建设工程项目合同履约验收条件协议

建设工程项目合同履约验收条件协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]联系电话：[电话]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]联系电话：[电话]鉴于甲乙双方于[日期]签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），该合同约定由乙方承建位于[项目地点]的[项目名称]工程（以下简称“本项目”）。为明确本项目履约验收所需满足的具体条件，确保项目顺利通过竣工验收，根据主合同约定及国家相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：1.本协议作为主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。本协议旨在细化主合同中关于项目竣工验收的相关条款，明确验收条件及双方责任。2.本项目工程概况及主要技术标准：*工程名称：[项目名称]*工程地点：[项目地点]*工程范围及内容：按主合同相关约定执行。*工程质量标准：达到主合同约定的[质量等级，如合格]标准，并应符合国家及地方现行的相关工程建设质量、安全、环保等规范、标准和规程要求。3.履约验收的基本条件：3.1工程实体质量条件：*乙方已按照主合同约定的设计图纸、技术规范、标准及施工合同要求，完成了本项目的全部施工内容。*项目实体质量必须达到主合同约定的[质量等级]标准，并已通过监理单位（若有）及甲方的检查、签认。相关质量检验报告、隐藏工程验收记录、分部分项工程验收记录等均应完整、合格。*关键部位和结构安全的检测项目，其结果必须符合设计和规范要求。*工程外观质量应满足合同约定及通用标准要求。3.2竣工资料条件：*乙方应提供完整、准确、符合国家及地方档案管理和竣工验收要求的竣工图[份数]套，加盖竣工图章。*乙方应提交完整的施工技术文件，包括但不限于施工组织设计（方案）、专项施工方案、技术交底记录、材料（设备）合格证、进场检验报告、检测报告、试验记录、测量记录、隐蔽工程验收记录、工程变更记录、竣工总结等，确保资料真实、准确、可追溯。具体文件清单可参照主合同附件或国家相关竣工资料编制规定。*所有竣工资料应整理规范，签字、盖章手续齐全，符合归档要求。3.3功能性验收条件：*项目包含的所有建筑设备系统（如给排水系统、通风与空调系统、电气系统、电梯系统、智能化系统等）已按设计完成安装和调试，并能够正常、稳定运行。*系统功能达到设计要求，性能指标满足合同约定或国家/行业标准。*相关系统的调试报告应已完成，并经甲方（或监理）确认。3.4安全与环保条件：*项目施工期间及竣工验收前，施工现场已达到文明施工标准，安全防护设施完备，无安全隐患。*按规定需要办理的安全、消防、环保等验收手续已办理完毕，取得相应政府部门出具的合格文件。3.5其他特定条件：*[根据项目具体情况，列出其他需满足的条件，例如：]*项目所需的城市规划许可、建设工程规划许可证等已取得。*消防验收合格证明文件已获得。*绿化工程已完成，达到验收标准。*周边关系处理完毕，无遗留影响竣工验收的问题。*[其他根据项目特点需要满足的条件]4.验收条件的确认程序：4.1条件确认申请：当乙方认为本项目已满足本协议第3条所列全部验收条件时，应向甲方发出书面《履约验收条件确认申请》，并随附详细的证明材料清单，列明能够证明各项条件已满足的具体文件名称、日期、份数等。4.2条件核查：甲方应在收到乙方《履约验收条件确认申请》后[具体天数，如15]个工作日内，组织监理单位（若有）及甲方相关代表对乙方提交的证明材料进行核查，并实地检查工程实体情况，确认各项验收条件是否已实际满足。4.3确认结果通知：核查完成后，甲方应在[具体天数，如5]个工作日内将核查结果书面通知乙方。确认文件应列明已满足的条件和仍需整改的条件及具体要求。4.4条件整改：对于核查发现未满足或未完全满足的验收条件，乙方应在甲方通知的期限内，按照要求完成整改，并再次提交相关证明材料。整改后，甲方应重新按照本协议第4.2条、4.3条的规定进行核查确认。4.5最终确认：当甲方书面确认所有验收条件均已满足时，本协议第3条所述的“履约验收基本条件”满足状态即被最终确认。此确认作为甲方组织或同意启动本项目正式竣工验收程序（如成立验收委员会、签署验收报告等）的前提条件。5.双方责任与义务：5.1甲方责任：*负责审核乙方提交的验收条件确认申请及证明材料。*按照本协议第4条约定，及时组织相关人员进行条件核查，并在规定时间内反馈核查结果。*为乙方进行条件核查和整改提供必要的便利，如提供相关场所、协调内部流程等。*在所有验收条件经甲方确认满足后，按照主合同约定组织或参与正式的竣工验收工作。*履行主合同中约定的其他相关义务。5.2乙方责任：*全面负责本项目的施工质量、安全及进度，确保工程最终满足主合同及本协议约定的各项要求。*负责按照本协议第3条的要求准备并提交完整的竣工资料和证明文件，确保资料的真实性、准确性和完整性。*在申请条件确认前，自行进行自检，确保工程实体质量和资料准备达到要求。*配合甲方的条件核查工作，对核查中发现的问题，积极进行整改，并承担整改费用。*履行主合同中约定的其他相关义务。6.违约责任：*若甲方无正当理由未按本协议第4条约定及时进行条件核查并反馈结果，导致乙方无法及时了解情况并准备后续工作，甲方应承担相应的责任，具体可参照主合同相关违约条款处理。*若乙方提交的证明材料虚假、不完整，或工程实体质量未达到要求，导致甲方无法确认验收条件满足，乙方应负责完善资料或进行工程整改，并承担由此产生的一切费用，且由此造成的延期责任由乙方承担。若乙方故意隐瞒问题，给甲方造成损失的，应予以赔偿。*双方其他违约行为，按主合同约定承担相应责任。7.争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照主合同约定的争议解决方式（如[仲裁委员会名称]仲裁或[人民法院名称]诉讼）解决。8.协议的生效、变更与解除：8.1生效：本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议的生效时间不得晚于主合同生效时间。8.2变更：对本协议的任何修改或补充，须经双方书面同意。8.3解除：本协议的解除条件与主合同解除条件一致。主合同解除时，本协议亦相应解除。9.附则：9.1通知：双方就本协议相关事宜进行的任何通知或通讯，均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本协议首部列明的地址或联系方式。9.2完整协议：本协议及其附件（如有）构成双方就本协议标