2026年广东省事业单位联考《工程综合能力》试题及答案

2026年广东省事业单位联考《工程综合能力》试题及答案一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某市政道路工程施工中，项目经理发现现场材料堆放区未设置明显标识，且部分易受潮材料直接堆放在地面。根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），此类问题属于（）。A.文明施工缺陷B.安全管理缺陷C.环境保护缺陷D.职业健康缺陷2.某项目采用工程量清单计价，招标控制价为5000万元，其中暂列金额300万元，专业工程暂估价200万元。投标人甲的投标报价中，分部分项工程费2800万元，措施项目费500万元，其他项目费中暂列金额按250万元计取，规费150万元，税金按9%计算。则甲的投标报价总价应为（）万元。A.3800.00B.4242.00C.4186.00D.4090.003.关于工程网络计划中关键工作的表述，正确的是（）。A.关键工作的总时差一定为0B.关键工作的自由时差一定小于总时差C.双代号网络计划中，两端节点为关键节点的工作不一定是关键工作D.单代号网络计划中，相邻两项关键工作之间的时间间隔必为04.某混凝土预制构件厂生产C30混凝土，设计配合比为水泥:砂:石:水=1:2.1:3.5:0.55（质量比），现场砂含水率3%，石子含水率1%。若每立方米混凝土水泥用量为350kg，则现场每立方米混凝土需加水量（）kg。A.175.0B.158.5C.164.5D.182.05.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任的说法，错误的是（）。A.不得明示或暗示设计单位降低工程建设强制性标准B.不得将建设工程肢解发包C.应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标D.建设单位在领取施工许可证后，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续6.某项目施工成本计划采用时间-成本累积曲线（S形曲线）表示，若实际成本曲线位于计划曲线下方，则说明（）。A.项目运行超支，进度滞后B.项目运行节支，进度提前C.项目运行超支，进度提前D.项目运行节支，进度滞后7.某工程需采购一批φ16mmHRB400钢筋，市场信息价为4500元/吨（含增值税，税率13%）。若运输费为150元/吨（不含税），采购及保管费率为2%（以材料原价加运杂费为基数），则该钢筋的预算单价（不含税）为（）元/吨。A.4247.79B.4132.74C.4320.53D.4089.368.关于建设工程合同解除的说法，正确的是（）。A.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的，发包人可以解除合同B.发包人未按约定支付工程价款，承包人必须催告后才能解除合同C.因不可抗力致使合同目的不能实现，仅发包人有权解除合同D.合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人无权请求支付工程款9.某基坑采用土钉墙支护，施工中发现部分土钉抗拔力不满足设计要求。经检测，土钉长度符合设计，注浆体强度达标，最可能的原因是（）。A.土钉间距过大B.土钉与水平面夹角过小C.成孔时扰动周围土体导致摩阻力降低D.注浆压力不足10.某项目实施过程中，业主方提出新增一条地下排水管线，导致原施工进度计划中关键线路上的工作A延长5天，非关键线路上的工作B延长8天（工作B总时差为3天）。则承包人可索赔的工期为（）天。A.5B.8C.10D.1311.价值工程中，某产品有F1-F5五项功能，采用0-4评分法确定功能重要性系数。已知F1比F2重要，比F3不重要；F2与F4同等重要；F5比F1重要。则F3的功能重要性系数为（）。A.0.25B.0.30C.0.35D.0.4012.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，下列专项施工方案中，不需要组织专家论证的是（）。A.开挖深度12m的人工挖孔桩工程B.跨度36m的钢结构安装工程C.起重量300kN的起重吊装工程D.搭设高度50m的落地式钢管脚手架工程13.某工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：周），工作D的总时差为（）周。（注：图中关键线路为A→B→E→H，工作D的最早开始时间为第3周，最早完成时间为第6周；最迟完成时间为第9周）A.0B.1C.2D.314.某混凝土试块强度检测结果为28.5MPa（设计强度C30），经法定检测单位对结构实体强度进行检测，推定值为29.2MPa。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015），应采取的处理措施是（）。A.返修或加固处理B.限制使用C.不作处理D.重新施工15.某项目工程费用为8000万元，工程建设其他费用为1500万元，基本预备费费率为5%，价差预备费计算基数为工程费用，建设期2年，第一年投入60%，第二年投入40%，年涨价率3%。则价差预备费为（）万元。A.172.32B.205.92C.247.68D.283.4416.关于工程监理单位质量责任的说法，正确的是（）。A.监理单位可以转让工程监理业务B.监理单位发现施工单位擅自修改设计的，应报告建设单位要求设计单位更正C.监理单位对施工质量承担主要责任D.监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准17.某项目施工过程中，因罕见暴雨导致基坑积水，造成停工3天，人工窝工20工日（单价200元/工日），施工机械闲置10台班（台班单价1500元，其中折旧费500元），修复被冲毁的临时道路花费1.2万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人可索赔的费用为（）万元。A.1.2B.2.2C.3.2D.4.218.某装配式混凝土结构项目，预制构件安装偏差检测结果如下：构件轴线位置偏差+8mm（允许偏差±5mm），标高偏差-7mm（允许偏差±5mm），垂直度偏差+6mm（允许偏差±5mm）。根据《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016），应判定为（）。A.合格B.返工处理C.返修处理D.加固处理19.某工程施工进度计划中，工作M的最早开始时间为第10天，持续时间5天；工作N是M的紧后工作，最早开始时间为第16天。则工作M与N之间的时间间隔为（）天。A.1B.2C.3D.420.关于建设工程造价鉴定的说法，错误的是（）。A.鉴定机构应在接受委托之日起60个工作日内完成鉴定B.当事人对鉴定意见有异议的，应在收到鉴定意见后10日内提出书面异议C.鉴定过程中，一方当事人无正当理由拒不参加现场勘验的，视为放弃权利D.鉴定意见经质证后，人民法院认为需要补充鉴定的，鉴定机构应免费进行补充二、案例分析题（共2题，每题20分，共40分）案例一：某省重点市政道路工程，采用EPC（设计-采购-施工）总承包模式，合同价2.8亿元，工期18个月。施工过程中发生以下事件：事件1：施工图设计阶段，总承包单位发现原初步设计中雨污水管线路由与已建燃气管道存在交叉，需调整路由并增加3座检查井。建设单位认为该问题属设计单位责任，要求总承包单位自行承担调整费用。事件2：施工至路基填筑阶段，遭遇连续20天罕见暴雨（当地气象部门证明为50年一遇），导致已填筑路基被冲毁，停工15天，损失包括：机械闲置费12万元、人工窝工费8万元、重新填筑路基费用25万元、清理现场费用3万元。总承包单位向建设单位提出工期索赔15天及费用索赔48万元。事件3：工程竣工结算时，建设单位以部分人行道块料铺设平整度不达标（偏差8mm，允许偏差5mm）为由，要求扣除该部分工程价款的20%（约120万元）。总承包单位认为已通过监理验收，不同意扣款。问题：1.事件1中，建设单位的主张是否成立？说明理由。（5分）2.事件2中，总承包单位的工期和费用索赔是否合理？分别说明理由。（8分）3.事件3中，建设单位的扣款要求是否合法？说明理由。（7分）案例二：某工业厂房项目，建筑面积3.2万㎡，框架结构，地下1层，地上4层。施工单位编制的施工组织设计中，基础底板大体积混凝土施工方案如下：（1）混凝土强度等级C35，抗渗等级P6，采用普通硅酸盐水泥；（2）混凝土入模温度控制在30℃以内；（3）混凝土内部温度与表面温度差值控制在25℃以内；（4）养护时间10天，采用覆盖薄膜养护。施工过程中，监理工程师检查发现：①混凝土浇筑时，现场未对粗骨料含水率进行检测；②混凝土浇筑完成后8小时开始覆盖养护；③养护期间，测得混凝土内部最高温度58℃，表面温度30℃；④试块检测显示，7天强度为28MPa（设计7天强度需≥24.5MPa），28天强度为38MPa。问题：1.指出大体积混凝土施工方案中存在的不合理之处，说明正确做法。（6分）2.分析监理检查发现的①-③项问题可能导致的后果。（6分）3.试块检测结果是否满足要求？说明理由。（8分）三、计算题（共1题，20分）某项目施工进度计划双代号网络图如下（时间单位：天），图中节点时间参数标注为（ES,EF,LS,LF），部分参数缺失。（注：节点1：(0,0,0,0)；节点2：(0,4,0,4)；节点3：(4,9,4,9)；节点4：(4,8,?,?)；节点5：(9,14,9,14)；节点6：(8,13,?,?)；节点7：(14,19,14,19)；节点8：(13,18,14,19)；节点9：(19,24,19,24)）问题：1.计算节点4的最迟开始时间（LS）和最迟完成时间（LF）。（5分）2.计算节点6的最早开始时间（ES）和最早完成时间（EF）。（5分）3.确定关键线路（用节点编号表示），并计算总工期。（5分）4.工作4-6的总时差和自由时差各为多少？（5分）参考答案一、单项选择题1.A2.B3.C4.B5.D6.D7.A8.A9.C10.A11.B12.C13.B14.A15.B16.D17.A18.C19.A20.D二、案例分析题案例一：1.不成立（1分）。理由：EPC总承包模式下，总承包单位承担设计、采购、施工全过程责任（2分）。但原初步设计存在管线交叉问题，属于建设单位提供的基础资料或前期工作缺陷（2分），调整费用应由建设单位承担（1分）。2.工期索赔15天合理（1分）。理由：罕见暴雨属不可抗力（1分），导致停工的工期损失应由建设单位承担（1分）。费用索赔48万元不合理（1分）。理由：不可抗力导致的损失中，机械闲置费、人工窝工费由承包人自行承担（2分）；重新填筑路基费用（25万元）、清理现场费用（3万元）属工程修复费用，由建设单位承担（2分），故合理费用索赔为28万元（1分）。3.不合法（1分）。理由：人行道块料铺设偏差8mm虽超过允许偏差（5mm），但属一般质量缺陷（2分）。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应负责返修至合格（2分），建设单位无权直接扣除工程价款（2分）；若承包人拒绝返修，建设单位可自行或委托第三方返修，费用从工程款中扣除（1分）。案例二：1.不合理之处及正确做法：①采用普通硅酸盐水泥不合理（1分）。大体积混凝土应优先选用低热或中热水泥（如矿渣硅酸盐水泥）（1分）。②入模温度30℃以内不符合要求（1分）。大体积混凝土入模温度宜控制在25℃以内（1分）。③养护时间10天不足（1分）。大体积混凝土养护时间不应少于14天（1分）。2.可能导致的后果：①未检测粗骨料含水率，会导致混凝土实际水胶比偏离设计值（1分），影响强度和抗渗性（1分）。②浇筑后8小时开始覆盖养护，可能因混凝土表面水分蒸发过快产生收缩裂缝（2分）。③内部与表面温差28℃（58-30）超过25℃限值（1分），易引发温度裂缝（1分）。3.7天强度满足要求（1分）：28MPa≥24.5MPa（1分）；28天强度满足要求（1分）：38MPa≥35MPa（1分）。但需注意：大体积混凝土除强度外，还需检验抗渗性能（1分）；若抗渗试块检测合格则整体满足（1分），若不合格需采取补救措施（2分）。三、计算题1.节点4的LF=min{节点6的LS,节点5的LS}（1分）。节点5的LS=9，节点6的LS需通过节点8的LS推导（1分）。节点8的LS=14（LF=19，持续时间5天，LS=19-5=14）（1分），节点6的LF