版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程施工合同纠纷要素式民事起诉状规范模板【规范总则】本模板为建设工程施工合同纠纷专属要素式民事起诉状,严格依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》及各级人民法院民事立案文书规范编制,聚焦建设工程领域工程款支付、工程质量、工期延误、合同解除、工程款优先受偿权、合同无效等核心民事纠纷类型,明确民事起诉全要素填写规范、格式标准、法律依据及填写禁忌,杜绝不规范表述、格式疏漏、要素缺失等问题,确保文书符合民事立案要求。本模板适用于承包人、实际施工人、发包人、合法分包人、劳务承包人等各类民事诉讼主体,填写时需恪守“真实、准确、完整、规范”四大原则,无相关内容统一填写“无”,严禁涂改核心信息,打印、手写均需符合正式民事法律文书标准,助力当事人一次性通过法院立案审核。一、当事人基本信息(民事起诉核心要素,必填且规范,确保诉讼主体适格,为案件审理、法律文书送达及民事责任划分提供合法依据,格式统一、表述严谨)(一)原告(依法享有民事诉讼请求权、民事权利受损的一方主体,填写需严格核对民事主体身份证明原件,确保信息无任何偏差)1.主体类型(单选,勾选清晰、规范,不得涂改、多选,严禁模糊勾选):□自然人□法人□非法人组织2.姓名/名称(规范填写,严禁简写、缩写、使用俗称):________________________(规范要求:自然人填写与居民身份证完全一致的真实姓名,不得使用别名、曾用名、笔名、俗称;法人/非法人组织填写与营业执照、登记证书完全一致的单位全称,确保与身份凭证载明的信息完全匹配,无一字偏差)3.自然人补充信息(主体类型为自然人必填,法人/非法人组织无需填写,填写需完整、准确):性别:______民族:______出生日期:______年____月____日公民身份号码:________________________(填写完整,无错号、漏号,与居民身份证一致)户籍所在地:________________________(规范填写,精确到省、市、区/县、街道/乡镇、村/社区、楼栋号、门牌号,不得填写模糊地址)经常居住地:________________________(连续居住满一年以上的有效地址,无则填写“无”,填写规范与户籍所在地一致)4.法人/非法人组织补充信息(主体类型为法人/非法人组织必填,自然人无需填写,填写需与登记信息一致):统一社会信用代码:________________________(填写完整,无错号、漏号,与营业执照登记信息完全一致)法定代表人/主要负责人:________________________职务:________________________(填写真实职务,如“董事长”“总经理”“负责人”)注册登记地址:________________________(与营业执照登记地址完全一致,规范填写至楼栋号、门牌号,不得遗漏)实际经营地址:________________________(无实际经营地址则填写“无”,有则填写规范,与实际经营场所一致)5.联系电话(必填项,规范填写,确保联络畅通):________________________(规范要求:填写24小时可正常接听的有效手机号码,特殊情况可补充固定电话,确保人民法院、对方当事人及委托诉讼代理人能够随时联络,避免因联络不畅延误民事诉讼流程)6.有效送达地址(必填项,规范填写,确保法律文书精准送达):________________________(规范要求:精确到省、市、区/县、街道/乡镇、楼栋号、单元号、门牌号,不得填写模糊地址(如“XX小区”“XX街道附近”),填写后不得随意变更,如需变更需及时向人民法院提交变更申请)7.涉案关联信息(必填项,规范表述,明确与涉案工程的关联):建筑资质等级(如有):________________________资质证书编号(如有):________________________(无建筑资质则填写“无”,不得空缺)涉案工程身份:________________________(规范填写,如“承包人”“实际施工人”“发包人”“合法分包人”“劳务承包人”,不得填写模糊表述,明确具体民事主体角色)(二)委托诉讼代理人(无委托则填写“无委托诉讼代理人”,不得空缺;委托行为及填写需符合民事代理法律规定,严禁违规委托、无权代理)1.姓名:________________________身份类别(单选,规范勾选):□执业律师□原告单位在职员工□其他合法委托关系(规范要求:勾选“其他合法委托关系”的,需另行向人民法院提交合法有效的委托证明材料(如亲属关系证明、委托协议等),明确委托关系的合法性,否则委托行为无效)2.证件编号(必填项,规范填写,确保证件真实有效):________________________(规范要求:执业律师填写有效律师执业证号,填写完整无错漏、无涂改;其他委托关系填写本人公民身份号码,确保证件信息与原件一致)3.执业机构/工作单位(规范填写,严禁简写、缩写):________________________(规范要求:执业律师填写执业律师事务所全称,不得使用简称;原告单位在职员工填写原告单位全称;无工作单位的填写本人户籍所在地详细地址)4.联系电话(必填项,规范填写):________________________(填写要求与原告联系电话一致,确保联络畅通)5.授权范围(规范表述,明确具体、无歧义,严禁笼统表述):________________________(规范要求:明确填写“一般授权”或“特别授权”;特别授权需逐项列明,不得表述为“全权代理”,规范示例:代为承认、放弃、变更本案民事诉讼请求;代为与对方当事人和解、调解,签署和解协议、调解协议;代为提起上诉、申请再审、申请强制执行、申请财产保全、申请证据保全;代为签收本案全部民事法律文书;代为查阅、复制本案卷宗材料;代为参与本案庭审、质证、辩论及相关民事诉讼活动)(三)被告(未履行建设工程施工合同约定义务、存在民事违约行为,需依法承担民事责任的主体,按民事责任关联度由高到低依次列明,多被告逐一分项规范填写,明确各被告责任边界)第一被告(核心民事责任主体,必填项,填写规范、格式与原告完全一致)1.主体类型(单选):□自然人□法人□非法人组织2.姓名/名称:________________________(填写要求与原告一致,确保与身份凭证信息完全一致,无任何偏差)3.自然人补充信息:性别:______民族:______出生日期:______年____月____日公民身份号码:________________________户籍所在地:________________________经常居住地:________________________(无则填写“无”)4.法人/非法人组织补充信息:统一社会信用代码:________________________法定代表人/主要负责人:________________________职务:________________________注册登记地址:________________________实际经营地址:________________________(无则填写“无”)5.联系电话(必填项):________________________(无法获取的需注明“无法获取”及合理原因,规范表述如“多次联系被告,被告拒绝提供”“通过公开渠道无法查询到被告有效联系方式”)6.有效送达地址(必填项):________________________(填写规范与原告一致,确保人民法院民事法律文书顺利送达,避免因送达失败延误诉讼)7.涉案关联信息(必填项,规范表述,明确责任依据):涉案工程身份:________________________(规范填写,如“发包人”“总承包人”“违法分包人”“转包人”“劳务发包人”,明确具体民事主体角色)责任依据:________________________(规范列明合同依据及民事法律依据,示例:依据原告与被告签订的《建设工程施工合同》第×条及《中华人民共和国民法典》第×××条规定,被告应向原告支付工程价款、赔偿经济损失,承担相应民事违约责任)第二被告(无则填写“无第二被告”,不得空缺,填写规范、格式与第一被告完全一致)1.主体类型(单选):□自然人□法人□非法人组织2.姓名/名称:________________________3.自然人补充信息:性别:______民族:______出生日期:______年____月____日公民身份号码:________________________户籍所在地:________________________经常居住地:________________________(无则填写“无”)4.法人/非法人组织补充信息:统一社会信用代码:________________________法定代表人/主要负责人:________________________职务:________________________注册登记地址:________________________实际经营地址:________________________(无则填写“无”)5.联系电话(必填项):________________________(无法获取的注明合理原因,规范表述)6.有效送达地址(必填项):________________________7.涉案关联信息(必填项):涉案工程身份:________________________;责任依据:________________________第三被告及后续被告(按需添加,无则不填,填写规范、格式完全参照第一被告,明确各被告与本案的民事关联及民事责任边界,不得遗漏核心信息)(四)第三人(仅限与本案有直接民事利害关系,需参与民事诉讼方能查清案件事实、明确民事责任划分的主体,无则填写“无第三人”,填写规范与原、被告一致)1.主体类型(单选):□自然人□法人□非法人组织2.姓名/名称:________________________(填写要求与原、被告一致,确保信息真实、规范,与身份凭证无偏差)3.自然人补充信息:性别:______民族:______出生日期:______年____月____日公民身份号码:________________________户籍所在地:________________________联系电话:________________________(必填项)4.法人/非法人组织补充信息:统一社会信用代码:________________________法定代表人/主要负责人:________________________职务:________________________注册登记地址:________________________联系电话:________________________(必填项)5.与本案利害关系(必填项,规范表述,无歧义,明确直接利害关联):________________________(规范示例:系涉案工程的材料供应商,为涉案工程提供了全部施工材料,与本案工程价款支付、经济损失承担有直接民事利害关系,本案民事诉讼处理结果将直接影响其合法民事权益的实现)6.追加理由(必填项,结合民事法律规定,规范表述追加依据):________________________(规范示例:为查清本案工程材料供应、材料款项结算等核心案件事实,明确各方民事责任主体及责任比例,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第××条规定,特申请追加其为本案第三人参与民事诉讼)二、诉讼请求(民事起诉核心要素,必填且规范,需明确、具体、可执行、无歧义,严格符合民事法律规定,不得超出法律保护范围,逐项规范列明,适配各类建设工程施工合同民事纠纷场景)(一)案由(规范填写,不得涂改、简写,明确民事纠纷性质):建设工程施工合同纠纷(二)细化案由(单选,无则不填,明确具体民事纠纷类型):□工程款支付纠纷□工程质量赔偿纠纷□工期延误纠纷□建设工程施工合同无效纠纷□建设工程施工合同解除纠纷□工程验收纠纷□工程款优先受偿权纠纷□其他:________________________(明确具体纠纷类型,规范表述,不得模糊)(三)具体诉讼请求(规范表述,逐项列明,金额、履行期限、责任主体、履行方式明确,无模糊表述,可直接作为法院裁判依据)1.判令________________(明确被告全称,多被告需规范区分民事责任方式,如“第一被告”“第一被告与第二被告共同连带”“第一被告承担主要责任、第二被告承担补充责任”)向原告支付涉案________________建设工程(规范填写工程全称、详细地址、具体施工范围,与《建设工程施工合同》约定完全一致,不得扩大或缩小范围)工程价款人民币__________元(小写:¥__________,大写:____________________元整),于本判决生效之日起______日内一次性履行完毕;(规范要求:金额小写与大写必须完全一致,小写前加“¥”,大写后加“整”,不得涂改、篡改;施工范围表述规范、具体,明确施工内容,避免歧义)2.判令________________(明确被告全称)向原告支付逾期支付工程价款的利息(或违约金):截至______年____月____日,已产生利息(或违约金)人民币__________元(小写:¥__________,大写:____________________元整);自______年____月____日起至全部工程价款清偿完毕之日止,以__________元(未付工程价款本金)为基数,按________________标准(单选,规范填写)□合同约定利率______%/年□全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)□法定年利率______%计算,利随本清(违约金按对应标准计算),于工程价款本金清偿完毕之日起______日内一并支付;(规范备注:利息与违约金一般择一主张,确需并行主张的,总金额不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的法定上限,严禁超出民事法律保护范围)3.判令原告对涉案________________建设工程(与第1项工程范围完全一致,规范表述)折价、拍卖、变卖所得的价款,在人民币__________元(仅限未付工程价款本金,不含利息、违约金及其他经济损失,规范填写具体金额)范围内享有建设工程价款优先受偿权;(规范备注:需确认该主张未超过法定时限,即工程竣工之日或约定竣工之日起18个月,超出法定时限的,该民事诉讼请求不予支持)4.判令________________(明确被告全称)赔偿原告因本案建设工程施工合同纠纷产生的各项经济损失人民币__________元(小写:¥__________,大写:____________________元整),于本判决生效之日起______日内一次性履行完毕,具体损失明细如下(规范列明明细,无遗漏、无虚构):①停工窝工损失__________元;②材料损耗损失__________元;③设备租赁损失__________元;④律师费__________元;⑤差旅费__________元;⑥财产保全费__________元;⑦鉴定费__________元;⑧其他损失__________元;(规范要求:损失明细需真实、有据可查,可另附页详细列明明细、计算依据及相关凭证(如发票、合同、证明材料等),不得虚构损失、夸大损失金额)5.判令________________(明确被告全称)继续履行《建设工程施工合同》约定的__________义务(规范填写具体民事义务,如“配合原告办理工程竣工验收备案手续”“提交完整的竣工资料”“协助原告办理工程结算审核”“支付工程质保金”,无则删除本条),于本判决生效之日起______日内履行完毕;6.判令________________(明确被告全称)向原告支付工程质量违约金(或赔偿工程质量修复费用)人民币__________元(小写:¥__________,大写:____________________元整),于本判决生效之日起______日内一次性履行完毕;(无工程质量相关民事争议则删除本条)7.判令解除原告与________________(明确被告全称)签订的《建设工程施工合同》(合同编号:__________,无合同解除需求则删除本条);8.判令本案全部民事诉讼费用,包括但不限于案件受理费、财产保全费、鉴定费、公告费、保全担保费、差旅费等,由________________(明确被告全称,规范表述民事责任承担方式,如“全部被告共同承担”“按各方民事责任比例承担”“第一被告承担全部费用”)承担。三、事实与理由(民事起诉核心要素,逻辑清晰、表述严谨、重点突出,结合证据支撑,严格遵循“事实清楚、理由充分、法律依据明确”原则,不得虚构事实、伪造理由、堆砌无关内容,语言规范简洁,适配各类建设工程施工合同民事纠纷场景)______年____月____日,原告与________________(规范填写被告全称,多被告列明核心签约被告)本着平等自愿、协商一致、诚实信用的民法基本原则,签订《建设工程施工合同》(合同编号:__________,可附合同复印件作为本案民事证据,规范注明证据来源)。该合同系双方真实意思表示,内容不违反民事法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗,合法有效,双方依法形成建设工程施工合同民事法律关系,对双方均具有法律约束力,双方均应严格恪守合同约定,全面、适当履行各自的民事权利义务。上述《建设工程施工合同》核心约定规范列明如下:工程名称为________________,工程地点为________________(规范填写详细地址,与实际施工地点完全一致),施工范围及内容为________________(规范、简要列明核心施工内容,如“主体结构施工、装饰装修施工、水电安装工程、消防设施施工”,需与实际施工情况、合同约定完全一致),承包方式为________________(规范填写,如“包工包料”“固定总价承包”“固定单价承包”“包工不包料”),工程工期自______年____月____日起至______年____月____日止,总工期______天(规范填写具体天数,无涂改、无遗漏),工程价款计价方式为________________(规范填写,如“固定总价”“按实结算”“定额计价”“清单计价”),工程价款暂定价为人民币__________元(小写:¥__________,大写:____________________元整),工程款支付节点及比例为________________(规范列明核心支付节点,示例:工程开工后______日内支付暂定价30%,主体工程完工验收合格后支付至暂定价50%,工程全部竣工验收合格并完成结算后支付至结算价97%,质保期满后______日内支付剩余3%质保金),工程质量标准为________________(规范填写,如“合格工程”“符合国家及行业相关施工规范标准”“符合设计图纸要求”“达到优良工程标准”),同时明确了双方民事权利义务、工程变更、工程签证、结算方式、民事违约责任及民事争议解决方式等核心条款。合同签订生效后,原告严格按照《建设工程施工合同》约定、设计图纸要求及国家、行业相关施工规范、标准,全面、适当履行施工民事义务(若原告为发包人,规范调整为“原告严格按照合同约定履行付款、提供施工条件、配合施工、协助办理相关手续等民事义务”),足额投入人力、物力、财力推进工程进度(或履行合同约定义务),严格把控工程质量,规范履行施工流程(或合同流程),无任何违法违规行为、擅自变更合同内容、拖延履行民事义务等民事违约行为。涉案工程于______年____月____日全部施工完毕(或:原告已全面履行合同约定义务),原告于当日按合同约定向被告提交工程竣工验收申请及完整的竣工资料(规范列明资料名称,包括但不限于竣工图纸、验收报告、工程量确认单、工程变更签证单、施工记录、质量检测报告等),全面履行了验收配合民事义务(无验收相关事实则规范调整相关表述)。______年____月____日,涉案工程经原告、被告及监理单位、相关验收部门共同现场验收,一致确认工程质量符合《建设工程施工合同》约定及国家相关行业规范标准,验收合格并签署竣工验收记录(或:被告无正当理由拖延组织工程竣工验收,未在合同约定的验收期限内履行验收民事义务,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第×条规定,视为涉案工程质量合格;无验收相关事实则删除本条对应内容,规范调整表述)。______年____月____日,双方完成工程结算审核工作,共同签署结算报告,确认涉案工程最终结算价款为人民币__________元(小写:¥__________,大写:____________________元整),结算手续合法、规范,双方均无任何异议,结算结果合法有效(无结算相关事实则规范调整为对应民事纠纷事实,如工程质量争议、工期延误事实等,表述清晰、有据可查,结合时间节点、双方行为详细说明)。后因________________(规范明确民事纠纷核心事实,表述简洁、具体,如“被告未按合同约定支付工程价款”“被告施工的工程存在严重质量问题,未按要求整改”“被告擅自拖延工期,未按约定完工”“被告违法转包、违法分包涉案工程”“被告拒绝履行验收、结算义务”),导致双方产生建设工程施工合同民事争议,原告的合法民事权益受到严重侵害。具体如下:________________(规范详细阐述民事纠纷事实,结合时间节点、双方民事行为、违约表现等,表述客观、真实,如:截至本案起诉之日,被告仅向原告支付工程价款人民币__________元,尚欠原告工程价款人民币__________元未按合同约定支付,经原告多次催告,被告仍拒绝履行付款民事义务,拖欠款项至今)。原告为维护自身合法民事权益,多次通过________________(规范明确催告方式,如“书面催告函、律师函、微信沟通、电话沟通、当面协商、快递送达”)合法、合理方式,向被告催告履行民事义务、协商解决民事纠纷,明确告知其民事违约后果及相关民事法律责任,并留存了完整的催告记录及送达凭证(如快递签收记录、聊天记录、录音录像等),但被告均以________________(规范明确被告拖延、拒绝履行民事义务的具体借口,如“资金周转困难”“无故拖延结算”“以工程质量无正当理由推诿扯皮”“拒绝配合协商”)为由,拒绝履行合同民事义务、承担民事违约责任,其行为已构成严重民事违约,严重违背诚实信用原则。被告的民事违约行为,不仅违反了双方签订的《建设工程施工合同》中关于合同履行、民事违约责任的相关约定,也违反了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释中关于建设工程施工合同的相关民事法律规定,严重侵害了原告的合法财产权益,导致原告产生各项经济损失共计人民币__________元,被告依法应承担全部民事赔偿责任,赔偿原告的全部经济损失(无损失则规范调整为“被告依法应承担相应民事责任,履行合同民事义务、支付相关款项、承担违约责任”)。补充事实(规范填写,无则填写“无”,不得空缺):________________________(如有工程变更、被告违法转包/违法分包、第三方介入、工期延误原因、工程签证争议等与本案相关的民事事实,如实、简要、规范列明,不得虚构、夸大,结合相关证据简要说明)。综上,为维护自身合法民事权益,捍卫民事法律尊严,依据《中华人民共和国民法典》第×××条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第××条及《中华人民共和国民事诉讼法》第××条等相关民事法律、司法解释的规定,特向贵院提起民事诉讼,恳请贵院依法查明案件民事事实,分清民事责任主体及责任比例,公正作出裁判,支持原告的全部民事诉讼请求。四、证据清单(民事起诉核心要素,逐项列明,与案件民事事实、民事诉讼请求一一对应,明确证据来源、份数及证明目的,表述规范,确保证据链完整、合法有效,符合民事证据规则,便于法院核查)1.证据一:《建设工程施工合同》及补充协议(如有)、招投标文件(如有)来源:原告与被告签订/相关招投标机构出具份数:______份(按被告人数+第三人人数+1份准备)证明目的(规范表述,明确证据与本案的关联):证明原、被告之间存在合法有效的建设工程施工合同民事法律关系,明确双方的民事权利义务、工程核心约定、民事违约责任及结算方式,原告主张的各项民事诉讼请求具有充分的合同依据和民事法律依据。2.证据二:工程开工报告、施工日志、竣工报告、竣工验收记录、工程质量检测报告(如有)来源:________________(规范填写,如“原告制作”“双方签字确认”“第三方检测机构出具”“监理单位出具”“验收部门出具”)份数:______份证明目的(规范表述):证明涉案工程的开工时间、完工时间、验收情况,证实工程质量符合合同约定及国家相关行业规范标准(或工程质量存在问题),原告已全面、适当履行施工民事义务(或被告未履行质量保障民事义务),无任何民事违约行为(或被告存在质量违约行为)。3.证据三:工程变更签证单、工程量确认单、工程结算报告及审核意见(如有)来源:________________(规范填写,如“双方签字确认”“第三方结算机构出具”“监理单位审核确认”)份数:______份证明目的(规范表述):证明工程施工过程中工程变更、工程量增减的具体民事事实,证实双方已完成工程结算审核工作(或被告拒绝结算、拖延结算),明确工程最终结算价款金额(或工程量明细),原告主张工程价款具有充分的民事事实依据。4.证据四:工程款支付凭证(银行转账记录、收款收据、发票、付款确认单等)来源:________________(规范填写,如“原告持有”“银行出具”“被告开具”“双方确认”)份数:______份证明目的(规范表述):证明被告已向原告支付的工程价款金额(或原告已履行付款民事义务),以及尚欠原告工程价款的具体数额(或被告未履行付款民事义务),证实被告拖欠工程价款(或原告已全面履行付款民事义务)的民事事实成立。5.证据五:催告相关材料(催告函、律师函、微信/短信聊天记录、通话录音、送达记录、快递签收凭证等)来源:________________(规范填写,如“原告发送”“律师事务所出具”“快递公司出具”“原告留存”)份数:______份证明目的(规范表述):证明原告已多次向被告催告履行合同民事义务、支付相关款项(或协商解决民事纠纷),明确告知其民事违约后果及民事法律责任,证实被告拖延付款、拒绝履行民事义务(或拒绝协商)的民事违约事实,同时证明本案民事诉讼时效中断,原告起诉未超过法定民事诉讼时效。6.证据六:经济损失相关凭证(停工窝工证明、材料采购合同及付款凭证、设备租赁合同及付款凭证、律师费发票、保全费票据、鉴定费票据、差旅费票据等)来源:________________(规范填写,如“相关单位出具”“原告持有”“服务提供方出具”“双方确认”)份数:______份证明目的(规范表述):证明原告因被告民事违约行为(或工程质量问题、工期延误等)造成的各项经济损失的具体金额及计算依据,证实原告主张经济损失赔偿具有充分的民事事实及证据支撑,损失金额真实、合法。7.证据七:当事人民事主体资格证明材料(居民身份证复印件、营业执照副本复印件、法定代表人/主要负责人身份证明、户籍证明等)来源:________________(规范填写,如“原告自行提供”“国家企业信用信息公示系统查询”“公安机关出具”)份数:______份证明目的(规范表述):证明原告、被告、第三人的民事主体适格,具备参与本案民事诉讼的合法主体资格,能够独立享有民事权利、承担民事义务。8.证据八:证人证言(如有)证人基本信息(规范填写,完整无遗漏):姓名:__________性别:______民族:______出生日期:______年____月____日公民身份号码:________________________联系电话:________________________住所:________________________证明目的(规范表述,明确具体):证明________________(明确证人需证明的具体案件民事事实,如“涉案工程施工情况”“被告拖欠工程款事实”“原告催告付款情况”“工程质量合格/不合格相关情况”,不得模糊表述)。9.其他证据(如有):________________________来源:________________份数:______份证明目的(规范表述):________________________(补充工程图纸、现场照片/视频、监理报告、施工人员考勤记录、材料进场记录、工期延误相关证明等相关民事证据,无则填写“无”,确保证据链完整、无遗漏)。五、尾部(严格遵循民事起诉状法定格式,规范填写、排版标准,不得出现格式错误,确保符合人民法院民事立案要求,便于法院接收、归档)此致________________________人民法院(规范填写,严格遵循专属管辖规定)(规范要求:建设工程施工合同纠纷适用民事专属管辖,需填写涉案工程所在地人民法院全称,不得填写简称、俗称,不得违反专属管辖规定,如“XX市XX区人民法院”“XX县人民法院”,确保法院具有管辖权)起诉人(签名/盖章,规范操作,确保真实有效):________________________(规范要求:自然人起诉:本人亲笔签名并按手印,手印需清晰、完整,覆盖签名,不得代签、打印签名;法人/非法人组织起诉:加盖单位公章+法定代表人/主要负责人亲笔签名并按手印,公章需清晰、完整,与单位全称一致,打印签名、复印公章无效)起诉日期(规范填写,准确无误):______年____月____日(规范要求:填写起诉当日日期,年月日需完整、准确,格式统一为“XXXX年XX月XX日”,不得遗漏、涂改,不得填写未来日期,确保起诉时间真实、合法)附:(按人民法院民事立案标准规范准备,份数齐全、装订规范,逐一核对,避免遗漏,确保立案顺利,便于法院核查)1.本民事起诉状副本______份(规范计算:份数=被告人数+第三人人数+1份,供人民法院留存归档,副本内容需与正本完全一致);2.证据材料副本______份(与民事起诉状副本份数一致,按上述证据清单
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 餐厅管理职责考核制度
- 国企劳务派遣考核制度
- 承运方业绩考核制度
- 建立健全班组考核制度
- 培训学校员工考核制度
- 幼儿园考勤考核制度
- 防雷安全管理考核制度
- 员工宿舍经理考核制度
- 4s店喷漆考核制度
- 检察院合规考核制度
- 2025年宁波职业技术学院单招职业技能考试题库附答案解析
- 宁德新能源VERIFY测评题
- 备战2026年高考英语考试易错题(新高考)易错点18 应用文写作(解析版)
- 煤矿托管居间合同范本
- 颅内动脉瘤破裂急救护理查房
- 8.男性生殖系统医学课件
- DB61T 1016-2016 企业、事业单位专职消防站建设技术规范
- GJB3243A-2021电子元器件表面安装要求
- 企业开工第一课安全培训
- 新能源科技有限公司商业计划书
- 中医埋线课件
评论
0/150
提交评论