八月上旬二级建造师《建设工程法规》期末考试卷（附答案）

八月上旬二级建造师《建设工程法规》期末考试

卷（附答案）

一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中,

只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选

错均不得分）。

1、某建设单位应在2012年6月5日支付商品房建设工程的最终

结算款，但是建设单位因为资金周转出现一些问题导致没有按期支付,

施工单位于2012年9月4日致函建设单位要求其付款，却未得到任何

答复。则施工单位的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A、2014年6月5日

B、2014年9月4日

C、2015年6月5日

D、2015年9月4日

【参考答案】：B

2、某工程预计工期10个月，施工合同价款为600万元人民币。

根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位在申请领取施

工许可证时，应当到位的资金原则上不得少于（）万元人民币。

A、150

B、180

C、300

1）、600

【参考答案】：C

3、某施工单位向水泥厂订购水泥100吨，每吨价格300元，总货

款为3万元，约定12月10日前交货，逾期交货的，水泥厂应支付违

约金3000元，后水泥厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是

（）O

A、水泥厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任

B、水泥厂支付违约金后，仍应当继续履行合同

C、水泥厂继续履行合同后，可不必支付违约金

D、水泥厂如无过错，可不必支付违约金

【参考答案】：B

4、下列各项中不正确的一项是（）。

A、诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉诒请

求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度

B、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另

有规定的除外

C、诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起

开始计算，但是超过20年的，人民法院不予保护

D、在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不

能行使请求权的，诉讼时效中断

【参考答案】：D

ABC均符合“诉讼时效的有关规定“。我国《民法通则》第139条

规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不

能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起,

诉讼时效期间继续计算。

5、行政机关处理的行政争议能够进行仲裁的纠纷是（）。

A、婚姻纠纷

B、合同纠纷

C、监护纠纷

D、继承纠纷

【参考答案】：B

6、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭

火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。

则（）。

A、甲单位只能自行承担这一损失

B、甲单位可以要求施工单位支付4万元

C、甲单位有权要求施工单位支付1万元

D、甲单位应当要求施工单位支付5万元

【参考答案】：C

7、在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板

等自升式架设设施，必须由（）承担。

A、总承包单位

B、使用设备的分包单位

C、具有相应资质的单位

D、设备出租单位

【参考答案】：C

C、可变更

D、无效

【参考答案】：D

11、建筑单位对一审判决不服，其上诉期限为（）天。

A、7

B、10

C、15

D、30

【参考答案】：C

12、在具有火灾,爆炸危险的场所使用明火（）

A、必须予以禁止

B、只要作业人员质证上岗，严格遵守消防安全规定即可操作

C、只要作业人员采取相应的消防安全措施即可操作

D、因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批

手续

【参考答案】：D

13、（）对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵

守的技术法规；对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理

的内容；对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。

A、工程建设通用标准

B、《工程建设标准强制性条文》

C、《工程建设强制标准》

D、《工程建设标准实用指南》

【参考答案】：B

14、甲向某陶瓷厂乙去函，询问该陶瓷厂是否有青花瓷茶具，乙

立即向甲邮寄了2套青花瓷茶具，共1000元，甲认为该青花瓷茶具不

符合其需要，拒绝接受，双方发生了争议。从本案看来甲乙之间

（）O

A、已经完成要约和承诺阶段

B、合同是否成立无法确定

C、合同未成立

D、合同已成立

【参考答案】：C

15、劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用

人单位。

A、7日

B、10日

C、30日

D、60日

【参考答案】：C

劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。

劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。故选C。

16、导致该合同出现这种情况的原因是（）。

A、甲的重大误解

B、合同双方显失公平

C、开发商的欺诈行为

D、开发商乘人之危

【参考答案】：C

17、于仲裁协会的认识中，正确的是（）。

A、中国仲裁协会是事业单位

B、各仲裁委员会是中国仲裁协会的当然会员

C、仲裁委员会可以是中国仲裁协会的会员

D、中国仲裁协会的职责仅仅在于依法制定仲裁规则

【参考答案】：B

18、依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调

查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。

A、7

B、15

C、30

D、60

【参考答案】：D

19、某设备采购合同中约定，甲公司向乙公司订购5台设备，由

于乙公司的库存只有3台，约定剩余2台设备由丙公司交付给甲公司,

但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中应由（）承担违

约责任。

A、乙向丙

B、乙向甲

C、丙向甲

D、丙向乙

【参考答案】：B

20、重大劳动安全事故犯罪客体是（）。

A、生产安全

B、造成严重后果

C、劳动安全

D、人身安全

【参考答案】：C

21、从节能的标准看，所谓设计文件合格，主要是指它符合建筑

节能的（）。

A、推荐性标准

B、强制性标准

C、企业标准

D、行业标准

【参考答案】：B

22、下列关于招标方式的说明，不正确的是（）。

A、招标方式分为公开招标和邀请招标

B、发布招标公告是公开招标的第一个环节

C、邀请招标的邀请对象不得少于3家

D、邀请招标的邀请对象不得少于5家

【参考答案】：D

ABC均符合“招标程序”的有关规定。D与C相悖。

23、在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的

是（）。

A、施工单位与材料供应商订立合同

B、施工现场的祎块坠落砸伤现场外的行人

C、施工单位向材料供应商支付材料款

D、材料供应商向施工单位交付材料

【参考答案】：B

24、甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约,

要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货

2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（）o

A、该供货合同成立

B、该供货合同已生效

C、该供货合同效力特定

D、该供货合同未成立

【参考答案】：D

乙的回函对标的数量做出了实质性变更，应视为新要约，甲未作

表示，即没有发出承诺，故合同不成立C

25、从事建筑工程活动的企业或单位，应当向（）管理部门申

请设立登记，井由建设行政主管部门审批后，颁发资格证书。

A、建设行政

B、工商行政

C、资质审查

D、资格审批

【参考答案】：C

26、人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合起诉条件

的，即应在（）日内立案，并通知当事人。

A、3

B、5

C、7

D、15

【参考答案】：C

27、我国法律赋予公民的一项基本权利是（）。

A、监督权

B、平等权

C、宗教信仰自由

D、人身自由权

【参考答案】：B

中华人民共和国公民在法律面前一律平等（

28、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，如果是分包单

位不服从管理导致生产安全事故的发生，则（）。

A、由监理单位承担主要责任

B、由总承包单位承担主要责任

C、由分包单位承担主要责任

D、由建设单位、总承包单位和分包单位共同承担责任

【参考答案】：C

29、某投资商与某建筑设计院签订了设计合同，并交纳了相应的

定金，则该合同属于（）。

A、计划合同

B、主合同

C、诺成合同

D、实践合同

【参考答案】：D

30、下面的行为中没有违反《安全生产条例》的是（）

A、建设单位单方面压缩合同约定的工期

B、勘查单位在勘查作业时没有采取措施导致一些重要的管线遭到

破坏

C、工程监理单位没有审查施工组织设计是否符合安全技术措施就

批准施工单位开工

D、施工单位偷工减料

【参考答案】：D

31、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）

A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包

B、将专业工程分包给不具备资质的承包人

C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人

D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人

【参考答案】：A

32、生产经营单位的主要负责人依照规定受刑事处罚或者撤职处

分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任

何生产经营单位的主要负责人。

A.2

B.3

c.4

D.5

【参考答案】：D

本题考查的是生产经营单位未履行安全管理职责应负的法律责任。

生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行

完毕或受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

33、甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租

赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机租赁

给乙公司使用。根据我国《合同法》的规定，下列导致租赁合同有效

的情况是（）。

A、甲公司及时通知丙公司租赁合同内容

B、丙公司追认租赁合同效力

C、乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机

D、乙公司行使催告权

【参考答案】：B

34、设计标准是指从事工程设计所依据的()文件。

A、专业

B、行业

C、法律

D、技术

【参考答案】：D

35、在代理权限范围内，代理人()进行代理活动。

A、应亲自

B、可委托第三人

C、不必亲自

D、可以自己的名义在代理权限范围内，代理人()进行代理活动。

【参考答案】：A

按我国《民法通则》规定，代理是代理人在代理权限内，以被代

理人的名义实施民事法律行为。代理人在代理活动中应亲自进行代理

活动。故选项B、C、D均错误。

36、根据《工程建设项目施工招投标办法》，投标有效期从

()之日开始计算。

A、发布招标文件

B、购买招标文件

C、提交投标文件截止

D、发布中标通知

【参考答案】：c

37、建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质

量责任承担的说法，正确的是（）。

A、分包工程质量由分包企业负总责。

B、分包工程质量由分包企业单独承担责任

C、总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D、分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任

【参考答案】：C

总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按

照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单

位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。故选C。

38、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于

工程验收必备条件的是（）。

A、有完整的技术档案

B、有完整的施工管理资料

C、设计单位签署的质量合格文件

D、监理单位签署的工程质量保修书

【参考答案】：D

选项D正确说法为施工单位签署的工程质量保修书（聪明的阿Q

39、下列合同纠纷防范措施中，（）不属于质量纠纷的防范措

施。

A、严格按照建设程序进行工程建设

B、按照法律、行政法规和建筑工程质量安全标准的要求进行没计

和施工

C、避免合同总分与分项工程单价之和不符

D、完善质量保修制度

【参考答案】：C

选项C属施工合同工程款纠份的防范措施

40、企业劳动争议委员会主任由（）担任。

A、企业负责人指定的人员

B、全体职工推举的人员

C、工会成员

D、企业法人

【参考答案】：C

41、根据《招标投标法》的规定，招标人可以受理的招标文件是

（）O

A、逾期送达的

B、未送达指定地点的

C、未按招标文件要求密封的

D、招标文件经企业法人代表盖章并签字的

【参考答案】：D

42、担保物权不包括（）。

A、质权

B、留置权

C、永佃权

D、抵押权

【参考答案】：C

担保物权，是指为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或

权利上所设定的权利。如抵押权、质权、留置权等都是担保物权。永

佃权是用益物权。

43、证据收集是指审判人员为了查明案件事实，按照法定获取证

据的行为，其收集方法不包括()。

A、当事人提供

B、人民法院认为审理案件需要，依职权主动调查收集

C、人民检察院依职权主动调查收集

D、当事人依法申请人民法院调查收集

【参考答案】：C

44、根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施工单位

()O

A、有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失

B、无权要求水泥厂继续履行合同

C、有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失

D、有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水源厂赔偿损失

【参考答案】：D

本题考核的是债务转移的条件。债务转移的条件之一就是须经债

权人同意，题中水泥厂就合同转让事宜虽已书面通知了施工单位，但

施工单位并未做答复，因此债务转移不成立，损失还应由水泥厂承担。

45、根据《建筑法》进一步规定，除总承包合同中约定分包外，

必须（）。

A、经国家主管部门认可

B、经建设单位认可

C、经上级主管部门认可

D、经总承包单位认可

【参考答案】：B

46、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，其竣工日期应该

是（）。

A、承包商提交竣工验收报告的日期

B、承包商实际完工的日期

C、发包人占有建设工程的日期

D、发包人正式使用工程的日期

【参考答案】：C

47、（）是与保险人订立合同，并按照保险合同负有支付保险

费义务的人。

A、保险人

B、被保险人

C、投保人

D、受益人

【参考答案】：C

P74

这是根据《保险法》的规定，投保人可以为被保险人。

48、仲裁的保密性特点体现在他（）为原则。

A、不开庭审理

B、不允许代理人参加

C、不公开审理

D、不允许证人参加

【参考答案】：C

49、根据相关亘法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人

擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权

利的，法院应予以支持。

A、主体结构

B、电气

C、装饰

D、暖通

【参考答案】：A

本题考核的是建设单位的责任和义务。根据最高人民法院的有关

司法解释规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，乂以

使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应

当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担

民事责任。“这是因为地基基础和主体结构的最低保修期限是设计的

合理使用年限。

50、合同的履行以（）为前提和依据。

A、合同标的

B、合同当事人

C、有效的合同

D、法律、法规

【参考答案】：C

51、寄送招标公告、招股说明书等行为属于（）。

A、要约

B、承诺

C、要约邀请

D、口头合同

【参考答案】：C

52、二级建造师可以担任（）建设工程项目施工的项目经理。

A、二级及以下

B、二级及以上

C、二级及以下建筑业企业资质的

D、二级及以上建筑业企业资质的

【参考答案】：C

53、根据《民事诉讼法》的规定，法定代理人提起民事诉讼，可

以委托（）名作为诉讼代理人。

A、1〜2

B、2〜3

C、3〜4

D、4〜5

【参考答案】：A

54、我国建筑业企业资质分为（）三个序列。

A、工程总承包、施工总承包和专业承包

B、工程总承包、专业分包和劳务分包

C、施工总承包、专业分包和劳务分包

D、施工总承包、专业承包和劳务分包

【参考答案】：D

本题考核的是建设工程企业资质的分类管理。建筑业企业是指从

事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、

扩建、改建等活动的企业。资质分为施工总承包、专业承包和劳务分

包三个序列。

55、生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安

全生产管理职责，并导致生产安全事故的发生受刑事处罚或者撤职处

分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起（）年内不得担任任何生

产经营单位的主要负责人。

A、8

B、7

C、6

D、5

【参考答案】：D

56、根据《合同法》的规定，下列关于合同法定解除的情形中错

误的是（）。

A、因为不可抗力影响合同的履行

B、合同履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务

C、当事人一方迟延履行主要债务，经傕告后在合理期限内仍未履

行的

D、因为不可抗力致使不能实现合同目的

【参考答案】：A

法定解除就是直接根据法律规定的解除权解除合同。《合同法》

第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

•因不可抗力致使不能实现合同目的；

・在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为

表明不履行主要债务；

•当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履

行；

•当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合

同目的；

・法律规定的其他情形。

57、关于评标报告，错误的说法是（）

A、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告

B、评标委员会完成评标后，应当向投标人提出书面评标报告

C、评标报告由评标委员会全体成员签字

D、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和

理由的，视为同意评标结论

【参考答案】：B

我国《招标投标法》第41条规定：”中标人的投标应当符合下列

条件之一：（一）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价

标准；（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格

最低；但是投标价格低于成本的除外。”《评标委员会和评标方法暂

行规定》第21条规定：“在评标过程中，评标委员会发现投标人的报

价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投

标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提

供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，

由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞价，其投标应作废标处

理。”

58、合同债权的转让（）。

A、必须是全部权利的转让

B、可以是部分权利的转让

C、可以改变部分合同权利的内容

D、必须连同合同义务一起转让

【参考答案】：B

59、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳

保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在（）

交清。

A、一年内

B、两年内

C、三年内

D、工程完工前半年

【参考答案】：D

建筑工程一切险因保险期较长，保费数额大，可分期交纳保费，

但出单后必须立即交纳第一期保费，而最后一笔保费必须在工程完工

前半年交清。故选D。

60、以下不属于民事纠纷处理方式的是

A、当事人自行和解

B、行政复议

C、行政机关调解

D、商事仲裁

【参考答案】：B

建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，分别是和解、调解、

仲裁、诉讼

二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有两个

或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每

个选项得0.5分）。

61、甲公司予2003年7月取得三级建筑幕墙工程专业承包企业资

质，2006年1。月取得二级资质。2006年9月甲公司认为自己即将取

得二级资质，便于本月中旬承接了一笔二级资质才能承接的幕墙工程

业务。2007年2月竣工验收不合格，经返工修复后验收合格。结算时

业主认为甲公司超越资质等级承揽工程，且初次竣工验收不合格，承

包合同无效，拒付工程款。回答问题：根据《建筑法》的规定，禁止

建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的（）

承揽工程。

A、资格证书

B、建筑管理部门的名义

C、资质证书

D、营业执照

E、以本企业的名义

【参考答案】：C,D,E

62、关于仲裁的说法中，错误的是（）。

A、仲裁是一种解决财产权益纠纷的民间性裁判制度

B、仲裁是最能充分体现当事人意思自治原则的争议解决方式

C、与仲裁相比.诉讼程序更加灵活更具弹性

D、专家仲裁是民商事仲裁的重要特点之一

E、仲裁机构之间的隶属关系较为复杂

【参考答案】：C,E

63、为避免施工合同发生纠纷，所采取的总体防范措施有（）。

A、遵守施工合同及建设工程相关的法律、法规

B、避免违约和罚款

C、提高强化合同意识和诚信履约原则

D、加强对分包的管理

E、E。提高施工合同风险管理能力和水平

【参考答案】：A,C,E

施工合同当事人对合同纠纷的总体防范措施主要有如下方面：

•认真学习、理解和遵守合同及建设工程相关的法律、法规；

・提高和强化合同意识和诚信履约意识；

•建立和完善企业合同管理体系和合同管理制度；

・设立相应的合同管理机构，配备专门的合同管理人员；

•正确和合理使用《建设工程施工合同示范文本》或建立企业标

准的合同文本系列；

•提高施工合同风险管理能力和水平等。

64、设立建设用地使用权，可以采取（）等方式。

A、转让

B、互换

C、出让

D、抵押

E、划拨

【参考答案】：C,E

P25：设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。（学

员

65、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，项目负责人的

安全责任主要包括（）。

A、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

B、制定安全生产规章制度和操作规程

C、确保安全生产费用的有效使用

D、根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患

E、及时、如实报告生产安全事故

【参考答案】：A,C,D,E

66、评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常

进行；或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，可以做出的处

分包括（）。

A、给予警告

B、取消担任评标委员会成员的资格

C、不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标

D、处1万元以下的罚款

E、追究刑事处罚责任

【参考答案】：A,D,E

67、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，以下的情

形中将被作为废标处理的有（）。

A、未按招标文件要求提交投标保证金的

B、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的

C、未按规定的珞式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

D、只有法定代表人盖章并未签字的

E、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

【参考答案】：A,B,C,E

68、二级建造师应具备（）等执业能力。

A、有丰富的施工管理专业知识

B、具有一定的工程技术水平

C、一定的施工组织能力

D、了解工程建设强制性标准

E、接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平

【参考答案】：C,D,E

本题主要考查二级建造师执业的技术能力的要求。二级建造师应

具备的执业技术能力包括：了解工程建设的法律、法规、工程建设强

制性标准及有关行业管理的规定；具有一定的施工管理专业知识；具

有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证

工程质量和妄全生产。解答此题应注意与一级建造师执业的技术能力

的要求相区别.选项E是一级和二级建造师都必须必备的条件。

69、投标有效期内，投标人有（）行为的，其投标保证金予

以没收。

A、撤回投标文件

B、补充投标文件

C、放弃中标

D、澄清投标文件

E、说明（解释）没标文件

【参考答案】：A,C

投标有效期内，投标人撤回投标文件或者放弃中标，其投标保证

金予以没收。故选AC。

70、民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头

形式。法律规定用书面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授

权委托书应载明的事项有（）。

A、代理人的姓名或名称

B、被代理人简介

C、代理事项、权限和期间

D、代理酬劳

E、委托人签名或盖章

【参考答案】：A,C,E

71、从世界银行贷款的某水电站工程，必须通过招标的方式选择

施工单位，则其进行施工招标前必须具备的条件有（）。

A、招标人已经依法成立

B、初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

C、招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，

已经核准

D、工程建设资金已经全部到位

E、有招标所需的设计图纸及技术资料

【参考答案】：A,B,C,E

72、根据《仲裁法》和《民事诉讼法》的规定，对国内仲裁而言,

人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括（）。

A、约定的仲裁协议无效

B、仲裁事项超越法律规定的仲裁范围

C、适用法律确有错误

D、原仲裁机构被撤销

E、申请人死亡

【参考答案】：A,B,C

本题考核的是不予执行仲裁裁决的情形。根据《仲裁法》和《民

事诉讼法》的规定，对国内仲裁而言.不予执行仲裁裁决的情形包括:

当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；裁

决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；仲裁庭的

组成或者仲裁的程序违反法定程序的；认定事实的主要证据不足的；

适用法律确有错误的；仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、

枉法裁决行为的。

73、安装工程一切险的被保险人除承包商外还包括()。

A、制造商或供应商

B、第三人

C、技术咨询顾问

D、业主

E、待安装构件的买受人

【参考答案】：A,C,D,E

安装工程一切险的被保险人除承包商外还包括：

(1)业主；

(2)制造商或供应商；

(3)技术咨询顾问；

(4)安装工程的信贷机构；

（5）待安装构件的买受人等。

74、建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼,

根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将（