2026年全国一级建造师之一建通信与广电工程实务考试黑金试卷（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、蜂窝移动通信网络中，区群小区数越多，同频小区距离就（），则抗同频干扰的性能也就越好。A.越近B.越远C.不变D.不确定

2、局、站址不应选择在易受洪水淹灌的地区；如无法避开时，可选在基地高程高于要求的计算洪水水位()以上的地方。A.0.5mB.1mC.1.5mD.2m

3、吊线原始垂度在20℃以下安装时和在20℃以上安装时，允许偏差分别不大于标准垂度的（）。A.10％，5％B.5％，10％C.15％，10％D.10％，15％

4、《国家广播电影电视总局建设项目管理办法》中规定，具备管理一等工程的项目建设管理机构，需要有在职的()作技术负责人。A.工程师B.高级工程师C.经济师D.高级经济师

5、高清晰度电视有效像素为1920*1080，宽高比为16：9，图像质量接近（）胶片的影响质量。A.25mmB.30mmC.35mmD.45mm

6、下列不属于蓄电池主要指标的是（）。A.内阻B.放电电压C.电动势D.充电率

7、当事人应当按期参加听证。当事人有正当理由要求延期的，经批准可以延期()次；当事人未按期参加听证并且未事先说明理由的，视为放弃昕证权利。A.1B.2C.3D.4

8、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和（）。A.信噪比B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度

9、第二代移动通信系统的体制有()。A.AMPSB.CDMAC.TACSD.TD-SCDMA

10、天馈线系统安装施工中，风力达到4级禁止（）。A.上塔作业B.高空作业C.搬运设备D.吊装天线

11、（）是通信网和有线电视网相结合的产物。A.HFCB.HDSLC.ADSLD.PON

12、一般通信行政处罚程序，除依法可以当场决定行政处罚外，执法人员发现公民、法人或其他组织有违法行为依法应当给予通信行政处罚的，应当填写《行政处罚立案呈批表》报()批准。A.本部门负责人B.本机关负责人C.上级机关负责人D.行业机关负责人

13、分控箱宜安装在灯光设备层所控设备的()。A.上方B.下方C.附近D.后方

14、在广播电视卫星地球站规模等级中，二级站的站内基准天线有（）幅。A.2B.3C.4D.5

15、通信工程职业照射限值要求：在每天()工作期间内，任意连续6min按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0．1W／kg。其中的比吸收率(SpecificAbsorptionRate，SAR)是指生物体每单位质量所吸收的电磁辐射功率，即吸收剂量率。A.4hB.6hC.8hD.10h

16、人耳对（）的声音感觉最灵敏。A.2000~3000HzB.2000~5000HzC.3000~5000HzD.3000~6000Hz

17、通信局(站)的接地系统必须采用()的方式，接地线中严禁加装开关或熔断器。A.单独接地B.联合接地C.分类接地D.混合接地

18、关于广播电视中心工艺系统中线缆的布放，为防止电磁噪声干扰，下列线缆布放正确的是（）。A.应将音视频信号线和电源线分别放在两侧，控制线居中布放;B.应将音视频信号线和控制线分别放在两侧，电源线居中布放;C.应将音视频控制线和电源线分别放在两侧，信号线居中布放;D.可以将音视频控制线、电源线和信号线随机布放;

19、在直流供电系统中，应采用()的供电方式。A.交流不问断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电

20、阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极()。A.多15％B.少15％C.多10％D.少10％

21、移动通信系统的网络优化过程是一个平衡容量、质量和（）三者之间矛盾的过程。A.安全B.覆盖C.干扰D.切换

22、对通信施工企业专职安全生产管理人员进行能力考核时，应考核()。A.组织开展安全检查情况B.制定安全施工措施情况C.监督安全技术交底的执行情况D.检查施工现场安全生产达标情况

23、网络建设过程中的突出矛盾是（）之间的矛盾。A.容量和质量B.安全和质量C.覆盖和质量D.覆盖和容量

24、主要完成话务的交换功能，还具有用户数据和移动管理所需的数据库的是（）。A.移动台MSB.基站子系统BSSC.操作维护子系统OSSD.移动交换子系统NSS

25、5G系统的移动性要求达到（）。A.250km/hB.300km/hC.500km/hD.600km/h

26、广播电视发射机冷却系统，风机安装时，应有减震措施，固定螺栓应加()安装应稳固可靠，运行时不得有震动和摇摆。A.弹簧垫片B.橡胶垫片C.弹簧垫圈D.金属垫圈

27、设置在汇接局(Tm)和端局(C5)的时钟是()。A.第一级时钟B.第二级时钟C.第三级时钟D.第四级时钟

28、下列网络拓扑描述正确的是（）。A.总线型网络覆盖范围大，扩容方便B.环形网络不易扩容节点C.星形网络可靠性能高D.网状网可靠性高，扩容方便

29、通信主管部门制作的《行政处罚意见告知书》，送达当事人，告知拟给予的行政处罚内容及事实、理由和依据，并告知当事人可以在收到该告知书之日起()日内，向通信主管部门进行陈述和申辩。符合听证条件的，可以要求该通信主管部门按照规定举行听证。A.1B.2C.3D.4

30、蓄电池在使用过程中，出现电解液里有杂质的情况时应进行（）。A.浮充充电B.均衡充电C.大电流放电D.小电流放电

31、关于架空杆路施工的说法，错误的是（）。A.热闹市区的拉线应加装绝缘子B.拉线地锚应埋设端正，拉线盘与地面垂直C.在10kv以上高压输电线交越处，两侧电杆避雷线应断开50mm间隙D.易被行人触碰的拉线应用绝缘材料保护

32、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A.100B.120C.150D.180

33、光缆对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小，适用于管道布放；光纤密度大，可上千芯至数千芯；施工接续中无须清除阻水油膏，接续效率高的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对

34、由380／220V、50Hz的交流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为额定值的()。A.±10％B.±5％C.-10％～+5％D.-10％～+15％

35、VSAT小站组成中不包括()。A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机

36、听音室或立体声控制室的混响时间在()左右，背景噪声满足噪声评价曲线NR-15。A.0.1sB.0.15sC.O.2sD.0.3s

37、（）是指在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用

38、光缆中容纳的光纤数量多，光缆中光纤余长易控制；光缆的机械、环境性能好，适用于直埋、管道和架空的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对

39、从硬件构成来看，通信网的构成要素包括:终端节点、（）、业务节点、传输系统。A.接入节点B.网络节点C.控制节点D.交换节点

40、TD-SCDMA的切换技术是（）A.硬切换B.接力切换C.软切换D.更软切换

41、按照《通信网络安全防护管理办法》规定，互联网域名服务提供者应当在通信网络定级评审通过后30日内向()备案。A.通信管理局B.工业和信息化部C.省级人民政府D.县级人民政府

42、彩色电视接收机将彩色全电视信号解码恢复成三基色电信号，并利用（）在显示屏上重现出原始的光学彩色图像。A.混色法B.显色法C.比色法D.加色法

43、数字同步网中将一个时钟作为基准时钟，网中其它时钟同步于基准时钟的方式称为()。A.准同步方式B.主从同步方式C.基准时钟同步方式D.定时基准传输方式

44、接入网是通过（）接口与用户相连。A.SNIB.UNIC.Q3D.SDN

45、在通信管道工程中，人孔位置不应该选择在（）。A.建筑物、单位门口B.机房、建筑物引入点C.被管道穿越的铁路两侧D.长度超过150m的管道上

46、全塑电缆芯线接续必须采用()。A.气吹法B.牵引法C.压接法D.推进法

47、水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的()上。A.混凝土B.地基C.模板D.墙体

48、某蜂窝移动通信网，小区的辐射半径为3km，区群小区数为7，则此同频小区的中心距离为（）km。A.14B.21C.9D.6

49、多波长计可用于()项目的测试。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.输入抖动容限及频偏

50、中波、短波发射台场地选择要根据()，按初勘和复勘两阶段进行。A.与城镇防护间距B.主机设备数量C.发射台规模D.发射台任务

51、入户光纤以G.657A为主，其最大特点是（）。A.优越的偏振色散系数B.字1550nm处的色散为零C.在1310nm处的衰减最小D.对弯曲损耗不敏感

52、下列接入方式中，()属于固定无线接入。A.LMDSB.GSMC.CDMAD.WCDMA

53、执行一般程序的通信行政处罚案件经通信主管部门负责人批准可以延长，但不得超过()日。A.30B.60C.90D.120

54、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）m。A.360B.3600C.36000D.360000

55、通信工程质量事故发生后，建设单位必须在()小时内以最快的方式将事故的简要情况向工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局及相应的通信工程质量监督机构报告。A.12B.24C.36D.48

56、下列不属于电视照明点光源性能指标的是（）A.额定功率B.色温C.光束范围D.发光效率

57、光纤通信系统中存在非光纤自身原因的损耗有（）A.吸收性损耗B.非线性散射损耗C.微弯损耗D.瑞利散射损耗

58、下列有关光缆接续说法正确的是（）。A.预留在接头盒内的光纤盘绕半径大于等于30mmB.光缆加强芯在接头盒内必须固定牢固，金属构件在接头处电器连通C.带状光缆的光纤带预留“S”弯，便于维修D.光缆接续时，用熔接机测试光缆接续质量

59、SDH设备平均发送光功率的测试点在()点。A.RB.SC.MD.N

60、PTN网络发生故障时，执行保护和回复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制

61、广播电视发射台为了保证不间断供电，防止因断电造成广播发射中断，除设有两路外电，一般还设有UPS、（）等供电装置。建设工程教育网提供A.配电盘B.变压器C.柴油发电机D.稳压电源

62、通信局（站）内，应加浪涌吸收装置的位置有（）。A.直流配电屏输入端B.直流配电屏输出端C.整流器输入端D.整流器输出端

63、一般要求卫星接收天线以天线基点为参考点，对障碍物最高点所成的夹角小于()。A.15°B.30°C.45°D.60°

64、下列关于管道线路工程的说法，正确的是()。A.光缆在人孔内子管外的部分，应使用波纹塑料软管保护B.对于密封性较高的塑料管道，可采用牵引绳加转环、钢丝刷、抹布清刷管孔C.子管在人孔内伸出的长度一般500±20mmD.接头盒在人孔内应放在管道进口处的上方

65、SDH传送网是一种以（）和光纤技术为核心的传送网结构。A.基带传输B.频分复用（FDM）C.时分复用（TDM）D.波分复用（WDM）

66、基站全向天线离塔体间距应大于()。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m

67、为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设（）。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽

68、市话全塑电缆的型号中，绝缘层代号YP代表电缆绝缘层为()A.实心聚烯烃绝缘B.泡沫聚烯烃绝缘C.泡沫／实心聚烯烃绝缘D.都不对

69、计算机互联网中的核心设备是（）。A.路由器B.服务器C.接入设备D.传输链路

70、在管道的一个管孔内应布放多根塑料子管，每根子管中穿放一条光缆。在孔径90mm的管孔内，应一次性敷设()的子管。A.三根B.三根或三根以上C.一根D.一根或一根以上

71、在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式是()，暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。A.电路交换B.空分交换C.分组交换D.报文交换

72、基带传输在局域网中广泛使用，其优点是()。A.线路设备简单B.带宽利用率高C.适用于无线网络D.安全性好

73、HYFA—400×2×0．5型号电缆的读法是()。A.400对线径为0.5mm的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套配线电缆B.400对线径为0.5mm的铜芯线，实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市话电缆C.400对线径为0.5mm的铝芯线，实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市话电缆D.400对线径为0.5mm的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套市话电缆

74、关于短波发射台接地和防雷要求的说法，正确的是()。A.发射台总接地电阻不得超过10ΩB.防雷接地极上部埋深不小于0.6mC.保安接地极与建筑物的水平距离不得小于1mD.发射机应采用专用接地引线从高周末级引至接地极

75、直流电源线正极外皮颜色应为()。A.黄绿色B.黑色C.蓝色D.红色

76、中短波广播发射机测试项目中的三大电声指标是非线性失真、频率响应和（）。A.灵敏度B.调幅度C.载波跌落D.噪声电平

77、4G基于()技术实现移动多媒体业务。A.3GB.IMSC.WLAND.蓝牙

78、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信运营商应向当地的()提出书面申请，并将拟建项目的基本情况向其报告。A.电信管理机关或电信管理机关授权的社会中介组织B.城市规划管理机关或城市规划管理机关授权的社会中介组织C.电信业务部门或电信业务部门授权的社会中介组织D.建设管理机关或建设管理机关授权的社会中介组织

79、在雷击区，架空光（电）缆的分线设备及用户终端应有（）。A.保安装置B.架设地线C.安装防雷排流线D.接地电阻

80、通信管道工程中，管道单段长度超过500米时宜采用（）。A.水泥管B.硅芯管C.栅格管D.钢管二、多选题

81、支撑网包含同步网、信令网和()三部分。A.管理网B.运营网C.业务网D.信息网

82、第三代移动通信系统主要是WCDMA、TD-SCDMA及（）三种制式。A.CDMAB.TDMAC.CDMA2000D.IMT-2000

83、在电源系统中，()可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地

84、ASON主要由控制平面、管理平面和()组成。A.信息平面B.传输平面C.信令平面D.传送平面

85、SDH设备和波分复用设备相同的测试项目是()。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.抖动转移特性

86、微型光缆是接入网中关键的组成元素，其作用就是()。A.增加光缆的牵引力B.增加网络灵活性C.保护光缆D.传输信息

87、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是()光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆D.骨架式光缆

88、综合布线系统中，与普通用户离得最近的子系统是()A.设备间子系统B.水平子系统C.工作区子系统D.管理子系统

89、PTN网络发生故障时，执行保护和恢复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制

90、蜂窝移动通信网络中，区群小区数越多，同频小区距离就（），则抗同频干扰的性能也就越好。A.越近B.越远C.不变D.不确定

91、下列关于光纤通道总衰减说法正确的是（）A.总衰减等于光纤线路的自身衰耗与光纤接头衰耗之和B.应使用稳定的光源和光功率计测试C.测试结果应取双向测试的算术平均值D.可以使用OTDR测试

92、广播电视中心设备机房地线系统采用（）最合适。A.辐射状B.平面状C.集中接地D.局部网状、整体树状

93、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应使用万用表检查电池端（），以保证正确连接。A.电压和极性B.电流和电阻C.电压和电阻D.电阻和极性

94、吊线在终端杆及角深大于()的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.15mD.30m

95、下列人员中应持证上岗的是()。A.光缆接续人员B.缆沟开挖人员C.高空作业人员D.架空立杆人员

96、高清晰度电视指每秒25帧隔行扫描、每帧有效像素为1920x1080，宽高比为16:9的数字电视系统，图像质量接近（）mm胶片的影像质量。A.25B.30C.35D.45

97、下列关于4GLTE描述正确的是（）A.LTEFDD根据业务不同调整上下行链路间转换点的频率B.TDLTE具有上下行信道一致性C.LTEFDD上下行工作于同一频率D.FDDLTE在支持非对称业务时，频谱的利用率大大提高

98、关于安全生产费的管理要求，下列说法正确的是()。A.安全生产费应用于提高从事危险作业人员的福利待遇B.通信建设项目招标文件可把安全生产费列为竞争l生报价C.施工单位提取的安全生产费用在竞标时不得删减，应列入标外管理D.施工单位工程项目结余的安全生产费应归还建设单位

99、中国的地面数字电视传输国际标准指的是()。A.ATSCB.DVBC.ISDBD.DTMB

100、TD-SCDMA采用TDD、TDMA/CDMA多址方式工作，载波的带宽为（）。A.1.2MHzB.1.4MHzC.1.6MHzD.3.8MHz三、问答题

101、背景某架空线路单位工程的工作量及技工、普工的总工日数如下表：人工费按技工50元/工日、普工20元/工日，材料费预算价格为7000元/km，其他费用计划开支为20000元，工程按计划进度完工。问题1.列式计算本工程的拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本。2.如果材料费实际开支平均为6500元/km,其他费用实际开支为25000元，在其他条件不变的情况下，计算已完工程实际施工成本。3.计算本工程的成本偏差并简要分析。4.计算本工程的进度偏差并简要分析。

102、（通信建设工程造价管理）某架空光缆线路工程位于南方，建设单位根据经过审批的初步设计与材料供货商签订了供货合同；经过招投标，选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，因此决定取消费用表中的财务费。建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定，本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同额的5%，工程开工日期为4月1日。开工后，施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常遇到下雨天，施工单位的实际进度滞后，而且出现窝工的问题，施工单位对此向监理单位提出工期和费用的索赔。施工单位为了能够获得更多的工作量，敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上都多预留了15m光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又乘了2%的系数。问题：(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同吗？为什么？(2)建设单位是否应该取消财务费？为什么？(3)项目经理部可以因经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔吗？为什么？(4)项目经理部的工程结算存在哪些问题？为什么？(5)施工单位在未收到预付款的情况下应该怎么办？

103、背景某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60天，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进人试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？(5)施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池问题？为什么？

104、【背景资料】2013年9月，某施工单位中标一项本地传输网工程，预算建筑安装工程费140万元，其中材料费40万元，材料由建设单位采购，施工费按建筑安装工程费减材料费后的80％计取、安全生产费按规定计取。签订合同81.2万元，其中施工费80万元、安全生产费1.2万元。合同约定2013年10月18日开工，工期84日历天，合同未就保修期和质量保证金出明确约定。开工前，项目经理部编制了进度计划横道图，并依据本单位企业定额标注了每项工作的成本强度，如图2所示。开工后，建设单位提出了工程量变更，新增一个站点及相应光缆线路，并委托设计单位增加了相应的单项工程设计，预算建筑安装工程费8万元，其中材料费2.5万元。施工单位包工包料，施工费按中标折扣率计取。工程如期完工并完成终验，于2014年1月31日投入使用。【问题】3.以周为时间单位、以千元为成本单位，分别绘制本工程最初的成本计划直方图和时间一成本累积曲线。4.签订合同价款是否合理?说明原因，写出算式。5.建设单位提出的工程量变更是否合理?说明理由。6.列式计算本工程的竣工结算价款。7.本工程的质量保证金如何计取?何时结清?8.指出企业定额可运用于施工单位的哪些管理活动?

105、某施工单位承接了一项通信线路施工工程，采用包工包料的承包方式。承包合同价为6240万元，另外规定：（1）工程预付款为合同总价的25%。（2）工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式按未付款月份平均收回。主要材料及构配件占总价款的60%。（3）除设计变更和其他不可抗力因素外，在工程最终结算时一次性扣除，合同总价不做调整。（4）工程保修金按相关规定计取，合同未规定保修期。工程约定2015年1月3日开工。开工经业主工程师代表签认的承包实际完成的建安工程量如下表：工程施工过程中，项目经理去库房检查，发现货物摆放混乱，没有详细的进出库记录。工程最终于2016年1月28日完成竣工验收。问题：1.本工程的预付款应为多少？预付款何时支付？2.本工程预付款应从哪个月开始起扣？3.第1月至7月合计以及8、9、10月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元？4.对于现场施工物资，项目部应如何管理？5.本工程的质量保修金为多少？何时归还施工单位？

106、某施工单位承接一项机房设备安装工程含设备安装和线缆布放，施工单位将设备安装和线缆布放分包，并与分包单位签订分包合同。分包合同约定付款方式、双方责权利、工程变更和索赔处理方法合同工期10周，施工单位对分包单位前3周已完工作量进行分包费用偏差分析，截止第三周末检查完成工作量如下表施工单位对两项工作的费用绩效指数和进度绩效指数进行比对分析，就作业人员、施工机具及施工方法对分包单位提出建议。1.补充分包合同关键条款2.简述子架安装的基本要求3.分别计算BCWS01、BCWS024.分别计算BCWP01、BCWP025.分别计算CPI01、CPI02、SPI01、SPI026.分析费用、进度执行情况并对分包单位后续工作提出合理建议

107、某电信工程公司承担了200个3G移动基站的安装工程，内容包括传输设备、电源设备、基站设备及天馈线安装。部分基站设备与原有2G设备共站安装，需进行电源割接。施工过程中，项目经理到工地去巡视检查，看到了以下现象：甲工地，两个工人正站在一个梯子整理走线架上的线缆，一个工人在对地钻孔后随手把电钻放到地上，去搬电池架；乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后把烙铁放置在设备机架顶上；丙工地，铁塔周围设置了警示区，3个工人身着长袖工装正在铁塔上安装天馈线，有2人为行动方便摘掉了安全带。项目经理在各工地都向带班人员指出了错误的做法并要求整改。在进行天馈线测试时发现有很多条天馈线电压驻波比不合格，技术人员对产生的原因进行了统计分析，见表1。【问题】9.指出施工人员做法的错误之处，说明正确做法。10.绘制天馈线驻波比不合格原因的排列表。11.指出影响天馈线驻波比指标的主要因素。12.说明本工程电源割接工作应注意的事项。

108、某施工单位承接了一项PTN网工程，施工内容包括五个局站的设备安装及测试，所有PTN设备有100G移动接口，项目部制定的网络计划图，如图1所示。上图中工作代号与工作内容的对应关系，见表1。根据合同约定，建设单位按照各局站工作的最早开始时间，将设备运到机房，施工中发生如下事件：?事件1：乙站、丙站设备均推迟2d运到机房。事件2：施工单位仪表比计划最早进场时间推迟5d时间。事件3：在丁站本机测试中，仪表故障造成测试工作延迟6d。【问题】13.参照A标注B、E、F、I工作时间参数。14.在保证工期前提下，测试工作于第几天开始能保证仪表的最高利用率?15.各事件顺序发生时，分别影响工期多少天?哪些可以向建设单位索赔工期?本工期的实际工期是多少天?16.在本机测试网元级测试中，本工程需要测试接口的平均发送光功率、接收光灵敏度和最小过载光功率外，还需要测试哪些项目?

109、某骨干光缆工程，业主与施工单位签订了工程合同。在合同中规定：除光缆以外的材料由施工单位提供，工期每提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通广双方协调编制了网络计划工作逻辑关系及持续时间，并经业主同意。双代号网络工序关系如表：（1）因建设单位不能及时供应光缆，使B延误3天，E延误2天，G延误3天。（2）因挖掘机发生故障检修，使F延误2天，K延误2天，J延误1天。（3）因建设单位要求方案变更，使C延误3天。（4）因市电停电，使K延误1天。（5）安装单位在H施工过程中采取了加快施工的技术措施（技术措施费1万元），使H施工缩短了4天。问题：1.找出关键工作？并计算计划工期？2.请计算B、E、G、I的六个时间参数。3.施工单位的上述5种情况是否可向业主提出工期索赔？可索赔工期为多少天？4.该工程的实际工期为多少天？5.安装单位得到的提前奖是多少？

110、某地级市中心机房电源设备安装工程,工期5周（每周工作时间按7天计）,项目部制订的进度计划见图4。本项目实际发生的材料费与表中所列材料费一致,由施工单位采购,并按照工作量平均分摊；施工单位人工成本为500元/天人。工程实施过程中,项目部每周实际参加人数及周末统计的已完成工作量比例见表4在进行机房机房设备安装时，施工单位发现机房存在一面玻璃窗户，有阳光射入；机房底面上有防静电地板，施工单位采取措施进行设备安装；加电测试阶段，施工单位发现设备的个别单盘有问题，采取措施予以处理；施工单位于2016年8月1日提交竣工结算资料并通过验收；2016年9月8日正式投入使用；问题：1、分别计算第1周末和第5周末的计划工作预算费用（BCWS）。2.分别计算第1周末和第5周末的已完工作预算费用（BCWP）。3、分别计算第1周末和第5周末的计划工作实际费用（ACWP）。4、机房内的照明应以什么照明为主？对于机房内的窗户施工单位应如何处理？5、假定机房地面为防静电地板，施工单位应如何安装设备。

111、某工程公司承接了新建30公里PVC塑料管道工程。项目部组织技术人员现场勘察后写了勘查报告，部分内容为：新建管道沿二级路，地势平坦，公路两侧分布有一处乡镇、多处村，公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和入孔方面的质量问题，项目部制定了诸多有针对性的管理措施，并派出专职质检员和安全员现场监督、指导，落实“三检”制度，工程顺利开工。【问题】17.项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面?18.何为“三检”制度?质检员的主要职责是什么?19.列出质检员应重点控制的工序。20.在公路上作业应采取哪些安全防护措施?

112、某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。【问题】21.根据工程特点，该施工单位需要重点控制的工序有哪些?22.本工程所进行的安全技术交底还应包含什么内容?23.识别本工程的环境因素。24.管道施工作业时，应注意哪些安全防护?

113、2背景某长途架空光缆线路工程地处山区，全长148km，合同规定施工单位负责除光缆、接头盒和尾纤以外的其他所有材料的采购。施工单位拿到施工图设计文件后，由于投标报价较低、费用紧张，未安排技术人员到现场核实施工图设计是否存在问题；一周后，设计单位受建设单位委托组织召开了设计会审会议，施工单位仅对设计图纸、施工图预算及工程中的配合工作提出了问题，监理单位也提出了自己的配合问题。设计单位将施工图设计会审的会议记录送交建设单位，并作出了修订设计。施工单位在施工前编制了施工组织设计，主要内容包括工程概况、施工组织结构、施工管理目标、施工方案、质量管理计划、安全管理计划、进度计划、成本计划、资源配备计划。为了降低工程成本，开工前施工单位在线路的中间位置租用了一处民房作为施工驻点，并采取了相应的安全措施。施工单位的技术人员针对施工安全、仰俯角辅助装置的制作及光缆接续工作要求等向全体作业人员进行了交底，工程按期开工。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：施工单位认为建设单位提供的接头盒已经进行了厂验，所以使用前没再对其进行检查，仅对光缆按照规范要求做了单盘检验。事件二：由于施工单位驻点的手机信号较差，建设单位多次无法与施工单位取得联系。事件三：路由复测时发现线路路由上有两处民房和一片树林。事件四：光缆接续时发现OTDR测试不准，导致监测结果有误。事件五：建设单位要求拉线采用另缠法制作，而施工单位是采用夹板法制作的。事件六：工程验收时发现所有拉线上的捆扎线(铁线)全部生锈。事件七：施工单位在设计会审会中提出的配合问题没有得到落实。26.问题(1)说明施工单位的现场准备工作存的问题。(2)说明施工单位的技术准备工作存在的问题。(3)本工程施工组织设计的结构是否完整?如果不完整，还缺少哪些内容?(4)建设单位委托设计单位主持召开设计会审会议是否妥当?为什么?

114、某通信工程公司承接了一项架空光缆工程，施工过程中发生了下列事件：事件一：部分路由因规划问题导致变更，造成停工数日。事件二：在对沿线进行工程质量检查时，发现部分杆路倾倒，调查发现，隐蔽工程签证记录中拉线地锚埋深的检查记录显示埋深小于1米，且没有监理工程师签字，其它记录符合要求。另外风暴拉线设置间距过大，不符合设计要求。事件三：工程验收前，施工单位提交了竣工资料。竣工资料包括：工程说明、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、开工报告、交工报告、验收证书、隐蔽工程签证记录、竣工图纸及测试记录。监理工程师认为内容不全，将资料退还。问题27.本工程应随工验收的内容有哪些?28.本工程中施工单位可能存在哪些不规范的质量行为?29.施工单位的竣工资料缺少哪些主要内容?30.本工程中需要持上岗的施工单位管理人员有哪些?分别应持有何种证书?

115、（三）、某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过闹市区，开工前项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值，加快了工作进度。测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工程如期完成。问：

116、某工程公司承接了新建30公里PVC塑料管道工程，人工在那个钢筋混凝土现场浇注。项目部组织技术人员现场勘察后写了勘察报告，部分内容为：新建管道沿二级路，地势平坦，公路两侧分布有一处乡镇、多处村庄，公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和入孔方面的质量问题，项目部制定了诸多有针对性的管理措施，并派出专职质检员和安全员现场监督、指导，落实“三检”制度，工程顺利开工。问题31.项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面？32.何为“三检”制度？质检员的主要职责是什么？33.列出质检员应重点控制的工序。34.在公路上作业应采取那些安全防护措施？35.指出本工程的那些施工工序或施工机械对环境可能造成哪些影响？

117、背景资料：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期为60天，工程保修期为1年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：36.本工程的竣工资料中，竣工文件部分应包括哪些内容37.建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作38.建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题39.建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题40.施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由

118、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。

119、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？

120、某施工单位承接了一项无线网建设工程，包括基站设备安装及部分传输系统建设，监理人员在检査架空线路时发现一段线路不符合验收规范，如图1-1所示，要求施工队整改；检查基站现场时发现不同铁塔站点GPS天线安装位置不一致，共有E、F、G、H四种位置情形，如图1-2所示，要求施工队整改。工程完工后，某天一个片区无线网络中断，因在保修期内建设单位要求施工单位抢修，施工单位收到通知后，维护班根据经验，带上了机具仪表赶赴现场，初步判断是因市电停电引起的业务中断，测量电源柜供电电压为-43V，网管系统显无线设备和传输设备同时掉电。经维护人员现场发电，设备供电后业务恢复。问题：1.本次抢修携带的机具仪表有哪些？2.写出图1-1中A、B、C、D代表的材料（构件）名称。3.图1-1中的哪些数值不满足规范要求？验收规范要求是什么？4.图1-2中安装位置不合格的有哪些？验收规范要求是什么？5.分别写出可能造成设备同时掉电的原因及对应的预防措施。四、问答题

121、某工程公司承接了新建30公里PVC塑料管道工程，人孔上覆采用钢筋混凝土现场浇注。项目部组织技术人员现场勘察后编写了勘察报告，部分内容为：新建管道沿二级公路，地势平坦，公路两侧分布有一处乡镇、多处村庄，公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和人孔方面的质量问题，项目部制订了诸多有针对性的管理措施，并派出专职质检员和安全员驻场监督、指导，落实“三检”制度，工程顺利开工。二．问题：4项目部制订的有针对性的管理措施应注重哪几方面?4何为“三检”制度?质检员的主要职责是什么?4列出质检员应重点控制的工序。4在公路上作业应采取哪些安全防护措施?4指出本工程的哪些施工工序或施工机械对环境可能造成哪些影响。

122、背景资料某施工单位承接了一项传输系统工程。在甲乙两地间新建1条直埋光缆和1个32×10G的DWDM系统。其中A站安装设备包括电源柜.ODF架和DWDM设备各1架,安装平面位置见图1-1。图1-1机房平面图工程初验前,建设单位要求对光缆路由进行调整,需增设标石如下：标石B后增加1个监测标石B1,标石C后增加1个直线标石C1,标石E后增加1个接头标石E1,已埋设的标石标识见图1-2。测试OTU光接收灵敏度及过载光功率时,测试人员按图1-3连接了设备和仪表问题1.分别给出A站设备在图1-1中的安装位置序号。2.画出标石B1.C1.E1的标识符号。3.本项目光缆中继段测试需要配备哪些仪表?4.图1-3中F.G.H分别代表什么仪表?

123、某施工单位承接了一项架空光缆线路工程。施工前，施工单位根据相关资料编制了施工预算，用于进行劳务调配，物资计划供应，控制成本开支等施工活动。施工前，施工单位进行了路由复测，确定有一段线路与电路线交越，施工单位制定了相应的预防措施。施工过程中，工程师检查发现部分线路吊线垂度不符合施工规范，施工单位进行了整改。问题：1.施工预算的编制依据有哪些？2.请识别线路工程的环境因素有哪些？3.请绘制吊线垂度不合格的因果分析图。4.针对吊线垂度不合格施工单位应采取哪些预防措施？

124、背景某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向20家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日，有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于E施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了A、B、C、D、E5家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请A施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与5家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？

125、某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。二．问题(1）此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2）在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3）如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4）在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用．，施工单位应如何进行索赔？

126、4背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的47.2折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的75％核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。48.问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。

127、背景资料：某工程公司承揽了一项市内管道光缆线路工程，由于近期该公司同时有几个项目开展，公司紧急新招了一批工人，并派部分工人参加本项目的施工。项目经理决定亲自负责本项目的安全工作，并不再设置专职安全员，要求技术负责人根据工程特点组织制定了施工安全技术措施。在施工前会议上，项目经理指定由现场勘察人员进行安全技术交底，着重介绍了本工程的施工作业特点和工程的危险点，针对危险点的具体预防措施，应注意的安全事项以及应急预案。项目经理嘱咐带班人员注意安全、保证质量。同时要求技术负责人在每周检查质量的同时进行施工安全检查，及时汇报检查结果。会议最后没有形成书面记录，会后即按照会前分工直接投入工程施工。新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。开工后不久，技术负责人在检查中发现：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳入人孔内进行施工；有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水，各个作业班组在施工时都设置了围挡和警示标志。问题：49.指出工期会议上项目负责人安全技术交底有哪些不妥之处给出正确做法。50.指出检查中施工人员的错误之处，说明正确做法。51.本工程公路作业中还应采取哪些安全防护措施52.指出本工程安全管理工作中存在的问题。

128、5背景某项目经理部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括39个基站的安装及调测工作，工程工期要求60天，保修期1年。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目经理部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时。项目经理部针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续。在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理。54.问题(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?(2)说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理。项目经理部应该怎样配合建设单位的这项工作?(3)本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?竣工验收是否还存在其他问题?(4)本工程中，建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?(5)施工单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求。

129、背景资料：某光缆线路工程采用直埋敷设方式，途中需穿越生态环境脆弱的国家级生态保护区，部分路段沿电气化铁路敷设。施工单位对施工方案进行了策划，编制了详细的施工组织设计，工程顺利开工。施工过程中发生部分路由变更，使得工程停工10天，窝工损失5万元；增挖光缆沟用25天，增加费用5万元；建设单位要求在50km路段内同沟增设一条24芯光缆，增加费用7万元；顶管机故障延误工期5天，损失2万元。测试中发现部分光缆对地绝缘不合格，且光纤接续衰减过大，不合格接续点的统计数据如下表所示。技术负责人组织人员分析原因后，采取了相应的纠正措施，光纤接续衰减达到了指标要求。问题：55.本工程的组织设计中，除了保证工程质量、进度、成本的措施外，还应包括哪些措施56.本工程应该采取哪些防强电措施以保证线路和人身安全57.做出接续不合格原因的排列表和排列图，并指出主要原因和解决方法。58.计算施工单位可索赔的工期和费用。

130、某光缆线路工程进度计划见下表：单位：周说明：①各项工作每周完成量相等。②光缆接续在敷设光缆完成60％工作量时开始。③埋设标石在敷设光缆完成60％工作量时开始。④中继段测试必须在光缆接续全部完成后才能开始。⑤每周工作七天。第五周末时各项工作完成的进度累计情况如下：问题1.定性分析各工序前五周每周的实际进度与计划的关系。2.计算第五周末各项工序实际避度比计划进度超前或拖后多少天?（计算结果如遇小数，采用进一法）3.若从第六周开始仍按原计划周进度组织施工，总工期为多少天?比原计划延长多少天?4.光缆中继段测试应包括哪些内容?

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：区群小区数越多，同频小区的距离就越远，则抗同频干扰的性能也就越好。

2、答案：A本题解析：暂无解析

3、答案：A本题解析：教材页码P132-135吊线原始垂度应符合设计或规范要求。在20℃以下安装时，允许偏差不大于标准垂度的10%；在20℃以上安装时，允许偏差不大于标准垂度的5%。

4、答案：B本题解析：暂无解析

5、答案：C本题解析：高清晰度电视指每秒25帧隔行扫描、每帧有效像素为1920x1080，宽高比为16：9的数字电视系统，图像质量接近35mm胶片的影像质量。

6、答案：B本题解析：蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、终了电压、放电率、充电率、循环寿命。

7、答案：A本题解析：暂无解析

8、答案：A本题解析：中短波广播发射机测试项目中三大电声指标:非线性失真、音频频率响应和信噪比。其他技术指标:谐波失真、载波跌落、载波输出功率变化、频率容限、调幅度、整机效率、杂散发射和稳定性与可靠性等。

9、答案：B本题解析：教材页码P36-39第二代移动通信系统是数字蜂窝语音移动通信系统，有两种体制，一种基于TDMA技术，典型代表是欧洲的GSM系统;另一种基于CDMA技术，典型代表是美国的1S-95系统。

10、答案：D本题解析：风力达到5级以上时，禁止进行高空作业；风力达到4级时，禁止在铁塔上吊装天线。雷雨天气禁止上塔作业。

11、答案：A本题解析：混合光纤/同轴电缆（HFC）接入网是通信网和有线电视网相结合的产物。

12、答案：B本题解析：暂无解析

13、答案：C本题解析：本题考核的是演播室分控箱的安装。分控箱宜安装在灯光设备层所控设备的附近，且应固定在灯光设备层的钢架上，安装应牢固，维修应方便，排列应整齐。

14、答案：C本题解析：

15、答案：C本题解析：暂无解析

16、答案：C本题解析：人耳能听到的声音频率为20–20000Hz。人耳对3000~5000Hz的声音感觉最灵敏。

17、答案：B本题解析：教材页码P352-354通信局（站）的接地系统必须采用联合接地的方式，接地线中严禁加装开关或熔断器。接地线布放时应尽量短直，多余的线缆应截断，严禁盘绕。

18、答案：A本题解析：P1650在线槽、线架、地沟内布放线缆时，应将音视频信号线和电源线分别放在两侧，控制线居中布放，防止电磁噪声王扰。

19、答案：C本题解析：选项A、B、D均是交流电的供电方式。

20、答案：A本题解析：教材页码P53-54阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极多15%，当电池充电时，正极已充足，负极尚未到容量的90%，因此，在正常情况下，正极会产生氧气，而负极不会产生难以复合的氢气。

21、答案：B本题解析：暂无解析

22、答案：C本题解析：暂无解析

23、答案：C本题解析：教材页码P118-121网络建设过程中的突出矛盾就是覆盖和质量的问题。

24、答案：D本题解析：教材页码P39-42移动交换子系统主要完成话务的交换功能，还具有用户数据和移动管理所需的数据库。

25、答案：C本题解析：5G指标具体情况如下:设备密集度达到600万个/km2；流量密度在20Tbs/km2以上；移动性达到500km/h，实现高铁运行环境的良好用户体验；用户体验速率为Gbps量级，传输速率在4G的基础上提高10~100倍；端到端时延降低到4G的1/10或1/5，达到毫秒级水平；

26、答案：A本题解析：本题考核的是广播电视发射机冷却系统的安装。发射机冷却系统安装：(1)发射机风冷系统应按设计要求安装，其噪声指标应符合设计要求；(2)风机安装时，应有减震措施，固定螺栓应加弹簧垫片；安装应稳固可靠，运行时不得有震动和摇摆；(3)风筒应用支架或吊架固定，相邻两架间距宜为2000mm，风筒不得漏风，风筒与风筒连接处应有橡胶垫圈(厚3～5mm)，风筒有分叉时，应按设计要求安装；(4)发射机冷却系统应按设计要求安装；(5)水泵安装时，应有减震措施，固定螺栓应加弹簧垫片，安装应平稳、牢固，水泵运行时不得有震动和摇摆，其噪声指标应符合设计要求；(6)水冷系统的风冷散热器的风机安装，应符合前述风机安装的规定。风冷散热器进出风口及风道应畅通，不得堵塞；(7)水泵的进、出水管及阀门不得渗水、漏水，并用色标以示水流方向；(8)水冷系统安装后应清洗其水路，杂质、杂物不得残留在水路中。

27、答案：C本题解析：第三级是有保持功能的高稳定度晶体时钟，其频率偏移率可低于二级时钟。通过同步链路与二级时钟或同等级时钟同步。设置在汇接局(Tm)和端局(C5)。

28、答案：B本题解析：

29、答案：C本题解析：《行政处罚意见告知书》送达当事人时，应告知当事人拟给予的行政处罚内容及事实、理由和依据，并告知当事人可以在收到该告知书之日起3日内，向通信主管部门进行陈述和申辩。对于符合听证条件的，当事人可以要求该通信主管部门按照规定举行听证。

30、答案：B本题解析：本题考核的是蓄电池的充放电特性。均衡充电，即过充电。因蓄电池在使用过程中，有时会产生比重、容量、电压等不均衡的情况，应进行均衡充电，使电池都达到均衡一致的良好状态。均衡充电一般要定期进行。如果出现放电过量造成终了电压过低、放电超过容量标准的10％、经常充电不足造成极板处于不良状态、电解液里有杂质、放电24h未及时补充电、市电中断后导致全浮充放出近一半的容量等情况时，都要随时进行均衡充电。

31、答案：B本题解析：拉线地锚应埋设端正，不得偏斜，地锚的拉线盘应与拉线垂直。

32、答案：D本题解析：暂无解析

33、答案：C本题解析：暂无解析

34、答案：C本题解析：暂无解析

35、答案：D本题解析：教材页码P32-36VSAT小站是用户终端设备，主要由天线、射频单元、调制解调器、基带处理单元、网络控制单元、接口单元等组成。

36、答案：D本题解析：暂无解析

37、答案：A本题解析：采用数字编码.强度调制.直接检波等方式。所谓编码，就是用一组二进制码组来表示每一个有固定电平的量化值。强度调制就是在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，使光强度随信号电流线性变化（这里的光强度是指单位面积上的光功率）。直接检波是指在光端机接收端，用光电检测器直接检测光的有无，再转化为电信号。

38、答案：A本题解析：层绞式结构光缆中容纳的光纤数量多，光缆中光纤余长易控制；光缆的机械、环境性能好，适用于直埋、管道和架空；其缺点是光缆结构、工艺设备较复杂，生产工艺环节烦琐、材料消耗多。束管式结构光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小、重量轻，特别适宜架空敷设；缺点是光缆中的光纤数量不宜过多、余长不易控制、成品光缆中松套管会出现后缩。骨架式结构光缆对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小，适用于管道布放；光纤密度大，可上千芯至数千芯；施工接续中无须清除阻水油膏，接续效率高；缺点是制造设备复杂、工艺环节多、生产技术难度大。本题正确答案为A。

39、答案：D本题解析：从硬件构成来看，通信网由终端节点、交换节点、业务节点和传输系统构成。

40、答案：B本题解析：暂无解析

41、答案：B本题解析：暂无解析

42、答案：A本题解析：彩色电视的传输就是在摄像端将彩色光学图像进行分解并转换成三基色电信号，三基色电信号按特定的方式编码成一路彩色全电视信号，经传输通道传送到接收端，接收机将彩色全电视信号解码恢复成三基色电信号，并利用混色法在显示屏上重现出原始的光学彩色图像。

43、答案：B本题解析：主从同步方式是将一个时钟作为主(基准)时钟，网中其他时钟(从时钟)同步于主时钟。

44、答案：B本题解析：接入网所覆盖的范围由三个接口来定界，即网络侧经业务节点接口(SNI)与业务节点(SN)相连；用户侧经用户网络接口(UNI)与用户相连；管理方面则经Q3接口与电信管理网(TMN)相连。

45、答案：A本题解析：人(手)孔位置应符合通信管道的使用要求。在机房、建筑物引入点等处，一般应设置人(手)孔。2.管道长度超过150m时，应适当增加人(手)孔。3.管道穿越铁路、河道时，应在两侧设置人(手)孔。4.小区内部的管道、简易塑料管道、分支引上管道宜选择手孔。5.一般大容量电缆进局所，汇接处宜选择通道。6.在道路交叉处的人(手)孔应选择在人行道上，偏向道路边的一侧；人(手)孔位置不应设置在建筑或单位的门口、低洼积水地段。

46、答案：C本题解析：本题考核的是电缆的接续与测试。全塑电缆芯线接续必须采用压接法(扣式接线子压接或模块式接线子压接)。电缆芯线的直接、复接线序必须与设计要求相符，全色谱电缆必须按色谱、色带对应接续。

47、答案：B本题解析：本题考核的是水泥管道的敷设。水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的地基上。基础坡度系数一般应在3‰～5‰或按设计要求。

48、答案：A本题解析：同频小区的距离：设小区的辐射半径为r，区群小区数为N，则同频小区的距离D计算如下:

49、答案：A本题解析：中心频率与偏离的主要测试仪表为多波长计或光谱分析仪。最小边模抑制比、最大-20dB带宽的测试仪表是光谱分析仪。输入抖动容限及频偏的测试仪表是SDH传输分析仪。

50、答案：D本题解析：中波、短波发射台场地选择要以发射台任务为依据，按初勘和复勘两阶段进行

51、答案：D本题解析：

52、答案：A本题解析：教材页码P11-14固定无线接入的主要技术有LMDS、3.5GHz无线接入、MMDS，固定卫星接入技术、不可见光无线系统等。

53、答案：C本题解析：暂无解析

54、答案：C本题解析：P104

55、答案：B本题解析：暂无解析

56、答案：C本题解析：电视照明电光源的性能指标额定电压和电流、额定功率、光通量和发光效率、色温、显色性、全寿命和有效寿命。

57、答案：C本题解析：暂无解析

58、答案：A本题解析：光纤接续时，现场应采取OTDR监测光纤连接质量，并及时作好光纤接续损耗和光纤长度记录。光缆加强芯在接头盒内必须固定牢固，金属构件在接头处不应电气连通和接地预留在接头盒内的光纤应保证足够的盘绕半径，盘绕由率半径应≥30mm且盘绕方向一致，并无挤压、松动。带状光缆的光纤带不得有"S"弯。

59、答案：B本题解析：SDH设备平均发送光功率：是指发送机耦合到光纤的伪随机数据序列的平均功率在S参考点上的测试值。

60、答案：D本题解析：控制平面的主要功能包括:通过信令支持建立、拆除和维护端到端连接的能力，通过选路为连接选择合适的路由;网络发生故障时，执行保护和恢复功能;自动发现邻接关系和链路信息，发布链路状态(如:可用容量和故障等)信息以支持连接建立、拆除和恢复。

61、答案：C本题解析：