2026监理工程师考试真题与答案

2026监理工程师考试真题与答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.2026年，某大型基础设施项目采用EPC总承包模式发包。关于监理单位在项目实施阶段的职责，下列说法中正确的是（）。A.监理单位应审核总承包单位的设计方案，但不应介入分包单位的资质审查B.监理单位只需对施工质量进行控制，设计质量控制由建设单位自行负责C.监理单位对EPC总承包合同的履行进行管理，并对分包工程实施监理D.在EPC模式下，监理单位的法律地位是建设单位的技术顾问，不具有独立第三方身份2.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），项目监理机构在审查施工组织设计时，应重点审查（）。A.施工现场平面布置图的美观性B.施工进度计划是否与建设单位的要求完全一致C.质量管理措施、技术措施是否符合工程建设强制性标准D.投标报价中的计算错误3.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，该工作有两项紧后工作，其最早开始时间分别为第18天和第20天。则工作M的自由时差为（）天。A.1B.3C.5D.64.关于建设工程监理规划，下列表述中错误的是（）。A.监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制B.监理规划应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制C.监理规划是开展监理工作的指导性文件，但不需要报送建设单位D.监理规划应具有针对性，根据工程实际情况进行编制5.在建设工程施工阶段，当发生工程质量事故时，监理单位首先应做的工作是（）。A.签发《工程暂停令》，要求施工单位停工整改B.组织事故调查组，查明事故原因C.发出《监理通知单》，要求施工单位立即上报D.向工程质量监督机构报告6.某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备及工器具购置费为1200万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期利息为80万元。则该项目的静态投资为（）万元。A.3700B.3900C.4000D.40807.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当（）。A.要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位B.直接向有关主管部门报告C.要求施工单位立即停工并向公安机关报告D.只需在监理日志中记录，无需发出指令8.在采用成本加酬金合同计价方式时，为了有效地控制工程投资，通常采用（）。A.成本加固定百分比酬金合同B.成本加固定金额酬金合同C.成本加奖罚合同D.最大成本加费用合同9.2026年新版监理合同示范文本规定，当委托人违约时，监理人有权（）。A.暂停全部或部分监理服务B.自行解除监理合同C.扣留施工单位的工程款D.向人民法院直接申请强制执行10.在建设工程质量控制中，通过绘制直方图，可以（）。A.分析影响质量的主要因素B.动态掌握质量分布情况C.判断生产过程是否处于稳定状态D.找出影响产品质量的薄弱环节11.某土方工程，招标文件中估计工程量为10000m³，合同约定工程单价为10元/m³，实际工程量超过估计工程量20%时，调整单价为9元/m³。工程结束时实际完成工程量为15000m³。则该土方工程的结算款为（）万元。A.14.9B.15.0C.15.1D.15.212.建设工程风险识别的方法中，专家调查法不包括（）。A.头脑风暴法B.德尔菲法C.访谈法D.财务报表法13.监理单位对施工现场试验室的检查内容不包括（）。A.试验室的资质等级B.试验人员的资格证书C.试验室的社会信誉度排名D.试验室的管理制度14.在建设工程进度调整的系统过程中，当出现进度偏差时，应首先分析（）。A.偏差是否超过总时差B.偏差是否超过自由时差C.产生偏差的原因D.是否需要调整进度计划15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更价款的确定，若合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由（）提出适当的变更价格，经（）确认后执行。A.承包人，发包人B.发包人，承包人C.工程师，发包人D.承包人，工程师16.在建设工程监理工作中，旁站监理是指（）。A.对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程连续跟班的监督活动B.对施工现场所有工序进行巡视检查C.对已完工程量进行计量D.对施工组织设计进行详细审核17.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2天、4天、3天。则该分部工程的流水施工工期为（）天。A.18B.19C.20D.2118.在设备采购监理中，对于重要的关键设备，项目监理机构应（）。A.在设备制造厂进行驻场监造B.仅在设备出厂时进行验收C.委托建设单位自行验收D.通过审查制造单位的检验报告进行控制19.建设工程文件档案资料管理中，归档文件的质量要求不包括（）。A.归档的文件必须为原件B.文件内容必须真实、准确C.文件材料必须耐久、清晰D.所有文件必须由总监理工程师签字20.关于CM（ConstructionManagement）模式的说法，正确的是（）。A.CM单位与业主签订合同后，直接将工程分包给分包商B.CM模式主要用于设计变更频繁、工期紧迫的项目C.CM单位承担保证最大工程价格的风险D.代理型CM模式对工程费用的控制承担直接责任二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表（）。A.组织编制监理规划B.审核工程竣工结算C.调解建设单位与施工单位的合同争议D.签发工程款支付证书E.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量22.建设工程监理实施的原则包括（）。A.公正、独立、自主的原则B.权责一致的原则C.总监理工程师负责制的原则D.严格监理、热情服务的原则E.综合效益的原则23.在建设工程施工招标阶段，监理单位协助建设单位进行招标工作，主要内容包括（）。A.协助建设单位编制招标文件B.协助建设单位对投标单位进行资格预审C.协助建设单位组织开标、评标工作D.协助建设单位与中标单位签订施工合同E.审查中标单位的施工组织设计24.下列属于建设工程目标控制技术措施的有（）。A.选择先进的施工工艺B.改进施工机具C.审查施工组织设计D.建立健全监理组织E.调整投资控制流程25.工程质量事故处理方案类型包括（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.降级使用E.报废处理26.关于索赔程序的说法，正确的有（）。A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人提交索赔意向通知书B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式提交索赔通知书C.监理人应在收到索赔通知书后14天内，将索赔处理结果答复承包人D.若承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付E.承包人提出的索赔意向通知书必须附有详细的证明材料27.在建设工程进度控制中，影响进度的因素包括（）。A.人的因素B.技术因素C.材料及设备因素D.资金因素E.环境因素28.监理单位对施工图设计的审核重点包括（）。A.设计的深度是否符合要求B.是否符合城市规划、消防、环保等部门的要求C.结构设计的安全性D.设计概算是否超过投资限额E.施工图是否达到施工要求29.根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。对于下列（）工程，施工单位编制的专项施工方案需经专家论证。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.脚手架工程E.起重吊装工程30.建设工程监理信息管理中，信息的分类方法包括（）。A.按建设工程的目标划分B.按信息的来源划分C.按信息的稳定程度划分D.按信息的性质划分E.按信息的保密等级划分三、建设工程监理案例分析（共6题，每题20分）案例一：某大型商业综合体项目，建筑面积12万平方米，地下3层，地上28层，框架剪力墙结构。建设单位通过公开招标委托甲监理公司承担施工阶段监理任务，并签订了委托监理合同。监理合同约定：总监理工程师负责主持监理工作，两名总监理工程师代表负责协助工作。工程实施过程中发生如下事件：事件1：建设单位因资金周转困难，在未取得施工许可证的情况下擅自开工。总监理工程师签发了《工程暂停令》，但建设单位以“工期紧”为由，指令施工单位继续施工。事件2：在进行深基坑支护结构施工时，施工单位未按经审批的专项施工方案施工，擅自修改了支护参数。专业监理工程师发现后，立即签发了《监理通知单》要求整改，施工单位未予理睬。随后，监测数据显示基坑变形超过预警值。事件3：主体结构施工中，施工单位使用了未经报验的进场钢筋。专业监理工程师在巡视中发现后，口头要求停止使用，施工单位承诺下次会报验，但继续将钢筋用于工程实体。事件4：工程竣工验收时，建设单位要求甲监理公司协助组织竣工验收，并要求总监理工程师代表签署工程竣工验收报告。问题：1.针对事件1，总监理工程师的做法是否正确？建设单位的行为违反了什么规定？监理单位应如何处理？2.针对事件2，专业监理工程师的处理措施是否妥当？如果不妥，写出正确做法。3.针对事件3，专业监理工程师的做法是否正确？监理单位应采取什么措施？4.针对事件4，建设单位的要求是否正确？说明理由。案例二：某住宅楼工程，合同工期为18个月。施工单位提交的施工进度计划网络图如下图所示（单位：月）。监理工程师在审核进度计划时，发现关键线路为①→②→③→⑤→⑥，总工期为18个月。工程开工后，发生如下事件：事件1：工作A（基础工程）施工过程中，遇到罕见的暴雨，导致施工延误2个月。事件2：工作B（主体结构）施工时，因施工单位模板支架搭设质量问题，导致监理工程师下令停工整改，延误1个月。事件3：工作D（装饰装修）开始前，建设单位提出设计变更，导致D工作的持续时间由4个月延长至6个月。（注：上述事件中，A、B工作均为关键工作，D工作总时差为3个月。）问题：1.计算该网络计划的原始总工期，并指出关键线路。2.针对事件1，施工单位能否提出工期索赔？说明理由。如果可以索赔，批准的工期延长为多少？3.针对事件2，施工单位能否提出工期索赔？说明理由。4.针对事件3，施工单位能否提出工期索赔？说明理由。该事件对总工期有何影响？案例三：某工程项目，建设单位与施工单位签订了固定总价合同。合同约定：工程预付款为合同总价的10%，在完成合同价款的30%时开始扣回，按完成工程价款的50%扣回，直至扣完。工程进度款按月支付，质量保证金为工程结算价款的3%。施工单位提交的工程量清单及报价如下：土方工程：10000m³，综合单价30元/m³；混凝土工程：5000m³，综合单价400元/m³。施工过程中发生如下变更：1.土方工程实际工程量为15000m³。合同约定，当工程量清单中某项工程量的实际工程量超过清单工程量15%时，超出部分的综合单价调整系数为0.9。2.新增一项墙面抹灰工程，工程量2000m²，综合单价25元/m²。第1个月末，经监理工程师计量确认，完成土方工程5000m³，混凝土工程1000m³。第2个月末，经监理工程师计量确认，累计完成土方工程12000m³，混凝土工程2500m³。问题：1.计算该工程的合同总价（不含新增项目）。2.计算第1个月末应支付的工程进度款（不考虑预付款扣回）。3.计算第2个月末应支付的工程进度款（需考虑预付款扣回，且第2个月完成土方工程7000m³，混凝土工程1500m³）。4.计算土方工程最终结算价款。案例四：某市政工程通过公开招标确定施工单位。施工过程中，由于建设单位负责供应的钢筋未能按时进场，导致施工单位停工待料5天，造成人员窝工50工日（人工单价100元/工日），机械闲置5个台班（机械台班单价500元/台班）。施工单位向监理工程师提交了费用索赔申请。同时，在施工过程中，施工单位发现地下有一处未标明的古墓，导致局部地基处理工程量增加。施工单位及时通知了监理工程师，并继续施工。地基处理完成后，施工单位提出了以下费用和工期索赔：1.增加的地基处理工程费用50000元；2.由于古墓处理导致后续工作延误10天，工期顺延10天；3.机械闲置损失10个台班（台班单价500元/台班）。监理工程师审核后，对古墓处理造成的损失予以确认，但对部分费用提出了异议。问题：1.针对建设单位供料迟延造成的停工，施工单位能否提出费用索赔？如果能，索赔金额是多少？（写出计算过程）2.针对古墓处理事件，监理工程师应如何处理？3.对于施工单位提出的古墓处理索赔费用，监理工程师应批准多少？说明理由。4.建设单位供料迟延和古墓处理事件，如果同时发生，监理工程师在处理工期索赔时应注意什么？案例五：某工程项目实施过程中，项目监理机构对施工现场安全生产进行了检查，发现如下情况：1.外脚手架搭设方案中，立杆基础未明确排水措施，且方案未经施工单位技术负责人签字。2.塔吊司机无证上岗，且塔吊限位器失效。3.施工现场临时用电采用“TN-C”系统，未采用“TN-S”接零保护系统。4.深基坑边坡支护结构顶部出现明显裂缝，监测数据未及时更新。项目监理机构立即签发了《监理通知单》，要求施工单位整改。但施工单位整改不力，安全隐患依然存在。问题：1.指出上述情况中违反《建设工程安全生产管理条例》的具体内容。2.针对检查发现的问题，项目监理机构签发《监理通知单》是否妥当？如果不妥，应采取什么措施？3.如果施工单位拒不整改，项目监理机构应如何处理？4.监理单位在安全生产方面应承担什么法律责任？案例六：某工程监理项目，建设单位要求项目监理机构对工程档案资料进行严格管理。在工程实施过程中，发生如下情况：1.施工单位在隐蔽工程验收合格后，未及时将隐蔽工程验收记录报送项目监理机构。2.监理工程师在巡视检查后，未形成书面记录，仅在口头汇报中提及。3.工程竣工验收前，建设单位要求项目监理机构对工程档案资料进行预验收。4.工程竣工后，监理单位将监理档案资料直接移交给建设单位。问题：1.针对情况1，项目监理机构应如何处理？2.针对情况2，是否符合监理规范要求？说明理由。3.针对情况3，项目监理机构对工程档案资料预验收的重点是什么？4.针对情况4，监理档案资料的移交程序是否正确？如果不正确，写出正确程序。参考答案与解析一、单项选择题1.【答案】C【解析】本题考查EPC模式下的监理职责。在EPC模式下，监理单位受建设单位委托，对工程总承包合同的履行进行管理。虽然总承包单位对工程的质量、安全、工期和造价全面负责，但监理单位仍需对分包工程实施监理（依据合同约定和法规规定），以确保符合建设单位利益和工程强制性标准。A项错误，监理需审查分包；B项错误，监理需对设计和施工质量均进行控制；D项错误，监理单位仍是独立的第三方。2.【答案】C【解析】本题考查施工组织设计审查。审查施工组织设计时，重点审查其编制和审批程序是否符合规定、质量管理措施和技术措施是否符合工程建设强制性标准、施工方案是否可行等。A项美观性非重点；B项进度计划需合理而非完全一致；D项报价错误属于商务标，非施组审查重点。3.【答案】A【解析】本题考查自由时差计算。自由时差等于紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间。M的最早完成时间=12+5=17天。紧后工作最早开始时间分别为18、20，最小值为18。自由时差=18-17=1天。4.【答案】C【解析】本题考查监理规划。监理规划是在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制。监理规划编写完成后需要进行审核并报送建设单位。故C项错误。5.【答案】A【解析】本题考查质量事故处理程序。发生质量事故，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求停工整改，防止事故扩大。随后再进行报告和调查。6.【答案】B【解析】本题考查静态投资计算。静态投资=建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费+基本预备费。静态投资=2000+1200+500+200=3900万元。涨价和建设期利息属于动态投资。7.【答案】A【解析】本题考查安全监理职责。发现隐患，要求整改；情况严重，要求暂停施工并报告建设单位。情况极其严重或拒不整改，报告主管部门。8.【答案】C【解析】本题考查合同计价方式。成本加奖罚合同可以促使承包商降低成本，缩短工期，有利于投资控制。A、B、D均对业主风险较大。9.【答案】A【解析】本题考查监理合同。当委托人违约（如未支付监理酬金），监理人有权暂停全部或部分监理服务，直至解除合同。B项需通知后解除；C项监理无权扣留施工款；D项需诉讼或仲裁。10.【答案】B【解析】本题考查直方图应用。直方图用于掌握质量分布规律（动态掌握分布情况）；控制图用于判断生产过程是否稳定；排列图用于分析主要因素。11.【答案】A【解析】本题考查工程量变更结算。估计工程量10000，超过20%即12000以上。15000中，12000按10元，3000按9元。结算款=12000×12.【答案】D【解析】本题考查风险识别。专家调查法包括头脑风暴法、德尔菲法、访谈法。财务报表法属于初始清单法。13.【答案】C【解析】本题考查试验室检查。检查内容包括：资质等级、试验范围、法定计量单位、试验人员资格、仪器设备、管理制度等。社会信誉度排名非法定检查内容。14.【答案】A【解析】本题考查进度调整系统过程。出现偏差后，首先分析偏差对后续工作及总工期的影响，即判断是否超过总时差。如果超过总时差，影响总工期，需调整。15.【答案】D【解析】本题考查变更价款确定。合同中无适用或类似价格，由承包人提出适当的变更价格，经（发包人/工程师）确认后执行。在示范文本中，通常由承包人提出，工程师确认。16.【答案】A【解析】本题考查旁站监理定义。旁站是指对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程连续跟班的监督活动。17.【答案】B【解析】本题考查异节奏流水施工（成倍节拍流水）。流水步距K为流水节拍的最大公约数。2,4,3的公约数为1。此时为无节奏流水或一般异节奏。若按一般异节奏（加快成倍节拍）：需计算步距：:2,4;4,8->差值2,0,-4->K=:4,7;8,11->差值4,-1,-11->K=工期T=这里需注意题目描述。若为一般异节奏流水施工（不等步距），计算如下：过程数n=3，段数m=4。累加数列：A:2,4,6,8B:4,8,12,16C:3,6,9,12错位相减求最大值差：:2,4,6,84,8,12,16=2,0,-2,-4->=:4,8,12,163,6,9,12=4,5,6,7->=T=若按“累加斜减”计算标准公式。检查选项。若按“加快成倍节拍”：K=1。题目可能隐含是“一般异节奏”。重新计算：:2,4,6,8vs4,8,12,16->2,0,-2,-4->2:4,8,12,16vs3,6,9,12->4,5,6,7->7T=故选D。(注：若无21选项，需重新审视题目是否为“等步距”。题目未提等步距，故按不等步距算)。修正计算：题目给选项有21。选D。18.【答案】A【解析】本题考查设备监造。对于重要设备，应采取驻厂监造方式。19.【答案】D【解析】本题考查归档文件要求。归档文件可为原件或复印件（需注明），但必须符合规定。并非所有文件都必须总监签字，如部分施工记录。20.【答案】B【解析】本题考查CM模式。CM模式用于设计变更频繁、工期紧迫的项目。A项CM不直接分包，是协助业主分包；C项非代理型CM承担GMP风险；D项代理型不承担GMP风险。二、多项选择题21.【答案】A,B,C,D【解析】本题考查总监职责。总监代表不得委托：编制规划/细则、签发开工/暂停令、审核结算、调解争议、签发支付证书。22.【答案】A,B,C,D,E【解析】本题考查监理实施原则。公正独立自主、权责一致、总监负责制、严格监理热情服务、综合效益。23.【答案】A,B,C,D【解析】本题考查招标阶段协助内容。协助编制招标文件、资格预审、组织开标评标、协助合同签订。E项属于施工阶段工作。24.【答案】A,B【解析】本题考查技术措施。技术措施指技术层面的，如改进工艺、机具。C是审查（管理），D是组织措施，E是经济措施。25.【答案】A,B,C【解析】本题考查事故处理方案。通常为修补、返工、不做处理。D和E不是标准分类，D可能包含在修补或返工中，E是结果。26.【答案】A,B,C,D【解析】本题考查索赔程序。意向书28天，通知书28天，监理答复14天，赔付28天。E项意向书只需说明事件，不一定附详细证明。27.【答案】A,B,C,D,E【解析】本题考查进度影响因素。人、材、机、法、环（技术、资金、环境等）。28.【答案】A,B,C,D【解析】本题考查施工图审核。深度、强制性标准（安全等）、概算限额、施工要求。29.【答案】A,B,C【解析】本题考查专家论证范围。深基坑、地下暗挖、高大模板需专家论证。一般脚手架和起重吊装（非特殊超危大）不一定需专家论证。30.【答案】A,B,C,D,E【解析】本题考查信息分类。按目标、来源、稳定程度、性质、保密等级均可分类。三、建设工程监理案例分析案例一：【答案】1.总监理工程师的做法正确。建设单位的行为违反了《建筑法》关于施工许可证的规定（未取得施工许可证不得开工）。监理单位应采取的措施：总监理工程师已签发《工程暂停令》，同时应向建设单位出具书面报告，说明无证施工的法律风险和危害；若建设单位拒不改正，监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门（或有关主管部门）报告。2.专业监理工程师的处理措施不妥当。正确做法：专业监理工程师发现严重隐患（未按方案施工、变形超预警），应立即报告总监理工程师。由总监理工程师签发《工程暂停令》，要求施工单位停工整改，并及时报告建设单位。整改完毕经复查合格后，方可复工。3.专业监理工程师的做法不正确。监理单位应采取的措施：(1)签发《工程暂停令》，指令施工单位停止使用该批钢筋，并对已使用部位进行检测或处理。(2)要求施工单位将不合格的钢筋撤离现场。(3)对施工单位的不诚信行为进行记录，并视情况向建设单位报告。4.建设单位的要求不正确。理由：根据《建设工程监理规范》，工程竣工验收报告由建设单位组织编写并签署，总监理工程师代表无权签署工程竣工验收报告。总监理工程师应在工程质量评估报告中签字，并参与由建设单位组织的竣工验收，在验收记录上签字。案例二：【答案】1.原始总工期：T=关键线路：①→②→③→⑤→⑥。2.针对事件1：施工单位可以提出工期索赔。理由：罕见的暴雨属于不可抗力。批准的工期延长：2个月。（注：若关键线路上的延误由不可抗力引起，通常批准工期顺延）。3.针对事件2：施工单位不能提出工期索赔。理由：施工单位模板支架搭设质量问题属于施工单位自身原因（过失），造成的工期延误应由施工单位自行承担。4.针对事件3：施工单位可以提出工期索赔。理由：建设单位提出设计变更属于建设单位原因。对总工期的影响：D工作持续时间增加6−D工作的总时差为3个月。因为延误时间（2个月）小于总时差（3个月），所以不影响总工期。批准的工期延长为0天（或说明不影响总工期）。案例三：【答案】1.合同总价（不含新增）：10000×2.第1个月末完成工程款：土方：5000×混凝土：1000×合计：550,应支付进度款：550,3.第2个月末：累计完成工程款：土方：12000×混凝土：2500×累计合计：1,合同总价230万元。30%起扣点：230×累计已超690,000元，应开始扣回预付款。预付款总额：230×本月应扣回预付款计算：(本月累计完成款-起扣点)×扣回比例(1但预付款总额只有23万，故本月实际扣回230,第2个月完成工作量：1,第2个月应支付进度款：810,4.土方工程最终结算价款：清单量10000，实际15000。超过15%部分：10000×11500以内：11500×超出部分：(15000合计：345,案例四：【答案】1.施工单位可以提出费用索赔。索赔金额计算：窝工人工费：50工机械闲置费：5台（注：若合同约定管理费和利润也可索赔，需加上，通常窝工只索赔直接费）。总索赔金额：5000+2.针对古墓处理事件，监理工程师的处理：(1)检查施工单位是否及时通知了监理工程师。(2)核实古墓处理工程量及费用。(3)签认工程变更单或费用索赔报审表。(4)由于古墓处理属于现场条件变化（不可预见），应批准工期顺延和费用索赔。3.监理工程师应批准的费用：(1)地基处理工程费用50000元：批准。属于合同外新增工程。(2)工期顺延：批准。(3)机械闲置损失：不批准。理由：通常情况下，对于新增工程（如地基处理），机械费用应包含在新增工程的综合单价中，不再单独计算闲置费；或者因为古墓处理期间，机械可以转移或使用于新增工作，除非合同另有约