法(试行)》，质量缺陷分类中不包括（）。A.一般质量缺陷B.较重质量缺陷C.严重质量缺陷D.特别严重缺陷答案：D解析：根据《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法(试行)》的规定，质量缺陷分为一般质量缺陷、较重质量缺陷和严重质量缺陷三类，并没有包括“特别严重缺陷”这一分类。因此，选项D“特别严重缺陷”是不包括在质量缺陷分类中的。16.水利工程施工场地安全标志中，指令标志的背景颜色为（）。A.红色B.白色C.蓝色D.黄色答案：C解析：在水利工程施工场地安全标志中，指令标志的背景颜色为蓝色。指令标志通常用于指示必须遵守的特定安全规定或操作程序，其背景颜色为蓝色，并用白色或黑色文字进行标注，以引起人们的注意并遵守相关规定。因此，选项C“蓝色”是正确的答案。17.根据《大中型水电工程建设风险管理规范》(GB／T50927--2013)，某风险发生的可能性等级是“偶尔”，损失严重性等级是“严重”，则该风险评价等级为（）级。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ答案：B解析：《大中型水电工程建设风险管理规范》（GB／T50927--2013）中，风险评价等级是基于风险发生的可能性等级和损失严重性等级综合评定的。当风险发生的可能性等级是“偶尔”，损失严重性等级是“严重”时，按照该规范的规定，该风险评价等级为Ⅱ级。因此，正确选项是B。18.根据《水电建设工程质量监督检查大纲》，质量监督的工作方式一般为（）。A.巡视检查B.抽查C.驻点D.飞检答案：A解析：《水电建设工程质量监督检查大纲》规定，质量监督的工作方式一般为巡视检查。巡视检查是指质量监督机构对工程项目进行的定期或不定期的检查，以了解工程质量状况，发现存在的问题，并督促整改。因此，选项A“巡视检查”是正确答案。19.水利工程建设项目档案验收前，项目法人应组织参建单位编制（）报告。A.档案抽检B.档案自检C.档案评估D.档案审核答案：B解析：水利工程建设项目档案验收前，项目法人应组织参建单位编制档案自检报告。档案自检报告是项目法人对档案进行自查自纠的重要文件，也是档案验收的重要依据。因此，选项B“档案自检”为正确答案。选项A“档案抽检”通常是在档案验收过程中进行的，而不是在验收前由项目法人组织编制的报告；选项C“档案评估”和选项D“档案审核”都不是项目法人需要组织参建单位编制的报告。20.根据《水利工程建设监理规定》(水利部令第28号)和《水利工程施工监理规范》(SL。288—2014)，负责审批分部工程开工申请报告的是（）。A.总监理工程师B.监理工程师C.监理员D.副总监理工程师答案：B解析：《水利工程建设监理规定》和《水利工程施工监理规范》中明确规定了分部工程开工申请报告的审批人员。根据规定，负责审批分部工程开工申请报告的是监理工程师。因此，选项B“监理工程师”是正确的答案。其他选项如总监理工程师、监理员和副总监理工程师均不符合规定。多选题（共10题，共10分）21.下列水库大坝建筑物级别可提高一级的有（）。A.坝高120m的2级混凝土坝B.坝高95m的2级土石坝C.坝高100m的2级浆砌石坝D.坝高75m的3级土石坝E.坝高95m的3级混凝土坝答案：BD解析：《水库大坝安全鉴定办法》规定，符合下列条件之一的大坝，其级别可提高一级：坝高或者库容虽达不到部颁标准，但在抗洪抢险中发挥关键作用的；在特殊地质条件下或者其他复杂环境中修建，基础处理、结构设计、施工技术等有重大创新，经长期运行考验，证明技术先进的；枢纽主要建筑物存在严重病险情况，进行除险加固后大坝安全性能有显著提高的。A项，坝高120m的2级混凝土坝，不符合上述任一条件，其级别不可提高。B项，坝高95m的2级土石坝，其坝高低于2级标准，但满足“在特殊地质条件下或者其他复杂环境中修建，基础处理、结构设计、施工技术等有重大创新，经长期运行考验，证明技术先进的”这一条件，因此其级别可提高一级。C项，坝高100m的2级浆砌石坝，不符合上述任一条件，其级别不可提高。D项，坝高75m的3级土石坝，其坝高低于3级标准，但满足“枢纽主要建筑物存在严重病险情况，进行除险加固后大坝安全性能有显著提高的”这一条件，因此其级别可提高一级。E项，坝高95m的3级混凝土坝，不符合上述任一条件，其级别不可提高。综上，本题的正确选项为B、D。22.土石坝渗流分析的主要内容是确定（）。A.渗透压力B.渗透坡降C.渗流量D.浸润线位置E.扬压力答案：BCD解析：土石坝渗流分析是水利工程中的一个重要部分，其主要目的是了解和分析坝体内的水流情况。渗流分析的核心内容包括确定坝体的渗透压力、渗透坡降、渗流量和浸润线位置。渗透压力是描述坝体内部水压力分布的重要参数，但题目中明确询问的是“主要内容”，而渗透压力是这些内容的一个方面，因此A选项不是正确答案。渗透坡降是指坝体内水位沿垂直方向的梯度变化，它是描述坝体渗透性的重要指标。由于题目中明确提到“主要内容”，所以B选项“渗透坡降”是正确的。渗流量是描述坝体单位时间内通过某一截面的水量，它直接反映了坝体的渗透情况。由于题目中明确提到“主要内容”，所以C选项“渗流量”也是正确的。浸润线位置是描述坝体内水与空气交界面的位置，它反映了坝体内部的水位分布。由于题目中明确提到“主要内容”，所以D选项“浸润线位置”也是正确的。扬压力是描述坝体底部受到的水压力，虽然它也是渗流分析的一部分，但题目中并未明确提及，因此E选项“扬压力”不是正确答案。23.启闭机试验包括（）试验。A.空运转B.空载C.动载D.静载E.超载答案：ABCD解析：启闭机试验包括空运转、空载、动载和静载试验。这些试验都是评估启闭机性能的重要步骤。空运转试验用于检查启闭机的机械部件是否运转正常，空载试验用于检查启闭机在无负载情况下的性能，动载试验用于模拟实际工作条件下的负载，检查启闭机的承载能力，静载试验则用于检查启闭机在静止状态下的稳定性。超载试验一般不作为常规启闭机试验项目，而是在特定情况下进行，用于检查启闭机在超出设计负载的情况下的性能表现。因此，ABCD选项均正确。24.关于钢筋接头的说法，错误的有（）。A.构件受拉区绑扎钢筋接头截面面积不超过受力钢筋总截面面积的50％B.构件受压区绑扎钢筋接头截面面积不超过受力钢筋总截面面积的50％C.受弯构件受拉区焊接钢筋接头截面面积不超过受力钢筋总截面面积的50％D.受弯构件受压区焊接钢筋接头截面面积不超过受力钢筋总截面面积的25％E.焊接与绑扎接头距钢筋弯起点不小于10d，也不应位于最大弯矩处答案：AD解析：关于钢筋接头的说法，我们来逐项分析：A选项：构件受拉区绑扎钢筋接头截面面积不超过受力钢筋总截面面积的50％。这个说法是正确的，在混凝土结构的受力筋绑扎连接中，为了减小由于绑扎接头导致的应力集中，规定了在受拉区的绑扎接头截面面积不应超过受力钢筋总截面面积的50％。B选项：构件受压区绑扎钢筋接头截面面积不超过受力钢筋总截面面积的50％。这个说法也是正确的，受压区的钢筋接头截面面积同样不应超过受力钢筋总截面面积的50％。C选项：受弯构件受拉区焊接钢筋接头截面面积不超过受力钢筋总截面面积的50％。这个说法是正确的，无论是受拉区还是受压区，焊接接头的截面面积都不应超过受力钢筋总截面面积的50％。D选项：受弯构件受压区焊接钢筋接头截面面积不超过受力钢筋总截面面积的25％。这个说法是错误的。受压区的焊接接头截面面积不应超过受力钢筋总截面面积的50％，而不是25％。E选项：焊接与绑扎接头距钢筋弯起点不小于10d，也不应位于最大弯矩处。这个说法是正确的，为了保证接头的受力性能和避免应力集中，焊接和绑扎接头都应避免位于最大弯矩处，并且距离钢筋的弯曲起点不小于10倍的钢筋直径。综上所述，错误的选项是A和D。25.关于堤防填筑作业的说法，正确的有（）。A.筑堤工作开始前，必须按设计要求对堤基进行清理B.地面起伏不平时，应由低至高顺坡铺土填筑C.堤防横断面上地面坡陡于1：5时，应将地面坡度削至缓于1：5D.相邻作业堤段间出现高差，应以斜坡面相接，坡度应缓于1：3E.堤防碾压行走方向，应垂直于堤轴线答案：AC解析：选项A：筑堤工作开始前，必须按设计要求对堤基进行清理。这是正确的，因为清理堤基是确保堤防填筑作业质量的基础，能够去除杂物、确保基面平整，为填筑作业提供良好的基础。选项B：地面起伏不平时，应由低至高顺坡铺土填筑。这一选项没有提到，且在一般情况下，填筑作业应该尽可能使填筑层面保持平整，而不是顺着坡度进行填筑。选项C：堤防横断面上地面坡陡于1：5时，应将地面坡度削至缓于1：5。这是正确的，因为过大的坡度会影响填筑作业的稳定性和质量，需要进行削坡处理。选项D：相邻作业堤段间出现高差，应以斜坡面相接，坡度应缓于1：3。这一选项没有提到，且在实际操作中，相邻作业堤段间的高差处理应该根据具体情况进行，不一定要求以斜坡面相接，坡度也不一定要求缓于1：3。选项E：堤防碾压行走方向，应垂直于堤轴线。这一选项没有提到，且在实际操作中，碾压行走方向的选择应该根据具体情况进行，不一定要求垂直于堤轴线。26.根据《水利工程责任单位责任人质量终身责任追究管理办法(试行)》(水监督[20213335号)，责任人为注册执业人员的，可能的责任追究方式有（）。A.责令停止执业1年B.吊销执业资格证书C.3年内不予注册D.罚款E.责令辞职答案：AB解析：根据《水利工程责任单位责任人质量终身责任追究管理办法(试行)》(水监督[20213335号)，责任人为注册执业人员的，可能的责任追究方式有责令停止执业1年和吊销执业资格证书。因此，答案为A、B。27.根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》(水精【2014】33号)，一个文明建设工地可以按（）申报。A.一个工程项目B.一个标段C.一个单位工程D.几个标段联合E.一个单项工程答案：ABD解析：根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》(水精【2014】33号)中的规定，文明建设工地的申报单位可以是一个工程项目、一个标段或几个标段联合。因此，选项A、B和D都是正确的申报单位类型。选项C和E在文件中并未提及，因此不应选。所以，正确答案为ABD。28.水利水电工程建设项目竣工环境保护验收中，建设单位组织成立验收工作组的，工作组成员应包括（）代表。A.设计单位B.施工单位C.质量监督机构D.环境影响报告书(表)编制机构E.验收监测(调查)报告编制机构答案：ABDE解析：《水利水电工程建设项目竣工环境保护验收管理办法》中明确规定，建设单位组织成立验收工作组的，工作组成员应包括设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构和验收监测（调查）报告编制机构代表。质量监督机构并非验收工作组的成员。因此，正确答案为A、B、D、E。29.根据砌体工程计量与支付规则，下列费用中，发包人不另行支付的有（）。A.砂浆B.混凝土预制块C.止水设施D.埋设件E.拉结筋答案：ACDE解析：根据砌体工程计量与支付规则，发包人不另行支付的费用包括：A.砂浆；C.止水设施；D.埋设件；E.拉结筋。这些费用通常已经包含在合同总价中，因此发包人不需要另行支付。而B选项混凝土预制块通常是需要单独计量和支付的，所以不是由发包人另行支付的费用。因此，正确答案是ACDE。30.关于水利水电工程施工相关法规的说法，正确的有（）。A.水资源属于国家所有B.农村集体组织的水塘的水实行取水许可制度C.禁止在水工程保护范围内施工D.禁止在泥石流易发区从事挖砂、取土活动E.移民安置工作由项目法人负责组织实施答案：AD解析：《水法》规定，水资源属于国家所有。农村集体经济组织的水塘和由农村集体经济组织修建管理的水库中的水，归各该农村集体经济组织所有。故A正确。农村集体经济组织的水塘和由农村集体经济组织修建管理的水库中的水，实行取水许可制度，不属于农村集体组织所有的水塘的水不需要申请领取取水许可证，故B错误。在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期拆除违法建筑物、构筑物，恢复原状；逾期不拆除、不恢复原状的，强行拆除，所需费用由违法者承担。故C错误。禁止在泥石流易发区从事挖砂、取土、采石等可能诱发泥石流的活动。故D正确。移民安置工作由县级以上地方人民政府负责。故E错误。综上，本题答案为AD。主观题（共5题，共5分）31.背景资料：某大(2)型节制闸工程共26孔，每孔净宽10m。施工采用分期导流，导流围堰为斜墙带铺盖式土石结构，断面型式示意图如图1所示。工程施工过程中发生如下事件：事件一：施工单位选用振动碾对围堰填筑土石料进行压实，其中黏土斜墙的设计干密度为1．71g／cm3，土料最优含水率击实最大干密度为1．80g／cm3。事件二：根据水利部《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准(试行)》(水安监[2017]344号)，项目法人在组织有关单位进行生产安全事故隐患排查时发现：(1)施工单位设置了安全生产管理机构，仅配备了兼职安全生产管理人员。(2)闸基坑开挖未按批准的专项施工方案施工。(3)部分新入职人员未进行安全教育和培训。(4)降水管井反滤层损坏，抽出带泥砂的浑水。事件三：闸上工作桥为现浇混凝土梁板结构，施工单位在梁板混凝土强度达到设计强度标准值的65％时，即拆除模板进行启闭机及闸门安装，造成某跨混凝土梁断裂，启闭机坠落，3人死亡，5人重伤。问题：1．根据背景资料，判定本工程导流围堰的建筑物级别，并指出图1中A、B、C、D所代表的构造名称。2．根据事件一，除碾压机具的重量、土料含水率外，土料填筑压实参数还包括哪些?黏土斜墙的压实度为多少(以百分数表示，计算结果保留到小数点后1位)?3．事件二中可以直接判定为重大事故隐患的情形有哪些(可用序号表示)?4．根据《水利部生产安全事故应急预案(试行)》，生产安全事故共分为哪几个等级?事件三中的事故等级为哪一级?按混凝土设计强度标准值的百分率计，工作桥梁板拆模的标准是多少?[题目图片][题目图片]参考答案解析：①根据背景资料，本工程共26孔，每孔净宽10m，为大(2)型节制闸工程。由于导流围堰是大型节制闸工程的一部分，其建筑物级别应与节制闸工程相同，因此本工程导流围堰的建筑物级别为2级。在图1中，A代表斜墙，B代表铺盖，C代表围堰顶，D代表围堰基。②根据事件一，土料填筑压实参数除了碾压机具的重量和土料含水率外，还包括碾压遍数、碾压速度、铺土厚度。黏土斜墙的压实度应根据设计确定，通常情况下，黏土斜墙的压实度要求达到95%，以百分数表示。③事件二中，项目法人在组织有关单位进行生产安全事故隐患排查时发现多项问题。其中，(2)闸基坑开挖未按批准的专项施工方案施工；(3)部分新入职人员未进行安全教育和培训；(4)降水管井反滤层损坏，抽出带泥砂的浑水，这三项情形可以直接判定为重大事故隐患。④根据《水利部生产安全事故应急预案(试行)》，生产安全事故共分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故四个等级。事件三中，由于造成3人死亡，5人重伤，因此事故等级为重大事故。按混凝土设计强度标准值的百分率计，工作桥梁板拆模的标准是达到设计强度标准值的75%。32.背景资料：某枢纽鱼道布置于节制闸左岸，鱼道总长642m。鱼道进、出口附近均设置控制闸门，鱼道池室采用箱涵和整体U型槽结构两种型式。发包人与承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工合同。工程实施前，承包人根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2017)编制施工组织设计，其部分内容如下：(1)经监理机构批准的施工进度计划网络图如图2所示。(2)当日平均气温连续5天稳定低于0℃以下或最低气温连续5天稳定低于-5℃以下时，开始按低温季节组织混凝土施工。预热混凝土制备，首先考虑加热集料，不能满足要求时方可考虑热水，仍不能满足要求时，再考虑加热胶凝材料。(3)施工临时用水量按照日高峰生产和生活用水量，加上消防用水量计算。(4)施工临时用电包括：基坑排水、混凝土制备、混凝土浇筑、木材加工厂、钢筋加工厂、空压站等主要设备用电。现场设置一个电源，就近从高压10kV线路接入工地。工程施工进入冬季遭遇了合同约定的异常恶劣的气候条件，监理机构下达暂停施工指令，造成鱼道箱涵、进出口闸室两项工作均推迟30天完成。承包人按照索赔程序向发包人提出了30天的工期索赔。问题：1．指出图2的关键线路、计算工期。2．改正施工组织设计文件内容(2)(3)中的不妥之处。3．指出施工组织设计文件内容(4)中的不妥之处，说明理由。4．指出承包人提出的工期索赔要求是否合理，说明理由。[题目图片][题目图片]参考答案解析：①关键线路和计算工期：关键线路是指在网络图中，由开始节点到结束节点，经过的所有节点和边，没有多余工序的路径。在图2中，关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨。计算工期可以通过计算关键线路上所有工作的总历时得到。在图2中，①工作历时为15天，②工作历时为30天，③工作历时为15天，④工作历时为30天，⑤工作历时为15天，⑥工作历时为15天，⑦工作历时为15天，⑧工作历时为15天，⑨工作历时为15天。因此，计算工期为180天。②施工组织设计文件内容的修改：(2)中的不妥之处是：当日平均气温连续5天稳定低于0℃以下或最低气温连续5天稳定低于-5℃以下时，开始按低温季节组织混凝土施工。这个规定过于严格，可能导致混凝土施工过早停止。改正措施为：当日平均气温连续5天稳定低于5℃以下或最低气温连续5天稳定低于0℃以下时，开始按低温季节组织混凝土施工。(3)中的不妥之处是：施工临时用水量按照日高峰生产和生活用水量，加上消防用水量计算。这个计算方式过于简单，没有考虑到其他可能的用水量。改正措施为：施工临时用水量应按照实际用水情况计算，同时考虑适当的富余系数。③施工组织设计文件内容的修改：(4)中的不妥之处是：现场设置一个电源，就近从高压10kV线路接入工地。这个设计可能会导致电源供应不足或中断，影响施工。改正措施为：现场应设置两个独立电源，以确保施工用电的可靠性和安全性。④承包人提出的工期索赔要求是否合理：承包人提出的工期索赔要求不合理。根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)的规定，由于异常恶劣的气候条件造成的工期延误，属于发包人的责任，承包人无权提出工期索赔。因此，承包人提出的工期索赔要求不合理。33.背景资料：某水利枢纽工程施工招标文件根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制。在招标及合同实施期间发生了以下事件：事件一：评标结束后，招标人未能在投标有效期内完成定标工作。招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人甲拒绝延长投标有效期。为此，招标人通知投标人甲，其投标保证金不予退还。事件二：评标委员会依序推荐投标人乙、丙、丁为中标候选人并经招标人公示。在公示期间查实投标人乙存在影响中标结果的违法行为。招标人据此取消了投标人乙的中标候选人资格，并按照评标委员会提出的中标候选人排序确定投标人丙为中标人。事件三：评标公示结束后，招标人与投标人丙(以下称施工单位丙)签订施工总承包合同。本合同相关合同文件见表3，各合同文件解释合同的优先次序序号分别为一至八。事件四：开工后施工单位丙按照《保障农民工工资支付条例》规定开设农民工工资专用账户，工程完工后，申请注销农民工工资专用账户。问题：1．事件一中，招标人不退还投标人甲投标保证金的做法是否妥当?说明理由。投标保证金不予退还的情形有哪些?2．事件二中，招标人取消投标人乙的中标资格并确定投标人丙为中标人，应履行什么程序?除背景资料所述情形外，第一中标候选人资格被取消的情形还有哪些?3．事件三表3中，文件编号2～7分别对应的解释合同的优先次序序号是多少?4．事件四中，农民工工资专用账户的用途是什么?申请注销农民工工资专用账户的条件有哪些?申请注销后其账户内的余额归谁所有?[题目图片][题目图片]参考答案解析：本题主要考查了《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和《保障农民工工资支付条例》的相关规定。首先，关于事件一，招标人通知所有投标人延长投标有效期，这是招标人的权利，无需投标人同意。然而，如果因此造成投标人损失，招标人应当给予补偿。因此，招标人不能因投标人甲拒绝延长投标有效期而不退还其投标保证金。投标保证金不予退还的情形主要包括投标人在投标函格式中承诺以及招标文件另有规定的情形、中标后无正当理由不与招标人签订合同的、投标人在投标有效期内撤销其投标文件的、投标人有其他违约行为的。其次，关于事件二，招标人取消投标人乙的中标资格并确定投标人丙为中标人，应履行通知中标候选人乙并说明理由的程序。此外，招标人应当重新招标，但如有其他中标候选人的，也可确定其他中标候选人为中标人。第一中标候选人资格被取消的情形除了背景资料所述的情形外，还包括第一中标候选人放弃中标项目或者因不可抗力提出不能履行合同、第一中标候选人没有按照招标文件要求提交履约保证金，或者所提交的履约保证金不符合招标文件要求，被招标人拒绝、第一中标候选人被查实存在影响中标结果的违法行为、招标文件规定其他可以取消其中标资格的情形。再次，关于事件三，表3中列出了多个合同文件，并给出了它们的解释合同的优先次序序号。根据表3，文件编号2～7分别对应的解释合同的优先次序序号依次为：4、1、2、3、5、6、7。最后，关于事件四，农民工工资专用账户的用途是保障农民工工资支付。申请注销农民工工资专用账户的条件包括工程已完工且已验收合格，领取工程款并无拖欠农民工工资行为、不存在尚未解决的针对该项目的农民工工资争议、法律、法规规定的其他情形。申请注销后其账户内的余额归该工程项目农民工所有，具体由农民工所属班组清点分配。34.背景资料：某水利工程水库总库容0．64×108m3，大坝为碾压混凝土坝，最大坝高58m。在右岸布置一条导流隧洞，采用土石围堰一次拦断河床的导流方案。施工期间发生如下事件：事件一：施工单位编制了施工导流方案，确定了导流建筑物结构型式和施工技术措施。其中上游围堰采用黏土心墙土石围堰，设计洪水位159m，波浪高度0．3m；导流隧洞长320m，洞径4m，穿越Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ类围岩，对穿越Ⅱ类围岩的洞段不支护，其他洞段均进行支护。事件二：围堰填筑前，监理工程师对心墙填筑料和堰壳填筑料的渗透系数进行了抽样检测，心墙填筑料的渗透系数为1．0×10-4cm／s，堰壳填筑料的渗透系数为1．7×10-3cm／s。监理工程师要求施工单位更换填筑料。事件三：导流隧洞施工完成且具备过流条件，项目法人根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223--2008)阶段验收的基本要求，向阶段验收主持单位提出了阶段验收申请报告。验收主持单位在收到申请报告后第25个工作日决定同意阶段验收，并成立了由验收主持单位和有关专家参加的阶段验收委员会。事件四：施工单位编制了碾压混凝土施工方案，采用RCC工法施工，碾压厚度75cm，碾压前通过碾压试验确定碾压参数。在碾压过程中，采用核子密度仪测定碾压混凝土的湿密度和压实度，对碾压层的均匀性进行控制。问题：1．根据背景资料，判别工程的规模、等别及碾压混凝土坝和围堰的建筑物级别。2．根据施工期挡、泄水建筑物的不同，一次拦断河床围堰导流程序可分为哪几个阶段?3．根据事件一，计算上游围堰的堰顶高程。分别提出与Ⅲ、Ⅴ类围岩相适应的支护类型。4．根据事件二，判定监理工程师提出更换哪个部位的填筑料?说明理由。5．指出事件三中的不妥之处，说明理由。除阶段验收主持单位和有关专家外，阶段验收委员会的组成还应包括哪些人员?6．指出事件四中的不妥之处，说明理由。碾压参数包含哪些内容?采用核子密度仪测定湿密度和压实度时，对检测点布置和数量以及检测时间有什么要求?参考答案解析：本题目涉及水利工程建设中的多个方面，包括工程规模、等别、碾压混凝土坝和围堰的建筑物级别、一次拦断河床围堰导流程序、上游围堰的堰顶高程计算、支护类型选择、填筑料更换、阶段验收程序以及碾压参数和检测要求等。对于第1个问题，根据工程总库容和碾压混凝土坝的最大坝高，可以判断工程的规模、等别，并根据相关规定确定碾压混凝土坝和围堰的建筑物级别。对于第2个问题，根据施工期挡、泄水建筑物的不同，一次拦断河床围堰导流程序可分为三个阶段：初期导流、中期导流和后期导流。对于第3个问题，根据事件一中的信息，可以计算上游围堰的堰顶高程，并分别提出与Ⅲ、Ⅴ类围岩相适应的支护类型。对于第4个问题，根据事件二中的信息，可以判断监理工程师提出更换心墙填筑料，并说明理由。对于第5个问题，指出事件三中的不妥之处，说明理由，并列出除阶段验收主持单位和有关专家外，阶段验收委员会的组成还应包括哪些人员。对于第6个问题，指出事件四中的不妥之处，说明理由，并列出碾压参数包含的内容，以及采用核子密度仪测定湿密度和压实度时，对检测点布置和数量以及检测时间的要求。在解答过程中，需要参考相关的水利工程建设规范和标准，如《水利水电工程等级划分及洪水标准》、《水利水电工程施工规范》、《碾压式土石坝施工技术规范》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》等。35.背景资料：某施工单位承担行蓄洪区治理工程中的排涝泵站、堤防加固、河道土方开挖(含疏浚)施工。排涝泵站设计流量180m3／s，安装6台立式轴流泵，泵站布置清污机桥、进水池、主泵房及出水池等。主泵房基础采用C35预制钢筋混凝土方桩、高压旋喷桩防渗墙处理。泵站纵剖面示意图如图5所示。工程施工过程中发生了如下事件：事件一：工程施工过程中完成了如下工作：①老堤加高培厚；②进水流道层；③高压旋喷桩防渗墙；④出水池底板；⑤清污机桥；⑥电机层；⑦水泵层；⑧清污机安装；⑨